一级建造师考试试题

建设工程项目管理模拟试题建设工程法规及相关知识模拟试题20051030一、单项选择题（每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1工程管理人员（），才能以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作。A不需取得建造师执业资格，但必须经注册B要取得建造师执业资格，但不必经注册C要取得建造师执业资格，并经注册后D要具有一级项目经理的资格，并担任过大型建设项目的项目经理2法人必须要能够承担民事责任，其前提是（）。A依法成立B有必要的财产和经费C有自己的名称和组织机构D有固定的生产经菅场所3法律关系内容的变更，是法律关系（）变更的结果。A主体B客体C主体或客体D主体与客体4能够引起法律关系产生、变更和消灭的情况称为（）。A事件B行为C法律事实D事实5法律规定合同的诉讼时效规定为2年。若某合同的诉讼时效进行到16个月时发生持续时间为5个月的中止事由，则该事由消除后，诉讼时效还有（）。A8个月B6个月C3个月D1个月6在没有法律和合同根据的情况下，损害他人利益而获得自身利益的行为称为（）。A不当得利B无因管理C侵权D债7建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，（）。A延期以1次为限，不超过3个月B延期以1次为限，不超过6个月C延期以2次为限，每次不超过1个月D延期以2次为限，每次不超过3个月8工程监理人员发现工程设计不符合工程质量标准或合同约定的质量要求的，（）。A有权要求设计单位改正B无权要求设计单位改正C应当报告建设单位要求设计单位改正D应当通知设计单位改正9属于必须招标范围的建设项目，其施工单项合同估算价在（）以上的，必须招标。A3000万元B1000万元C500万元D200万元10联合体中标的，联合体各方应当（）与招标人签订合同。A分别B共同C推选1名代表D由承担主要责任的公司11招标投标法规定，投标人不得以低于成本的报价竞标。这里的成本是指（）。A投标人的平均成本B标底中估计的成本C个别企业的成本D报价最低的投标人的成本12在下列关于开标的有关规定中，正确的是（）。A开标过程应当记录B开标应由公正机构主持C开标应在投标有效期至少30天前进行D开标应投在投标文件截止时间之后尽快进行13在下列表述中，正确的是（）。A招标人可以完全按自己的意愿确定中标人B对投标人报价进行评审时应当参考标底C评标过程必须保密D招标人与投标人可就投标价格以外的内容进行谈判14建筑施工单位应当设置安全生产管理机构或配备（）安全生产管理人员。A兼职B专职C一定数量D一定比例15在下列内容中，属于安全监督检查人员职权的是（）。A举报监督权B批评控告权C紧急避险权D依法行政处罚权16安全生产检查制度是安全生产的（）。A核心B前提C保障D目标17施工单位对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当。A采取专项保护措施B采取安全加固措施C编制安全技术措施D编制专项施工方案18政府对工程质量监督管理的目的是（）。A保证工程使用安全和经济性B保证工程使用安全和环境质量C保证工程环境质量和经济性D保证工程使用功能和安全性19对于实施监理的工程，应由（）按照国家有关规定组织竣工验收。A工程监理单位B总监理工程师C建设单位D建设单位和工程监理单位共同20对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题，（）。A由质量缺陷的责任方履行保修义务，由建设单位承担保修费用B由质量缺陷的责任方履行保修义务并承担保修费用C由施工单位履行保修义务并承担保修费用D由施工单位履行保修义务，由质量缺陷责任方承担保修费用21工程建设标准强制性条文是设计或施工时（）。A重要的参考指标B必须绝对遵守的技术法规C必须绝对遵守的管理标准D必须绝对遵守的工作标准22对于可能造成重大环境影响的建设项目，应当编制环境影响（）。A报告书B报告表C登记书D登记表23环境保护设施的竣工验收，应当（）。A单独申请并单独验收B与主体工程一同申请并同时组织验收C单独申请但与主体工程竣工验收同时进行D在主体工程验收结束后单独组织24存放于工地、为施工所必须的材料，属于建筑工程一切险承保内容中的（）。A工地内现有的建筑物B第三方财产C工程本身D其他财产25建筑工程一切险的保险费率（）。A由保监会统一制定B由工程保险行业协会统一制定C由各保险公司自主确定D没有固定的费率表26一般而言，安装工程一切险的保险费率（）建筑工程一切险的保险费率。A小于B等于C不等于D大于27安装工程一切险的保险期内应包括（）。A为期3个月的试车考核期B为期6个月的试车考核期C为期3个月的维修期D为期6个月的维修期28采用欺诈、威协等手段订立的劳动合同为（）劳动合同。A有效B无效C可变更D可撤销29在城市的下列区域内，禁止夜间进行产生噪音施工作业的是（）。A市中心区B中央商务区C居住区D噪声敏感区30建筑工程的消防设计图纸及有关资料应由（）报送公安消防机构审核。A建设单位B设计单位C施工单位D监理单位31企业变更和终止应分别办理（）。A变更登记和终止登记B重新登记和终止登记C变更登记和注销登记D重新登记和注销登记32建设工程勘察、设计单位（）承揽勘察、设计业务。A不得跨部门、跨地区B可跨部门但不得跨地区C可跨地区但不得跨部门D可跨部门、跨地区33在下列内容中，属于有限责任公司董事会职权的是（）。A决定公司经菅计划和投资方案B决定董事的报酬C决定公司的经菅方针和投资计划D修改公司章程34股份有限公司的董事会为公司（）。A权力机构和经菅决策机构B经营决策机构和业务执行机构C权力机构和监督机构D监督决策机构和业务执行机构35罚款属于（）。A经济责任B行政处分C行政处罚D刑事责任的附加刑36若采用数据电文形式订立合同且收件人指定特定系统接收数据电文，则（），视为到达时间。A该数据电文进入该特定系统的时间B该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间C收件人在该特定系统首次收到该数据电文的时间D收件人在该特定系统或其他系统首次收到该数据电文的时间37承诺人发出承诺后，被外界原因而延误到达，称为（）。A承诺延误B承诺超期C新要约D再要约38合同中关系到人民法院受理合同纠纷案件管辖地问题的内容是（）。A履行期限B履行地点C履行方式D履行费用39合同生效的要件之一是合同不违反法律或社会公共利益，其含义是（）。A主体合格和内容合法B内容合法和形式合法C内容合法和目的合法D目的合法和形式合法40当事人对履行期限约定不明，又不能达成补充协议且无相应交易习惯时，（）。A债权人可随时要求履行，债务人不可随时履行B债权人不可随时要求履行，债务人可随时履行C债权人可随时要求履行，债务人可随时履行D债权人不可随时要求履行，债务人不可随时履行41当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行或不适当履行债务的，应当由（）承担违约责任。A第三人向债权人B第三人向债务人C债务人向债权人D第三人和债务人共同向债权人42在没有规定履行顺序的合同中，（）。A当事人一方在当事人另一方未为对待给付之前，无拒绝先为给付的权利B当事人一方在当事人另一方未为对待给付之前，有拒绝先为给付的权利C当事人一方在当事人另一方未为对待给付之后，有拒绝给付的权利D当事人一方在当事人另一方未为对待给付之后，无拒绝给付的权利43撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起（）内行使。自债务人的行为发生之日起（）内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。A1年，5年B2年，5年C1年，10年D2年，20年44我国合同法规定，违约责任，（）。A全部实行过错责任原则B总体上实行过错责任原则C全部实行严格责任原则D总体上实行严格责任原则45当事人一方违约时，该合同是否继续履行，取决于（）。A违约方是否已经承担违约金B违约方是否已经赔偿损失C对方是否要求继续履行D违约方是否愿意继续履行46违约金的根本属性是（）。A补偿性B制裁性C对等性D合理性47当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，这两种违约责任（）。A只能选择其一B可合并使用C适用数值较大者D适用数值较小者48当事人一方违约后，另一方应采取适当措施防止损失扩大，这是非违约方的（）。A延伸义务B连带义务C减损义务D连带责任49不可抗力发生后，如果由于当事人通知不及时，而给对方造成损失的扩大，则对（）不应当免除责任。A所有损失均B扩大的损失C原有损失D新增损失50用电子邮件订立的合同是合同的（）。A口头形式B书面形式C其他形式D特殊形式51当事人对可撤销合同的撤销权的放弃，（）。A只能以明示方法式作出B只能以默示方式作出C可以以明法或默示的方式作出D需经对方当事人同意52当事人对保证方式没有约定或约定不明确的，按照（）承担保证责任的。A一般保证B特殊保证C常规保证D连带保证53担保法规定，因（）发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有权留置。A加工承揽合同B买卖合同C仓储合同D建设工程合同54定金合同自（）之日起生效。A当事人签字盖章B实际交付定金C登记D公证55狭义的合同是指（）。A物权合同B劳动合同C行政合同D债权合同56建设工程纠纷诉讼解决的特点之一是（）。A判决的终局性B体现当事人的意思自治C公正性D程序和实体判决严格依法57当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，第三名仲裁员由（）。A仲裁委员会主任直接指定B已确定的2名仲裁员共同指定C当事人共同选定D仲裁委员会主任兼任58仲裁庭作出的裁决书自（）之日起发生法律效力。A送达被申请人B被申请人收到C作出D发出59在法院审理过程中，被告反诉的，（）。A原告必须到庭B可以缺席判决C原告拒不到庭的，按撤诉处理D原告拒不到庭的，按败诉处理60建设工程纠纷涉及到的（）问题，一般需要进行鉴定。A合同工期B付款方式C工程质量D违约责任61诉讼管辖中地域管辖的原则是（）原则。A被告就原告B原告就被告C诉讼标的物所在地D当事人所在地62仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人（）。A只能重新申请仲裁B只能向人民法院起诉C必须重新决定解决争议的方式D可以重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉63合同变更、解除、终止或被确认无效后，（）。A仲裁协议也相应无效B仲裁裁决也相应无效C不影响仲裁协议的效力D不影响仲裁裁决的效力64表见代理导致的纠纷主要属于施工合同（）纠纷。A主体B客体C质量D变更65施工粉尘、噪声、振动引起的纠纷属于建设工程（）。A合同主体B合同客体C其他合同纠纷D其他纠纷66建筑法规定，建筑施工企业允许他人以本企业名义承揽工程的，要承担下列法律责任（）。A取消12年投标资格B取消13年投标资格C承担连带赔偿责任D吊销营业执照67施工单位未按照批准的安全设施设计施工的，可能要承担的最重的法律责任是（）。A停产停业整顿B吊销营业执照C处以20万元罚款D追究刑事责任68建设工程安全生产管理条例规定，施工单位施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的，可处（）的罚款。A510万元B1020万元C1030万元D2050万元69建设工程质量管理条例规定，建设单位未组织竣工验收，擅自交付使用的，（）。A处1030万元罚款B处50100万元罚款C处工程合同价24的罚款D处工程合同价35的罚款70行为人对其行为和由此引起的损害事实所抱的主观态度，称为（）。A故意B过失C疏忽D过错二、多项选择题（每题2分。每题中的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得05分）71代理的种类有（）。A委托代理B约定代理C法定代理D指定代理E授权代理72债因以下事实而消灭（）。A不可抗力B履行C意外事件D提存E混同73知识产权的特征包括（）。A独占性或排他性B具有人身权和财产权的双重性质C新颖性和创造性D实用性和创造性E地域性和时间性74建筑法规定，申请领取建筑工程施工许可证具备的条件包括（）。A已经办理用地批准手续B已委托监理C拆迁完毕D建设资金落实E已确定建筑施工企业75招标投标活动的公开原则，要求（）要公开。A招标活动的信息B投标人的情况C开标的程序、评标的标准和程序D中标的结果E评标委员会成员76安全生产中从业人员的义务包括（）。A保护国家和集体财产B检举、控告C自律遵规D自觉学习安全生产知识E危险报告77在下列内容中，属于建设单位安全生产管理责任和义务的是（）。A不得压低合同约定的价格B不得压缩合同约定的工期C在概算中确定安全设施费用D在概算中确定安全施工措施费用E报送安全施工措施78施工单位应当在施工组织设计中对下列工程内容编制专项施工方案（）。A基坑支护与降水工程B土方开挖工程C主体结构工程D模板工程和脚手架工程E设备安装工程79政府对工程质量的监督管理以（）为主要内容。A地基基础、主体结构B环境质量C相关的法律、法规D相关的强制性措施E相关的工程建设各方主体的质量行为80工程质量保修书中应当明确建设工程的（）。A保修条件B保修范围C保修期限D保修责任E保修费用81工程质量监督机构的基本职责包括对（）进行检查。A建设工程的地基基础、主体结构的质量B建筑材料、构配件、商品混凝土的质量C工程建设参与各方主体的质量行为D工程建设参与各方的主体的资质E工程质量文件82按属性进行分类，工程建设标准可划分为（）。A强制性标准B推荐性标准C技术标准D管理标准E工作标准83建筑工程一切险的被保险人包括（）。A业主B设计人员C承包商D监理工程师E贷款银行84用人单位不得解除劳动合同的情形包括（）。A劳动者患病在规定的医疗期内B上班途中负伤C女职工在产假期内D未成年工在试用期内E女职工在婚假期内85除了污染者付费原则之外，环境保护法关于环境保护的基本原则包括（）。A经济效益、环境效益、社会效益三统一原则B经济建设与环境保护协调发展原则C预防为主，防治结合的原则D政府对环境质量负责原则E依靠群众保护环境原则86承诺具有法律约束力的条件包括（）。A由受要约人向要约人作出B以书面形式作出C由承诺人向受要约有作出D对要约完全同意E在要约有效期限内作出87在下列情况中下，当事人应当承担缔约过失责任（）。A以欺诈、胁迫手段订立合同B假借订立合同，恶意进行磋商C提供虚假情况D不正当使用在订立合同中知悉的商业秘密E故意隐瞒与订立合同有关的重要事实88合同中的下列免责条款无效（）。A造成对方人身伤害的B造成对方财产损失的C因故意造成对方人身伤害的D因重大过失造成对方财产损失的E免除或限制其未来责任的89应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形中的（），可以中止履行。A经菅状况严重恶化B转移财产、抽逃资金，以逃避债务C丧失商业信誉D出现表见代理情况E准备行使不安抗辩权90合同是否无效的确认权归（）。A工商行政管理部门B人民法院C当事人主管部门D仲裁机构E未违约的当事人一方91在下列合同中，属于效力特定合同的是（）。A无民事行为能力人订立的合同B限制民事行为能力人订立的合同C无权代理的行为人订立的合同D法定代表人、负责人越权订立的合同E无处分权处分他人财产的合同92在下列关于合同变更的表述中，正确的是合同变更（）。A须经当事人协商一致B可由当事人任何一方作出C是对合同内容的变更D是对合同当事人的变更E内容约定不明的，推定为未变更93在下列关于债权转让的表述中，正确的是（）。A债权人转让权利的，应当通知债务人B债权人转让权利的通知经债务人同意可以撤销C从权利也同主权利一同转让D债务人对原债权人的抗辩，可以向新债权人主张E债务人对受让人的抗辩，可以向让与人主张94在下列内容中，不可以做保证人的是（）。A公民B国家机关C以公益为目的的事业单位D社会团体E企业法人的分支机构95抵押人转让抵押物所得的价款，应当（）。A予以冻结B划拨给抵押人C向公证机关提存D向与抵押权人约定的第三人提存E向抵押权人提前清偿96建设工程纠纷调解解决的特点有（）。A有第三方介入B简便易行C能较经济、及时地解决纠纷D利于维护双方的长期合作关系E调解协议不具有强制执行的效力97诉讼管辖分为（）。A级别管辖B地域管辖C专属管辖D移送管辖E指定管辖98招标投标法规定，投标人相互串通投标或与招标人相互串通投标的，可能要承担的法律责任包括（）。A没收违法所得B降低资质等级C吊销资质证书D吊销营业执照E追究刑事责任99建设工程安全生产管理条例规定，施工单位在施工组织设计中未编制安全技术措施或专项施工方案的，可能要承担的法律责任包括（）。A罚款1020万元B罚款1030万元C承担赔偿责任D吊销资质证书E吊销营业执照100承担民事责任的方式包括（）。A停止侵害B罚款C返还财产D没收违法所得E赔礼道歉参考答案（一）单项选择题01C、02B、03D、04C、05B、06A、07D、08C、09D、10B、11C12A、13C、14B、15D、16C、17A、18B、19C、20D、21B、22A23C、24C、25D、26D、27A、28B、29D、30A、31C、32D、33A34B、35C、36A、37A、38B、39C、40C、41C、42B、43A、44D45C、46B、47A、48C、49B、50B、51C、52D、53A、54B、55D56D、57C、58C、59B、60C、61B、62D、63C、64A、65D、66C67D、68A、69C、70D（二）多项选择题71ACD、72BDE、73ABE、74ADE、75ACD、76CDE、77BDE、78ABD79ABE、80BCD、81ABCE、82CDE、83ACDE、84ABC、85BCDE86ADE、87BCDE、88ADE、89ABC、90BD、91BCDE、92ACE、93ACD94BCE、95DE、96ACDE、97ABDE、98ADE、99BCD、100ACE建造师考试模拟试题工程经济20051028一、单选1、税金一般属于财务现金（）。A流入B流出C平衡D冻结2、基准收益率应（）单位资金成本和单位投资的机会成本，这样才能使资金得到最有效的利用。A高于B低于C等于D不低于3、（）是指由于货币这里指纸币的发行量超过商品流通所需要的货币量而引起的货币贬值和物价上涨的现象。A通货膨胀B通货紧缩C货币贬值D物价上涨4、根据成本总额对产量的依存关系，全部成本可以分成固定成本和（）两部分。A变动成本B机会成本C使用成本D资金成本5、建设项目年设计生产能力为10万台，年固定成本为1200万元，产品单台销售价格为900元，单台产品可变成本为560元，单台产品销售税金及附加为120元。盈亏平衡点的产销量为（）。A45454B54545C35294D153856、一般来说，对项目进行敏感性分析，取定三个因素有投资额、产品价格和（）。A产品成本B经营成本C营业收入D各种费用7、企业是否做出购买决定的关键在于（）。A设备租金额B设备的技术性能和生产效率C技术经济可行性分析D预付资金定金和租赁保证金8、租赁公司拟出租给某企业一台设备，设备的价格为68万元，租期为5年，每年年末支付租金，折现率为10，附加率为4，每年租金为（）万。A2312B204C34D1369、价值工程涉及到价值、（）和寿命周期成本等三个基本要素。A价格B成本C功能D费用10、若设I10，现在的1000元等于5年末的（）元。A16299B17732C16148D1610511、影响资金等值的因素有三个金额的多少、资金发生的时间和（）。A所折现的时点B利率或折现率的大小C所选的银行D币种12、以下关于设备的叙述中，正确的是（）。A设备购置后只有使用时发生磨损B设备购置后，无论是使用还是闲置，都会发生磨损C设备购置后只有闲置时发生磨损D设备不会发生磨损13、当方案的有用成果相同时，一般可通过比较（）的大小，来决定优、劣和取舍。A费用B价格C价值D功能14、下面不属于会计报表的是（）。A利润表B损益表C现金流量表D资产负债表15、资产负债表是反映企业在某一特定日期（）的报表。A经营状况B现金流量C收支平衡D财务状况16、（）是反映企业一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的会计报表。A现金流量表B利润分配表C损益表D财务状况变动表17、下列各项目中不属于资产项目的是（）。A货币资金B短期投资C固定资产D资本公积18、企业通过让渡资产从而拥有被投资单位的股权，成为被投资单位的股东，按所持股份比例享有权益并承担相应责任的对外投资是指（）。A长期债权投资B短期债权投资C长期股权投资D发放债券19、企业应当定期对长期投资的账面价值逐项进行检查，至少检查一次的时间为（）。A一个月B三个月C半年D一年20、企业与各方面的经济往来款项，不采用现金收付，而是按照规定的结算方式为（）。A现金核算B现金等价物结算C零星支出结算D转账结算21、某企业的银行存款期限为10年，到期时可得到现金10000元，但由于意外事故需钱，5年时就必须取回，设贴现率为10，则企业可取回现金为（）元。A4660B7500C5000D620022、下面各项款项不属于企业其他应收款的是（）。A收取乙方赔款4000元B职工王某的罚款500元C水泥纸袋押金2500元D发放的短期债券10000元23、固定资产最低使用年限为（）。A一年B两年C三年D四年24、下列选项中属于结算过程中产生的流动负债的是（）。A应付股利B应付帐款C预提费用D应付工资25、当法定公益金用于职工集体福利时，应当将其转入（）。A法定盈余公积B任意盈余公积C法定公益金D储备基金26、在某一工厂，程建设过程中，已知合同总收入为1000万元，而合同的预计总成本为550万元，到现在为止已完工60。由此可知当期确认的合同毛利为（）万元。A450B600C270D5027、在施工生产经营旺季需要的资金比较多，如果需要借入借款，最适合的借款方式为（）。A长期借款B发放债券C发行股票D短期借款28、反映企业盈利能力的核心指标是（）。A利润B净资产收益率C总资产报酬率D平均净资产29、（）能反映企业利用债权人提供资金进行经营活动的能力，也能反映企业经营风险的程度，是综合反映企业偿债能力的重要指标。A净资产收益率B资产负债率C总资产报酬率D速动比率30、企业本年销售营业收入增长额同上年销售营业收入总额的比率是指（）。A净资产收益率B资产负债率C总资产报酬率D销售增长率31、体现了企业资本的积累能力，评价企业发展潜力的重要指标是指（）。A净资产收益率B资产负债率C资本积累率D营业增长率32、在会计中不属于反映财务状况的要素为（）。A资产B负债C所有者权益D利润33、专用记账凭证按其反映的经济业务内容不同分类，下列选项不属于专用记账凭证的是（）。A收款凭证B付款凭证C转账凭证D原始凭证34、（）是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用。A直接工程费B规费C材料费D措施费35、下列公式不正确的是（）。A材料费材料消耗量材料基价检验试验费B材料基价供应价格运杂费1运输损耗率1采购保管费率C检验试验费单位材料量检验试验费材料消耗量D材料基价供应价格运杂费1运输损耗率/1采购保管费率36、下列各项说法不正确的是（）。A材料运杂费，是指材料自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用B运输损耗费是指材料在运输装卸过程中全部的损耗C采购及保管费是指为组织采购、供应和保管材料过程中所需要的各项费用D验试验费是指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用37、施工过程中耗用的构成工程实体的零件和半成品的费用属于（）。A采购及保管费B运输损耗费C材料费D材料价格38、大修理费指施工机械按规定的大修理间隔台班进行必要的大修理，以恢复其（）功能所需的费用。A全部B部分C正常D主要39、经常修理费不包括（）。A为保障机械正常运转所需替换设备与随机配备工具附具的摊销和维护费用B机械运转中日常保养所需润滑与擦拭的材料费用C为组织采购、供应和保管材料过程中所需要的各项费用D机械停滞期间的维护和保养费用40、（）是指施工机械在运转作业中所消耗的固体燃料煤、木柴、液体燃料汽油、柴油及水、电等。A大修理费B安拆费及场外运费安拆费C燃料动力费D养路费及车船使用税41、已完工程及设备保护费是指（）对已完工程及设备进行保护所需费用。A总评后B决策后C施工过程中D竣工验收前42、下列各项中（）不是规费费率的计算基础。A直接费B人工费和机械费C机械费D人工费43、（）是指管理和试验部门及附属生产单位使用的属于固定资产的房屋、设备仪器等的折旧、大修、维修或租赁费。A办公费B工具用具使用费C财产保险费D固定资产使用费44、公式企业管理费费率100是以（）为计费基础。A直接费B人工费C人工费和机械费D机械费45、营业税的税额为营业额的（）。A7B5C1D346、如该分项的直接工程费仅为人工费，无材料费和机械费时，可采用以（）为基数计算该分项的间接费和利润。A人工费和机械费合计B人工费、材料费、机械费合计C人工费D材料费、机械费合计47、用综合单价法计价程序，含税造价的计算公式为（）。A含税造价直接费间接费分项直接工程费1相应税率B含税造价利润间接费分项直接工程费1相应税率C含税造价直接费措施费分项直接工程费1相应税率D含税造价措施费间接费分项直接工程费1相应税率48、工程量清单由（）统一提供统一的工程量避免了由于计算不准确和项目不一致等人为因素造成的不公正影响，使投标者站在同一起跑线上，创造了一个公平的竞争环境。A招标人B投资人C施工单位D建筑设计单位49、填表须知主要的内容不正确的是（）。A工程量清单及其计价格式中所要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章B工程量清单及其计价格式中的不明确内容可以删除或涂改C工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中D明确金额的表示币种50、（）是指为配合协调招标人进行的工程分包和材料采购所需的费用A预留金B材料购置费C总承包服务费D零星工作项目费51、材料消耗主要是（）消耗，按不同专业人工消耗材料类别列项，按人工日消耗量计入。A运输损耗B辅助材料C检验实验费D材料运杂费52、国产标准设备原价一般指的是设备制造厂的（）。A交货价B设备原价C出厂价加运费D进口设备抵岸价53、进口设备抵岸价是指抵达买方边境港口或边境车站，（）的价格。A售出以后B缴完关税以前C缴完关税以后D售出以前54、外贸手续费是指按规定的外贸手续费率计取的费用，外贸手续费率一般取（）。A13B14C15D1655、不属于农用土地征用费的是（）。A土地补偿费B土地投资补偿费C城市建设费D安置补助费56、勘察设计费是指为本建设工程提供不包括（）。A项目建议书B可行性研究报告C设计文件D评估报告57、根据统计，生产能力不同的两个装置，它们的初始投资与两个装置生产能力之比的指数幂（）。A成反比B成正比C无关系D恒为158、资金周转率法是从（）的定义推算出投资额的一种方法。A预备费率B生产效率C利润率D资金周转率59、邮政通讯费用、电费、瞪气费、修理费、车辆使用费、办公用品费都属于（）。A财务费用B营业外支出C公司管理费D业务费二、多选60、在工程经济财务评价中，涉及的税费主要有（）。A销售收入中扣除的增值税B营业税C车船使用税D城市维护建设税及教育费附加E遗产税61、通过项目财务现金流量表可计算项目（）等评价指标，并可考察项目的盈利能力，为各个方案进行比较建立共同的基础。A财务内部收益率B财务净现值C投资回收期D经营成本E净现金流量62、下列不属于动态评价指标的是（）。A净年值B净现值C增量投资收益率D增量投资回收期E增量内部收益率63、引起固定资产有形损耗的原因是（）。A使用磨损B自然磨损C技术进步D换代更新E价值损耗64、一般说来，选择新技术、新工艺和新材料方案时应遵循以下原则（）。A技术上先进、可靠、适用、合理B经济上合理C符合社会发展水平D符合政治局势E符合文化发展水平65、在财务管理与会计报表中，资本包括（）。A实收资本B股本C现金D资本溢价E股本溢价66、作为短期投资，应当符合以下哪些条件（）。A可以作为立即投入流通的交换媒介B能够在公开市场交易并且有明确市价C持有投资作为剩余资金的存放形式，并保持其流动性和获利性D使用过程中保持原有实物形态E持有时间准备应当超过1年67、固定资产通常表现的实物形态为（）。A机器B机械C房屋建筑物D货币E运输工具68、企业发行债券的价格受同期银行存款利率的影响较大，一般情况下，企业可以按下面哪些情况发行债券（）。A银行发行B面值发行C溢价发行D折价发行E接受投资发放69、关于企业财务目标的综合表达，最具有代表性的观点是（）。A利润最大化B每股盈余最大化C股东财富最大化D风险最小化E成本最小化70、总结和评价企业财务状况与经营成果的分析主要包括（）。A盈利能力分析B营运能力分析C偿债能力分析D发展能力分析E生产能力分析71、会计核算的基本前提，通常也叫基本会计假设，是对会计核算所处的时间、空间环境所作的合理设定。会计核算的基本前提包括（）。A会计主体B持续经营C会计分期D货币计量E会计报表72、检验试验费不包括（）的费用。A自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品B新结构、新材料的试验费C建设单位对具有出厂合格证明的材料进行检验D对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验E以上选项均不正确73、规费是指（）规定必须缴纳的费用简称规费A政府B团体C企业D有关权力部门E学校74、规费的内容包括（）。A工程排污费B社会保障费C工会经费D工程定额测定费E管理人员工资75、工料单价法计价程序分为三种，有以（）为计算基础的工料单价法计价程序。A直接费B机械费C人工费和机械费D间接费E人工费76、下列关于工料综合法计价程序中的间接税叙述不正确的是（）。A当CC0时，间接费人工费材料费机械费相应费率B当CC0的下限时，间接费人工费机械费相应费率C当CC0时，间接费人工费材料费机械费相应费率D如该分项的直接工程费仅为人工费，无材料费和机械费时，间接费人工费机械费相应费率E如该分项的直接工程费仅为人工费，无材料费和机械费时，间接费人工费相应费率77、分部分项工程量清单应包括（）和工程数量四个部分。A项目编码B项目的施工单位C计量单位D项目名称E项目的投资人78、建筑安装工程费用定额一般包括（）两部分内容。A措施费定额B直接费用定额C人工定额D材料消耗定额E间接费定额79、人工定额按表现形式的不同，可分为（）两种形式。A人数定额B劳动定额C产量定额D时间定额E利润定额80、一般（）可按设备价格的百分比估算。A安装工程费B工器具购置费C运杂费D主要设备以外的零星设备费E主要设备的数量、出厂价格和相关运杂费资料答案第01题试题答案B第12题试题答案D第03题试题答案A第04题试题答案A第05题试题答案B第06题试题答案B第07题试题答案C第08题试题答案A第09题试题答案C第10题试题答案D第11题试题答案B第12题试题答案B第13题试题答案A第14题试题答案B第15题试题答案D第16题试题答案A第17题试题答案D第18题试题答案C第19题试题答案D第20题试题答案D第21题试题答案B第22题试题答案D第23题试题答案A第24题试题答案B第25题试题答案B第26题试题答案C第27题试题答案D第28题试题答案B第29题试题答案B第30题试题答案D第31题试题答案C第32题试题答案D第33题试题答案D第34题试题答案A第35题试题答案D第36题试题答案B第37题试题答案C第38题试题答案C第39题试题答案C第40题试题答案C第41题试题答案C第42题试题答案C第43题试题答案D第44题试题答案C第45题试题答案D第46题试题答案C第47题试题答案B第48题试题答案A第49题试题答案B第50题试题答案C第51题试题答案B第52题试题答案A第53题试题答案C第54题试题答案C第55题试题答案C第56题试题答案D第57题试题答案B第58题试题答案D第59题试题答案C第60题试题答案ABCD第61题试题答案ABC第62题试题答案ABDE第63题试题答案AB第64题试题答案AB第65题试题答案ABDE第66题试题答案BC第67题试题答案ABCE第68题试题答案BCD第69题试题答案ABC第70题试题答案ABCD第71题试题答案ABCD第72题试题答案BCD第73题试题答案AD第74题试题答案ABD第75题试题答案ACE第76题试题答案CD第77题试题答案ACD第78题试题答案AE第79题试题答案CD第80题试题答案CE04一级建造师房屋建筑专业工程管理与实务考试试题20065291415一、单项选择1混凝土立方体标准抗压试件的边长为（D）A707MMB100MMC200MMD150MM2有一墙体为弹性方案，墙高H24M，墙的截面为800MMX400MM，则该墙体的高厚壁为（C）A3B8C6D453混凝土立方体标准抗压强度标准值试验时要求的养护时间为（C）A3DB7DC28DD45D4民用住宅楼梯的坡度范围宜在（B）之间。A1025B2045C4055D50655有一简支梁受力与支承情况如下图，则跨中最大弯矩为（A）KNOM。P5KNA5B6C8D106有一桁架受力及支承如下图，拉力为正，压力为负，则AC杆和AB杆的内力分别为（B）A1KN，1KNB0，1KNC1KN，1KND1KN，07砂浆流动性越大，说明砂浆（D）A保水性越好B强度越小C粘接力越强D稠度越大8现浇钢筋混凝土楼盖施工中,梁的跨度为6M，板的跨度为4M，当设计无特别要求时，楼盖拆模时现场混凝土强度应大于等于（B）设计强度。A50B75C90D1009屋面女儿墙、变形缝等处的防水层泛水高度最小为（C）A120MMB200MMC250MMD300MM10无粘结预应力筋铺设时的正确方法是（B）就位并固定牢靠。A在非预应力筋安装前，按设计要求的形状位置B在非预应力筋安装后，按设计要求的形状位置C在非预应力筋安装同时，按设计要求的形状位置D在标高位置从上向下11经纬仪是由照准部、（D）和基座三部分组成。A数据记录B望远镜C支架D水平度盘12当混凝土试件强度评定不合格时，可采用（C）的检测方法，对结构构件中的混凝土强度进行测定，并作为处理的依据。A现场同条件养护试件B按原配合比、原材料重做试件C非破损或破损检测D混凝土试件材料配合比分析13在多层及高层钢结构中，不用设置过梁的最大宽度为（B）A300MMB400MMC500MMD600MM14在多高层钢结构工程柱子安装时，每节柱的定位轴线应从（B）A柱子控制轴B地面控制轴线C上层柱的轴线D下层柱的轴线二、多项选择题15砌体结构中影响墙、柱高厚比计算的因素有（ABCD）A墙、柱计算高度B承重墙与非承重墙C砂浆强度等级D有无门、窗洞口E砌块强度等级16房屋建筑工程中，常用的有机隔热材料有（BCE）A加气混凝土B泡沫塑料C软木及软木板D石膏板E蜂窝板17屋顶设计必须满足（ABC）等要求。A坚固耐久B防水排水C保温隔热D防止灰尘E供人休闲18建筑物的耐火程度取决于建筑物的（AE）A可燃烧性B屈服极限C闪点D强度极限E耐火极限19在现浇普通钢筋混凝土楼盖时，控制裂缝的主要施工措施有（ABDE）A使用减水剂控制混凝土，降低水灰比B模板及其支撑必须具有足够的强度、饶度和稳定性，拆模时混凝土强度符合要求C增加水泥用量，提高混凝土强度D在初凝前对混凝土进行二次振捣和抹压E及时对混凝土进行覆盖保湿养护20砌体工程不得在（ADE）设置脚手眼。A120MM厚墙，料石清水墙，独立柱B240MM厚墙C宽度为2M的窗间墙D过梁上与过梁成60角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内E梁或梁垫下及其左右500MM范围内21钢结构一级、二级焊缝不得有（ABCE）等缺陷。A表面气孔B夹渣C弧坑裂缝D焊道E电弧擦伤三、案例分析1某建筑工程建筑面积205000M3，混凝土、现浇结构，筏板基础，地下3层，地上12层，基础埋深124M，该工程位于繁华市区施工场地狭小。工程所在地区地势北高南低，地下水流从北向南，施工单位的降水方案计划在基坑南边布置单排轻型井点。基坑开挖到设计标高后，施工单位和监理单位对基坑进行了验槽，并对基底进行了钎探，发现地基东南角有约350M3软土区，监理工程师随即指令施工单位进行换填处理。工程主体结构施工时，2层现浇钢筋混凝土阳台根部发生断裂，经检查发现是由于施工人员将受力主筋位置布置错误造成的，事故发生后，业主立即组织了质量大检查，发现一层大厅梁柱节点处有露筋，已绑扎完成的楼板钢筋位置与设计图纸不符，施工人员对钢筋绑扎规范要求不清楚；工程进入外墙面装修阶段后，施工单位按原设计完成了965M3的外墙贴面砖工作，业主认为原设计贴面砖与周边环境不协调，要求更换为大理石贴面，施工单位按业主要求进行了更换。问题（1）该工程基坑开挖降水方案是否可行说明理由。答不可行。单排轻型井点应布置在地下水位的上游一侧，即应该在基坑北边布置单排轻型井点。（2）施工单位和监理单位两家单位共同进行工程验槽的做法是否妥当说明理由。答不妥，工程验槽应由建设单位、监理单位、施工单位、勘查单位和设计单位五方共同进行。（3）发现基坑基底软土区后应按什么工作程序进行基坑处理答应按如下程序处理1）建设单位应要求勘查单位对软土区进行地质勘查；2）建设单位应要求设计单位根据勘察结果对软土区地基做设计变更；3）建设单位或授权监理单位研究设计单位所提交的设计变更方案，并就设计变更实施后的费用与工期和施工单位达成一致后，由建设单位对设计变更做出决定；4）由总监理工程师签发工程变更单，指示承包单位按变更的决定组织地基处理。（4）工程质量事故和业主检查出的问题反映出施工单位质量管理中存在哪些主要问题答主要问题1）施工单位现场钢筋工人员素质差；2）技术交底制度薄弱；3）没有严格执行按图施工；4）重要的分部分项工程保证质量施工措施考虑不周。（5）就该工程背景材料中所发生的情况而言，施工单位可索赔的内容有哪些答可索赔的内容1）基坑基底软土区处理所需的费用与时间；2）拆除外墙贴面砖并更换大理石贴面所需的费用与时间。2某工程项目进展到第10周后，对前9周的工作进行了统计检查，有关统计情况见下表前9周成本统计工作代号计划完成预算成本BCWS（元）已完成工作（）实际发生成本ACWP（元）已完成工作的预算成本BCWP（元）A420，000100425，200B308，00080246，800C230，880100254，034D280，000100280，0009周末合计1，238，8801，206，034问题（1）将上表复制到大体卡上，在表中计算前9周每项工作（即A、B、C、D各项工作项）的BCWP答计算前9周每项工作（即A、B、C、D各项工作项）的BCWP工作代号计划完成预算成本BCWS（元）已完成工作（）实际发生成本ACWP（元）已完成工作的预算成本BCWP（元）A420，000100425，200420000B308，00080246，800246400C230，880100254，034230880D280，000100280，0002800009周末合计1，238，8801，206，0341177280（2）计算9周末的费用偏差CV与进度偏差SV，并对结果含义加以说明。答9周末的费用CVBCWPACWP1177280120603428754,由于CV为负，说明费用超支；9周末的进度偏差SVBCWPBCWS1177280123888061600，由于SV为负，说明进度延误。（3）计算9周末的费用绩效指数CPI与进度绩效指数SPI（计算结果小数点后面保留3位），并对结果含义加以说明。答9周末的费用绩效指数CPIBCWP/ACWP1177280/12060340976,由于CPI1，故费用超支；9周末的进度绩效指数SPIBCWP/BCWS1177280/12388800950，由于SPI，1，故进度延误。3某重点工程项目计划于2004年12月28日开工，由于工程复杂，技术难度高，一般施工队伍难以胜任，业主自行决定采取邀请招标方式。于2004年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请，并于规定时间9月2022日购买了招标文件。招标文件中规定，10月18日下午4时是招标文件规定的投标截止时间，11月10日发出中标通知书。在投标截止时间之前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于10月18日下午5时才送达，原因是中途堵车；10月21日下午由当地招投标监督管理办公室主持进行了公开开标。评标委员会成员共有7人组成，其中当地招投标监督管理办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术经济方面专家4人。评标时发现E企业投标文件虽无法定代表人签字和委托人授权书，但投标文件均已有项目经理签字并加盖了公章。评标委员会于10月28日提出了评标报告。B、A企业分别综合得分第一、第二名。由于B企业投标报价高于A企业,11月10日招标人向A企业发出了中标通知书，并于12月12日签订了书面合同。问题（1）企业自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当说明理由。答根据招标投标法（第十一条）规定，省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目中不适宜公开招标的项目，要经过省、自治区、直辖市人民政府批准，方可进行邀请招标。因此，本案业主自行对省重点工程项目决定采取邀请招标的做法是不妥的。（2）C企业和E企业投标文件是否有效分别说明理由。答根据招标投标法（第二十八条）规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。本案C企业的投标文件送达时间迟于投标截止时间，因此该投标文件应被拒收。根据招标投标法和国家计委、建设部等评标委员会和评标方法暂行规定，投标文件若没有法定代表人签字和加盖公章，则属于重大偏差。本案E企业投标文件没有法定代表人签字，项目经理也未获得委托人授权书，无权代表本企业投标签字，尽管有单位公章，仍属存在重大偏差，应作废标处理。（3）请指出开标工作的不妥之处，说明理由。答1）根据招标投标法（第三十四条）规定，开标应当在投标文件确定的提交投标文件的截止时间公开进行，本案招标文件规定的投标截止时间是10月18日下午4时，但迟至10月21日下午才开标，是不妥之处一；2）根据招标投标法（第三十五条）规定，开标应由招标人主持，本案由属于行政监督部门的当地招投标监督管理办公室主持，是不妥出资二。（4）请指出评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。答根据招标投标法和国家计委、建设部等评标委员会和评标方法暂行规定，评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家，并规定项目主管部门或者行政监督部门的人