村道公路建设工程

村道公路建设工程施 工 协 议甲方（发包方）：乙方（承包方）：甲方因修建 村 社村道公路工程，现决定将该工程发包给乙方施工完成。现经双方协商同意达成如下协议条款，双方共同遵守，不得违约。一、工程名称： 村道公路建设工程。二、实施地点： KO+000-K + 全长 公里（详见施工设计图） 。三、工 程 量1、路基挖方：挖土方 立方米、挖石方 立方米。2、路基填方： 立方米。3、钢筋砼圆管涵规格 cm： 道/延米，箱涵规格 ： 道/延米，石料挡墙： 道 立方米。4、手摆片石底基层：厚 cm 平方米，天然砂砾石基层：厚 cm 平方米。5、C30 水泥砼面层厚 cm 平方米。6、水沟：底宽 米、深 米，全长 米，土路肩：两边顶宽各 米，全长 米。7、安保设施：防撞墩 个，警示桩 个，标志牌 个。四、工期： 个日历天，从 年 月 日起至 年 月日止（特殊情况时间顺延，如遇下雨、地震等或其它不可抗拒的自然因素） 。五、工程价款：本工程合同总价为大写人民币 元（￥ 元正） ，每公里 元，合计约人民币 元。实际工程量以农村公路建设指挥部验收为准。该工程须用完税发票入帐，由 方办理完税发票，税额由 方承担。六、工程价款支付：路基工程经验收合格支付 元，路面基层验收合格后支付 元，路面面层工程经验收合格后支付 万元，余下总工程造价的 %作为质保金，质保期为壹年，质保期满后无质量问题甲方无息退还质保金。该工程的国补资金由乙方全垫，待县农村公路指挥部拨付后甲方无条件足额支付给乙方。七、工程质量：各道施工程序按县农村公路指挥部下发的通村公路技术指南及相关文件执行。1、土路基工程（主要项目包括：土路基宽 米，不含水沟宽，压实度保证 97%、涵洞、挡墙工程、纵坡不大于 13%）完工后由施工单位申请项目所在地的乡镇会同村委会及村民代表进行初验，初验合格后报县农村公路指挥部复核验收，合格后进行路面底基层3及基础施工。2、路面底基层及基层工程（ 主要项目包括：手摆片石底基层宽或天然砂砾石底基层 米，压实厚 cm、天然砂砾层或级配碎石层压实厚 cm，错车道、弯道加宽等项目）完工后由施工单位的申请项目所在地乡镇会同村委会及村民代表进行初验，初验合格后报县农村公路指挥部复核验收，合格后进行路面面层施工。3、路面面层（主要项目：砼路面宽 米，按规范加宽弯道、每公里 个错车道、砼强度不小于 C30、砼面层厚度不小于 cm） 、路肩（土路肩顶宽两边不小于 米） 、水沟（底宽不小于 米、深不小于 米） 、安保工程（标志、标牌、防撞墩、警示桩按计划数完成）完工后由施工单位申请项目所在地的乡镇会同村委会及村民代表进行初验，初验合格后报县农村公路指挥部复核验收，合格后视为该工程完成。八、双方权利及义务1、甲方权利及义务（1）保证按上述第六条按时支付给乙方工程款，如因工程款不能按时支付造成停工，其损失由甲方承担。甲方负责协调地方关系和青苗土地赔偿的一切问题及费用，并为乙方无偿提供材料堆码场及搅拌场地。（2）如乙方工程进度缓慢，工程质量不按上述第七条施工要求施工，甲方有权单方面解除合同，乙方既要承担整改费用，又要承担由此造成的经济损失。2、乙方权利及义务（1）按上述第七条施工要求施工，并负责质保期内的质量管护。（2）做好施工进度计划安排，配备好施工机械设备、人员安排，保证近期完成工程任务。如因工程进度缓慢，工期每延误一天，乙方赔偿甲方工期延误费 元。（3）乙方自行做好安全生产工作，按规定购买保险，确保施工期间不发生安全事故，如乙方在施工期间发生不安全事故（包括伤、残、亡）均由乙方自行承担责任和费用，并承担上级主管部门对甲方的罚款。九、其它约定：本合同执行中如果发生争执，双方可协商解决，如协商不成时，双方均可向仪陇县人民法院起诉，由仪陇县人民法院进行裁定。十、未尽事宜，双方协商解决，所签补充协议与本合同同具