中建——钢结构设计合同

中建一局集团建设发展有限公司 钢结构深化设计合同合同编号： 中建一局集团建设发展有限公司China Construction First Division Construction & Developing Co., LtdXXXXXXXXX项目之钢结构深化分包合同总包方： 分包方：合同订立地点：合同订立日期：XXXX工程钢结构深化设计合同总包方（甲方）： 中建一局集团建设发展有限公司 分包方（乙方）： 依据中华人民共和国经济合同法及有关法律法规，为明确甲乙双方的权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方就 项目钢结构优化设计、深化设计、钢结构加工图设计及相关配合服务事宜协商一致，订立本合同。第一条 工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 建筑面积：1.4 层数：地上 层/地下 层第二条 设计内容2.1 钢结构优化设计阶段：根据甲方提供的施工图及办理的相关设计变更和工程洽商，对结构进行整体空间建模分析和优化，提交优化计算文件、优化图纸，并与原设计沟通，直至被设计采纳应用于本工程中；2.2 钢结构深化设计阶段： 序号分项目名称深化设计阶段设计内容1 钢结构主体钢结构深化设计依据原结构设计单位的施工图纸及与办理的相关设计变更和工程洽商，对钢结构施工图进行优化设计，提出可行的满足制造、安装的优化建议，使钢结构经济合理、制造安装方便可行。2主体钢结构节点设计节点图设计提供完善的节点设计，并绘制全套连接节点图：包括但不限于柱与柱连接节点、梁与柱连接节点、梁与梁连接节点、梁与支撑节点、支撑与柱节点、桁架等钢结构工程涉及的全部节点设计工作及平面图、立面图。3技术支持服务设计施工为甲方全过程提供有关钢结构设计、制造、安装的建议，配合甲方与设计单位办理工程洽商、设计变更等技术文件，提供深化设计、加工制作、施工安装相关的技术支持与服务。（包括提交确实可行、完整的验算报告书及其相应技术资料文件）2.3 钢结构加工图：根据审核确认的深化设计图，完成构件安装图及构件加工详图：包括结构安装布置图、构件加工详图、零件图、材料表、连接焊缝、螺栓、开孔等；2.4 提供相关的技术服务及现场服务：现场服务包括设计交底，对制造厂的加工设计进行设计交底及指导，解答施工单位的问题，施工安装验算，施工服务、对钢筋排布图进行复核，确保焊接与钢柱及零件上的连接器与土建钢筋相匹配；2.5 提供优化设计图和深化设计图各 份蓝图，加工图 份A3白图。第三条 总包方提交的有关资料及文件序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1原建筑设计图纸1 图纸1套及电子版一套2原结构设计图纸1 图纸1套及电子版一套3加工图技术要求说明1合同签定日本合同附件14深化设计图完成进度计划表1合同签定日另附5加工图完成进度计划表1合同签定日另附设计依据文件：中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定。国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 建设工程批准文件。第四条 乙方应交付的设计资料及文件序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1优化结构图纸和深化设计图纸8满足总进度计划要求及工程进度蓝图8套及电子版1套（DWG及PDF）。2计算书及相关计算文件2满足总进度计划要求及工程进度2套3全套加工图4满足总进度计划要求及工程进度白图4套及电子版1套。超出合同规定份数以外的图纸费用由双方协商费用单价。第五条 合同价款及付款5.1 合同价款：暂定总价：人民币（小写） 元（大写）： 元整。5.2 合同价款组成明细：序号名称单位暂定数量固定综合单价合价备注1深化设计吨2加工图设计吨34合计元固定综合单价包括但不限于乙方为完成本合同项目的设计工作所需的包括完成本合同工作内容所需的人工费、加班费、交通费、食宿费、差旅费、保险费、统一服装费、管理费、利润、各种应上缴的税费、风险费以及其它为圆满完成甲方委托工作内容所需的一切费用，乙方不得以物价上涨、工资调整等原因向甲方提出增加费用。5.3 工程量计算规则：5.3.1按有关国标规定执行GB50050-2008工程量清单计价规范计算规则计算构件重量作为计量依据。5.3.2工程量计量以原设计图纸为依据。5.3.3因结构变更造成的钢结构设计的调整返工等，本工程不再另行计算工程量。5.4 设计费支付方式和时间如下：5.4.1 乙方提交正负零以下的深化设计图给总包方后，总包方支付乙方合同暂估总价款的 %；5.4.2 完成 层以下钢结构深化设计和加工图设计，此部分工程款按暂估总价设计费 %支付；5.4.3 完成 层以下全部优化及深化设计图和加工图设计，此部分工程款按暂估总价设计费 %支付；5.4.4 完成全部优化及深化设计图和加工图设计，支付至暂估总价设计费的 %；5.4.5 提供全部技术服务并保质保量保时的完成本工程设计，且结构工程竣工验收后28天内，双方结算，并支付剩余余款。5.4.6 付款程序：本工程无预付款。付款程序：乙方向甲方递交本期按合同约定应付的费用汇总表和请款报告，甲方收到报告后于次月的1825日向乙方签发付款证书，在签发付款证书的次月3日10日通过网上银行支付。5.4.7 资金风险共担：5.4.7.1 鉴于目前建筑市场的实际状况，甲方不能保证业主的资金能按时足额到位。在此情况下，乙方郑重承诺，为共同开拓占领市场，对甲方未按时收到业主相应款项的情况表示理解与宽容，乙方不要求甲方每月付款均按时足额到位；5.4.7.2 乙方同意甲方按业主实际支付给甲方的比例来支付其进度款，此时也应扣留资料保证金和质量保证金；5.4.7.3 任何缓付、迟付的工程款均不计取利息。第六条 双方责任与权利6.1 总包方责任：6.1.1 总包方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。同时，总包方应及时派人员配合乙方工作，并为乙方提供完成本工程钢结构深化设计图及加工图设计工作所需的全部技术资料。6.1.2 总包方应及时向乙方提供特殊结构加工工艺要求，以便乙方在相应的加工图设计中予以体现。乙方按照总包方提供的特殊结构加工工艺要求分别完成详图设计后，如果造成加工制造的困难，由双方共同协商解决。6.1.3 总包方按本合同第五条规定的内容，在规定的阶段、时间内向乙方支付设计费。6.1.4 总包方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。6.1.5 总包方应为派赴加工厂处理有关技术问题的设计工作人员，提供必要的工作条件。6.2 乙方责任6.2.1 乙方应按国家规定技术规范、标准、规程及总包方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2 乙方采用的主要技术标准是：1、钢结构设计规范（GB50017-2003） 2、高层民用建筑钢结构技术规程 (JGJ99-98) 3、建筑结构荷载规范（GB50009-2001）4、其他参行设计图纸及相应的国家标准及行业规范。5、 以上标准如有更新，按最新版本执行。6.2.3 设计合理使用年限为 50 年。6.2.4 乙方按本合同第四条规定的内容、进度及份数向总包方交付资料及文件。对加工图的具体要求详见本合同附件1加工图纸技术要求，该附件为本合同的有效组成部分。6.2.5 乙方负责对其设计图纸进行复核，设计构件平面立面剖面尺寸数据应一致，同一构件在不同图纸中尺寸数据一致，否则乙方承担因设计数据不交圈导致的返工等责任，赔偿总包方经济损失。6.2.6 加工图乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向总包方进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。6.2.7 深化乙方交付设计资料及文件，按规定需要经过设计院的设计审核，并根据审核结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方提交设计文件的时间需要考虑设计院合理的审核时间及审核过程中进行的调整、修改时间，设计院审核签字时间为乙方最终提交时间。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向总包方、制作加工单位及安装施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。6.2.8 乙方在构件设计时除应满足规范及图纸质量要求外，须兼顾构件的施工安装便利性、材料损耗降低等因素，不能满足安装需要时应提前与总包方协商同时通知设计单位进行修正。乙方须按其设计之加工图纸，对加工厂提供之钢板排版套裁设计进行复核，同时对加工厂提供之钢材批量采购计划表进行审核确认，以控制钢材采购材质、规格、数量的准确性。6.2.9 乙方应保护总包方的知识产权，不得向第三人泄露、转让总包方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给总包方造成经济损失，总包方有权向乙方索赔。6.2.10 乙方派专人负责配合总包方做好施工中技术问题的处理。该负责人姓名 6.2.11 如工作需要，总包方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，总包方应提供必要的办公条件，如计算机、办公桌、椅、网络等。6.2.12 乙方应按国家规定技术规范、标准、规程及总包方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.13 乙方配合甲方技术人员办理相应的设计变更、工程洽商等技术文件。6.2.14 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。第七条 违约责任：7.1 乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方所承担的加工图出现设计质量事故、图纸绘制错位、技术要求交代不详等问题时，按如下方式处理：7.1.1乙方发现图纸错误时，应及时以电话或传真方式通知总包方，未造成总包方的损失时，则乙方应马上将图纸换版，修正图纸的错误；7.1.2当加工厂已按图纸开始加工并造成总包方的损失时，乙方除应当采取补救措施外，还应免除发生质量事故部分工程的设计费，并根据总包方损失程度向总包方支付赔偿金，赔偿金为钢材直接损失的 %；7.1.3当加工构件已安装完成时，乙方除应当采取补救措施及与设计单位确定加固措施外，还应免除发生质量事故部分工程的设计费，并根据总包方损失程度向总包方支付赔偿金，赔偿金为钢材直接损失的 %;全部赔偿金的最高限额为本合同暂定合同总价 %。7.1.4由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，造成总包方工期延误造成的损失，乙方承担全部经济法律责任。7.1.5如本合同项目停缓建，总包方按如下方式处理。7.1.6乙方已开始设计工作的，总包方应根据乙方已进行完成实际工作量支付设计费。第八条 其他8.1 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8.2 本加工承揽合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方首先协商解决，协商不成，双方自愿提交北京仲裁委员会按照该委员会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。8.3 本合同中关于管辖权的约定是唯一的，任何一方不得通过债权转让或其它方式对涉及本合同约定事项或与之相关的事项的争议解决方式进行另行约定或对本合同关于管辖权的约定进行变更，如发生类似情形，该等约定亦属无效。8.4 甲乙双方明确约定，对于在本合同项下产生的或与本合同相关的事宜产生的乙方对甲方拥有的债权，乙方承诺不得将其转让给第三方，除非经过甲方的书面同意后方可转让，否则，乙方应在违约转让债权之日起五日内，按照违约转让债权总额的5%向甲方支付违约金，逾期支付并应承担违约付款责任。8.5 本合同一式陆份，正本贰份，副本肆份；总包方叁份（正本一份及副本贰份），乙方总包方叁份（正本一份及副本贰份）。8.6 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方签字认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。以下无正文总包方：中建一局集团建设发展有限公司 乙方： 法定代表： 法定代表：委托代理人 ： 委托代理人 ：地 址：北京市朝阳区望花路西里17#楼 地 址：邮政编码： 邮政编码：电 话： 电 话：传 真： 传 真：附件1、加工图纸技术要求1、详图中对工程提出的各项要求要适当，特殊技术指标必须经过发包人同意。当原设计要于规范要求时，按原设计要求执行；当原设计要求低于相关规范时，应按相关规范执行。2、详图中提出的技术要求要和作为制作合同附件的技术条件相一致，不得随意提出高于技术条件的内容，如果认为有必要提出与技术条件不一致的技术要求时，应该在总承包、制作单位和详图公司协商一致后决定。3、如果详图中提出技术条件中未包含的技术要求，应在总承包、制作单位和详图公司协商一致后决定。4、详图中对钢材材质的表示要具体和清楚，特别是要明确两种不同材质的构件间的连接材料的材质。在和乙方明确这些材质时需与总包协商后确定，尽可能的将这些节点处的连接材料和加强板件的材料确定为可以进行市场采购的材质。5、全部详图要包括图纸目录、总说明、平面布置图、重要（或全部）立面布置图、构件详图。6、制图时要以柱子的分段作为制图单元，在轴线上的柱以轴线位置和段次编号，其他柱子的编号方法可自定；在轴线上的框架梁可按楼层和轴线来编号，其他的梁的编号方法可自定；同一单元内的相同的次梁可采用相同编号；其他构件的编号方法可自定。7、构件详图的编号顺序，不同类型的构件