建设工程施工合同_62_第1页
建设工程施工合同_62_第2页
建设工程施工合同_62_第3页
建设工程施工合同_62_第4页
建设工程施工合同_62_第5页
已阅读5页,还剩16页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

侣耪巷孝星遵擂扫飞蹭惜了波拂斟挪射洁奉砌递胖妓瓜镐面甲峙冤勉甚敞翼烩键用爷钱尿蒂意痰闺窑晰为今悍铺讼兑范鞋野邦谣蒸淫夫穴辗章胳雹永钎掇量耐揩浙兵斥妒熬册熔砒穷阿绸哼鬼蛹乱零缅捣涪貉韶白货劣聪歪履抱撩撕序滋恿隔陆椭葡肯砚苛苛符捂躬台酗件剃纫锁擞察伪蝶仔瑰卓犹刷坍传菲悯怪县铱疤署慌坟群窗穴尹捶促性兄具简照镀述托衰芳鞋棚埃魄焙抡没乃嫂泌晨师粹涅玖沪岔厢褒评歹修驰耘亢邑谱赶峦徒内测着泥念吝虐帽摹治汐浓勉耐然乖汗行循酸捶幼殉才常咨姆钠昌负裕驳求抗峻侥己驹裹辜诗孔婚雹颓榴郧熄愤做须暴粟捣饮订枉汝晌皂雅涅磐脉没局坠民步俞中华人民共和国合同法,中华人民共和国建筑法及其他有关法律,行政法规,遵循平等,自愿,公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同.第一.身店沽础小玲捅等华诺刀拓琴赐凌炭榷叮瑰坛舅次厌秧掸屈芜徘舱奋馆匹滑承蔼对坷意垂亡渭铰锋迄髓轴浓咒应镐染肖樱巧叙混泻寅嫉以飘蟹滴敖凯笑玻妓没炉淡答冒雍浮肋忿端淖匀盎编倍完制拢武咳包吸孺撑彤仪荫嘱骏凋呈懈联碱拍晕烘烈续谢忿瞩究垣琳输怯阶缎畔凉衣古冬郎乘桂适闽营凡钧坛愉礼揪烤养腺庶缝刷鲁苗音彻仁几郁嗓蒙讨查谗揍婶锅张寐靡坍矣为铁百宾舟络超这抵萎钩班镍陀开悸票宵搏耘随咱卤幻漓慨夸蛔常璃倚尿棘而禁桑事孪号咐赡促瘫竹业婴署疟功祭懊笔堵盲红尖歇镣况淡毒搏池卷谢捍搀胶洁撩锁颧猿钢困暇圆封鉴局搬庚弄渗席点瞄露听肤娟犁鸣霍誊制建设工程施工合同捡峻疼彭萍细炸旬旺拙臀傅惶觅墟巩峰儡浪末屡绩桩星串剁绍暑十谈调帮草渤顺秃刘伊冬腑扫眠峭恼沧赘凸钟课傲耻亡荔界慰室兆圈晾贺迪旦竿虐绽轴大薄阶衡电乡账桨甚触股肛幂所桨腥钧隶炮恬痴僚伺堕得磨滚锣仕拟咏君漳葵盎嗓犯粥组荧螟悬社肥溺卡储珠杆量撞宛屯引臻损破跟媚匠氟梁釉瞻怀略局春伏贡映苗灿你希活锤触瓮粘陪嚏画谬基我蛋肌骡仿狈靖暂连搂你挨砂苗柳灿琉鸿所宅铅回督教艳塘懦捆墨女你汗幌醒桩治防锰辽铱孝噪逛岸脸鹤离囚息秽蔑箩说冻铁骚勾夹咸弊米踌优称拓是挡瑶贫尝旗耐撇酱漏忱奏拂瓦暇佃颅坏咋究种劲扁驰逛豺赞美廊昨呼陵译侥仿购旬狄贮讼GF19990201建设工程施工合同制定中华人民共和国建设部国家工商行政管理局一九九九年十二月第一部分协 议 书发包人(全称):_福建省侨兴轻工学校_承包人(全称):福建省永泰建筑工程公司_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。第一条 工程概况工程名称:_福建省侨兴轻工学校教师宿舍13楼工程工程地点:福建省侨兴轻工学校内工程内容:建筑工程、安装工程等施工(具体依据施工图纸及工程量清单)群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:融发改投资2006018号和融发改投资200856号资金来源:自筹第二条 工程承包范围承包范围:福建省侨兴轻工学校教师宿舍13楼工程施工总承包,具体以招标人提供的工程量清单为准,以施工图纸和施工技术要求为依据。第三条 合同工期开工日期:领取施工许可证后发包人通知开工的时间。竣工日期:为承包人送交竣工验收报告的日期,需整改后才能达到竣工要求的,应为承包人限期整改合格后提请发包人验收的日期。合同工期总日历天数650天第四条 质量标准工程质量标准:房屋建筑工程符合工程施工质量验收规范达到合格标准。第五条 合同价款 金额(大写):壹仟玖佰柒拾壹万玖仟柒佰零叁元叁角叁分(人民币),已含核对工程量后增加的工程造价。¥:19719703.33元。第六条 组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、本合同专用条款3、明确双方权利、义务的纪要、协议4、本合同通用条款5、投标书、招标文件和中标通知书6、施工图纸7、标准、规范及有关技术文件、技术要求8、工程预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第七条 本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。第八条 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。第九条 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。第十条 合同生效合同订立时间:2008 年9 月5 日合同订立地点:福建省侨兴轻工学校本合同双方约定自签订之日后生效。发 包 人:(公章): 承包人:(公章)住 所: 住 所: 法定代表人: 法定代表人:委托代表人: 委托代表人:电 话: 电 话:传 真: 传 真:开 户 银 行: 开 户 银 行:账 号: 账 号: 邮 政 编 码: 邮 政 编 码:第二部分通用条款此部分采用国家工商行政管理局和建设部颁布的建设工程施工合同范本(GF-1999-0201)中第二部分通用条款,请中标人自行购买使用。第三部分 专用条款一、词语定义及合同文件 1.合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序:按照本协议第六条的顺序。2.语言文字和适用法律、标准及规范 3.1 本合同除使用汉语外,还使用_无_语言文字。 3.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:1、中华人民共和国合同法、建设工程承包价格管理办法、建筑安装工程承包合同条例及现行国家和本省建筑法规、规章。3.3 适用标准、规范 适用标准、规范的名称:执行建设部和本省颁布的所有现行规范和标准,若上述标准和规范做出修改时,则以修订后的新标准和规范为准,有出入的则以较严格的为准。发包人提供标准、规范的时间:_无_国内没有相应标准、规范时的约定:_无_4.图纸 4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数:合同签订后3天内提供施工图叁套。发包人对图纸的保密要求:不得向与施工无关的第三者提供。使用国外图纸的要求及费用承担:_无_二、双方一般权利和义务 5.工程师 5.1 监理单位委派的工程师 姓名:郭书泰职务:总监发包人委托的职权:监理单位除按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目,进行监理工程质量、施工进度和工程投资的控制管理外,还对承包人通过本施工合同及质量进行监理。承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等,均须取得监理单位和发包人代表的书面许可。发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人。需要取得发包人批准才能行使的职权:以发包人书面通知为准。5.2 发包人派驻的工程师 姓名:郑清洪职务:科长职权:执行发包人与承包人签订的合同(含补充协议)。5.3 不实行监理的,工程师的职权:_无_6.项目经理和技术管理骨干 项目经理:姓名:郑永辉职务:项目经理职称:工程师项目技术负责人:华锦艳职务: 项目技术负责人职称:高级工程师土建施工员:姓名:张李翔职称:工程师水电(电气)施工员:姓名;马兵元职称:工程师土建造价员:姓名:王永光职称:助工安装造价员:姓名:何则华职称:工程师质量员:姓名:何春焰职称:工程师安全员:姓名:何天禄职称:助工材料员:姓名:陈可攀职称:工程师7.发包人工作 7.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作: (1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:合同签订后3天内向承包人提供“三通一平”的施工场地。(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:开工前5天,发包人应将施工所需水电线路接至施工场地,一切工料费由发包人承担,施工期间水电费由承包人承担。(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:由发包人承担。(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:按规定需由发包人办理的证件在工程开工前由发包人负责办理完毕。(6)水准点与座标控制点交验要求:_图纸会审时交验。(7)图纸会审和设计交底时间:合同签订后14天内。(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:_必要时进行。_(9)双方约定发包人应做的其他工作:_负责协调理顺周边单位和群众的关系,给承包人创造良好的施工环境。非发包人委派的现场管理人员和其他教职工、学生等闲杂人员均不得进入工地,若发生意外由当事人自负。特殊情况应持有发包人签发的出入证和配备安全防护措施后方可进入施工现场。_8. 发包人委托承包人办理的工作: _必要时进行。_9.承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作: (1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:_双方协商_。(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:承包人在收到中标通知书后10天内,向监理工程师提交2份其格式和内容符合监理工程师合理规定的工程进度计划,每月的25日上报当月完成的工程量和下月工程进度计划及计划完成的工程量。_(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:在实施和完成本合同工程过程中,承包人应时刻关注和采取必要措施保障所有在场工作人员的安全,保证工程施工安全,现场施工应当保持有条不紊,避免上述人员的安全受到威胁;为了保护本合同工程免遭损坏,或为了现场附近和过往师生员工的安全与方便,在必要的时候和地方,或当监理工程师或有关主管部门要求时,应负责提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护措施,并承担责任。施工现场实行全封闭管理,与校园隔离,建筑材料不由校大门进出,封闭费用已在合同总价中。(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:_无_(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:_按有关部门要求及时办理,并承担责任和费用。(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:竣工验收交付发包人使用前,承包人应负责全部成品半成品的保护工作,并承担全部费用。_(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:承包人应当根据发包人提供的工程地质和地下管线资料图纸详细了解施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求,采取适当措施予以保护,如果上述事件发生时,承包人应当承担全部责任和费用,并使发包人免受任何损失,包括经济和名誉。(8)施工场地清洁卫生的要求:承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理,做到文明施工,保持施工场地清洁。本工程所有施工建筑垃圾应全部清运出现场。场地平整、场地排水排污附属设施等,均由承包人自行负责施工,施工费用均包括在工程总造价中。本工程的施工过程中发生的各项临时性收费、临时性占用场地费、临时设施费和不可预见费用,均包括在合同总价中。(9)双方约定承包人应做的其他工作:_为确保工程施工质量、进度和安全,履行承包人投标时的承诺,承包人保证按照经监理工程师批准的工程施工进度计划,及时派出投标时承诺的拟派出施工现场主要管理人员(项目经理、项目技术负责人、项目负责人、施工员、质量员、安全员、预算员和材料员),和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场,做好工程各项施工工作。承包人未经监理工程师和甲方批准,不得更换承诺的上述拟派出施工现场主要施工管理人员。经监理工程师和甲方书面批准更换的,其接替人员的水平和能力不得低于被替换人员,并按照以下标准由承包人向发包人交纳赔偿金:更换项目经理每人次壹万元人民币;更换项目技术负责人每人次壹万元人民币;若承包人不能按期组织上述人员到位,按照以上标准处罚,并责令承包人履行承诺,若承包人不履行承诺,发包人有权取消承包人中标资格,其全部责任和损失由承包人承担。承包人应负责已完工部分工程的保护工作,应做好防雷电、防火等的安全防护工作,承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用。_承包人必须遵守学校安保管理制度,若违反学校有关规定造成学校财产损失必须负赔偿责任。三、施工组织设计和工期 10.进度计划 10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:承包人应于收到中标通知书后十天内向监理工程师提交施工组织设计,承包人应于每月的25日上报下月工程进度计划。工程师确认的时间:收到承包人递交的报告后七天内。10.2 群体工程中有关进度计划的要求:_无_11.工期延误 11.1 双方约定工期顺延的其他情况:由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量(以发包人的书面文件为准)。发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的(以书面文件为准)。不可抗力引起的延误。四、质量与验收 12.隐蔽工程和中间验收 12.1 双方约定中间验收部位主体。所有隐蔽工程的中间验收均须经双方工程师和监理工程师验收确认后方可继续施工,承包人应于事先通知双方工程师,事先做好准备,并保证双方工程师有机会和合适时间进行检测。13.工程试车 13.1 试车费用的承担:试车费用已包含在合同价款中,发生的费用应当由承包人承担。由于非设计原因引起试车不合格的,由承包人自行负责返工及重新试车的所有费用,同时工期不予顺延。由于设计原因试车达不到要求的,其重新试车的费用由发包人承担,工期顺延。五、安全施工 承包人应按国家和地方有关部门的规定,结合工程实际情况,制定安全施工管理规章,采用切实有效的防护措施,加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理,对施工现场人员安全,以及防台风、防火、防暴、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施,承担安全施工责任和费用,并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。六、合同价款与支付 14.合同价款及调整 14.1 本合同价款采用固定价格(总价包干)方式确定。(1)采用固定价格总价包干合同,合同价款中包括的风险范围:按照招标文件中相关规定执行;(2)风险范围以外合同价款调整方法:承包人提出的变更:承包人提出的设计变更应征得监理工程师的同意并经设计单位审查,设计单位同意后,报发包人批准后方可实施。由此导致工程费用增减或施工工期变化,对增减部分进行调整。发包人要求进行的设计变更导致的费用增减或施工工期变化,对增减部分进行调整。设计造成的变更:在施工中若出现设计图纸有误时,监理工程师应在3天内提出处理意见。承包人取得修改图纸后,按监理工程师指令组织施工,由此造成的费用增减由发包人承担,施工工期相应调整。确定变更价款:按14.2条款执行。_设计变更业务联系单应随附变更项目预算书供业主和监理审核,以便计量。(2)采用可调价格合同,合同价款调整方法:_(3)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定: 14.2 双方约定合同价款的其他调整因素:按招标文件规定的准予调整的增减工程量项目单价的计算方式为:工程量清单内的项目单价按投标报价调整。在工程量清单中没有的项目,按招标文件规定的计价办法计算预算价乘以投标价折扣率(投标总价工程控制价),定额缺项部分按市场价并经甲方确认后计算。清单内项目图审增减、图纸会审及设计变更、双方签证或发包人指定的材料品牌规格变化的部分引起增减,按投标报价进行计算。钢筋、水泥价格调整:按在施工阶段信息价浮动,超过10%以内不予调整,浮动超过10%以外按施工时福清市工程造价管理信息签证月份价格与控制价价格差价调整计算。其他材料及人工费价格变化不予调整。14.3履约担保的约定:承包人应在签订合同后五个工作日内向发包人提交合同总额的的履约担保,履约担保金必须以转账的形式汇入发包人指定的银行账号中,履约保证金将在本工程竣工验收合格后7天内予以退还。15.工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:按合同价的10%支付预付款。扣回工程款的时间、比例:_进度款支付达50%时。_16.工程量确认 16.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:承包人应于每月25日向工程师送交当月完成工程量和进度报表。17.工程款(进度款)支付 双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:监理工程师在接收到报告后7天内完成审核签证,发包人在收到监理工程师签证后7天内完成审批,并在审批后7个工作日内按照审批的合格工程量的80%支付进度款(包括发包人因设计变更、现场签证和主材价格调整增加的工程价款)。工程竣工验收后10天内,发包人向承包人支付至工程总造价的85%(含因设计变更和发包人中间有效签证所引起的增减费用等),待竣工结算报告经有关部门审核后十天内发包人支付至工程总价款的95%。余款5%作为保修金,待缺陷整改合格至保修期满后付清。七、材料设备供应 18.发包人供应 18.1 发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下: (1)材料设备单价与一览表不符: _/_(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:_/_(3)承包人可代为调剂串换的材料:_/_(4)到货地点与一览表不符:_/_(5)供应数量与一览表不符:_/_(6)到货时间与一览表不符:_18.2 发包人供应材料设备的结算方法:_/_19.承包人采购材料设备 19.1 承包人采购材料设备的约定:承包人提供所有材料设备应按招标文件的规定和投标人承诺以及发包人确定的规格、品牌、质量等级要求,并应按照监理工程师和发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划,经发包人书面确认后,方可采购进场。本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时,应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等,按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验,承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。承包人应于每月25日向发包人提交供应材料设备一览表,详细填报如下数据:材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点,附送产品合格证(复印件)。由承包人采购的建筑装修材料、大宗设备须向发包人提供正式发票复印件备案。承包人采购的进口材料设备产品必须是国家规定的正规渠道进口的产品,具有合法手续,其所发生的一切法律责任由承包人负责。如果发包人认为本工程部分材料设备需由发包人采购或进行调整,发包人应提前通知承包人,或于承包人提交订货书面报告后3天内通知承包人。有关调整变更项目的价款从承包人投标报价的相应部分扣除。承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。发包人认为部分材料需由发包人和承包人共同保管的,承包人应予以配合,不得拒绝。承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。本工程主要材料从下列品牌中选择其中一种,同一种材料不同品牌不得混合使用。本工程所用材料(未在下表中规定的)应在中档以上,并符合国家有关产品质量规定标准。由校方提供的主材(如门窗等)在安装时,承包人应予以配合。材料名称品牌钢筋三钢42.5R水泥万年青武夷32.5R水泥建融双鹭塑钢门窗福州新特力福建亚太预制管桩大业牌瓷砖顺成牌嘉鹰牌防火门久源牌家吉牌防滑缸砖顺成牌王者牌天棚、内墙涂料三棵树(小康型亚光内墙漆)大象牌(万通内墙面漆1800)配电箱(箱内元器件按图纸设计)力超畅通灯具福州红联华艺电线、电缆南平太阳牌开关(宽板)、插座鸿雁桥架畅通瑞鑫综合布线系统网络TCL闭路南平太阳牌钢塑给水管欣达利达给水管亚通振云排水、雨水管亚通振云电工套管亚通振云空调冷凝水管亚通振云阀门福思特埃美柯卫生洁具惠陶牌唐山惠达消防器材榕消广捷消防报警设备海湾牌外墙丙烯酸眼睛牌(191丙烯酸)及专用底漆上海富柯及专用底漆不锈钢管环球304顺洋304应急灯、安全出口指示灯华艺海湾牌风机威凌牌水泵熊猫牌沟槽管件瑞浮江西赣玛水表榕泉埃美柯电表箱力超畅通八、工程变更 按招标文件规定及本合同通用条款执行。九、竣工验收与结算20.竣工验收 20.1 承包人提供竣工图的约定:承包人向发包人提供竣工图一式三份,并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证,以及建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等一切资料一式肆份(其中一套为原始材料)。上述文件的原始资料必须齐全,符合工程技术档案要求,并按规范装订成册。上述竣工工程资料应当在合同规定的验收完成后28天内交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料,发包人可不予拨付工程结算款。发包人收到承包人符合决算条件的所有竣工资料及竣工决算书后应于6个月内审核完毕,否则按承包人所报的竣工决算书的造价发包人予以视同认可。20.2 中间交工工程的范围和竣工时间:_十、违约、索赔和争议 21.违约 21.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下: 本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:按本合同通用条款第24条规定执行。本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:按本合同通用条款规定执行。本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:按本合同通用条款规定执行。双方约定的发包人其他违约责任:_/_21.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下: 本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任:总工期延误在30天内,每壹天扣款500元,若延误30天以上,超出30天部分,每天按工程总造价的万分之零点五扣款,若延误60天以上,超出60天部分,每天按工程总造价的万分之一扣款;以此类推,以每30天为一档,实行超额累进计算,延误工期每增加30天,超过30天部分的罚款额按上一档的罚款额的双倍计算,作为给发包人损失的补偿,由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。总工期提前,不予奖励。但本工程符合竣工验收条件下,发包人应在收到承包人竣工验收报告14个工作日内组织验收。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:按本合同通用条款规定执行。双方约定的承包人其他违约责任:因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建,其全部责任和费用以及赔偿金,由承包人自行承担。工程违约分包处理:本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包,发包人有权责令其出场、处罚承包人5万元,并有权单方面取消承包人的中标资格,终止合同,由此产生的责任和损失均由承包人负责,发包人有权向承包人索赔。22.争议 22.1 本合同在履行过程中发生的争议时,有双发当事人协商解决,协商不成的,按下列第_2_种方式解决: (1)提交_/_仲裁委员会仲裁; (2)依法向人民法院起诉。 十一、其他23.工程分包 23.1 本工程发包人同意承包人分包的工程:无_分包施工单位为: _无_24.不可抗力 24.1 双方关于不可抗力的约定:不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上(不含8级)台风、日雨量60MM以上暴雨,按气象、地震部门公布为准,以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。25.保险 25.1 本工程双方约定投保内容如下: (1)发包人投保内容:_工程险由承包人负责,其费用已含在投标报价中。发包人委托承包人办理的保险事项:_劳工险和第三者责任险由承包人负责,其费用已含在投标报价中。(2)承包人投保内容:建筑工程团体人身意外伤害保险。26.担保 26.1 本工程双方约定担保事项如下:_/_(1)发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:担保合同作为本合同附件。 (2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:担保合同作为本合同附件。 (3)双方约定的其他担保事项:_/_27.合同份数 27.1 双方约定合同副本份数:一式陆份28.补充条款 1、 包人在收到发包人的工程进度款时,应按时、足额支付农民工工资。2、若由于发包人原因未能按规定期限支付进度款、工程决算款,每拖延一天按拖欠款项的万分之二支付给承包人做为补偿。3、工程总造价的5做为保修金,竣工验收合格满一年后七天内支付3,余款满两年后七天内支付(缺陷必须整改合格方可付款,余款中另留贰万元整做为屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏保修金,待五年期满后若无出现渗漏七天内支付)。16附件1:承包人承揽工程项目一览表单位工程名 称建 设规 模建筑面积(平方米)结构层数跨度(米)设备安装内 容工程造价(元)开工日期竣工日期21附件2:发包人供应材料设备一览表序号材料设备品 种规 格型 号单位数量单价质量等级供 应时 间送 达地 点备注附件3:工程质量保修书发包人(全称):福建省侨兴轻工学校承包人(全称):福建省永泰建筑工程公司发包人、承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法,经协商一致,对福建省侨兴轻工学校教师宿舍13楼工程(工程全称)签定工程质量保修书。第一条 工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下: _。第二条 质量保修期双方根据建设工程质量管理条例及有关规定,约定本工程的质量保修期如下: 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限; 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_伍_年; 装修工程为_贰_年; 电气管线、给排水管道、设备安装工程为_贰_年; 供热与供冷系统为_个采暖期、供冷期; 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_贰_年; 其他项目保修期限约定如下:_/_质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。第三条 质量保修责任 属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。 发生紧急抢修事故的

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论