一级建造师实物考试压密习题

1(一)1.对桁架结构的描述，下列说法正确的是(ABC )。A.三角形桁架的杆件内力是不均匀的B.弧形桁架的杆件内力是均匀的C.平行弦桁架的杆件内力是不均匀的D.弧形桁架的杆件内力是不均匀的E.平行弦桁架的杆件内力是均匀的2.反铲挖掘机的挖土特点是“后退向下，强制切土”。根据挖掘机的开挖路线与运输汽车的相对位置不同，一般有( ABCD  )。A.沟端开挖法B.沟侧开挖法C.沟角开挖法D.多层接力开挖法E.双联开挖法3.属于砌空心墙的技术要求有( BCDE )。2A.非承重空心砖墙，其底部应至少砌四皮实心砖B.非承重空心砖的孔洞应呈水平方向砌筑C.空心砖墙的转角处，应用烧结普通砖砌筑，砌筑长度角边不小于 240mmD.空心砖墙砌筑不得留槎，中途停歇时，应将墙顶砌平E.空心砖墙中不得留置脚手眼，不得对空心砖及墙进行砍凿4.流水施工的时间参数主要有( BCD  )。A.工艺参数B.流水节拍C.流水步距D.工期E.流水节奏5.建筑装饰装修材料的采购应编制采购计划(采购清单) ，与供方签订采购合同，并在这些文件中规定明确的材料采购信息。与材料采购有关的信息包括( ACDE  )等。A.产品的规格、型号B.见证取样3C.材料的技术要求以及应达到的性能指标D.执行的法律法规以及采用的技术规范、规程E.材料验收标准6.爆破拆除作业安全技术措施正确的是( ABCD  )。 A.爆破拆除工程的设计必须按级别经当地有关部门审核，做出安全评估和审查批准后方可实施B.爆破拆除甲位必须持有所在地法定部门核发的爆炸物品使用许可证 ，承担相应等级的爆破拆除工程C.爆破拆除单位如需购买爆破器材，必须向工程所在地法定部门申请领取爆炸物品购买许可证到指定的供应点购买D.运输爆破器材时，必须向所在地法定部门申请领取 爆破物品运输许可证 ，并按照规定的路线运输，派专人押送E.爆破器材的临时保管地点，必须由当地法定部门指定，严禁同室保管与爆破器材尤关的物品7.建筑装饰装修工程施工平面图的内容包括( ABCD  )。A.地上、地下的一切建筑物、构筑物和管线位置B.测量放线标桩控制位置，渣土及建筑垃圾堆放场地C.垂直运输设侪的平面位置，脚手架、防护棚位置4D.材料、半成品的加工场地，大宗材料、成品、半成品、设备的堆放场地E.图例、比例尺、方向及方向标记8.下列说法正确的是( ABCE )。A.履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆需要在城市道路上行驶的，事先须征得市政工程行政主管部门同意，并按照公安交通管理部门指定的时间、路线行驶B.依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施的，应当经市政工程行政主管部门批准，方可建设C.未经市政工程行政主管部门和公安交通管理部门批准，任何单位或者个人不得占用或者挖掘城市道路D.因特殊情况需要临时占用城市道路的，不需经市政工程行政主管部门和公安交通管理部门批准！ E.经批准临时占川城市道路的，不得损坏城市道路; 占用期满后，应当及时清理占用现场，恢复城市道路原状;损坏城市道路的，应当修复或者给予赔偿9.建筑内部装修设计防火规范(GB50222 95)的强制性条文包括下列的 ( ACE )。A.除地下建筑外，无窗房间的内部装修材料的燃烧性能等级，除 A 级外，应在本规范规定的基础上提高一级D.消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室，变压器室、通风和空调机房等;其内部所有装5修均府采用 B1 级装修材料C.无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面均应采用 A 级装修材料D.地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚装修材料应采用 B1 级装修材料，其他部位应采用不低于 B2 级的装修材料E.地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚、墙面和地面的装修材料应采用 A 级装修材料10.属于下列( ABDE )情况之一的钢材，应进行抽样复验，其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。A.国外进口钢材B.钢材混批C.板厚等于或大于 50mm，且设计有 Z 向性能要求的厚板D.建筑结构安全等级为一级，大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材E.设计有复验要求的钢材（二）1.防治住宅工程附墙烟道堵塞、串烟时，推广采用( C )提芯工具的施工方法，既可防止杂物落入烟道内造成堵塞，又可使烟道内壁砂浆光滑、密实，对防止串烟有利。A.箱式B.柱式6C.桶式D.板式2.塔吊的力矩限制器、超高、变幅、行走限位器、吊钩保险、卷筒保险、爬梯护圈等安全装置必须( D  )。A.安全、灵敏、耐用B.安全、灵敏、可靠C.齐全、灵敏、耐用D.齐全、灵敏、可靠3.手工电弧焊、电渣焊、气割作业中易发的职业病不包括( D  )。A.氮氧化合物中毒D.一氧化碳中毒C.电光性眼炎D.噪声聋4.因素分析法首先要排序，排序的原则是( C )。A.先工程量，后价值量;先相对数，后绝对数D.先价值量，后工程量;先相对数，后绝对数7C.先工程量，后价值量;先绝对数，后相对数D.先价值量，后工程量;先绝对数，后相对数5.下列关于施工临时用电管理的叙述中，混法错误的是( B )。A.施工现场临时用电设备在 5 台及以上或设备总容量在 50kW 及以上者，应编制用电组织设计B.临时用电组织设计及变更必须由电气工程师编制、主管部门审核、具有法人资格企业的技术负责人批准、经现场经理签认后实施C.临时用电工程必须按用电组织设计、临时用电工程图纸施工D.临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收，合格后方可投入使用6.新建、扩建、改建的城市道路交付使用后 5 年内、大修的城市道路竣工后( C )年内不得挖掘;因特殊情况需要挖掘的，须经县级以上城市人民政府批准。 A.1B.2C.3D.47.拆迁人与被拆迁人或者拆迁人、被拆迁人与房屋承租人达不成拆迁补偿安置协议的，经当事人申请，由房屋拆迁管理部门裁决。房屋拆迁管理部门是被拆迁人的，由同级人民政府裁决。裁决应当自收到申请8之日起( B )日内作出。A.45B.30C.20D.158.房屋拆迁管理部门应当就前款所列事项书面通知有关部门暂停办理相关手续。暂停办理的书面通知应当载明暂停期限。暂停期限虽长不得超过( A )年。拆迁人需要延长暂停期限的，必须经房屋拆迁管理部门批准，延长暂停期限不得超过 1 年。A.1B.2C.3D.49.下列属于 A 级燃烧性能等级材料的是 ( B )。A.纤维石膏板B.大理石C.难燃胶合板D.铝箔复合材料910.在墙上留置临时施工洞口，其侧边离交接处墙面不应小于 500mm，洞口净宽度不应超过(  A )。A.1mB.2mC.3mD.4m（三）1.( C )是指某一地区的地面及建筑物遭受一次地震影响的强弱程度。A.地震震级B.震中烈度C.地震烈度D.设防烈度2.下列说法错误的是( )。A.为防止温度的变化而引起的建筑物破坏须设置伸缩缝B.沉降缝庇将基础断开C.抗震缝的宽度应根据相邻建筑物较低一侧的高度而确定10D.设置伸缩缝后可以不考虑抗震缝3.( A )不是钢中的有害元素。A.锰B.磷C.硫D.氧4.( B )的特点是测定点由相对应的两已知点或两定向点的方向线交会而得。A.距离交会法B.方向线交会法C.角度前方交会法D.直角坐标法5.现浇钢筋混凝土导墙拆模后，应立即在两片导墙间加支撑，其水平间距为( A  )，在导墙混凝土养护期间，严禁重型机械在附近行走、停置或作业。A.22.5mB.11.5mC.35m11D.25m6.下列关于砂浆的拌制及使用，说法有误的一项是( A  )。 A.砂浆现场拌制时，各组分材料应采用重量计量B.砂浆应采用机械搅拌，搅拌时间自投料完算起，水泥砂浆和水泥混合砂浆，不得少于 3minC.砂浆应随拌随用，水泥砂浆利水泥混合砂浆应分别在 3h 和 4h 内使用完毕D.当施工时气温达 30以上，应分别在拌成后 2h 和 3h 内使用完毕7.建筑地面工程应严格控制各构造层的厚度，按设计要求铺设，不符合要求的是( D  )。A.灰土垫层应采用熟化石灰与黏土 (或粉质黏土、粉土)的拌和料铺设，其厚度不府小于 80mmB.砂垫层厚度不应小于 60mm，砂石垫层厚度不应小于 100mmC.碎石垫层和碎砖垫层厚度不应小于 100mmD.三合土垫层采用石灰、砂(可掺入少量黏土)与碎砖的拌和料铺设，其厚度不应小于 100mm8.按一个独立的单体建筑物编制的网络计划，称为( A  )，可以指导单体工程从开工到竣工的全部施工过程。A.独立工程网络计划B.单位工程网络计划12C.分部工程网络计划D.施工过程网络计划9.每批供应的水泥必须具有出厂合格证，合格证上内容应齐全清楚，具有材料名称、品种、规格、型号、出厂日期、批量、主要化学成分和强度值，并加盖生产厂家公章。合格证分为( ) 强度报告。A.3d 和 28dB.5d 和 25dC.7d 和 21dD.10d 和 14d10.在施工单位自检合格，并填好相关验收记录(有关监理 1.影响幕墙水密性的原因不包括(  D )。A.材料采购质量差B.施工细部处理不够认真C.未按规范要求施工D.采用空缝设计的幕墙（三）2.施工现场规范场容的内容不包括( D  )。A.施工平面图设计科学合理化、物料堆放与机械设备定位标准化13B.在施工现场周边按规范要求设置临时维护设施C.现场内沿路设置畅通的排水系统D.现场道路及结构以上施工用的主要场地做软化处理3.房屋建筑工程造价中，最主要、最常用的计算程序是( A )的计算程序。A.工料单价法中的以直接费为计算基础B.工料单价法中的以人工费为计算基础C.综合单价法中的以直接费为计算基础D.综合单价法中的以人工费为计算基础4.下列项目中，单价合同适用的项目是( B )。A.工程量小、结构简单、工期短、估价方便的中小型建筑工程项目B.合同条款采用 FIDIC 合同条款，业主委托工程师管理的项目C.需要立即开展工作的项目D.项目风险很大的项目145.关于架空线路敷设，下列说法正确的是( C )。A.导线长期连续负荷电流应大于导线计算负荷电流B.三相四线制线路的 N 线和 PE 线截面小于相线截面的 50%，单相线路的零线截面与相线截面应不同C.采用熔断器做短路保护时，其熔体额定电流应小于等于明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量的 1.5 倍D.采用熔断器或断路器做过载保护时，绝缘导线长期连续负荷允许载流量不应大于熔断器熔体额定电流或断路器长延时过流脱扣器脱扣电流整定值的 1.5 倍6.建设单位在地下管线工程竣工验收备案前，应当向城建档案管，理机构移交符合现行建设工程文件归档整理规范要求的( D )资料。 地下管线工程项目准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工验收文件和竣工图; 地下管线竣工测量成果; 其他应当归档的文件资料(电子文件、工程照片、录像等)。A.B.C.D.7.当事人对裁决不服的，可以自裁决书送达之日起( D )内向人民法院起诉。拆迁人依照本条例规定巳对被拆迁人给予货币补偿或者提供拆迁安置用房、周转用房的，诉讼期间不停止拆迁的执行。15A.45 日B.1 个月C.2 个月D.3 个月8.拆迁人委托拆迁的，应当向被委托的拆迁单位出具委托书，并订立拆迁委托合同。拆迁人应当自拆迁委托合同订立之日起( A )日内，将拆迁委托合同报房屋拆迁管理部门备案。A.15B.30C.45D.609.公共建筑内部不宜设置采用( D )级装饰材料制成的壁挂、雕塑、模型、标本，当需要设置时，不应靠近火源或热源。A.AB.B1C.B2D.B310.抗震设防烈度为( C )度的地区建筑物的临时施工洞口位置，应会同设计单位确定。16A.5B.8C.9D.10（四）1.按作用时间划分的荷载有( BDE )。A.均布荷载一级建造师精品课程推荐 科目 讲师 试听 报名 建设工程经济 范道津   建设工程项目管理 夏立明   建设工程法规及相关知识 崔彩云   工程管理与实务 周永祥   基础教学套餐有效的打造基础！ B.永久荷载C.线荷载D.偶然荷载E.可变荷载172.基坑开挖时，应对( ABCD  )等经常|考试| 大|一级建造师|进行复测检查。A.水准点B.基坑平面位置C.水平标高D.边坡坡高E.地基土质3.钢结构高强度螺栓施工，摩擦面的处理方法是( ABCD  )。A.喷丸法B.酸洗法C.砂轮打磨法D.钢丝刷人工除锈法E.锚拉法4.流水施工的组织类型有( ACE  )。A.等节奏流水施工B.等步距流水施工C.异节奏流水施工18D.异步距流水施工E.无节奏流水施工5.所有材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好，应有( ACDE  )。A.产品合格证书B.见证取样报告C.中文说明书及相关性能的检测报告等质量证明文件D.进口产品应按规定进行商品检验E.质量证明文件应与进场材料相符6.静力破碎的安全技术措施有( ABCE )。 A.采用具有腐蚀性的静力破碎剂作业时，灌浆人员必须佩戴防护手套和防护眼镜B.孔内注入破碎剂后，作业人员应保持安全距离，严禁在注孔区域行走或停留C.静力破碎剂严禁| 考试|大|一级建造师 |与其他材料混放D.在相邻的两孔之间，应当使钻孔与破碎剂注入同步施工E.在进行静力破碎时，如发生异常情况，必须停止作业，待查清原因并采取相应措施确保安全后方可继续施工197.施工现场消防保卫工作包括( BCDE )。A.建立和执行消防管理制度，建立消防管理负责人制度B.现场道路应方便消防C.设置符合要求的防火报警系统D.在火灾易发生地区施工和储存，使用易燃、易爆器材，应采取特殊消防安全措施8.各类城市建设工程档案包括( BCDE )。A.军用建筑工程B.市政基础设施工程C.公用基础设施工程D.交通基础设施工程E.园林建设、风景名胜建设工程9.下列关于高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)的强制性条文，叙述正确的是( BCDE )。A.紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于 2.00m，当水平间距小于 1.00m 时，应设置固定乙级防火门、窗B.设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房，应采用耐火极限不低于 2.00h 的隔墙、1.50h 的楼板和甲级防火门与其他部位隔开C.屋顶采用金属承重结构时，其吊顶、望板、保温材料等均应采用不燃烧材料，屋顶金属承重构件应采20用外包敷不燃烧材料或喷涂防火涂料等措施，或设置自动喷水灭火系统D.变形缝构造基层应采用不燃烧材料E.电缆、可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道，不应敷设在变形缝内。当其穿过变形缝时，应在穿过处加设不燃烧材料套管，并应采用不燃烧材料将套管空隙填塞密实10.下列理解正确的是( BCDE )。A.一般情况下，应遵循分段开挖、分段支护的原则，宜按一次挖就再行支护的方式施工B.施工中应对锚杆或土钉位置，钻孔直径、深度及角度，锚杆或土钉插入长度，注浆配比、压力及注浆量，喷锚墙面厚度及强度，锚杆或土钉应力等进行检查C.排桩墙支护结构包括灌注桩、预制桩、板桩等类型桩构成的支护结构D.排桩墙支护的基坑，开挖后应及时支护，每一道支撑施工应确保基坑变形在设计要求的控制范围内E.在含水地层范围内的排桩墙支护基坑，应有确实可靠的止水措施，确保基坑施工及邻近构筑物的安全（五）案例从历年案例题中可以看出，案例题主要有安全、质量、招标投标，合同索赔、现场管理，进度(网络或横道图) 分析等内容，下面我们举例加以说明。有的参考答案中还给出了评分点的得分，当然不很准确，但可供参考。一背景资料某住宅楼是一幢 6 层带 1 层地下室的砖混结构住宅，总建筑面积 3200m2。在现浇顶层一间屋面的混凝土施工过程中出现坍塌事故，坍塌物将与之垂直对应的下面各层预应力空心板依次砸穿，10 名施工人员与 4 辆手推车、模板及支架、混凝土一起落入地下室，造成 2 人死亡、3 人重伤的事故。从施工事故现场调查得知，屋面现浇混凝土模板及支架采用 300mm1200mm55mm 和 300mm1500mm55mm 定型钢模，分三段支承在平放的 50mm100mm 方木龙骨上，龙骨下为间距 800mm 均匀支撑的 4 根直径21100mm 原木立杆，这 4 根原木立杆顺向支承在作为第 6 层楼面的 3 块独立的预应力空心板上，并且这些预应力空心板的板缝灌缝混凝土浇筑仅 4d。其下面也没有任何支撑措施，从而造成这些预应力空心板超载。施工单位未对模板支撑系统进行过计算也无施工方案，监理方也未提出对模板支撑方案及计算进行审查，便允许施工单位进行施工。出事故时监理人员未在场。问题1请简要分析故事发生的原因?2监理单位在这起事故中是否应该承担责任?为什么?3针对类似模板工程通常采取什么样的质量安全措施?参考答案1事故直接原因是施工单位违反施工程序，未对模板支撑系统进行分析计算，盲目施工，并由此造成第 6 层楼面 3 块预应力空心板超载破坏，从而顺次荷载累加冲击造成第 6 层楼面贯穿事故。从这次事故中反映出施工单位的作业人员的业务水平，安全意识不到位、监理单位监督检查不到位、措施不力(5分)。2监理公司接受业主单位委托应对该项目的工程质量安全负责，施工过程中，监理方未对关键的模板支撑系统进行审查，浇注过程中无旁站，严重失职，没有防止事故发生。故因承担相应民事、刑事责任。3类似模板工程质量与安全的预控措施有：（1）绘制关键性的轴线控制图，复查轴线标高，垂直度以经纬仪检查控制。（2）绘制预留、预埋图，在自检基础上进行抽查，看预留预埋是否符合要求。（3）重要模板要经过设计计算、保证有足够的强度与刚度。（4）对楼面要进行模板支撑系统的荷载安全计算并采用相应措施，确保楼面承载安全。二、背景资料某建筑工程，建筑面积 108000m2，现浇剪力墙结构，地下三层，地上 50 层。基础埋深 14.4m，底板厚 3m，底板混凝土强度等级 C35/P12。底板钢筋施工时，板厚 1.5m 处的 HRB335 级直径 16mm 钢筋，施工单位征得监理单位和建设单位同意后，用 HPB235 级直径 10mm 的钢筋进行代换。施工单位选定了某商品混凝土搅拌站，由该站为其制定了底板混凝土施工方案。该方案采用溜槽施工，分两层浇筑，每层厚度 1.5m。底板混凝土浇筑时当地最高大气温度 38，混凝土最高入模温度 40。浇筑完成 12h 以后采用覆盖一层塑料膜一层保温岩棉养护 7d。22测温记录显示：混凝土内部最高温度 75，其表面最高温度 45。监理工程师检查发现底板表面混凝土有裂缝，要求钻芯取样检查，取样样品均有贯通裂缝。问题1该基础底板钢筋代换是否合理?说明理由。2商品混凝土供应站编制大体积混凝土施工方案是否合理?说明理由。3试分析本工程基础底板产生裂缝的主要原因。4大体积混凝土裂缝控制的常用措施是什么?参考答案1不合理(2 分)。钢筋代换时，应征得设计单位同意；对重要构件，不宜用 HPB235 级钢筋代换 HRB335钢筋(5 分) 。2不合理(2 分)。专项施工方案应由施工单位编制审核，监理单位批准 (4 分)。3养护不好引起裂缝(1 分)、早期干缩产生裂缝(1 分) ，应在浇筑完毕后 12h 以内加以覆盖和浇水。(2 分)抗渗混凝土养护不得少于 14d。(1 分) 由于水化热过高，内部与表面温差过大 (大于 25)，产生裂缝。(1分)混凝土入模温度过高(不宜大于 35)，产生裂缝(1 分) 。4(1)优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土，并适当使用缓凝减水剂(2 分)。(2)降低混凝土的入模度，控制混凝土内外的温差( 当设计无要求时，控制在 25以内)。如降低拌合水温度( 拌台水中加冰屑或用地下水 )；骨科用水冲洗降温，避免曝晒 (2 分)。(3)在保证混凝土设计强度等级前提下，适当降低水灰比，减少水泥用量(2 分)。(4)及时对混凝土覆盖保温、保湿材料(2 分)。(5)可预埋冷却水管，通入循环水将混凝土内部热量带出，进行人工导热(2 分)。三、背景资料某办公楼由 12 层主楼和 3 层辅楼组成。施工单位（乙方）与建设单位（甲方）签订了承建该办公楼施工合同，合同工期为 41 周，一周按 7 天计。合同约定，工期每提前（或拖后）1 天奖励（或罚款）2 500 元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划，并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图所示：施工过程中发生了如下事件：事件一：在基坑开挖后，发现局部有软土层，乙方配合地质复查，配合用工 10 个工日。根据批准的地基处理方案，乙方增加直接费 5 万元。因地基复查使基础施工工期延长 3 天，人工窝工 15 个工日。23事件二：辅楼施工时，因某处没计尺寸不当，甲方要求拆除已施工部分，重新施工，因此造成增加用工 30 个工日，材料费、机械台班费计 2 万元，辅楼主体工作工期拖延 1 周。事件三：在主楼主体施工中，因施工机械故障，造成工人窝工 8 个工日，该工作工期延长 4 天。事件四：因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格，甲方令乙方重新购买，因此造成该项工作多用人工 8 个工日，该工作工期延长 4 天，材料损失费 1 万元。事件五：鉴于工期较紧，经甲方同意，乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施，使得该工作工期缩短了 l 周，该项技术组织措施费为 0.6 万元。其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。问题1该网络计划中哪些工作是主要控制对象(关键工作) ，计划工期是多少？2针对上述每一事件，分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。3该工程可得到的工期补偿为多少天?工期奖(罚) 款是多少?4合同约定人工费标准是 30 元工日，窝工人工费补偿标准是 18 元工日，该工程其他直接费、间接费等综合取费率为 30。在工程清算时，乙方应得到的索赔款为多少?参考答案1该网络计划中主要控制对象(或答关键工作) 是基础工程、主楼主体、设备安装、装饰装修。总计划工期为 287 天(3 分)。2事件 1：可以提出工期补偿和费用补偿要求，因地质条件变化属于甲方应承担的责任，且该项工作位于关键线路上(2 分)。事件 2：设计尺寸不当属甲方责任，可以提出费用补偿要求，但该项工作不在关键线路上，其总时差为 8 周，所以不能提出工期补偿要求(2 分) 。事件 3：因施工机械故障属于乙方应承担的责任，不能提出工期和费用补偿要求(2 分) 。事件 4：因乙方应该对自己现买的材料和完成的产品质量负责，不能提出工期和费用补偿要求(2 分) 。事件 5：不能提出工期和费用补偿要求，因为通过采取施工组织技术措施使工期提前，可按合同规定的奖励办法处理，因赶工而发生的施工组织技术措施费应由乙方承担(2 分) 。3经上述分析，只有事件 1 能获得工期补偿，可补偿工期 3 天(2 分) ，工期奖励：32500=>7500 元(2 分)。4乙方可得到的索赔款有：事件 1 引起的索赔款(1030+50000+1518) (1+30)=65741 元(1 分) 。24事件 2 引起的索赔款(3030+20000+3000) (1+30)=31070 元(1 分) 。因此乙方应得索赔款为：65741+31070=96811 元(1 分) 。四、背景资料某公司(甲方) 与某建筑公司( 乙方) 订立了基础施工合同，同时又与丙方订立了工程降水合同，基础施工合同约定采用综合单价承包。该基础工程施工网络计划如下图所示。甲乙双方约定某年 6 月 15 日开工，在工程施工中发生了如下事件：事件 1：由于降水施工方(丙方) 原因，致使工作 J 推迟了 2 天；事件 2：6 月 21 日-6 月 22 日，整个施工现场停电造成停工 2 天；事件 3：因设计变更，工作 B 土方工程量由 300m3 增至 350m3，工作持续时间增加 1 天，该工作综合单价为 50 元/m 3。问题：1在不考虑事件 1、2、3 的情况下，说明该网络计划的关键线路，并指出由哪些工作所组成?2在不考虑事件 1、2、3 的情况下，该工程的总工期是多少天?3乙方可以提出工期索赔要求的事件是哪些?并简述理由。4工作 B 的结算价是多少?  参考答案：1本小题 4 分 (2 分) ，工作由 A、B、C 、D 、E 组成(2 分)2本小题 4 分22d(4 分)3本小题 7 分(1)事件 1(或降水事件)有提出索赔的权利(1 分) ，但该事件没有影响总工期，所以工期索赔不成立 (1分)；(2)若事件 2(或停电事件 )不是乙方造成的，则有提出索赔权利(1 分) ，且该事件影响总工期，工期索赔成立(1 分) ；若事件 2（或停电事件）是乙方造成，则不能索赔(1 分) 。25（3）事件 3（或设计变更事件）有提出索赔的权利（1 分） ，且该事件影响总工期，工期索赔成立（1 分） 。4本小题 5 分50350=17 500(元)(5 分)5.（20 分题）五、背景资料：某办公楼建筑面积 4500m2，主体结构为现浇钢筋混凝土框架结构，混凝土为预拌混凝土，组合钢木模板，柱混凝土强度等级为 C30。在主体结构施工过程中，第三层柱因模板拼缝不严，造成有多处的孔洞、蜂窝和麻面。经现场混凝土强度检测，混凝土强度满足设计要求，但修补造成经济损失 1.2 万元。问题：1试述混凝土孔洞处理的步骤。2防治混凝上蜂窝、麻面的主要措施有哪些?3本次工程质量事故属于哪一类?依据是什么? 参考答案：1本小题 6 分对孔洞处理的主要步骤为：(1)将孔洞内松动混凝土、浮浆及杂物等清除干净：(2 分)(2)用清水冲洗、润湿孔洞，必要时支模：(1 分)注：答对“冲洗、润湿孔洞、支模 ”等三个中任一个也可得 1 分。(3)用高一个强度等级微膨胀细石混凝土填实孔洞：(2 分)注：答对“用高一个强度等级的混凝土填实孔洞 ”也可得 2 分。(4)养护。(1 分)2本小题 9 分主要防治措施：(1)确保混凝土的配合比和搅拌质量等符合要求；(1 分)注：混凝土的配合比和搅拌质量包括：水灰比、砂率、级配、和易性、坍落度和计量等，只要答对其中任意一项，也可得 1 分。(2)模板接缝要严密，且表面要光滑、平整和均匀涂刷隔离剂( 或脱模剂)：(3 分)注：答对“严密、光滑、平整和均匀涂刷隔离剂 (或脱模剂 )”等四个中任一个得 1 分，任二个及以上得 3 分。26(3)模板及支架要牢固(或要有足够的承载力、刚度和稳定性)；(1 分)(4)混凝土浇筑工序正确且振捣要密实；(3 分)注：答出“混凝土振捣密实 ”也可得 3 分(5)合理养护，并控制好拆模时间。(1 分)注：答出“合理养护(或控制好拆模时间)”也可得 1 分3本小题 5 分本次事故为一般事故(或答 “一般施工质量事故”) 。 (3 分)一般事故指经济损失一次在 l 万元(或 5000 元)以上(1 分)，10 万元以下(1 分) ，或人员重伤 2 人以下且无死亡人员的事故。六、背景资料某工程项目进展到第 10 周后，对前 9 周的工作进行了统计检查，有关统计情况见表 1。表 1  前 9 周成本统计工作代号 计划完成预算成本 BCWS（元）已完成工作（%）实际发生成本ACWP（元）已完成工作的预算成本 BCWP（元）A 420 000 100 425 200B 308 000 80 246 800C 230 880 100 254 034D 280 000 100 280 0009 周末合计 1 238 880 1 206 034问题1将表 l 复制到答题卡上，在表中计算前 9 周每项工作(即 A、B、C、D 各工作项)的 BCWP。2计算 9 周末的费用偏差 CV 与进度偏差 SV，并对其结果含义加以说明。3计算 9 周末的费用绩效指数 CPI 与进度绩效指数 SPI(计算结果小数点后面保留 3 位) ，并对其结果含义加以说明。参考答案：1计算 A、B、C、D 各项工作的 BCWP：工作 A 的 BCWP=420 000100=420  000 元；工作 B 的 BCWP=308 00080=246 400 元；27工作 C 的 BCWP=230 880100=230 880 元；工作 D 的 BCWP=280 000100=280  000 元；第 9 周末合计 BCWP=420 000+246 400+230 880+280 000=1177 280 元；2第 9 周末费用偏差： CV=BCWPACWP=1 177 2801 206034=28 754 元1320 万元（3）16 月份：16 月份应签证的工程款为：1100（1-5%）=1045 万元7516 月份应签发付款凭证金额为：1045-90.56=954.44 万元7 月份：7 月份建安工作量实际值与计划值比较，未达到计划值，相差（200-180）/200=10%7 月份应签证的工程款项为：180-180 （5%+5% ）=180-18=162 万元7 月份应签发付款凭证金额为：162-35.5=126.5 万元8 月份：8 月份应签证的工程款为：210（1-5%）=199.50 万元8 月份应扣工程预付款金额为：（1500-1320 ）62.5%=112.5 万元8 月份应签发付款凭证金额为：199.50-112.5-24.4=62.6 万元9 月份：9 月份应签证的工程款为：205（1-5%）=194.75 万元9 月份应扣工程预付款金额为：20562.5%=128.125 万元9 月份应签发付款凭证金额为：194.75-128.125-10.5=56.125 万元10 月份：10 月份应签证的工程款为：195（1-5%）=185.25 万元10 月份应扣工程预付款金额为：19562.5%=121.875 万元10 月份应签发付款凭证金额为：185.25-121.875-21=42.375 万元11 月份：11 月份建安工作量实际值与计划值比较，未达到计划值，相差：（190-180）/190=5.26%9000m3，即 6.5 天可以运完全部土方。（3）土方挖、运总直接费和每 1m3 土方的挖、运直接费计算如下：总直接费=（14002+460 20+33015）6.5=169506.5=110175 元单方直接费=1101759000=12.24 元/m3。（4）总成本和单方成本计算如下：总成本=110175（1+15%）=126701.25 元。单方成本=126701.259000=14.08 元/m3。案例 1A4260211.背景某酒店对客房进行改造装修，装修面积 4000。某施工单位根据领取的招标文件和全套施工图，利用低82价投标策略并中标。该施工单位（承包商）于 2004 年 11 月 18 日与业主（发包方）签订了固定总价施工合同，总价包干，合同工期为 90 天（日历天） 。合同造价为 248 万元，其中已包含风险费。主要装修材料由业主提供，并运至施工现场。合同规定工程发生设计变更、现场条件变化和工程量增减都不得调整合同价格。施工单位于 2004 年 11 月 25 日按照业主的开工指令进场施工，开工后 10 天，业主对客房的装修设计进行较大变更，并增加了客房衣柜与窗套施工，并以设计变更形式发给施工单位。该施工单位收到设计变更后，对设计变更引起的工程造价进行预算，增加工程造价约 30 万元。该施工单位及时向业主提出 30万元的索赔要求。工程进行了一个月后，业主因资金不到位，不能按期支付工程进度款，口头要求承包商暂停施工 20 天，承包商也口头答应。恢复施工后不久，2005 年元月 14 日至 21 日，因罕见的暴风雪导致交通受阻，定购的几种主要装修材料滞留在运输途中，不能按时进场，导致停工 7 天。施工单位春节期间按有关规定放假 7 天，没有施工。施工单位向业主提出顺延工期 34 天。2.问题（1）该工程采用固定总价合同是否合适？为什么？（2）该合同的变更形式是否妥当？为什么？（3）因设计变更引起造价增加承包商提出的索赔要求是否合理？说明原因。（4）承包商可以提出的工期索赔应为多少天？说明理由。隐藏分析与答案（1）该工程项目采用固定总价合同是合适的。固定总价合同适用于工程量不大且能够按标准计算、设计图纸完备、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目，该工程基本符合这些条件。（2）该合同变更形式不妥。根据中华人民共和国合同法的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。本案例中业主口头要求临时停工，承包商亦口头答应，是双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。（3）因设计变更提出的索赔要求不合理，原因是：1）承包商应该对自己就合同文件的解释负责；2）承包商应该对自己报价的正确性和完备性负责；3）该施工合同为固定总价合同，合同约定因设计变更、现场条件变化，工程量增减都不得调整合同价格，因设计变更引起工程造价增加，其相关风险应由承包商承担。（4）承包商可以提出的工期索赔为 27 天，原因是：1）因业主资金不到位，不能按期支付工程进度款，要求停工 20 天，业主对停工承担责任，顺延工期是83合理的。2）罕见的暴风雪属于双方共同的风险，应延长工期 7 天。3）春节期间已包含在合同工期内，春节放假是有经验的承包商能够预见的，是承包商应承担的奉贤，不应考虑其延长工期要求。案例 1A4260221.背景某房地产开发公司投资建造一座高档写字楼，钢筋混凝土结构，设计项目已明确，功能布局及工程范围都已确定，业主为减少建设周期，尽快获得投资收益，施工图设计未完成时就进行了招标，确定了某建筑工程公司为总承包单位。业主与承包方鉴订施工合同时，由于设计未完成，工程性质已明确但工程量还难以确定，双方通过多次协商，拟采用总价合同形式签订施工合同，以减少双方的风险。合同条款中有下列规定：（1）工程合同额为 1200 万元，总工期为 10 个月。（2）本工程采用固定价格合同，乙方在报价时已考虑了工程施工需要的各种措施费用与各种材料涨价等因素。（3）甲方向乙方提供现场的工程地质与地下主要管网资料，供乙方参考使用。（4）乙方不能将工程转包，为加强工程进度，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他单位。在工程实施过程中，出现下列问题：（1）钢材价格从报价时的 2800 元/t 上涨到 3500 元/t，承包方向业主要求追加因钢材涨价增加的工程款。（2）工程遭到百年罕见的暴风雨袭击，工程被迫暂停施工，部分已完工程受损，施工场地与临时设施 遭到破坏，工期延长了 2 个月。业主要求承包商承担拖延工期所造成的经济损失。2.问题（1）工程施工合同按承包工程计价方式不同分哪几类？（2）在总承包合同中，业主与施工单位选择总价合同是否妥当？为什么？（3）你认为可以选择何种计价形式的合同？为什么？（4）合同条款中有哪些不妥之处？应如何修改？（5）本工程合同执行过程中出现的问题应如何处理？84隐藏分析与答案（1）工程施工合同按记价方式不同分为总价合同、单价合同、成本加酬金合同三种形式。（2）选用总价合同形式不妥当。因为施工图设计未完成，虽然工程性质已明确，但工程量还难以确定，工程价格随工程量的变化而变化，合同总价无法确定，双方风险都比较大。（3）可以采用（单纯）单价合同。因为施工图未完成，不能准确计算工程量，而工程范围与工作内容已明确，可列出全部工程的个分项工程内容和工作项目一揽表，暂不定工作量，双方按全部所列项目协商确定单价，按实际完成工程量进行结算。（4）第 3 条中供“乙方参考使用”提法不当，应改为保证资料（数据）真实、准确，作为乙方现场施工的依据。第 4 条“允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位”不妥，不允许分包单位再次分包。（5）本工程合同执行过程中出现的问题可以这样处理：1）钢材涨价，承包商不可以向业主要求追加工程款，因为本工程采用的是固定单价合同，材料案例 1A4260231.背景某市曾因非典疫情严重，为了使非典病人能够进行及时隔离治疗，决定将该市郊区的一座疗养院改建为一所收治非典病人的医院。投资概算为 1200 万元。因疫情紧急，要求该医院尽快投入使用，建设单位邀请本市 3 家有医院施工经验的一级施工资质企业进行竞标，考虑到该项目的设计与施工必须马上同时进行，采用了成本加酬金的合同，通过商务谈判，选定一家施工单位，签订了施工合同，按实际工程成本加 15%的酬金进行结算，合同工期 30 天。该施工单位在签订合同后，因工期较紧立即组织大量施工人员进场施工。工程实施过程中，工程成本增加近 200 万元，建设单位要求施工单位承担相关经济责任。2.问题（1）该工程采用成本加酬金合同是否合适？说明理由。（2）该项目实际成本突破了投资计划，其成本增加的风险应由谁来承担？为什么？（3）采用成本加酬金合同有何不足之处？隐藏分析与答案（1）该工程采用成本加酬金的合同形式是合适的，因为该项目工程非常紧迫，设计图纸为完成，且老不及确定其工程造价。85（2）该项目的风险应由建设单位承担，成本加酬金合同中，建设单位需承担项目实际发生的费用，也就承担了项目的全部风险，施工单位只是按成本的 15%提取报酬，无需承担责任。（3）采用成本加酬金合同的缺点有：1）工程造价不易控制，业主承担了项目的全部风险；2）承包商往往不注意降低成本；3）承包商的报酬一般较低。案例 1A4260241.背景某房地产开发公司甲在某市老城区参与旧城改造建设，投资 3 亿元，修建 1 个四星级酒店，2 座高档写字楼，6 栋宿舍楼，建筑周期为 20 个月，该项目进行了公开招标，某建筑工程总公司乙中标，甲与乙签订工程总承包合同，双方约定：必须保证工程质量优良，保证工期，乙可以将宿舍楼分包给其下属分公司施工。乙为保证工程质量与工期，将 6 楼宿舍楼分包给施工能力强、施工整体水平高的下属分公司丙与丁，并签订分包协议书。根据总包合同要求，在分包协议中对工程质量与工期进行了约定。工程根据总包合同工期要求按时开工，在实施过程中，乙保质按期完成了酒店与写字楼的施工任务。丙在签订分包合同后因其资金周转困难，随后将工程转交给了一个具有施工资质的施工单位，并收取 10%的管理费，丁为加快进度，将其中 1 栋单体宿舍楼分包给没有资质的农民施工队。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现丁施工的宿舍存在质量问题，必须进行整改才能交付使用，给甲带来了损失，丁以与甲没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是实际施工人为由推卸责任，甲遂以乙为第一被告、丁为第二被告向法院起诉。2.问题（1）丙与丁的行为是否合法？各属于什么行为？（2）这起事件应该由谁来承担责任？为什么？（3）违法分包行为主要有哪些？隐藏分析与答案（1）不合法。丙的行为属于非法转包行为，丁作为分包单位，将工程再分包给没有资质的农民施工队，属违法分包行为。（2）丁施工的工程质量有问题，给甲带来了损失，乙和丁应对工程质量问题向承担连带责任。因为乙作为该工程的总承包单位与丁之间是总包与分包的关系，根据合同法与建筑法的规定，总包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单86位负责，总承包单位与分包单位对分包的工程质量承担连带责任。（3）违法分包行为为主要有：1）总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位；2）建设工程总承包合同中未约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其它单位完成的；3）施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其它单位的；4）分包单位将其分包的建设工程再分包的。案例 1A4260251.背景某办公楼工程在施工图纸设计完成一部分后，业主通过投标选择了一家总承包单位，承包该工程的施工任务。由于设计尚未全部完成，承包范围内的工程性质明确，但工程量还难以确定，双方商定拟采用单价合同形式签订施工合同，以减少双方风险。合同的部分条款摘要如下：（1）协议书中的部分条款1）工程概况工程名称：某办公楼；工程地点：某市；工程内容：建筑面积为 8000的钢筋混凝土结构办公楼。2）工程承包范围承包范围：某建筑设计院设计的施工图所包括的土建、装饰、水暖电工程。3）合同工期开工日期：2004 年 2 月 11 日；竣工日期：2004 年 10 月 1 日合同工期总日历天数：230d（扣除 5 月 13 日）4）质量标准工程质量标准：达到甲方规定的质量标准。5）合同价款暂估合同价为玖佰陆拾万元人民币（960 万元）878）乙方承诺的质量保修在该项目设计规定的使用年限（50 年）内，乙方承担全部保修责任。9）甲方承诺的合同价款支付期限与方式工程预付款：于开工之日起支付合同总价的 10%作为预付工程款。工程进度款：基础工程完工后，支付合同总价的 20%；主体结构三层完成后，支付合同总价的 20%；主体结构全部封顶后，支付总价合同的 20%；工程完工时，支付至合同总价的 90%。为确保工期如期竣工，乙方不得因甲方资金的暂不到位而停工和拖延工期。（2）补充协议条款1）乙方按业主代表批准的施工组织设计组织施工，乙方不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。2）甲方向乙方提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料，供乙方参考使用。3）乙方不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。2.问题（1）合同文件的组成内容有哪些？解释顺序如何？（2）该合同拟订的条款有哪些不妥之处，应如何修改？隐藏分析与答案（1）合同文件主要由下列几部分组成：1）本合同协议书；2）中标通知书；3）投标书及其附件；4）本合同专用条款；5）本合同通用条款；6）标准、规范及有关技术文件；7）图纸；8）工程量清单；9）工程量报价单或预算书。上述文件的排列顺序即为合同文件的优先解释顺序，排在前面的文件具有优先的解释效力。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也视为合同的组成部分。（2）该合同条款存在的不妥之处及其修改：1）合同工期总日历天数不应扣除节假日，应该将节假日时间加到总日历天数中。2）不应以甲方规定的质量标准作为该工程的质量标准，而应以建筑工程施工质量验收统一标准作为该工程的质量标准。3）质量保修条款不妥。应按建筑工程质量管理条例的有关规定执行。4）工程价款支付条款中的“基本竣工时间”不明确，应修订为具体明确的时间；“乙方不得因甲方资金的暂时不到位而停工和拖延工期，条款显失公平，应说明甲方资金不到位在什么期限内乙方不得停工和拖延工期，且应规定逾期支付的利息如何计算。885）补充条款第 2 条中， “供乙方参考使用”提法不当，应修订为保证资料（数据）事实、准确，作为乙方现场施工的依据。6）补充条款第 3 条不妥，不允许分包单位再次分包。案例 1A4270111.背景某住宅小区工程建筑总面积 10.70，共有 4 栋高层住宅楼；地上层数为 1624 层；剪刀墙