不属于建设工程合同的是().

精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 1 / 53 不属于建设工程合同的是 (). 篇一：工程合同管理试题 (带答案 ) 一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分共 20分）在每小题列出的四个备选项中 只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙签订了一份工程设计合同，该合同关系的 内容是指【】 B甲单位和乙单位 C甲单位与乙单位签订合同的行为 D甲单位的权利和乙单位的义务 2要式合同必须采用【】 A口头形式 B法律规定的形 式 C口头或书面形式 D书面形式 3根据我国合同法的规定，以下关于合同的表述不正确的是【】 A合同是当事人意思表示一致的协议 B合同的签订也可以经由当事人一方完成 C合 同的当事人具有平等的民事主体资格 D合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议 4合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 2 / 53 第三人，称为【】 A合同变更 B合同生效 C合同转让 D合同无效 5合同的保全发生在【】 A合同未生效时 B合同生效期间 C合同被判定为无效后 D合同被撤销后 6根据合同法规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行 使期限是【】 A l 年内 B 2 年内 C 3 年内 D 4 年内 7下列表述中，不属于无效合同的是【】 A一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益 B损害社会公共利益 C以合法形 式掩盖非法目的 D乘人之危订立的合同 8建设工程竣工验收应具备的条件不包括【】 A完整的施工管理资料 B完整的施工技术人员资质证件 C施工 单位签署的工程质量保修书 D主要建筑材料的进场试验报告 9按照建筑工程 施工合同的规定，工程预付款的比例是 () A安装工程一般不超过合同价的 10% B建筑工程一般不精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 3 / 53 超过合同价的 10% C建筑工程 一般不超过当年建筑工程工作量的 30% D安装工程一般不超过当年安装工程工作量的 30% 10工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求，若重新检验发现工程质量不合 格时，则应【】 A由承包人承担其全部费用，工期不予以顺延 B由发包人承担其全部费用，工期不予 以顺延 C由承包人承担其全部费用，工期应予以顺延 D由承包人和发包人共同承担其 全部费用，工 期应予以顺延 11在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是【】 A代理与被代理关系 B雇佣与被雇佣关系 C委托与被委托关系 D监理与被监理关系 12依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的 28天内，承包人应向工程师递交【】 A索 赔意向通知 B现场同期记录 C索赔报告 D索赔证据 13下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是【】 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 4 / 53 A工期不顺延，业主承担与工程有关的损失 B工期不顺延，承包商承担与工程有关的 损失 C工期顺延，损失按一 定比例由双方共同分担 D工期顺延，各自的损失各自承担， 工程的损失由业主承担 14被工程师要求暂停施工的工程，承包人要求复工时，应书面向工程师提出复工要求，工 程师应当【】 A立即给予答复 B在 24小时内给予答复 C在 48小时内给予答复 D提出处理意见 15根据建设工程施工合同文本中相关条款，关于延期开工，下列表述正确的是【】 A承 包人不能按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前 5天向工程师提出申请 B工程师在 接到延期开工申请后 48 天内应以书面方式答复承包人 C承包 人的延期开工申请得到同意 后，可延期开工，但工期不能顺延 D承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不 予顺延 B国际工程施工 C国际和国内询价采购 D有限国际招标 17在 同条件下，有权将部分工程项目的施工任精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 5 / 53 务发包给指定分包商的是【】 A总 包单位 B承包商 C雇主 D设计单位 18签订保证合同的当事人应该是【】 B保 16 同条件在传统上主要适用于【】 A国内工程施工 证人与被保证人 C债权人与保证人 D保证人与债 务人 19在解决建设工程施工合同争议的四种方式中，实行一裁终审制的是【】 A和解 B调解 C仲裁 D诉讼 20建筑工程合同信息管理具有的特点不包括【】 A准确性 B综合性 C时效性 D复杂性 二、多项选择题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10分）在每小题列出的五个备选项中 至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选 均无分。 21依据合同的分类，下列合同中的归类正确的是【】 A运输合同为无偿合同 B工程施工合同为双务合同 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 6 / 53 C寄存合同为实践合同 D勘察设计合同为要式合同 E赠与合同为有偿合同 22当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应承担的违约责任包括【】 A合同继续履行 B采取补救措施 C支付双倍违约金 D返还财产恢复原状 E赔偿损失 23某工程施工中由于业主提出设计变更，导致工程量增加和工期延误，则承包商可索赔 的费用包括【】 A人工费 B材料费 C机械费 D管理费 E利润 24建设工程施工合同按合同的计价方式可划分为【】 A专业承包合同 B可 调整价格 合同 C分包合同 D成本加酬金合同 E固定价格合同 25建设工程施工合同由哪三部分组成？【】 A协议书 B通用条款 C专用条款 D工程质量保证书 E承包人承揽工程项目一览表 三、名词解释题（本大题共 4 小题，每小题 4 分，共 16分） 26双务合同 27缺陷通知期 28建设工程监理 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 7 / 53 29不安抗辩权 四、简答题（本大题共 4 小题，每小题 6 分共 24分） 30简述无权代理的主要表现形式 31通常按照工程变更所包含的具体内容，工程变更可分为哪几类？ 32简述建设 工程施工合同 )中工程进度款支付的程序。 33 工合同文件由哪几部分组成？各组成部分的解释顺序是什么？ 五、计算分析题（本大题共 2 小题，第 34 小题 10 分，第35小题 20分，共 30分】 34在某工程的基础施工过程中，土方开挖时遇到了一些工程地质勘探没有探明的孤石，工程师指令承包商进行处理。承包商因排除孤石，土方工程量由原来的 2700至3600定工期 30 天。合同中工程量增减的约定幅度为10%。请问针对这一事件，承包商是否可以提出索赔？承包商可索赔的工期为多少天？ 35甲单位 拟投资 2 亿元建设 6 栋职工住宅楼。通过招投标，甲与建设公司乙签订工程总承包合同，并约定乙可以将部分住宅楼进行分包。乙随后将 2 栋住宅楼合法分别分包给了丙公司与丁公司，并签订了分包协议书。在施工过程中，乙保质按期完成了自己承包的施工任务。丙将工程转包给了一个具有施工资质的施工单位，并收取 管理费。丁将精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 8 / 53 工程的基础部分分包给了临时组建的农民施工队。工程竣工验收时发现丁施工的住宅楼存在质量问题，必须进行整改，给甲带来了损失，丁以与甲没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是实际施工人为由推卸责任，甲遂以乙为第一 被告、丁为第二被告向法院起诉。问题： (1)丙与丁的行为是否合法？各属于什么行为？这起事件应该由谁来承担责任？ (2)建筑法中关于分包行为的规定主要有哪些？ 建设工程合同 (含 款试题答案及评分参考（课程代码 04231） 一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20分） 1 D 2 B 3 B 4 C 5 B 6 A 7 D 8 B 9 C 10 A 11 D 12 A 13 D 14 B 15 D 16 B 17 C 18 C 19 C 20 A 二、多项选择题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10分）21 22 3 24 25 、名词解释题（本大题共 4 小题，每小题 4 分，共】 6 分） 26双务合同一一是指合同双方当事人相互享有权利和相互承担义务的合同。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 9 / 53 27缺陷通知期一一指从竣工日期算起，通知工程或分项存在缺陷的期限，在此期间应完成工程接收证书中指明的扫尾工作以及完成修补缺陷或损害所需的工作。 28建设工程监理 是指 具有相应资质的监理单受工程项目业主的委托，依据国家有关法律、法规，经建设主管部门批准的工程项目建设文件建设工程合同和建设工程委托监理合同，对工程的建设实施的专业化监督和管理。 29不安抗辩权一一是指在双务合同中，有先为给付义务的一方，在另一方财产显著减少，有难为对待给付可能时，享有中止履行的权利。 四、简答题（本大题共 4 小题，每小题 6 分，共 24分） 30答：无权代理主要有以下几种情况： (1)根本无权的代理。（ 1 分） (2)授权行为无效的代理。（ 2 分） (3)超越代理权范围进行的代理。（ 1 分） (4)代理 权消亡以后的代理。 (2分 ) 31答：可分为五类：设计变更、施工措施变更、计划变更、条件变更及新增变更。（每项 1 分，要点答完整 6 分） 32答：工程款的支付程序为： (1)在确认计量结果后 14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。（ 2 分） (2)调整的合同价款，工程变更调整的合同价款及其他条款精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 10 / 53 中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。（ 1 分） (3)发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的 通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第 15 天起应付款的贷款利息。（ 2 分） (4)发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。（ 1 分） 33答： 合同协议书；中标函；投标函；合同专用条件；合同通用条件；规范；图纸；资料表。（每项 ，共 4 分）应当说明的是，合 同履行过程中，双方补充的新协议、新文件是最具有优先解释权的。 (2分 ) 五、计算分析题（本大题共 3 小题，第 34 小题 10 分，第35小题 20分，共 30分） 34答：承包商可以提出索赔。因为施工地质条件的变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的，施工地质条件的变化应由业主承担责任。（ 2 分）可索赔工期的工程量为：3600(1+10%)=630( 4 分）按比例法计算可索赔工期为： 10%) = + 7(天 )（ 4 分） 35 (1)丙与丁的行为不合法（ 2 分）。丙的行为 属于非法转精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 11 / 53 包（ 2 分）；丁将工程再分包给没有资质的农民施工队属于违法分包行为（ 2 分）丁施工的工程质量问题，给甲带来了损失，乙和丁对工程质量问题同甲承担连带责任。（ 3 分） (2)建筑法关于分包行为的规定主要有：禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。（ 2分）建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可（ 2 分）。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必 须由总承包单位自行完成（ 2分）。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。 (3分 ) 禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。（ 2 分 篇二：建设工程合同管理试题及答案 建设工程合同管理 考核题 1203 批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试（网上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将答案手写 题纸上，于规定时间内交到学习中心， 哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理，预约后不按规定时间提交按旷考处理。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 12 / 53 （答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标清题号） 一、单选题 (共 30题，每题 2 分，共 60分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意 ) 2000 年 2 月 1 日订立合同时价格为每千克 100 元，合同规定 2000 年 4 月 1 日交货，违约金为每千克 10元，交货后 10日内付款，但卖方直至 2000年 4 月 1 日交货，而政府定价于 2000年 5 月 1 日调整为每千克 120 元，买方直至 2000 年 6 月 1 日才付款，买方 应当按照每千克 ( D)元向卖方付款。 A. . 120D. 130 在国爆发罢工是一种 (D)。 A )，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。 B)承担。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 13 / 53 法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是 (B)。 ( D )是承包人的义务。 B)天内递交正式的索赔报告。 A. 14 B. 28 C. 7 于工程设计原因未能满足验收要求。承包人依据工程师的指示按照修改后 的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。按照合同责任应 ( C )。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 14 / 53 场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货人检验接收后，口头指示承包人的仓库保管员负责保管。施工使用时发现部分门窗损坏，则应由 (A)。 的 50% B)。 未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收 其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验 其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验 包人承担由此发生的费用和工期损失 (C)是最为常用的一种 担保方式。 包人应当向发包人申请工程精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 15 / 53 竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程，工程竣工报告还必须经 (A)签署意见。 果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为 (A)。 失全部由承包商承担 期给予顺延 追加合同价款由业主给予补偿 项工作应属于 (B)。 C)。 法成立的合同，自成立时生效 条件成就时生效 条件成就时生效 16. 工 合同条件规定，用从 ( B )之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 16 / 53 目经理是 (B)授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人。 此争议提交争端裁决委员会。争端裁决 委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商 (C)。 (A)属于设计人的责任。 事人应当请求向 ( D )撤销。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 17 / 53 B)原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。 (A)是最主要和最常见的原因。 纸会审和设计交底应由 (D)组织。 展监理业务时监理单位使用自备车辆，则 在监理服务期间的车辆使用费用应由 (A)。 于附加监理费用 于额外监理费用 害国家或者第三人利益的合同，应当采取 ( C )的措施。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 18 / 53 D ）。 包人的，工期总日历天数也就是招标文件要求的天数 B )。 此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商 (C)。 交工程师做决定 5% 时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 19 / 53 发出终止合同的通知后，其后果处理应为 (C)。 包人再支付合同价 25% 的设计费 0% 的设计费 包人再支付合同价 50% 的设计费 为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是 ( C )。 二、多项选择题 (共 15 题，每题 2 分，共 30 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。 ) 事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销 ( 迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 20 / 53 情况包 括 ( 。 件影响消失后恢复监理服务前的准备工作 包人应提供的资料和文件包括 ( )。 范要求的标准 ( 属于发包人应当完成的工作。 程未经精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 21 / 53 竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用 此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任 合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后 14 天内，组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案 4天内给予认可或提出修改意见。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后 28 天内不组织验收，或验收后 14 天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可 篇三： 2013建设法与合同管理 (专 )在线作业 该酒楼包括 2 个大厅、 20 个包厢和 1 个歌舞厅。在签订的合同中没有对该酒楼是全部装修还是部门装修作出具体规定，在招标文件的工程量表中仅仅开列了包括大厅和包厢在内的工程的装修要求，对歌舞厅未作要求。根据（ C 排他 ）规则，应当认为该装修合同中未包含歌舞厅的装修。 正确的是（ D 当事人可精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 22 / 53 以撤销合同，也可以维持原合同不变，但不能变更合同的内容。 ）。 邀请参加投标的法人或者其他组织都不能少于（ A 3）家。 D 流动性 ）。 行必要的调研，完成投标文件编制所需的合理时间，不得少于（ D 20 ）天。 故调查应由设区的市级人民政府组织事故调查组进行调查的事故是（ C 较大事故）。 方当事人违反诚实信用原则的要求，因自己的过失而引起合同不成立、无效或者被撤销而给对方造成损失时所应当承担的损害赔偿责任是（ C 缔约过失责任）。 是建设管理关系；二是建设经 济关系；三是从事建设活动的主体内部的民事关系。关于这三种关系，以下说法错误的是（ C 对于第二种社会关系的调整采取的是经济手段的方式。 ）。 能没有特殊要求的法定招标项目的评标方法是（ B 经评审的最低投标价法）。 D 全国人民代表大会及其常务精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 23 / 53 委员会 ）。 D 合同措施 ）是承包商的首选措施。 人与法定代表人，以下说法错误的是（ D 法人的法定代表人是指能够代表法人行使民事 权利、承担民事义务的主要负责人。法定代表人是法人实施行为的唯一载体 ）。 要是（ C 监理单位）的安全责任。 14.建筑法中明确的安全生产基本制度中，（ D 安全生产责任制度）是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。 事诉讼法的有关规定，第一审普通程序审理的案件应从立案之日起（ B 6个月）内审结。 C 合同法）。 设单位应当自领取施工许可证之日起（ A 3）个月 内开工。 18.（ B 争议评审）是指争议双方通过事前的商定，选择独立公正的第三人对其争议作出决定，并约定双方都愿意接受该决定的约束的一种解决争议的程序。 19.“不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标”遵循的是（ B 公平）原则。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 24 / 53 D 30 ），按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 10月 15日建设部重发了建筑工程施工许可管理办法，对施工许可条件作出了进一步细化。其中第四条规定，建设单位申请领取施 工许可证，应当具备 9 个条件，第 8 个条件是“建设资金已经落实”。具体规定为：建设工程不足 1 年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（ C 50% ）。 B 要约邀请 ）。 有关规定不应冲突与矛盾，同等地位的法规内容和条款应相互协调，高层次的法规对低层次的法规具有制约性和指导性，这就是建设法规所遵循的（ B 法制统一）原则。 24.建设工程质量管理条例规定，勘察、设计单位有下列（ C 未按照工程建设强制 性标准进行勘察、设计的）行为的，责令改正，处 10万元以上 30万元以下的罚款。 律体系是由不同的法律部门组成的。从纵向看，法律体系又是由级别不同、效力不一的法律组成。以下选项中，效力最高的法律是（ A 宪法）。 下说法错误的是（ C 建设法规是调整建筑活动中所发生的各种社会关系。）。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 25 / 53 属于建设行政处罚的原则的是（ C 公平原则 ）。 害人在两项请求权中只能选择（ C 违约责任和侵权责任中的任意 一项）行使。 量控制、进度控制和合同控制。其中，（ D 合同控制 ）是核心。 误的是（ C 从合同无效或者被撤销时，一般将影响主合同的法律效力 ）。 31.建设工程质量管理条例规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处（ D 50万元以上 100万元以下 ）的罚款。 生一切的提存物的毁损、灭失的风险由（ B 债权人）承担。 33.（ C 后履行抗辩权）是指按照合同约定或者法律规定负有先履行债务的一方当事人，届期未履行债务或履行债务严重不符合约定条件时，相对人为保护自己的到期利益或为保证自己履行债务的条件而中止履行合同的权利。 济等方面的专家组成，人数为（ B 5）人以上单数。其中专家不得少于总数的 2/3。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 26 / 53 属于建设行政执法的方式的是（ D 重大行政处罚决定审查制度。）。 D 验收规范 ）。 进行建设立法时，应通过各种方式听取各方面的意见，保证民众广泛地参与行政立法，这是建设法律所遵循的（ D 民主立法 ）原则。 10月 15日建设部重发了建筑工程施工许可管理办法，对施工许可条件作出了进一步细化。其中第四条规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备 9 个条件，这比建筑法中规定的 8 个方面条件多了 1 个条件，这一增加的条件是（ C 按照规定应该委托监理的工程已委托监理）。 1 月 30 日国务院发布的建设工程质量管理条例，对最低保修期限作出规定，正常使用条件下，屋 面防水工程的最低保修期限为（ B 5）年。 （ A 建设单位）的安全责任。 C 国务院 ）。 误的是（ D 合同的变更将影响当事人请求损害赔偿的权利。）。 定，债权人自知撤销事由之日起年内或者债务人的行为发生之日起年内，没有行使撤销权的，该撤销权消灭。正确选项是（ C 1， 5 ）。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 27 / 53 C 合同条款完备性审查）。 体代表或全 体委员超过（ A 半数同意）为通过。 B 公正原则）。 全生产事故报告和调查处理条例的规定，按照安全生产事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故可分为（ C 特别重大、重大、较大、一般事故 ）。 为两大部分共 428 条内容。其中总则分别阐述了包括一般规定、合同的订立、合同的效力、合同的履行等共计 8 章 129条规定，主要叙述了合同法的基本原理和基本原则。分则部分则对各种不同类型的合同作出专门的规定，分别阐述了买卖合同、供用电水气热力合同等（ B 15 ）种包括经济、技术和其他民事等列名合同共计 15 章 298 条规定。 ? 4月 7 日建设部颁发了房屋建筑工程和市政基础工程验收备案管理暂行办法，规定建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（ C 15）日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。 下表述中错误的是（ B 打印文件优先于手写文件 ）。 定是否列入议事日程，由（ C 主席团 ）决定。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 28 / 53 B 事件）。 A 建筑法 ）。 施工过程中，承包商采用了易燃材料，业主对此产生异议。根据（ C 合同目的 ）解释，承包商应当采用防火阻燃材料进行装修。 B 60）日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过 60日。 （ D 施工单位 ）的安全生 产责任制度。 央和地方合资的大中型和限额以上项目的可行性研究报告要报送（ A 国家发改委 ）审批。 B 债务人实施了处分财产的法定行为）。 A 7 个）工作日内，向备案机关提交工程质量监督报告。 60.建设工程质量管理条例规定，施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处（ C 10 万元以上 20 万元以下）的罚款，并对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 29 / 53 消除或者改变自己的债务，只是延期履行自己的债务的是（ A 同时履行抗辩权 ）。 请领取施工许可证。建设行政主管部门应当自收到申请之日起（ B 15）日内，对符合条件的申请颁 发施工许可证。 建、新开工项目及一定建设规模的工程，根据需要确定检查范围。重点是检查建设工程项目的（ ）与竣工验收等方面及工程建设中的严重违法违纪和不正当竞争行为。 A 立项 C 报建 D 招标投标 E 工程质量 属于建筑法调整对象的 是（ ）。 C 农民自建低层住宅的建筑活动 D 古建筑等的修缮 E 抢险救灾等工程的建筑活动 ）。 C 违约责任具有相对性。 D 违约责任具有法定性和任意性双重特征。 E 违约责任具有补偿性和惩罚性双重属性。 B 合同总体分析与合同结构分解 D 合同的缺陷分析 E 合同的工作分析及合同交底 ）。 A 多方案报价法 B 无利润算标 C 低价夺标法 D 突然袭击法 须通过招标投标选精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 30 / 53 择承包人的项目范围内，总投资低于 3000 万元人民币，但单项合同估算价达到的，也必须进行招标。 A 施工单项合同估算价在 200万元人民币以上的。 B 重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 100万元人民币以上的。 E 勘察、设计、监理等的服务采购，单位合同价在 50 万元人民币以上的。 ）。 A 订立主体存在双方或者多方当事人。 C 对主要条款达成合意。 务为内容的协议，除了包括民事合同外，还包括（ ）等。 B 行政合同 C 劳动合同 待定合同类型的是（ ）。 B 无民事行为能力人订立的合同。 C 无权代理订立的合同。 D 法定代表人超越权限订立的合同。 E 无权处分财产人订立的合同。 ）。 B 不平衡报价 D 多方案报价法 E 区别对待报价法 而其表达方式必须有一个严谨的逻辑结构，任何一个法律规范都必须由（ ）三部分组成，法学上称之为法律规范的三要素。 A 假定 C 处理D 制裁 ）。 B 招标活动信息公开 C 开标活动公开 D 评标标准公开 E 定标结果公开 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 31 / 53 ）。 A 国务院 B 中央军事委员会 C 最高人民法院 E 全国人民代表大会主席团 开招标程序仅是在招标准备阶段多了（ ）的内容。 C 发布招标公告 D 进行资格预审 同法规定，可引起合同终止的几种情形中，不影响合同中