建设工程合同范本4篇

精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 1 / 46 建设工程合同范本 4 篇 建设工程承包合同，亦称基本建设承揽合同，指一方 (承包人，即勘察、设计或施工单位 )按期完成并交付他方 (发包人，即建设单位 )所委托的基本建设工作，而发包人按期进行验收和支付工程价款或报酬的合同。 发包人 ( 甲方 ):_ 承包人 ( 乙方 ):_ 按照中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规和政府规章 ,遵循平等、互利、自愿和诚信原则双方就 _工程的有关事项协商一致 ,订立本合同。 第一条 工程概况 程名称 :_ 程地点 :_ 包范围 :_(群体工程应附工程项目一览表见附件 ) 包方式 :_ 期 :本工程自 年 月 日开工 ,于 年 月 日竣工。 程质量 :_ 同价款 (人民币大写 ):_。 本价款为包干价 ,除本合同明文规定以外 ,不因任何原因做任何调整。 第二条 甲方 工作 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 2 / 46 工前 天 ,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 份 ,并向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等条件 ,办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 派 为甲方驻工地代表 ,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查 ,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 托 监理公司进行工程监理 ,监理公司任命 总监理工程师 ,其职责在监理合同中应明确 ,并将合同副本交乙方 份。 助乙方保障周围建筑物及装修、设备管线 、古树名木、绿地等不受损坏。 确实需要拆改原建筑物结构或设备管线 ,负责到有关部门办理相应审批手续。 调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。 第三条 乙方工作 加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底 ,需要乙方二次设计的工程 ,由乙方提供经甲方确认的施工图精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 3 / 46 纸和作法说明 份 ,并拟定施工方案和进度计划 ,交甲方审定 ,二次设计费已包含在合同价款中。 派 为乙方驻工地代表 ,负责合同履行。按要求组织施工 ,保质、保量、按期完成施工任务 ,解决由乙方负责的各项事宜。 格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定 ,办理相关手续。严格按照图纸或作法说明进行施工 ,做好各项质量检查记录。参加竣工验收 ,编制工程结算。 守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定 ,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作 ,处理好由于施工带来的扰民问题 及周围单位 (住户 )的关系。 工中未经甲方同意或有关部门批准 ,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。 程竣工未移交甲方之前 ,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 第四条 关于工期的约定 方要求比合同约定的工期提前竣工时 ,应征得乙精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 4 / 46 方同意 ,如果乙方能够做到的 ,不应拒绝。 甲方未按约定完成工作 ,影响工期 ,工期顺延。 乙方责任 ,不能按期开工或中途无故停工 ,影响工期 ,工期不顺延。 设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响 ,导致停工 24 小时以上 (一周内累计计算 ),工期相应顺延。 第五条 关于工程质量及验收的约定 工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制订的与本工程项目有关的施工及验收规范为质量评定验收标准。 工程质量应达到本合同约定的质量标准 ,达不到约定标准的 ,乙方应承担违约责任。 、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程 的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收 ,乙方可自行验收 ,甲方应予承认。若甲方要求复验时 ,乙方应按要求办理复验。若复验合格 ,甲方应承担复验费用 ,由此造成停工 ,工期顺延 ;若复验不合格 ,其复验及返工费用由乙方承担 ,工期不予顺延。 于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量 ,其返工费用由甲方承担 ,工期顺延。 于乙方原因造成质量事故 ,其返工费用由乙方承精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 5 / 46 担 ,工期不顺延。 程竣工后 ,乙方应通知甲方验收 ,甲方自接到验收通知 日内组织验收 ,并办理验收、移交手 续。如甲方在规定时间内未能组织验收 ,需及时通知乙方 ,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期 ,并承担乙方的看管费用和相关费用。 第六条 工程价款支付 合同生效后 ,甲方分 次 ,按下表约定支付工程款。 序号 付款次序 付款金额 占合同价款 百分比 付款时间或付款条件 说明 :若第一次付款为定金或预付款 ,应在 付款时间或付款条件 栏中注明 程竣工验收后 ,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料 天内审查完毕 ,到期未提出异议 ,视为同意。 第七条 关于材料供应的约定 工程甲方负责采购供应或由甲方指定的材料、设备 (见附表件二甲供材料设备一览表和附件三甲控材料设备一览表 ),应为符合设计要求的合格产品 ,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的 ,甲方应将提货手续移交给乙方 ,由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异 ,对工程造成损失 ,责任由甲方承精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 6 / 46 担。甲方供应的材料 ,经乙方验收后 ,由乙方负责保管 ,保管费已包含在合同价款中。由于乙方保管不当造成损失 ,由乙方负责赔偿。 由乙方采购的材料、设 备 ,如不符合质量要求或规格有差异 ,应禁止使用。若已使用 ,对工程造成的损失由乙方负责。 第八条 有关安全生产和防火的约定 方或乙方提供的施工图纸或作法说明 ,应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范 ,否则 ,由此导致的有关部门不批准、不验收或造成安全事故 ,由责任方承担。 方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其他相关的法规、规范。 于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程 、消防条例 ,导致发生安全或火灾事故 ,乙方应承担由此引发的一切经济损失和法律后果。 第九条 奖励和违约责任 方不按本合同约定的时间支付工程款 ,每逾期一天 ,按应付工程款总额的千分之三向乙方支付违约金。 于乙方原因 ,逾期竣工 ,每逾期一天 ,乙方支付甲方合同价款千分之三的违约金。甲方要求提前竣工 ,乙方每精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 7 / 46 提前一天 ,甲方支付乙方 元 ,作为奖励。 程质量达不到本合同约定的质量标准 ,乙方应无偿返工或修复 ,因此而延误的工期不予顺延 ,乙方承担 方应妥善保护甲方提供的设备及现场周围建筑物、设备管线、古树文物不变损害 ,否则应照价赔偿。 方未办理任何手续 ,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线 ,由此发生的损失或事故 (包括罚款 ),由甲方负责并承担损失。 经甲方同意 ,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线 ,由此发生的损失或事故 (包括罚款 ),由乙方负责并承担损失。 办理验收手续 ,甲方提前使用或擅自动用 ,造成损失由甲方负责。 一方原因 ,合同无法继续履行时 ,应通知对方 ,办理合同终止协议 ,并由 责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 第十条 争议的处理 合同在履行期间 ,双方发生争议时 ,在不影响工程进度的前提下 ,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 8 / 46 成时 ,可向人民法院起诉。 第十一条 其他约定 _。 第十二条 附则 工程需要进行保修或保险时 ,应另订协议。 合同正本两份 ,双方各执一份。副本 份 ,甲方执 份 ,乙方执 份。 合同履行完成后自动终止。 件 (1)工程项目一览表 (2)甲供材料设备一览表 (3)甲控材料设备一览表 (4)施工图纸或作法说明 (5)会议纪要 (6)设计变更 (7)工程预算书 (8)其他 甲方 (盖章 ): 乙方 (盖章 ): 法定代表人 : 法定代表人 : 代理人 : 代理人 : 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 9 / 46 单位地址 : 单位地址 : 电话 : 电话 : 传真 : 传真 : 邮编 : 邮编 : 开户银行 : 开户银行 : 户名 : 户名 : 帐号 : 帐号 : 年 月 日 北京市建设工程劳务分包合同建设工程合同范本（ 2） | 返回目录编号： _ 发包人： _ 承包人： _ 分包工程名称： _ 施工地址： _区（县） 北京市建设委员会 印制 发包人（全称）： _ 承包人（全称）： _ 根据中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 10 / 46 同。 第一条 工程概况及承包工作内容 1 1 工程名称：_ 1 2 工程概况：_ 1 3 分 包 工 作 内 容 ：_ 范 围 包 括 ：_ 1 4 工 程 监 理 单 位 （ 全 称 ）：_ 第二条 作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共 _名。 第三条 合同工期 开工日期 _年 _月 _日，完工日期 _年_月 _日，工期为 _天。 第四条 合同价款 4 1 合同价款为： _元（人民币） ?大 写：_元 ? 4 2 合同价款的确定原则（在确认的方式前划）： 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 11 / 46 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认： （ ） 4 2 1 本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。 （ ） 4 2 2 以（ ）年施工预算或（ ）年施工概算定额为依据： 定额工资单价为： 瓦工 _元 /工日；结构木工 _元 /工日；装修木工 _元 /工日；钢筋工 _元 /工日； 砼工 _元 /工日；油工 _元 /工日；抹灰工 _元 /工日；架子工 _元 /工日； 水暖工 _元 /工日；电工 _元 /工日；壮工 _元 /工日； _； _； _ ； 按建筑面积确定承包价 _元 /平方米；其中， 地上结构： _元 /平方米；地下结构： _元 /平方米；初 装 修： _元 /平方米；水 电： _元 /平方米；_； _； 分项工程承包： 外墙面砖： _元 /平方米；屋面防水： _元 /平方米； 水磨石地面： _元 /平方米；水泥砂浆： _元 /平方米； 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 12 / 46 内墙普通抹灰： _元 /平方米； _；_； _。 ? （ ） 4 2 3 定额工以外发生的零星用工单价 _元 /工日；（以实际发生，书面签证资料为准） ? （ ） 4 2 4 因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按 _标准补偿。 4 3 对 合 同 价 款 内 容 的 明 确 ：_ 第五条 合同价款的结算和支付 5 1 结算、决算资料： 5 1 1 发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。 5 1 2 承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 5 1 3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 5 2 合同价款的结算和决算： 5 2 1 发包人应于每月 _日对承包人完成的工程量给予核实、 确认并共同履行书面结算手续。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 13 / 46 5 2 2 工程交工后 28 日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后 28 日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。 5 3 合同价款的支付： 5 3 1 合同价款分期支付：在 _年 _月 _日付款 _元，在 _年 _月 _日付款 _元。 5 3 2 分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的 80，余 款在发包人对决算资料予以确认后 28 日内付清。 5 3 3 合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。 5 3 4 办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。 第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 6 1 安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律 法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 6 2 重大伤亡及其他安全事故处理： 6 2 1 发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 14 / 46 应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。 6 2 2 按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 6 3 对本工程的安全生产标准，双方约定如下：_。 第七条 工程质量、验收与保修 7 1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。 7 2 承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。 7 3 分包工程验收以国家颁 发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后 28 日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 15 / 46 工程交工。 7 4 对本工程的质量标准，双方约定如下：_。 第八条 工期延误 8 1 对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。 a因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力； b设计变更和工程量增加； c发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行； d承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行； e一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过 8 小时； f发包人同意工期顺延的其他情况。 8 2 承包人应在上述情况发生后 7 日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于 7 日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此 项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 16 / 46 8 3 非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定： 第九条 文明施工 9 1 发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。 9 2 发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。 9 3 对本工程的文明施工标准，双方约定如下：_。 第十条 材料机具供应 10 1 本 工 程 由 发 包 人 提 供 的 机 械 设 备 为 ：_ 承 包 人 自 备 的 工 具 为 ：_ 双方确认防护用具由 _承担。 10 2 由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场（ 400 米内）。 10 3 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用 规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 17 / 46 手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。 10 4 对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下： _ 第十一条 文物保护 对施工中发现的文物，承包人应立即保护好现场并于 4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知 24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的，由责任人依法承担行政的、 法律的责任。因保护文物发生的费用，由发包人承担。 第十二条 发包人的权利及义务 12 1 负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。 12 2 负责于 _年 _月 _日提供施工图纸 _套，提供必要技术资料和办理施工洽商。 12 3 负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。 12 4 负责解决施工中存在或发 生的技术问题。 12 5 负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 18 / 46 设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。 12 6 负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整政。 12 7 负责组织工程的验收工作。 12 8 本工程发包人施工代表为 _，负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托 _有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7 日通 知承包人。 第十三条 承包人的权利和义务 13 1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于 18 周岁，不得超过 60 周岁。 13 2 承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。 13 3 在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于 _ ，服从发包人的统筹安排，统一调动。 13 4 当发包人因故不能保证连续生产 时，承包人在精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 19 / 46 不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。 13 5 承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。 13 6 承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。 13 7 承包人确认 _为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。 第十四条 违约责任 14 1 发包人违约责任 14 1 1 由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。 14 1 2 由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。 14 1 3 发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人 可向发包人发出要求付款通知，发包精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 20 / 46 人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。 14 1 4 发包人违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。 14 2 承包人违约责任 14 2 1 因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在 _日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。 14 2 2 承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。 14 2 3 因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承 担。 第十五条 合同争议的解决 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 21 / 46 在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议（在选定的方式前划 “”）： 1向北京仲裁委员会申请仲裁。 2向 _人民法院起诉。 第十六条 合同的生效与终止 本合同经双方法定代表人或委托代理人签盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。 本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。 第十七条 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本 _份。 第十八条 本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。 ?在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。 铁路建设工程施工合同建设工程合同范本（ 3） | 返回目录 合同名称： 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 22 / 46 合 同 号： _ 年 月 日 铁路建设工程施工合同协议条款 发包方（甲方）： 单位名称： 中铁七局集团第二工程有限公司 承包方（乙方）： 单位名称：中铁二十一局集团第一工程有限公司 资质等级及证书号：铁路工程施工总承包壹级本工程由发包方经比选并经建设单位（乌铁局工程项目管理所）审核同意后，确定由中铁二十一局集团第一工程有限公司进行施工，按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例以及铁路经济合同管理办法，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第 1 条 工程概况 设项目和工程名称：南疆线库尔勒至喀什段平交改立 交工程（ 1） 建 1架桥；（ 2）建 架桥； 程地点：南疆线库尔勒至喀什段 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 23 / 46 包范围：设计文件框架桥主体及附属工程。 包方式：包工包料 第 2 条 工期 工日期：本合同工程定于 年 月 日开工。 工日期：本合同工程定于 年 月 日竣工。 第 3 条 合同价款 本工程合同价暂定为 4060000 元（大写：肆佰零陆万元整）。（待工程竣工后以建设单位批准 的工程结算价款为准） 第 4 条 工程质量 方必须按照设计文件和国家及铁道部现行的技术标准、规范设计文件的要求组织施工。 建设工程项目执行铁道部现行的工程质量验收标准。安全质量 监督按照关于印发乌鲁木齐铁路局铁路建设工程质量安全生产监督管理细则的通知（乌铁建 53 号）文件要求执行。 工程质量等级达到合格。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 24 / 46 因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。返工后仍达不到验收的，由乙方承担违约责 任及经济支出。由于非乙方原因达不到工程质量标准的，由责任方承担返工责任及经济支出。 量缺陷的经济责任 所称质量缺陷是指工程不符合国家或铁道部的有关技术标准、设计文件及合同中对质量的要求。 乙方对工程质量缺陷的返修的经济责任按下款执行。 方未按国家或铁道部有关技术标准、设计文件及合同规定要求施工，造成质量缺陷，由乙方承担经济责任。 于设计原因造成的质量缺陷，在施工之前，乙方应及时提出，如甲方及建设单位不改，乙方不承担经济责任，乙方发生的返修费用由甲方及建设 单位按有关规定协调解决。 为乙方采购的材料、构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，由乙方承担经济责任。 第 5 条 设计文件 方须在开工前进行必要的技术交底，向乙方提供 3 套的设计文件和图纸。 方要求增加设计文件和图纸的份数，由甲方提精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 25 / 46 供，费用由乙方自负。 方收到设计文件和图纸后，在 2 日内组织现场核对。 经甲方提供的设计文件，不能作为乙方施工依据。 更设计文件按本合同第 16 条办理。 第 6 条 双方驻工地机构 及代表 设单位代表姓名：袁珍 方代表姓名：张毛成 设单位委托的驻工地监理单位名称： 乌鲁木齐铁建监理咨询有限公司 总监理工程师姓名： 方驻工地机构名称：南疆线库尔勒至喀什段平交改立交工程 （ 1） 2） 架桥项目部 乙方项目经 理：金 龙 乙方项目副经理：袁宪灿 乙方技术总负责：张劲松 及营业线时，乙方施工各项目部必须配备满足需要的经考 核合格的安全员、防护员、驻站联络员，并持证精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 26 / 46 上岗。 第 7 条 甲方工作 驻工地机构和代表，履行甲方职责；向乙方提供由建设单位办理的与该工程相关的各种证件、批件、各种相关资料；负责因本工程施工与建设单位、监理单位和质量监督部门的协调工作及有关部门的交叉配合协调工作。 本合同约定，供应施工图及有关设计文件。组织乙方参加建设单位组织的图纸会审，向乙方进行设计图纸交底。 乙方提供具备施工条件的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。 理开工报告 手续；审查乙方报送的实施性施工组织设计、既有线改造及过渡工程施工方案，并督促实施。 责办理本工程对建设单位的验工计价手续，及时将建设单位批准的本工程进度款拨付乙方。 助乙方维护合法权益，支持乙方正当行使权利。 助及指导乙方解决施工生产及项目施工管理中的困难，为乙方按照经批准的施工组织设计进行施工创造良好的环境。 第 8 条 乙方工作 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 27 / 46 方按照合同的约定完成本工程的施工，并在保修期内履行保修义务。 制实施性施工组织设计、既有线改造及过渡工程的施工 方案，报送甲方，审定后组织实施。 据甲方及建设单位的要求，按期报送年、季度施工计划，用款计划，年、季、月工程统计报表，质量安全事故报表。于年末 6 天、季末 5 天、月末 5 天内报送工程形象进度及其他有关情况。 本合同约定的分工范围，做好材料和设备的采购、检验、加工和管理。 及既有线改建或过渡工程施工，例如 天窗修 、提报施工计划等，必须严格执行乌铁总 26 号铁路营业线施工及安全管理实施细则文件的有关规定。承担施工安全的主体责任，必须严格执行营业线施工的各 项规章制度、科学制定施工方案，建立完善的施工安全责任制，落实施工安全措施和责任，严格责任追究，应严格按审定的方案、范围和批准的封锁慢行计划组织施工，认真落实施工安全措施。 格按照设计文件要求进行施工，确保工程质量，按合同约定时间完工和交付使用。 持文明施工，对每日的施工料具均要分类堆放，集中管理，防止机械和料具侵限现象的发生。对铁路线路旁精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 28 / 46 和两线间的旧轨、旧枕、配件等路料，要做好清理、回收工作，对暂时不能回收的，要分类堆码整齐，并派专人看守。对暂时不能上道的新轨，要按规定码放、加固 ，并派人巡检。对线路旁的建筑施工垃圾要及时进行全面清理，确保线路安全和整洁美观。并做好施工现场环境保护、劳动保护安全生产。 照规定提交竣工文件，参加竣工验收工作。 时向甲方提报验工计价资料。 已完工的工程和安装的设备，在验交前应负责保管，保证其处于完好状态。 工程质量保修期的规定按照国家建设工程质量管理条例和铁道部的有关规定执行。具体要求如下： 工程保修期自建设单位签认验收报告次日起 年。保修金为合同承包总价的 保 修期满后且无保修责任全额无息退还。 格执行和自觉服从乌鲁木齐铁路局关于安全监察的有关规定及安全监察大队的检查，与运输设备产权管理单位签订安全协议，同时执行投标时有关安全风险抵押金的规定。 格按建设单位制定的施工安全信息汇报、反馈、考核管理办法及关于加强调度指挥信息管理的规定文件要求。在营业线路上施工或进行影响营业线安全的施工，精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 29 / 46 必须经铁路局或站段审核批准，按规定要求日期上报施工计划申请，铁路局审批的项目于施工开始前月的 15 日前上报甲方和建设单位施工技术部（工作站或项目部） ，提报的施工计划应包括：施工方案设计（施工项目、作业内容、地点和时间、影响范围、施工方案及验收安排）施工组织设计（施工组织及负责人、施工安全和质量的保障措施及防护办法、列车运行条件）、施工安全协议书等基本内容；施工技术部（工作站或项目部）审核签后，于 20 日前汇总上报至安调部，由安调部统一向运输处提出月度施工计划申请表。对施工中影响安全的重要信息和一般信息，按施工安全信息汇报、反馈、考核管理办法及时进行汇报、反馈。 方在接到设计文件后，必须自觉的与监理方进行施工图现场核对及设计优化。并及时 将结果上报甲方和建设单位。 第 9 条 进度计划 方在接到由建设单位下达的年度投资计划一个月内，向甲方和建设单位以书面形式提出年度施工进度计划，并于每一季度最后一个月下旬提出下一季度工程进度计划。 方代表应在收到乙方年度施工进度计划 3 天内，以书面形式予以批准或提出修改意见并通知乙方，逾期精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 30 / 46 未批复，可视为同意乙方报告，乙方可据此组织施工。 甲方和建设单位同意的施工进度计划，是本合同的组成部分，双方必须遵守。 于非乙方原因造成进度滞后，乙方应以书面 形式报甲方代表备案。 第 10 条 延期开工 方应按本合同规定的开工日期开始施工。如乙方不能按时开工，应在合同开工日期前 7 天，书面向甲方代表和建设单位提出延期开工理由和要求的报告。 方应在接到乙方报告后 3 天内答复。如甲方在规定时间内未予答复，可视为同意乙方要求，工期相应顺延。 方代表不同意延期开工要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，竣工日期不予顺延。 于非乙方原因不能按时开工，甲方应在合同开工日期前 3 天，以书面形式通知乙方 后推迟开工日期，并对乙方因此造成的经济支出给予适当补偿，并顺延工期。 第 11 条 暂停施工 确有必要时甲方可书面要求乙方暂停施工，并在 3 天内提出处理意见。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 31 / 46 方按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程。 方在接到甲方代表书面复工通知后，继续施工。 工责任在甲方，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。停工责任在乙方，乙方负违约责任，并承担所发生的费用，同时工期不顺延。 第 12 条 工期延误 期延误原因及责任 可抗力，非甲、乙方责任。 工图不能按规定日期提交，属甲方责任。 大设计变更引起工程量变化，属建设单位责任。 生重大工程质量事故，属造成事故责任方责任。 要材料、设备推迟到货，属采购方责任。 设资金不到位，属建设单位责任。 度计划调整，属建设单位责任。 它原因，依其性质确定责任方。 工期延误后果及处理 乙方原因造成工期延误，乙方