2008监理工程师《建设工程合同管理》全真习题(二)

精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 1 / 48 2008 监理工程师建设工程合同管理全真习题 (二 ) 2008 监理工程师建设工程合同管理全真习题作者：佚名 时间： 2009览量： 一、判断题 、转让是属于合同主体的变更。 A、是 B、否 2、在法律上 ,把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段 A、是 B、否 3、被仲裁机构裁定为可撤消的合同 ,自裁定之日起 ,合同不再具备法律效率 A、是 B、否 4、业主或监理单位任何一方向另一方要求的赔偿 ,若没有遵守索赔程序 ,就丧失了索赔的权利。 A、是 B、否 5、若工程师进行合同规定之外的检查工作 ,致使工程暂停 ,承包商均有权索赔。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 2 / 48 A、是 B、否 6、 款款载明 ,承包商应在收到中标函之后 28天内 ,提供履约担保。 A、是 B、否 7、招标是要约 ,投标是承诺。 A、是 B、否 8、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等 A、是 B、否 c、是 D、否 9、根据经济合同法的规定 ,经济合同不包括技术合同 A、是 B、否 10、公路工程施工监理合同范本规定业主经与监理单位协商后方可要求监 理单位更换不称职的监理人员 A、是 B、否 11、施工招标的招标广告属于要约 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 3 / 48 A、是 B、否 12、根据经济合同法的规定 ,经济合同不包括技术合同 A、是 B、否 13、招标是要约 ,投标是承诺。 A、是 B、否 14、根据 计量一般用净值计量。 A、是 B、否 15、 款款载明 ,承包商应在收到中标函之后 28天内 ,提供履约担保。 A、是 B、否 16、合同的变更和解除 ,不影响当事人要求赔偿损失的权利。 A、是 B、 否 17、索赔对业主不利 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 4 / 48 A、是 B、否 18、清单上的数量是承包人实际完成的数量。 A、是 B、否 19、若投标人的报价明显低于标底 15%,且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的 ,则该报价作废标处理。 A、是 B、否 20、代位权的行使以债权人怠于行使到期债权危害债权人的债权实现为要件。 A、是 B、否 二、单项选择题 1、施工合同文本规定 ,承包人要求的延期开工应。 A、经工程师批准 B、经发包人批准 c、由承包人自行决定 D、由承包人通知发包 人 2、工程师直接向分包人发布了错误指令 ,分包人经承包人确认后实施 ,但该错误指令导致分包工程返工 ,为此分精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 5 / 48 包人向承包人提出费用索赔 ,承包人。 A、以不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理 ,先行支付后再向业主索赔 c、不予支付 ,以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付 ,以分包商的名义向工程师提交索赔报告 3、工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围 ,下列情形中的不属于工程师的权力。 A、检查承包人现场同期的记录 B、指示承包人缩短合同工期 c、当工程师与承包人就补偿达不成一 致时 ,工程师单方面作出处理决定 D、把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中 4、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况 ,投标人由此得出的推论是。 A、由业主负责 B、由设计单位 2008 监理工程师建设工程合同管理全真习题作者：精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 6 / 48 佚名 时间： 2009览量：负责 c、由承包商负责 D、由业主与承包商各负一半 5、发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后 ,应当由保管。 A、发包人 B、承包人 c、工程师 D、发包人与承包人共同 6、因总监理工程师在施工阶段管理 不当 ,给承包人造成了损失 ,承包人应当要求给予补偿。 A、监理人 B、总监理工程师 c、发包人 D、发包人和监理人 7、驻地监理工程师代表的工作 ,应直接对负责。 A、业主 B、监理工程师 c、承包商 D、分包商 8、按施工合同示范文本规定 ,施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备 ,应当由办理保险。 A、发包人 B、承包人 c、发包人和承包人共同 D、监理人 9、颁发接收证书之日即为。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 7 / 48 A、竣工日 B、合同解除日 c、缺陷责任期结束日 D、完工日 10、设计招标应采用方式进行招标 。 A、公开 B、邀请 c、询价 D、方案竞选 11、能够作为保证人的为。 A、法人的职能部门 B、公司 c、学校 D、幼儿园 12、某订购合同 300t 水泥的合同内列明第一批供货200t,第二批供货 100t,并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货 ,第二批水泥虽迟于合同约定 15 天交货 ,但未对工程施工产生不利影响 ,则采购方。 A、不必追究对方的违约责任 B、按 300t 的数量计算违约金 c、按 100t 的货款计算违约金 D、按逾期 15 天的时间计算违约金 13、承包人采购的材料 ,在使用前应 。 A、按工程师的要求进行检验 B、由发包人负责检验 c、检验费由发包人承担 D、不合格可使用 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 8 / 48 14、承包人负责采购的材料和设备 ,应。 A、发包人负责检验试验 ,费用发包人承担 B、发包人负责检验试验 ,费用承包人承担 c、承包人负责检验试验 ,费用承包人承担 D、承包人负责检验试验 ,费用发包人承担 15、工程建设施工由于设计方面的原因造成质量缺陷 ,由施工单位负责维修 ,其费用。 A、由施工单位直接向设计单位索赔 B、由设计单位全额承担 c、由建设单位全额承担 D、通过建设单位向设 计单位索赔 ,不足部分由建设单位负责 16、建设工程施工合同规定的设计变更范畴不包括。 A、增加合同中约定的工程量 B、删减承包范围的工作内容交给其他人实施 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 9 / 48 c、改变承包人原计划的工作顺序和时间 D、更改工程有关部分的标高 17、债务人或者第三人不转移其财产的占有 ,将该财产作为债权的担保是。 A、定金 B、抵押 c、质押 D、留置 18、与邀请招标相比 ,公开招标的最大优点是。 A、节省招标费用 B、招标时间短 c、减小合同履行过程中承包不违约的风险 D、竞争激烈 19、如果由于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误 ,以致增加了工程量或持续时间 ,增加的工作量应视为。 A、正常监理工作 B、附加监理工作 c、额外监理工作 D、新的委托监理合同工作 20、仲裁委员会的裁决 ,当事人应当履行。一方当事人不履行 ,另一方当事人可以向申请执行。 A、行政管理机关 B、人民法院 c、仲裁委员会 D、调解委员精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 10 / 48 会 21、建设工程勘察合同法律关系的客体是指。 A、物 B、智力成果 c、行为 D、财 22、能够留置的财产仅限于。 A、不动产 B、动产 c、专利权 D、财产权 23、在施工合同履行中 ,发包人按合同约定购买了玻璃 ,现场交货前未通知承包人派代表共同进行 2008 监理工程师建设工程合同管理全真习题作者：佚名 时间： 2009览量：现场交货清点 ,单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管 ,施工使用时发现部分玻璃损坏 ,则应由。 A、保管员负责赔偿损失 B、发包人承担损失责任 c、承包人负责赔偿损失 D、发包人与承包人共同承担损失责任 24、监理机构为执行监理任务所需的工程资料 ,应由。 A、监理人自费收集 B、向委托人付费索取 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 11 / 48 c、 向设计人付费索取 D、委托人免费提供 25、按照施工合同示范文本的规定 ,发包人的主要工作有。 A、保证施工噪音符合环保规定 B、提供进度统计报表 c、开通专用条款约定的施工场地内的交通干道 D、做好施工现场地下管线的保护 26、业主在得到承包人动员预付款保函后 ,支付动员预付款的最长时间不得超过。 A、 14 天 B、 7 天 c、 21 天 D、 28 天 27、要约人要撤销要约 ,撤销要约通知应在到达对方。 A、要约到达对方之前 B、对方发出承诺之前 c、对方承诺要达要约人之前 D、对方承诺生效 之后 28、施工中的费用索赔出现的原因是 A、只限定事件引起的补偿 B、只限定当事人违约而提出的赔精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 12 / 48 偿 c、非自身的原因 ,且实际造成了损失 ,应由对方承担责任的补偿或赔偿 D、不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿 29、 工合同条件规定 ,不可预见的物质条件 ,是指一个有经验的承包商至前不能合理预见的物质条件。 A、基准日期 B、提交投标书日期 c、签订协议书日期 D、现场考察日期 30、下列关于解决合同争议的表述中 ,是正确的。 A、对裁决结果不服 ,可向法院起诉 B、 争议双方均可单方面要求仲裁 c、当事人不必经调解解决合同争议 D、对法院一审判决不服 ,可申请仲裁 31、发包人收到工程竣工报告后天内 ,组织专家验收组 ,制定验收方案。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 13 / 48 A、 7 B、 14 c、 28 D、 56 32、施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况 ,按照施工合同示范文本通用条款规定 ,。 A、发包人应在 14 天内直接确认顺延的工期 ,通知承包人 B、工程师应在 14 天内直接确认顺延的工期 ,通知承包人 c、承包人应在 14 天内直接确认顺延的工期 ,通知工程师 D、承包人应在 14 天内将自己认 为应顺延的工期报告工程师 33、在施工过程中 ,工程师在收到承包人提出的顺延工期的书面报告后天内予以确认答复。 A、 3 B、 7 c、 14 D、 28 34、依据担保法规定 ,担保人必须是第三人的担保精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 14 / 48 方式是。 A、保证 B、质押 c、定金 D、留置 35、当事人以土地使用权抵押的 ,抵押合同自之日起生效。 A、签订 B、登记 c、履行 D、主合同生效 36、合同法规定的 抗辩权 是指 ,一方有违约行为时对方有权。 A、撤回合同 B、撤销合同 c、解除合同 D、中止履行义务 37、监理工程师通知承包商进行工程计量后 ,承包商在约定时间未派人参加计量 ,则。 A、监理工程师应推迟计量时间 B、监理工程师单独计量无效 c、监理工程师单独计量有效 D、监理工程师可不必在计量 38、在工程建设的过程中 ,是最为常用的一种担保方式。 A、抵押 B、留置 c、保证 D、定金 39、发包人不按时支付预付款 ,承包人在规定时间天后精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 15 / 48 向发包人发出预付通知。 A、 5 B、 7 c、 14 D、 28 40、按照施工合同的规定 ,从开工之日起至止的日历天数为承包人的施工期 ,据此与合同工期 比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。 A、承包人提请竣工验收前自检合格日 B、承包人提供竣工资料和竣工验收报告日 c、开始竣工检验日 D、竣工验收合格工程师在检验记录签字 2008 监理工程师建设工程合同管理全真习题作者：佚名 时间： 2009览量：日 41、下列合同不适用合同法的是。 A、买卖合同 B、借款合同 c、委托合同 D、收养合同 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 16 / 48 42、发包人在收到竣工结算报告及结算资料后天内仍不支付价款 ,承包人可以与发包人协议将工程折价变卖。 A、 7 B、 14 c、 28 D、 56 43、表见代理的法律后果由承担。 A、无权代理人 B、被代理人 c、善意相对人 D、合同担保人 44、合同中当事人约定了违约金 ,也约定了定金。合同履行过程中发生违约后 ,。 A、未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿 B、违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任 c、未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿 D、违约金和定金的约定同时无效 ,需采用其他方式追究违约责任 45、某设备安装施工合同约定的开工日为 2 月 1 日。精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 17 / 48 由于土建承包人延误竣工 ,导致安装承 包人实际于 2 月 10 日开工。安装承包人在 5 月 1 日安装完毕并向工程师提交了竣工验收报告 ,5月 10日开始进行 5天启动连续试车 ,结果表明施工安装有缺陷。安装承包人按照工程师的指示进行了调试工作 ,并于 5 月 25 日再次提交请求验收报告。 5 月 26 日再次试车后表明安装工作满足合同规定的要求 ,参与试车有关各方于 6 月 1 日签署了同意移交工程的文件。应以的时间与合同工期比较 ,判定承包人是提前竣工还是延误竣工。 A、 2 月 1 日至 5 月 10 日 B、 2 月 1 日至 5 月 25 日 c、 2 月10 日至 5 月 26 日 D、 2 月 10 日至 6 月 1 日 46、设计招 标文件与施工招标文件的主要不同点之一 ,是设计招标文件中没有。 A、合同条件 B、投标须知 c、工程量清单 D、项目说明书 47、为了正确区分合同风险的责任归属 ,工合同条件中定义的 基准日 是指。 A、投标截止日 B、风险事件发生日 c、投标截止日前第 28 天 D、承包商接到中标通知书日 48、业主指定的分包商 ,在施工中受到非自身原因造成精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 18 / 48 损害时 ,他应向提交索赔报告。 A、业主 B、总承包商 c、监理工程师 D、业主或监理工程师 49、合同履行的前提和依据是。 A、有效的合同 B、合同法 c、诚实信用原则 D、合同生效 50、在合同权利义务终止的原因中 ,是最主要和最常见的原因。 A、债务清偿 B、合同解除 c、免除债务 D、债务抵消 51、采用 同条件的施工合同 ,计入合同总价内的暂定金额使用权由控制。 A、业主 B、监理工程师 c、总包商 D、分包商 52、 同条件下 ,当业主与承包商发生合同争议时 ,首先。 A、由工程师对争议事项作出决定 B、双方友好协商 c、申请仲裁 D、提起诉讼 53、施工合同规定 ,合同变更价款不应。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 19 / 48 A、低于中标人报价单的竞争性水平 B、按合同已有的价格变更合同价款 c、参照类似的价格变更合同价款 D、由承包人提出适当变更价格 ,经工程师确认后执行 54、投标人在投标过程中出现时 ,招标人可以没收投标保证金。 A、投标文件的密封不符合招标文件的要求 B、投标文件中附有招标人不能接受的条件 c、购买招标文件后不递交投标文件 D、拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正 55、下列关于解决合同争议的表述中 ,是正确的。 A、对裁决结果不服 ,可向法院起诉 B、争议双方均可单方面要求仲裁 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 20 / 48 c、当事人不必经调解解决合同争议 D、对法院一审判决不服 ,可申请仲裁 56、依据合同法 ,合同生效后 ,当事人就履行费用的负担不明的 ,应由。 A、履行义务一方负担 B、债权人一方负担 c、债权人、债务人平均分担 D、由监理工程师裁定 57、具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起内没有行使撤销权 ,撤销权消失。 A、 3 个月 B、 6 个月 c、 1 年 D、 2 年 58、下列关于合同履行中的债权转让和债务转移的说法不正确的是。 A、是合同当事人双方基于合同内的约定 B、债权转让和债 2008 监理工程师建设工程合同管理全真习题作者：佚名 时间： 2009览量：务转移可以分为债务人向第三人履行债务和由第三精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 21 / 48 人向债权人履行债务 c、合同当事人之间的债权和债务关系因此改变 D、合同当事人之间的债权和债务关系并不因此而改变 59、依据担保法规定 ,担保人必须是第三人的担保方式是。 A、保证 B、质押 c、定金 D、留置 60、依据材料采购合同的约定 ,供货方对承担责任。 A、因使用不当导致的质量下降 B、到货检验时采购方提出的质量异议 c、因交货后保 管不善导致的质量下降 D、超过合同约定时间采购方提出的质量异议 61、驻地监理工程师代表的工作 ,应直接对负责。 A、业主 B、监理工程师 c、承包商 D、分包商 62、为了正确区分合同风险的责任归属 ,工合精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 22 / 48 同条件中定义的 基准日 是指。 A、投标截止日 B、风险事件发生日 c、投标截止日前第 28 天 D、承包商接到中标通知书日 63、设计合同生效后 ,委托方应向承包方交付定金 ,设计任务的定金估算设计费的。 A、 15%B、 20%c、 25%D、 30% 64、施工合同 示范文本通用条款规定 ,施工中 ,发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程 ,但随后又发现材料有质量问题 ,此时应由。 A、发包人追加合同价款 ,相应顺延工期 B、发包人追加合同价款 ,工期不予顺延 c、承包人承担发生的费用 ,相应顺延工期 D、承包人承担发生的费用 ,工期不予顺延 65、按照市场行情约定价格的合同 ,合同履行时市场行情发生波动 ,则。 A、价格上涨按原价格执行 ,价格下降按新价格执行 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 23 / 48 B、价格下降按原价格执行 ,价格上涨按新价格执行 c、无论上涨还是下降均按新价格执行 D、无论上涨还是下降均按 原合同价执行 66、双方恶意串通 ,订立的损害国家或第三人利益的合同 ,其法律后果是。 A、返还财产 B、追缴财产 c、赔偿损失 D、继续履行 67、监理合同中的附加工作是指 A、因其他方原因使监理工作受阻而增加的监理工作 B、监理合同范围内的工作 c、因业主原因终止监理合同的善后工作 D、因业主原因终止监理业务后又恢复时的准备工作 68、施工合同规定 ,承发包双方可通过 ,约定具体工程项目双方的权利义务。 A、协议书 B、通用条款 c、投标书 D、专用条款 69、以下文件均 成为施工合同文件的组成部分 ,但从文精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 24 / 48 件的解释顺序来看 ,是错的。 A、合同协议书、中标通知书 B、施工合同通用条件、施工合同专用条件 c、标准及有关技术文件、图纸 D、投标书、工程量清单 70、如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时 ,日合同成立。 A、要约生效 B、承诺生效 c、双方当事人签字或者盖章 D、附生效期限的合同期限界至 71、违反经济合同的当事人支付了违约金和赔偿金后 ,对方仍要要求继续履行合同时 ,违约方。 A、应在对方同意变更合同约定的违约责任条款后再继 续履行合同 B、在继续履行过程中可更换标的 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 25 / 48 c、必须按合同条款继续履行合同 D、可拒绝继续履行合同 72、施工合同双方对工程质量有争议 ,应由专用条款约定的鉴定。 A、工程师 B、工程质量监督部门 c、仲裁机构 D、政府行政部门 73、勘察招标中 ,发包人不履行合同时 ,发包人。 A、无权要求返还定金 B、有权要求返还定金 c、无权要求返还定金且需支付违约金 D、只能要求返还定金的一半 74、评标过程中的邀请投标人澄清问题会 ,主要讨论。 A、变更投标工期 B、变更投标报价 c、投 标书中含有的技术细节 D、中标通知书的主要内容 75、在采用格式条款的合同中 ,提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 26 / 48 A、有效 B、无效 c、经公证后有效 D、被拒绝后无 2008 监理工程师建设工程合同管理全真习题作者：佚名 时间： 2009览量：效 76、可调价格合同通常应用于的施工合同中。 A、工期较短 B、工程较复杂 c、小型工程 D、工期较长 77、关于无效合同 ,下列说法错误的是。 A、违反了法律规定的条件 B、自订立起就没有法律效力 c、不受到法律保护 D、自宣布无效之日起无效 78、经过公证后 ,具有强制执行效力的文书是。 A、遗嘱文书 B、施工合同文书 c、保险合同文书 D、追偿债款的债权文书 79、 同条件规定 ,之后 ,工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 27 / 48 A、颁发工程移交证书 B、履约证书 c、签发最终支付证书 D、承包商提交结清单 80、 款 60 条是 A、支付的核心条款 B、工程变更的核心条款 c、索赔应遵循的程序 D、工程延期应遵循的程序 81、以下文件 ,都是施工 合同文件的组成部分 ,其中解释顺序是正确的。 A、中标通知书合同协议书 B、合同专用条件合同通用条件 c、工程报价单工程量清单 D、投标书及附件中标通知书 82、工程建设的过程中 ,保证的金额是可以随时间变化的。 A、施工投标保证 B、施工合同的履约保证 c、施工预付款保证 D、工程保险 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 28 / 48 83、要约人在要约发生效力之前 ,而取消要约的意思表示是。 A、新要约 B、要约撤回 c、再要约 D、要约撤销 84、某设备安装施工合同约定的开工日为 2 月 1 日。由于土建承包人延误竣工 ,导致安装承包人实 际于 2 月 10 日开工。安装承包人在 5 月 1 日安装完毕并向工程师提交了竣工验收报告 ,5月 10日开始进行 5天启动连续试车 ,结果表明施工安装有缺陷。安装承包人按照工程师的指示进行了调试工作 ,并于 5 月 25 日再次提交请求验收报告。 5 月 26 日再次试车后表明安装工作满足合同规定的要求 ,参与试车有关各方于 6 月 1 日签署了同意移交工程的文件。应以的时间与合同工期比较 ,判定承包人是提前竣工还是延误竣工。 A、 2 月 1 日至 5 月 10 日 B、 2 月 1 日至 5 月 25 日 c、 2 月 10 日至 5 月 26 日 D、 2 月 10 日至 6 月 1 日 85、承担违 约责任的条件是采用。 A、严格责任原则 B、限制责任原则 c、公平原则 D、公正原则 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 29 / 48 86、如果合同当事人对施工合同一方提出的变更部分条款要求发生争议 ,应由确认该部分条款是否可以变更。 A、建设行政管理部门 B、监理单位 c、人民法院 D、设计院 87、招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一 ,其他人员应来自。 A、参与竟争的投标人 B、招标单位的董事会 c、上级行政主管部门 D、省、市政府部门提供的专家名册 88、根据施工合同的规定 ,从合同约定开工日起至止的日历天数为承包人的施 工期 ,据此与合同工期相比较判定承包人是否工期违约。 A、承包人自检合格日 B、承包人提交竣工报告日 c、竣工验收合格工程师签字日 D、竣工验收通过 ,承包人提交竣工验收报告日 89、本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的 ,则。 A、行为人承担民事责任 B、视为不同意 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 30 / 48 c、本人承担民事责任 D、视为同意 90、在施工合同中 ,属于承包人应当完成的工作是。 A、保护施工现场地下管线 B、办理土地征用 c、进行设计交底 D、协调处理施工现场周围地下管线的保护 91、在合同的 订立中 ,当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款 ,并限定其在一定期限内作出答复 ,这种行为是。 A、谈判 B、要约邀请 c、要约 D、承诺 92、 木工程施工合同条件适用于。 A、固定总价合同 B、调值总价合同 c、单价合同 D、成本加酬金合同 93、基本设计招标的特点 ,选择中标人时主要考虑各投标书的。 A、投标报价高低 B、设计完成时间长短 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 31 / 48 c、工程建设周期长短 D、设计方案优劣 94、经济合同的核心是 ,它是当事人双方权利和义务的焦点 A、价款 2008 监理工程师建设工程合同管理全真习题作者：佚名 时间： 2009览量： B、违约责任 c、标的 D、履行期限 95、 工合同条件为了合理地分担风险责任 ,定义为 基准日 。从此日期后发生的有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。 A、投标截止日期前第 28 天 B、投标截止日 c、定标日 D、工程师发布开工令日 96、监理招标中标通知书中写明的委托人接受的合同价 ,是指工程监理的酬金额。 A、正常工作 B、附加工作 c、额外工作 D、所有工作 97、监 理工程师超过授权范围发布指令 ,承包商执行后导致成本增加 ,这项额外费用应由。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 32 / 48 A、业主承担 B、业主从监理费中扣除 ,转付给承包方 c、承包方承担 ,因他执行的是无效指令 D、监理单位给予支付 98、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间 ,此工作内容应属于。 A、正常工作 B、附加工作 c、额外工作 D、意外工作 99、合同可变更、撤销的前提是。 A、损害国家利益 B、违反法规 c、当事人提出请求 D、当事人一方违约 100、由于异常恶劣的气候条件造成的停工是。 A、不可原谅 延期不给补偿费用 B、不可原谅延期但给补偿费用 c、可原谅延期且给补偿费用 D、可原谅延期但不给补偿费用 三、多项选择题 、发包人出于某种需要希望工程能提前竣工 ,则他应做的工精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 33 / 48 作包括。 A、向承包人发出必须提前竣工的指令 B、与承包人协商并签订提前竣工协议 c、负责修改施工进度计划 D、为承包人提供赶工的便利条件 E、减少对工程质量的检测试验项目 2、按照施工合同文本规定 ,在施工中由于造成工期延误 ,经发包人代表确认 ,竣工日期可以顺延。 A、承包人未能及时调配施工机械 B、发生不 可抗力 c、雨季天数增多 D、工程量变化和设计变更 E、一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过 8 小时 3、后履行抗辩权的适用条件包括。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 34 / 48 A、合同中未约定履行顺序 B、合同中约定了履行顺序 c、由同一双务合同产生互负的对价给付债务 D、应当先履行的对价给付是可能履行的义务 E、经营状况严重恶化 4、建设工程施工合同范本由组成。 A、协议书 B、中标通知书 c、通用条款 D、工程量清单 E、专用条款 5、工程招标时 ,可能造成招标失败的原因有 A、投标单位不 足法定数 B、部分投标者未出席开标会 c、各投标者报价均不合理 D、决标前发现标底有某些漏误 6、合同是平等主体的之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议 A、自然人 B、法人 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 35 / 48 c、其他组织 D、国家机关 7、保险人对事故的赔偿应遵循的规定是。 A、不得超过保险单明细表中对应的每次事故赔偿限额 B、最高赔偿责任不得超过明细表中列明的累计赔偿限额 c、以法院或政府有关部门裁定的应由被保险人偿付的金额为准 D、特殊情况下 ,赔偿不受限制 E、以保险人的裁定为准 8、设备制造阶段 的监理任务包括。 A、使用原材料质量的确认 B、制造过程重要试验结果的质量确认 c、审查供货方提供的月报表 D、对发运设备前包装质量的检验 E、货物运抵现场后进行开箱检验 9、评标的条件是 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 36 / 48 A、投标单位技术力量强 B、标价合理、工期适当 c、有较好的信誉 D、有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施 E、主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计 ,且先进合理、切实可行 2008 监理工程师建设工程合同管理全真习题作者：佚名 时间： 2009览量： F、愿意让 利 10、下列情形中 ,的合同是可撤销合同。 A、以欺诈、胁迫手段订立 ,损害国家利益 B、因重大误解而订立 c、在订立合同时显失公平 D、以欺诈、胁迫手段 ,使对方在违背真实意思情况下订立 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 37 / 48 E、违反法律、行政法规强制性规定 11、招标投标法规定的招标方式包括。 A、公开招标 B、询价招标 c、直接发包 D、邀请招标 E、谈判招标 12、下列对索赔的理解 ,正确的是。 A、合同双方均有权索赔 B、是客观存在的 c、是单方行为 D、前提是经济损失或权利损害 E、必须经对方确认 13、合同订立须经过。 A、要约邀请 B、要约 c、承诺 D、签证 E、公证 14、合同法规定 ,合同权利义务终止 ,不影响合同中的效力。 A、清理条款 B、结算条款 c、质量条款 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 38 / 48 D、风险条款 E、目的条款 15、法定解除合同的条件包括等。 A、因不可抗力致使不能实现合同目的 B、当事人一方延迟履行主要债务 ,经催告后在合理期限内仍未履行 c、当事人约定的解除合同条件成就 D、在履行期限届满之前 ,当事人一方表明不履行主要债务 E、法律规定的其他情形 16、设计阶段监理的内容 包括。 A、选择勘察设计单位 B、组织设计方案竞赛 c、确定设计使用的技术参数 D、审查勘察设计方案和结果 E、编制项目概预算 17、关于对工程量确认的说法正确的是。 A、只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计量 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 39 / 48 B、承包人收到通知未参加计量 ,工程师自行计量的结果有效 c、工程师在计量工程量前 24 小时通知发包人派人参加 D、承包人原因造成返工的工程量不予计量 E、工程师未通知承包人参加计量 ,其计量结果有效 18、建设工程物资采购合同的当事人可以是。 A、发包人 B、承包人 c、供货人 D、供应商 E、经纪人 19、合同法律关系由等要素构成。 A、主体 B、客体 c、行为 D、事件 E、内容 20、根据合同法规定 ,生效的要约可因一定事由的发生而失效 ,这些事由包括。 A、要约人依法撤回要约 B、要约人依法撤销要约 c、拒绝要约的通知到达要约人 D、受要约人对要约内容作出变更 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 40 / 48 E、承诺期限届满 ,受要约人未作出承诺 21、根据工程项目的特点 ,设计合同可以约定 ,发包人应提供。 A、规划许可文件 B、工程勘察文件 c、工程范围和规模 D、批准的可研报告 E、工程设 计方案 22、下列合同与施工合同具有主从关系的是 A、勘测设计合同 B、施工保险合同 c、监理服务合同 D、履约担保合同 23、下列关于施工合同履行过程中 ,有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的有。 A、工程师不能按时参加验收 ,须在开始验收前向承包人提出书面延期要求 B、工程师未能按时提出延期要求 ,不参加验收 ,承包人可自行组织验收 c、工程师未能参加验收应视为该部分工程合格 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 41 / 48 D、发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录 E、由于工程师没有参与验收 ,则不能提出对 已经隐蔽的工程重新检验的要求 24、施工招标中作为一个独立合同包 ,招标单位依据工程的具体内容 ,可区分不同情况在范围内进行招标。 A、全部工程 B、单位工程 c、特殊工程 D、分部分项工程 E、土建工程和安装工程 25、施工招标划分合同工作范围时 ,应考虑的影响因素包括 A、有利于本地区的承包商 B、有利 2008 监理工程师建设工程合同管理全真习题作者：佚名 时间： 2009览量：于本系统的承包商 c、施工内容的专业要求 D、避免施工现场的交叉干扰 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 42 / 48 E、对项目建设总投 资的影响 26、债权人可以留置的合同限于合同。 A、建设工程 B、保管 c、运输 D、加工承揽 E、买卖 27、招标投标法规定的招标方式包括。 A、公开招标 B、询价招标 c、直接发包 D、邀请招标 E、谈判招标 28、可以采用委托的方式发包建设任务的是。 A、国家融资项目 B、抢险救灾工程 c、涉及国家秘密的工程 D、在建工程主体加层工程 E、施工企业自建自用工程 29、 工合同条件规定的指定分包商 ,具有特点。 A、业主选择实施部分工程的分包人 B、指定分包商与业主 订立分包合同 c、承包商负责对指定分包商协调管理 D、指定分包商的工程款从暂列金额内支付 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 43 / 48 E、指定分包商的违约视为承包商违约 30、有关合同变更的说法 ,正确的是。 A、必须是针对有效合同才可变更 B、合同