fidic生产设备和设计施工合同条件(新黄皮书),第1部分

fidicfidic 生产设备和设计施工合同条件生产设备和设计施工合同条件( (新新 黄皮书黄皮书),),第第 1 1 部分部分 篇一：FIDIC生产设备和设计一施工合同条件概述 FIDIC生产设备和设计一施工合同条件概述 FIDIC生产设备和设计一施工合同条件概述 第六部分 FIDIC 和世界银行编制的相关合同条件 第一节 FIDIC生产设备和设计-施工合同条件 一、FIDIC生产设备和设计一施工合同条件概述 FIDIC 于 1999 年出版了四本新的合同标准格式第一版， 其中的生产设备和设计一施工合同条件(以下简称新黄 皮书)推荐适用于电气和(或)机械设备供货以及建筑或工程 的设计和施工。 新黄皮书由通用条件、专用条件编写指南和投标函、 合同协议书及争议裁决协议书格式三部分组成。 二、有关对合同要求的基本规定 (一)合同文件 构成合同的文件应为互作说明，为了解释的目的，合 同文件的优先次序如下： 合同协议书(如果有)； 中标函； 投标函； 专用条件； 本通用条件； 雇主要求； 资料表； 承包商建议书和构成合同部分的任何其他文件。 如文件中发现有歧义或不一致，工程师应发出任何必 要的澄清或指示。 其中，关于雇主文件，由于涉及索赔，需要了解一下： 1承包商使用雇主文件 就雇主和承包商双方而言，由雇主(或以其名义)编制 的雇主要求和其他文件，其版权和其他知识产权应归雇主 所有。 2雇主要求中的错误 如果因雇主要求中的错误而使承包商遭受延误和(或) 招致费用增加，并且该错误是一个有经验的承包商根据合 同规定对雇主要求进行认真详查也难以发现的，承包商应 通知工程师，并根据合同规定有权要求： 如果竣工已经或将要受到延误，根据合同规定给予 延长期； 任何此类费用和合理利润，应计入合同价格， 给予支付。 三、合同各方 (一)雇主及其权利义务 雇主具有如下权利义务： 1按照约定时间提供给承包商现场进入权 2按照约定提供协助 3提供资金安排证明 雇主应当在收到承包商的任何请求后的 28 天内，提出 其已经作出并将维持的资金安排的合理证明，说明雇主能 够按照合同规定支付合同价格(按当时估算)。 4雇主的保证责任 5雇主的索赔 (二)工程师及其职权 一般情况下，工程师的职责主要包括： *在工程进行中向承包商发布信息和指示； *对承包商按照合同所提供的设计和生产设备、实施 和完成的工程以及其他工作进行评价； *调整合同价格； *处理承包商的支付或延期的任何要求； *为了保证合同履行，进行全面的监督和管理。 新黄皮书专款对工程师的职权及其行使作出了如下规 定： 1工程师的职责和权力 雇主应任命工程师，工程师应履行合同中指派其的职 责。 对于工程师行使权力，新黄皮书除规定工程师无权修 改合同外，还规定： 每当工程师履行或者行使合同中明确规定或者隐含 的职责或者权力时，应认为代表雇主执行； 工程师无权解除任何一方当事人根据合同所规定的 任何工作、义务或者职责； 工程师的任何批准、校核、证书、同意、检查、检 验、指示、通知、建议、要求、试验或者类似行动(包括未 表示不批准)，不应解除承包商根据合同应承担的任何责任， 包括对其错误、遗漏、误差和未遵守合同的责任。 2工程师助手的委派和授权 工程师随时可以用书面形式向其助手委派任务和授权， 也可以撤销此类委派和授权。但是，如果工程师的助手没 有否定意见，不影响工程师的否定意见。如果承包商对工 程师助手的任何确定或指示提出质疑，可以将此事项提交 工程师，工程师应尽快对该确定或指示加以确认、否定或 更改。 3工程师的指示 工程师可在任何时候按照合同规定向承包商发出为实 施工程和修补缺陷可能需要的指示。 承包商仅有接受工程师及其授权助手的书面指示的义 务，并应遵守工程师及其助手对合同有关事项发出的指示。 4工程师的替换 如果雇主拟替换工程师，则应当在预计替换的日期之 前的 42 天，将打算任用的工程师的名称、地址和相关经验 告知承包商。如果承包商对某人提出合理的、并附有详细 依据的反对意见通知给雇主，则雇主就不应任用该人替换 现有的工程师人员。 5工程师的确定 每当工程师按照本款规定对任何事项进行商定或确定 时，工程师应当与每一方当事人协商，尽量达成协议。如 果达不成协议，工程师应当对所有相关情况给予应有的考 虑后，按照合同作出公正的确定。 (三)承包商 根据新黄皮书的规定，承包商基本的合同义务主要有 以下 11 个方面： 1承包商的一般义务 承包商应按照合同设计、实施和完成工程，并修补工 程中的任何缺陷，使工程能够满足合同规定的工程预期目 的。该工程应当包括为满足雇主要求、承包商建议书和资 料表的规定所需的、或合同中隐含的任何工作，以及为工 程的稳定、或完成、或安全和有效运行所需的全部工作。 承包商还应提供合同规定的生产设备和承包商文件，以及 此项设计、施工、竣工和修补缺陷所需的、所有临时性或 永久性的承包商人员、货物、消耗品及其他物品和服务。 2提供履约担保 承包商应在收到中标函 28 天内向雇主提交履约担保， 并向工程师送一份副本。 3任命承包商的代表 4分包 按照新黄皮书的规定，禁止承包商将整个工程分包出 去，签订合同后，即使承包商感到他承担了过多的工作， 也无权将整个工程分包出去。 关于部分分包，新黄皮书的规定是： 5现场资料的解释和合同价格的充分性 (1)现场资料 雇主应将其掌握的现场地表以下和水文条件包括环境 方面所有有关资料提供给承包商，承包商应为自己对这些 资料的解释负责。 应当被认为：承包商在实际可行的范围内，已经取得 可能对投标书或者工程产生影响或者作用的有关风险、意 外事件以及其他情况的全部资料；在提交投标书前，承包 商已经视察和检查了现场、周围环境、上述数据和其他资 料 (2)中标合同金额的充分性 除非合同中另有规定，中标合同金额包括承包商根据 合同应承担的全部义务以及为正确地设计、实施和完成工 程并修补任何缺陷所完成的全部必要事项所需的费用。 6不可预见的物质条件 此处所谓的物质条件是指承包商在现场施工时遇到的 自然物质条 篇二：FIDIC 生产设备和设计-施工合同条件 2 FIDIC CONDITIONS OF CONTRACT FOR PLANT AND DESIGN-BUILDING FIDIC 生产设备和设计-施工合同条件 (新黄皮书 1999) General Conditions 通用条件 CONTENTS 1 1 GENERAL PROVISION. 一般规定 Definitions 定义 Interpretation 解释 Communications 通信交流 Law and Language 法律与语言 Priority of Documents 文件有效秩序 Contract Agreement 合同协议书 Assignment 权益转让 Care and Supply of Documents 文件的照管和提供 Errors in the Employers Requirements 雇主要求 中的错误 Employers Use of Contractors Documents 雇主 使用承包商的文件 Contractors Use of Employers Documents 承包 商使用雇主的文件 Confidential Details 保密事项 Compliance with Laws 遵守法律 Joint and Several Liability 共同的和各自的责任 2 THE EMPLOYER 雇主 Right of Access to the Site 现场进入权 Permits, Licenses or Approvals 许可、执照或批准 Employers Personnel 雇主人员 Employers Financial Arrangements 雇主的资金安 排 Employers Claims 雇主的索赔 3 THE ENGINEER 工程师 Engineers Duties and Authority 工程师的任务和 权力 Delegation by the Engineer 由工程师付托 Instructions of the Engineer 工程师的指示 Replacement of the Engineer 工程师的替换 Determinations 确定 4 THE CONTRACTOR 承包商 Contractors General Obligations 承包商的一般 义务 Performance Security 履约担保 Contractors Representative 承包商代表 Subcontractors 分包商 Nominated Subcontractors 指定的分包商 Co-operation 合作 Setting out 放线 Safety Procedures 安全程序 Quality Assurance 质量保证 Site Data 现场数据 Sufficiency of the Accepted Contract Amount 中 标合同金额的充分性 Unforeseeable Physical Conditions 不可预见的物 质条件 Rights of Way and Facilities 道路通行权和设施 Avoidance of Interference 避免干扰 Access Route 进场通路 Transport of Goods 货物运输 Contractors Equipment 承包商设备 Protection of the Environment 环境保护 Electricity, Water and Gas 电、水和燃气 Employers Equipment and Free-Issue Material 雇主设备和免费提供的材料 Progress Reports 进度报告 Security of the Site 现场安全 Contractors Operations on Site 承包商的现场作 业 Fossils 化石 5 DESIGN. 设计 General Design Obligations 设计义务一般要求 Contractors Documents 承包商文件 Contractors undertaking 承包商的承诺 Technical Standards and Regulations 技术标准和 法规 Training 培训 As-Built Documents 竣工文件 Operation and Maintenance Manuals 操作和维修手 册 Design Error 设计错误 6 STAFF AND LABOR 员工 Engagement of Staff and Labor 员工的雇佣 Rates of Wages and Conditions of Labor 工资标准 和劳动条件 Persons in the Service of Employer 为雇主服务的 人员 Labor Laws 劳动法 Working Hours 工作时间 Facilities for Staff and Labor 为员工提供设施 Health and Safety 健康和安全 Contractors Super intendance 承包商的监督 Contractors Personnel 承包商人员 Records of Contractors Personnel and Equipment 承包商人员和设备的记录 Disorderly Conduct 无序行为 7 PLANT, MATERIALS AND WORKMANSHIP 生产设备、材 料和工艺 Manner of Execution 实施办法 Samples 样品 Inspection 检验 Testing 试验 Rejection 拒收 Remedial Work 修补工作 Ownership of Plant and Materials 生产设备和材料 的所有权 Royalties 土地（矿区）使用费 8COMMENCEMENT DELAYS AND SUSPENSION. 开工、延 误和暂停 Commencement of Work 工程的开工 Time for Completion 竣工时间 Programmed 进度计划 Extension of Time for Completion 竣工时间的延长 Delays Caused by Authorities 当局造成的延误 Rate of Progress 工程进度 Delay Damages 误期损害赔偿费 Suspension of Work 暂时停工 Consequences of Suspension 暂停的后果 Payment for Plant and Materials in Event of Suspension 暂停时对生产设备和材料的付款 Prolonged Suspension 拖长的暂停 Resumption of Work 复工 9 TESTS ON COMPLETION 竣工试验 Contractors Obligations 承包商的义务 Delayed Tests 延误的试验 Retesting 重新试验 Failure to Pass Tests on Completion 未能通过竣 工试验 1 0Employers TAKING OVER 雇主的接收 Taking Over of the Works and Sections 工程和单 位工程的接收 Taking Over of Parts of the Works 部分工程的接 收 Interference with Tests on Completion 对竣工试 验的干扰 Surfaces Requiring Reinstatement 需要复原的地面 11 DEFECTS Liability. 缺陷责任 Completion of Outstanding Work and Remedying Defects 完成扫尾工作和修补缺陷 Cost of Remedying Defects 修补缺陷的费用 Extension of Defects Notification Period 缺陷通 知期限的延长 Failure to Remedy Defects 未能修补缺陷 Removal of Defective Work 移除有缺陷的工程 Further Tests 进一步试验 Right of Access 进入权 Contractor to Search 承包商调查 Performance Certificate 履约证书 Unfulfilled Obligations 未履行的义务 Clearance of Site 现场清理 1 2 TESTS AFTER COMPLETION. 竣工后试验 Procedure for Tests after Completion 竣工后试验 的程序 Delayed Tests 延误后的试验 Retesting 重新试验 Failure to Pass Tests after Completion 未能通过 竣工后试验 13 Variations AND ADJUSTMENTS 变更和调整 Right to Vary 变更权 Value Engineering 价值工程 Variation Procedure 变更程序 Payment in Applicable Currencies 以适用货币支付 Provisional Sums 暂列金额 Day work 计日工作 Adjustments for Changes in Legislation 因法律改 变的调整 Adjustments for Changes in Cost 因成本改变的调 整 14 CONTRACT PRICE AND PAYMENT 合同价格和付款 Contract Price 合同价格 Advance Payment 预付款 for Interim Pavement Certificates 期中付款证书 的申请 Schedule of Payments 付款计划表 Plant and Materials intended for the Works 拟用 于工程的生产设备和材料 Issue of Interim Pavement Certificates 期中付款证书的颁发 Payment 付款 Delayed Payment 延误的付款 Payment of Retention Money 保留金的支付 Statement at Completion 竣工报表 Application for Final Payment Certificate 最终 付款证书的申请 Discharge 结清证明 issue of Final Payment Certificate 最终付款证书 的颁发 Cessation of Employers Liability 雇主责任的终 止 Currencies of Payment 支付的货币 15 TERMINATIONS BY EMPLOYER 由雇主终止 Notice to Correct 通知改正 Termination by Employer 由雇主终止 Valuation at Date of Termination 终止日期的估价 Payment after Termination 终止后的付款 Employers Entitlement to Termination 雇主终止 的权利 16 SUSPENSE JON AND TERMINATION BY CONTRACTOR 由承包商暂停和终止 Contractors Entitlement to Suspend Work 承包商暂停工作的权利 Termination by Contractor 由承包商终止 Cessation of Work and Removal of Contractors 停止工作和承包商的撤离 Equipment 停止工作后的设备 Payment on Termination 停止工作后的付款 17 RISKS AND RESPONSIBILITY. 风险与职责 Indemnities 保障 Contractors Care of the Works 承包商对工程的 照管 Employers Risks 雇主的风险 Consequences of Employers Risks 雇主风险的后 果 Intellectual and Industrial Property Rights 知 识产权与工业产权 Limitation of Liability 责任限度 18 INSURANCE 保险 General Requirements for Insurances 有关保险的 一般要求 Insurance for Works and Contractors Equipment 工程和承包商设备的保险 Insurance against Inquiry to Persons and Damage to Property 人身伤害和财产损害险 Insurance for Contractors Personnel 承包商人员的保险 19 FORCE MAJEURE 不可抗力 Definition of Force Majuro 不可抗力的定义 Notice of Force Majuro 不可抗力的通知 Duty to Minimize Delay 将延误减至最小的义务 Consequences of Force Majuro 不可抗力的后果 Force Majuro Affecting Subcontractor 不可抗力影 响分包商 Optional Termination, Payment and Release 自主 选择终止、付款和解除 Releases from Performance under the Law 根据法律解除履约 20 CLAIMS, DISPUTES AND ARBITRATION. 索赔、争 端和仲裁 Contractors Claims 承包商的索赔 Appointment of the Dispute Adjudication Board 争端裁决委员会的任命 Failure to Agree Dispute Adjudication Board 对 争端裁决委员会未能取得一致 Obtaining Dispute Adjudication Boards Decision 取得争端裁决委员会的 决定 Amicable Settlement 友好解决 Arbitration 仲裁 Failure to Comply with Dispute Adjudication Boards Decision 未能遵守争端裁决委员会的决定 Expiry of Dispute Adjudication Boards Appointment 争端裁决委员会期满 APPENDIX 附录： 篇三：(新版黄皮书-1999 第 1 版)FIDIC 永久设备和设 计建造合同条件 FIDIC 永久设备和设计-建造合同条件 CONDITIONS OF CONTRACT FOR Plant and Design-Build 1999 年第一版 通用条件 专用条件编制指南 争端裁决协议书格式 投标函、合同协议书格式 周可荣 刘雯 万彩芸 王健译 前 言 FIDIC（国际咨询工程师联合会）是国际上咨询工程 师最权威的组织，FIDIC 编制的合同文件在国际上为世行、 亚行、非行及许多国家的项目中采用，随着国际上工程咨 询和承包业的不断发展，项目管理这个学科也在不断地完 善和创新，一般 FIDIC 每十年左右对原有合同条件都要作 一次修改与更新。 经过多位专家的努力，FIDIC 最近出版了四本新的合同 条件： “施工合同条件” （1999 年第一版） “EPC交钥匙项目合同条件” （1999 年第一版） “工程设备和设计建造合同条件” （1999 年第一版） “合同的简短格式” （1999 年第一版） 为了及时地与国内同行共同学习研讨这些国际上的最 新文本，我们举办了这次学习班，并编写了这本材料，但 因时间急促，其中“EPC交钥匙项目合同条件” ， “永久设 备和设计建造合同条件” ， “合同的简短格式”三本书仅 为讲授提纲， “施工合同条件”为全文译文。 但要声明的 是，这份译文未经仔细校对，因而请勿复制传播，不要正 式引用。中国工程咨询协会 FIDIC 文献编译委员会将会组 织对这些合同条件的翻译，并出版中英对照的文本。 讲授 提纲后面附有 6 篇有关 FIDIC99 年版合同条件的论文，供 学习参考并请指正。 天津大学管理学院 国际工程管理研究所 1999 年 11 月 引 言 国际咨询工程师联合会(FIDIC)于 1999 年出版了下 列四份新的合同标准格式的第一版： 施工合同条件 (Conditions of Contract for Construction) 推荐用于由雇主设计的、或由其代表工程师设计的 房屋建筑或工程(building or engineering works)。在这 种合同形式下，承包商一般都根据雇主提供的设计施工。 但工程中的某些土木、机械、电力和/或建造工程也可能由 承包商设计。 永久设备和设计建造合同条件(Conditions of Contract for Plant and Design-Build) 推荐用于电力和/或机械设备的提供，以及房屋建筑或 工程的设计和实施。在这种合同形式下，一般都是由承包 商根据雇主任务书设计和提供永久设备和/或其它工程(可 能包括由土木、机械、电力和/或建造工程的任何组合形式)。 EPC/交钥匙项目合同条件(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects) 适用于在交钥匙的基础上提供一加工厂或发电厂、一 工厂或其它类似设施、基础设施项目或其它类型的开发项 目的提供，这种合同条件所适用的项目(i)对最终价格和施 工时间的确定性要求较高，(ii)承包商完全负责项目的设 计和施工，雇主基本不参与工作。在交钥匙项目中，一般 由承包商实施所有的设计、采购和建造工作：即在“交钥 匙”时，提供一个配备完整、可以运行的设施。 合同的简短格式(Short Form of Contract) 推荐用于价值相对较低的房屋建筑或工程。根据工程 的类型和具体条件的不同，此格式也适用于价值较高的合 同，特别是较简单的、或重复性的、或工期短的工程。在 这种合同形式下，一般都是由承包商根据雇主或其代表 （如有时）提供的设计实施工程，但对于部分或完全由承 包商设计的土木、机械、电力和/或建造工程的合同也同样 适用。 建议在国际范围内招标时通用上述格式。在某些国家 和地区，特别是当合同条件用于其国内合同时，可能需要 对这些格式进行一些改动。FIDIC 认为官方的和正式的文本 是以英语编写的文本。 在编写永久设备和设计建造合同条件的过程中我们 认识到，尽管有许多条款是普遍适用的，但也有一些条款 必须根据特定合同的具体情况予以变动。因此，我们将那 些对大多数(并非全部)合同都适用的条款编入了通用条件 中，以方便使用者将其纳入每一具体合同。 通用条件和专用条件共同构成了制约各方权力和义务 的合同条件。对于每一份具体的合同，都必须编制专用条 件，并且必须考虑到通用条件中提到的专用条件中的条款。 本版的通用条件是基于下列情况编写的： （i） 期中支付和最终支付将根据测量的数值乘以工 程量表中的费率和价格决定； （ii） 如果通用条件中的 某些词语需要用进一步的数据来说明，那么（除非其描述 性 很强，因而必须在雇主任务书中详细说明外）要参照 此数据的条款应编入投标函附录中，数据或由雇主事先写 明或由投标人填入； （iii） 如果通用条件中的某条款涉及某一事件，而 对此事件不同的合同可能适于采 用不同的合同格式，则编写此条款的原则应为； （a） 要使用户感到，简单地删去或不引用某些他们 不希望采用的规定，比在 通用条件中没有包括他们的要求而必须（在专用条件 中）编写附加的条 文更为方便； （b） 而在原则(a)不适用的其它情况下，条款中应包 含适用于绝大多数合同的 规定。 例如，将第款预付款编入通用条件是为了方便用户， 而不是因为 FIDIC 在预付款方面有任何政策规定。如果没 有说明预付款的数额从而将其舍弃，那么此款就不再适用 (即使未被删除)。因此，要提醒用户注意的是，通用条件 中的某些规定对某一很典型的合同也可能并不适用。 本版的专用条件编写指南中提供了有关上述问题的进 一步资料、其它编写方式的范例措辞以及帮助用户编写专 用条件和其它招标文件的解释性说明及范例措辞。在引用 任何范例措辞前，必须核实它是否完全适用于具体情况； 如果不是，则必须对其进行修改。 修改范例措辞时，以及在做出其它修改或增加的所有 情况下，必须注意确保不与通用条件产生歧义，或在专用 条件的条款之间导致歧义。至关重要的一点是，所有这些 改动的工作以及整个招标文件的编制，都应委托给有关方 面(包括合同、技术和采购方面)的专家来完成。 本版的结尾部分是投标函、投标函附录(给出了一个要 参照它的条款列表)、合同协议书的范例格式，以及争端裁 决协议书的替代形式。争端裁决协议提供了雇主、承包商 和被任命的裁决委员(唯一的裁决委员或三人争端裁决委员 会中的一名成员)之间的协议的条文；并且在通用条件的附 录中纳入了有关条款(以引用的形式)。 FIDIC 计划出版施工、永久设备和设计建造、及 EPC/交钥匙项目合同条件的应用指南。FIDIC 出版的另一份 名为“招标程序”的相关文件则提出了选择投标人以及获 得投标和评标的系统方法。 为了明确合同各项工作的顺序，可参照随后两页的图 表和下列各款(图表中也列明了某些条款号)。图表是说明 性质的，不得用其解释合同条件。 及 基准日期 及 开工日期 及 履约保证 及 期中支付证书 及 竣工时间(包括按第款延期的情况) 及 竣工检验 及 接收证书 及 竣工后检验（如有时） 及 缺陷通知期(包括按第款延期的情况) 及 履约证书 及 最终支付证书 通用条件 目 录 1 一般规定 . 3 定义 解释 通讯联络 法律和语言 文件的优先次序 合同协议书 转让 文件的保管和提供 雇主任务书中的错误* 雇主使用承包商的文件 承包商使用雇主的文件 保密事项 遵守法律 共同的与各自的责任 2 雇主 . 9 进入现场的权利 许可、执照和批准 雇主的人员 雇主的资金安排 雇主的索赔 3 工程师 . . 11 工程师的职责和权力 工程师的授权 工程师的指示 工程师的更换 篇四：(新版黄皮书)FIDIC 永久设备和设计建造合同条 款 FIDIC 永久设备和设计-建造合同条件 CONDITIONS OF CONTRACT FOR Plant and Design-Build 通用条件 专用条件编制指南 争端裁决协议书格式 投标函、合同协议书格式 周可荣 刘雯 万彩芸 王健译 前 言 FIDIC（国际咨询工程师联合会）是国际上咨询工程 师最权威的组织，FIDIC 编制的合同文件在国际上为世行、 亚行、非行及许多国家的项目中采用，随着国际上工程咨 询和承包业的不断发展，项目管理这个学科也在不断地完 善和创新，一般 FIDIC 每十年左右对原有合同条件都要作 一次修改与更新。 经过多位专家的努力，FIDIC 最近出版了四本新的合同 条件： “施工合同条件” （1999 年第一版） “EPC交钥匙项目合同条件” （1999 年第一版） “工程设备和设计建造合同条件” （1999 年第一版） “合同的简短格式” （1999 年第一版） 为了及时地与国内同行共同学习研讨这些国际上的最 新文本，我们举办了这次学习班，并编写了这本材料，但 因时间急促，其中“EPC交钥匙项目合同条件” ， “永久设 备和设计建造合同条件” ， “合同的简短格式”三本书仅 为讲授提纲， “施工合同条件”为全文译文。 但要声明的 是，这份译文未经仔细校对，因而请勿复制传播，不要正 式引用。中国工程咨询协会 FIDIC 文献编译委员会将会组 织对这些合同条件的翻译，并出版中英对照的文本。 讲授 提纲后面附有 6 篇有关 FIDIC99 年版合同条件的论文，供 学习参考并请指正。 天津大学管理学院 国际工程管理研究所 1999 年 11 月 引 言 国际咨询工程师联合会(FIDIC)于 1999 年出版了下 列四份新的合同标准格式的第一版： 施工合同条件 (Conditions of Contract for Construction) 推荐用于由雇主设计的、或由其代表工程师设计的 房屋建筑或工程(building or engineering works)。在这 种合同形式下，承包商一般都根据雇主提供的设计施工。 但工程中的某些土木、机械、电力和/或建造工程也可能由 承包商设计。 永久设备和设计建造合同条件(Conditions of Contract for Plant and Design-Build) 推荐用于电力和/或机械设备的提供，以及房屋建筑或 工程的设计和实施。在这种合同形式下，一般都是由承包 商根据雇主任务书设计和提供永久设备和/或其它工程(可 能包括由土木、机械、电力和/或建造工程的任何组合形式)。 EPC/交钥匙项目合同条件(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects) 适用于在交钥匙的基础上提供一加工厂或发电厂、一 工厂或其它类似设施、基础设施项目或其它类型的开发项 目的提供，这种合同条件所适用的项目(i)对最终价格和施 工时间的确定性要求较高，(ii)承包商完全负责项目的设 计和施工，雇主基本不参与工作。在交钥匙项目中，一般 由承包商实施所有的设计、采购和建造工作：即在“交钥 匙”时，提供一个配备完整、可以运行的设施。 合同的简短格式(Short Form of Contract) 推荐用于价值相对较低的房屋建筑或工程。根据工程 的类型和具体条件的不同，此格式也适用于价值较高的合 同，特别是较简单的、或重复性的、或工期短的工程。在 这种合同形式下，一般都是由承包商根据雇主或其代表 （如有时）提供的设计实施工程，但对于部分或完全由承 包商设计的土木、机械、电力和/或建造工程的合同也同样 适用。 建议在国际范围内招标时通用上述格式。在某些国家 和地区，特别是当合同条件用于其国内合同时，可能需要 对这些格式进行一些改动。FIDIC 认为官方的和正式的文本 是以英语编写的文本。 在编写永久设备和设计建造合同条件的过程中我们 认识到，尽管有许多条款是普遍适用的，但也有一些条款 必须根据特定合同的具体情况予以变动。因此，我们将那 些对大多数(并非全部)合同都适用的条款编入了通用条件 中，以方便使用者将其纳入每一具体合同。 通用条件和专用条件共同构成了制约各方权力和义务 的合同条件。对于每一份具体的合同，都必须编制专用条 件，并且必须考虑到通用条件中提到的专用条件中的条款。 本版的通用条件是基于下列情况编写的： （i） 期中支付和最终支付将根据测量的数值乘以工 程量表中的费率和价格决定； （ii） 如果通用条件中的 某些词语需要用进一步的数据来说明，那么（除非其描述 性 很强，因而必须在雇主任务书中详细说明外）要参照 此数据的条款应编入投标函附录中，数据或由雇主事先写 明或由投标人填入； （iii） 如果通用条件中的某条款涉及某一事件，而 对此事件不同的合同可能适于采 用不同的合同格式，则编写此条款的原则应为； （a） 要使用户感到，简单地删去或不引用某些他们 不希望采用的规定，比在 通用条件中没有包括他们的要求而必须（在专用条件 中）编写附加的条 文更为方便； （b） 而在原则(a)不适用的其它情况下，条款中应包 含适用于绝大多数合同的 规定。 例如，将第款预付款编入通用条件是为了方便用户， 而不是因为 FIDIC 在预付款方面有任何政策规定。如果没 有说明预付款的数额从而将其舍弃，那么此款就不再适用 (即使未被删除)。因此，要提醒用户注意的是，通用条件 中的某些规定对某一很典型的合同也可能并不适用。 本版的专用条件编写指南中提供了有关上述问题的进 一步资料、其它编写方式的范例措辞以及帮助用户编写专 用条件和其它招标文件的解释性说明及范例措辞。在引用 任何范例措辞前，必须核实它是否完全适用于具体情况； 如果不是，则必须对其进行修改。 修改范例措辞时，以及在做出其它修改或增加的所有 情况下，必须注意确保不与通用条件产生歧义，或在专用 条件的条款之间导致歧义。至关重要的一点是，所有这些 改动的工作以及整个招标文件的编制，都应委托给有关方 面(包括合同、技术和采购方面)的专家来完成。 本版的结尾部分是投标函、投标函附录(给出了一个要 参照它的条款列表)、合同协议书的范例格式，以及争端裁 决协议书的替代形式。争端裁决协议提供了雇主、承包商 和被任命的裁决委员(唯一的裁决委员或三人争端裁决委员 会中的一名成员)之间的协议的条文；并且在通用条件的附 录中纳入了有关条款(以引用的形式)。 FIDIC 计划出版施工、永久设备和设计建造、及 EPC/交钥匙项目合同条件的应用指南。FIDIC 出版的另一份 名为“招标程序”的相关文件则提出了选择投标人以及获 得投标和评标的系统方法。 为了明确合同各项工作的顺序，可参照随后两页的图 表和下列各款(图表中也列明了某些条款号)。图表是说明 性质的，不得用其解释合同条件。 及 基准日期 及 开工日期 及 履约保证 及 期中支付证书 及 竣工时间(包括按第款延期的情况) 及 竣工检验 及 接收证书 及 竣工后检验（如有时） 及 缺陷通知期(包括按第款延期的情况) 及 履约证书 及 最终支付证书 通用条件 目 录 1 一般规定 . 3 定义 解释 通讯联络 法律和语言 文件的优先次序 合同协议书 转让 文件的保管和提供 雇主任务书中的错误* 雇主使用承包商的文件 承包商使用雇主的文件 保密事项 遵守法律 共同的与各自的责任 2 雇主 . 9 进入现场的权利 许可、执照和批准 雇主的人员 雇主的资金安排 雇主的索赔 3 工程师 . . 11 工程师的职责和权力 工程师的授权 工程师的指示 工程师的更换 篇五：1999 年版 FIDIC 合同条件中生产设备与设计 一建造合同条件(新黄 一、整体解读 试卷紧扣教材和考试说明，从考生熟悉的基础知识 入手，多角度、多层次地考查了学生的数学理性思维能力 及对数学本质的理解能力，立足基础，先易后难，难易适 中，强调应用，不偏不怪，达到了“考基础、考能力、考 素质”的目标。试卷所涉及的知识内容都在考试大纲的范 围内，几乎覆盖了高中所学知识的全部重要内容，体现了 “重点知识重点考查”的原则。 1回归教材，注重基础 试卷遵循了考查基础知识为主体的原则，尤其是考试 说明中的大部分知识点均有涉及，其中应用题与抗战胜利 70 周年为背景，把爱国主义教育渗透到试题当中，使学生 感受到了数学的育才价值，所有这些题目的设计都回归教 材和中学教学实际，操作性强。 2适当设置题目难度与区分度 选择题第 12 题和填空题第 16 题以