2012年监理工程师考试《合同管理》精选练习题及答案.doc

2012年监理工程师考试合同管理精选练习题及答案1.设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应【C】。A.退还定金B.退还定金并赔偿发包人损失C.双倍返还定金D.支付设计费的2的违约金2.某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由【A】。A.承包人承担相关费用，工期不予顺延B.承包人承担相关费用，工期相应顺延C.设备制造商承担相应费用，工期不予顺延D.设备制造商承担相应费用，工期相应顺延3.发包人供应的材料未通知承包人验收入库后发生的损坏丢失由【B】。A.承包人负责B.发包人负责C.由谁承担视具体情况决定D.承包人和发包人共同负责4.合同双方在订立合同时已形成的文件不包括【D】。A.工程量清单B.图纸C.中标通知书D.招标文件5.代理人隐瞒无权代理事实而与相对人进行磋商，应承担【C】责任。A.违约B.隐瞒C.缔约过失D.违法来源：考吧网Ww.kao8.c6.监理工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，监理工程师无权决定的情况是【C】。A.当监理工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料C.批准承包人缩短合同工期D.将批准的索赔额纳入月进度款中7.当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出【B】的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失。A.实际成本B.计划成本C.合理成本D.成本和利润8.下列关于无权代理的说法中，正确的是【C】。A.无权代理行为不能转化为合法的代理行为B.无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动C.代理权终止后继续行使代理行为D.被代理人不可以对无权代理行使“追认权”9.FIDIC施工合同条件中，不包括在中标价格内的是【A】。A.调价款B.施工管理费C.工程排访费D.二次搬运费10.合同成立后，合同中的【D】条款是独立存在的。A.解决争端B.违约责任C.履行期限D.仲裁1.设计合同示范文本规定，设计人的基本责任是【A】。A.保证设计质量B.完成施工图设计C.配合施工D.保护发包人的知识产权2.依据施工合同示范文本规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起【BE】。A.双方必须协商签订延期支付协议B.发包人承担违约责任C.可协议将该工程折价D.承包人申请人民法院将该工程依法拍卖E.承包人按同期银行贷款利率支付承包人拖欠工程款的利息3.在双务合同中，一方当事人在享有权利的同时，也要承担相应的义务，取得的利益要与付出的代价相适应。这是中华人民共和国合同法的【D】原则的重要体现。A.自愿B.平等C.诚实信用D.公平4.承包人提出费用索赔中的人工费包括【ABC】。A.增加工作内容的人工费B.停工损失费C.工作效率降低的损失费D.闲置人员在停工期间的福利费E.计日工资5.在FIDIC施工分包合同条件中，监理工程师就分包工程施工发布的任何指示应发给【B】。A.业主B.承包商C.分包商D.承包商或分包商6.监理工程师对索赔的预防和减少要做到【ABCD】。A.正确理解合同规定B.只为承包人提供力所能及的帮助C.建立和维护监理工程师处理合同事务的威信D.做好日常监理工作，随时与承包人保持协商E.始终以业主的利益为重7.依据施工合同示范文本规定，发包人自收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，发包人【D】后，及时办理竣工结算价款的支付手续。A.经监理工程师审核批准B.接收工程来源：考吧网Ww.kao8.cC.组织竣工验收D.认可竣工验收报告8.“由第三人向债权人履行债务”时，如履行债务不符合约定应【C】。A.债务人不承担违约责任B.由债权人追究第三人的违约责任C.由债务人向债权人承担违约责任C.由债务人追究第三人的违约责任9.施工合同范本中为使用者提供了【ACE】标准化的附件。A.承包人承包工程项目一览表B.发包人提供施工准备一览表C.发包人供应材料设备一览表D.工程竣工验收标准规定E.房屋建筑工程质量保修书10.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应【B】。A.发送给提出问题的投标人B.发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称C.发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源D.作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容 1.具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起【D】内有效。A.5年B.3年C.2年D.1年2.无标底的综合评分法可以避免因【A】造成对某些投标书的报价评分不公平。A.标底编制得不够合理B.评标标准不合理C.评标委员会的评标过程不合理D.受标底的约束3.当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，在履行义务或采取适当补救措施后，对方还有其他损失的，【B】。A.不需承担赔偿责任B.应承担赔偿责任C.双方共同承担D.由仲裁机构仲裁解决承担责任问题4.施工合同文本规定，承包人在隐蔽工程具备条件时进行自检后，在隐蔽前【D】小时以书面形式通知监理工程师验收。A.7B.14C.24D.485.FIDIC施工合同条件通用条款规定，承包商根据施工计划向业主提交第一份资金需求估计单，应在开工日后【D】天之内。A.14B.28C.30D.426.大型工业项目施工招标的资格预审表的内容不包括【D】。A.财务报表B.人员报表C.分包计划D.投标报价来源：考吧网Ww.kao8.c7.评标委员会对投标书中的错误加以修正后，如投标人拒绝签字，则【D】。A.投标有效B.投标无效，退还其投标保证金C.评标委员会代签D.投标无效，没收其投标保证金8.施工中发包人需要变更的工程超过原设计标准或批准建设规模时，发包人应报送有关部门重新审批，并由【C】提供变更的相应图纸和说明。A.承包人B.监理单位C.原设计单位D.规划管理部门9.工程建设项目招标范围和规模标准规定要求设计服务的采购单项合同估算价在【C】万元人民币以上时，必须进行招标。A.200B.100C.50D.2010.FIDIC施工合同条件规定，为了合理分担市场价格浮动变化对施工成本影响的风险，在合同内要约定调价方法。如因承包的原因发生工程延误，在后续支付时，【C】。A.调价方法继续有效B.调价方法无效C.按对业主有利的原则执行D.应酌情扣减违约金 1.FIDIC施工合同条件规定，工程通过竣工验收达到合同规定的基本竣工要求后，承包商申请颁发接收证书。该基本竣工是指【C】。A.完成扫尾，清理施工现场工作B.完成所有缺陷修复工作C.能按预定目的交给业主占用或使用D.完成主体工程的施工任务2.设计合同示范文本规定，设计人配合施工工作的内容包括【ABDE】。A.处理有关设计问题B.进行设计交底C.协助施工承包人编制施工方案D.参加竣工验收E.参加重要隐蔽工程部位验收3.当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是【A】。A.一般保证B.连带责任保证C.法定保证D.委托保证4.在项目施工招标中，资格预审须知中的附加合格条件可以包括【ADE】。A.同类工程施工经历B.财务状况C.企业信誉D.项目经理资质要求E.环境管理体系5.在施工过程中，如果发包人需要撤换监理工程师，应至少于换人前【A】天以书面形式通知承包人，并继续履行前任作出的书面承诺。A.7来源：考吧网Ww.kao8.cB.14C.28D.306.施工合同示范文本规定，承包人的义务包括【CD】。A.承担白天施工噪音扰民的赔偿费用B.开通施工场地与城乡公共道路的通道C.因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款D.施工现场古树名木的保护工作E.办理施工许可证7.对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议法对投标书进行详评，以确定候选中标人的是【B】。A.专家评审B.定性评审C.定量评审D.资格评审8.在施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应【B】。A.由监理工程师提出适当的变更价格，经发包人批准后执行B.由承包人提出适当的变更价格，经监理工程师确认后执行C.由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行D.由设计人提出适当的变更价格，经发包人通知承包人9.材料采购合同签订后，对于实行供货方送货的物资，采购方违反合同规定拒绝接货，要承担【AC】。A.由此造成的货物损失B.运输部门的罚款C.按退货部分货款总额计算的违约金D.代保管费用E.物资保养费用10.在FIDIC施工合同的履行过程中，监理工程师在【D】前的任何时间可以发布变更指令或以要求承包商递交建议书的任何一种方式提出变更。A.竣工验收B.颁发履约证书C.结清单生效D.颁发接收证书1.根据中华人民共和国合同法的规定。约定债务抵消的【BCE】。A.必须通知对方B.标的物的种类、品质可以不相同C.债务要求不高D.通知自到达对方时生效E.必须经当事人协商一致2.由于发包人或监理工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，监理工程师应批准承包人的【A】索赔。A.费用B.工期C.工期和费用D.工期、成本和利润3.建筑工程一切险的保险责任自【BE】之时起，以先发生者为准。A.第一批工人进人保险工程工地B.保险工程在工地动工C.双方签订施工合同D.水电接通E.用于保险工程的材料、设备运抵工地4.合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，这体现了合同履行的【B】原则。A.诚实信用B.全面履行C.法定履行来源：考吧网Ww.kao8.cD.约定履行5.在FIDIC施工合同条件下，监理工程师批示的内容应包括【ACDE】。A.变更内容B.变更工程价款C.变更项目的施工技术要求D.有关图纸文件E.变更处理的原则6.在施工过程中，经过监理工程师检查检验合格后的工程，叉发现因承包人原因出现的质量问题，应由【A】。A.承包人承担责任，赔偿发包人的损失，工期不应顺延B.监理工程师承担责任，承包人负责重新施工，工期相应顺延C.发包人承担责任，发包人支付由此增加的追加合同价款，工期相应顺延D.承包人承担返工费用，工期相应顺延7.FIDIC施工合同条件中，选择指定分包商的基本原则是【B】。A.由承包商负责协调管理B.业主必须保护承包商合法利益不受侵害C.指定分包商的违约责任由承包商承担D.承包商应向指定分包商收取协调管理费8.设备验收阶段的监理工作主要有【CDE】。A.开工检验B.安装调试检验C.启动试车D.性能验收E.最终验收9.合同解除后，如果已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人【ABC】。A.可请求恢复原状B.可请求补救措施C.有权要求赔偿损失D.有权提起诉讼E.无权请求任何要求10.无标底的综合评分法常采用以【BC】作为标准值。A.最高报价B.最低报价C.平均报价D.评标价E.复合标底 1.监理工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后【B】天内，对承包人的要求予以确认或作出其他答复。A.7B.14C.15D.282.下列关于仲裁的叙述，正确的是【BD】。A.仲裁机构与政府隶属关系B.裁决立即生效C.仲裁机构本身有强制力D.裁决作出后，人民法院不予受理同一纠纷的起诉E.仲裁机构无权受理由合同一方当事人提出仲裁要求3.在FIDIC施工合同中，承包商应在收到【C】内，按监理工程师的要求提交施工进度计划。A.开工前的7天B.开工后的28天C.收到开工通知后的28天D.接到中标函后42天4.委托监理合同示范文本中，监理人的权利不包括【CE】。A.发布停工令B.未经监理人签字确认不得进行竣工C.组织现场考察D.审核承包人索赔的权利E.选择设计分包人建议权5甲与乙签订了采购10t水泥的采购合同，合同约定由乙向甲交付8t，乙向丙交付2t，这种情况表现为【B】。A.债务承担B.债务人向第三人履行债务来源：考吧网Ww.kao8.cC.债权转让D.由第三人向债权人履行债务6.下列导致委托代理关系终止的是【BCDE】。A.被代理人取得或恢复民事行为能力B.代理期限届满或代理事项完成C.被代理人取消委托或代理人辞去委托D.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力E.作为代理人或被代理人的法人终止7.合同当事人希望通过仲裁作为解决争议的最终方式，则必须在合同中约定仲裁条款，因为仲裁是以【A】为原则的。A.自愿B.自由C.承诺D.要约8.发包人从施工进度的需要考虑，要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，【C】。A.须由总监理工程师下达指令B.须报经施工图审批部门批准C.须征得设计人同意D.不需要签订提前交付设计文件的协议9.监理工程师对工程索赔的影响主要是【ACE】。A.监理工程师可能会引起承包人的索赔B.监理工程师无权单方面作出索赔处理决定C.监理工程师有权将合理的索赔要求纳入工程进度款中签发付款证书D.监理工程师在争议的仲裁中作为仲裁人E.监理工程师在争议的诉讼过程中作为见证人10.依据施工合同示范文本规定，承包人收到竣工结算价款后【B】天内将竣工工程交付发包人施工合同即告终止。A.7B.14C.28D.421.FIDIC施工合同条件规定，分包商应当执行的指令包括发布的指令【CE】。A.业主B.监理工程师C.承包商代表D.监理工程师代表E.经承包商代表确认的监理工程师2.FIDIC分包合同条件规定，监理工程师对分包合同的管理主要表现为【C】。A.监理工程师与分包商是监理与被监理关系B.监理工程师对分包商在现场的施工承担协调管理的义务C.依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查行使确认权和不定权D.分包商接到监理工程师的指示后应立即执行3.招标人根据确定工程项目发包的范围【CD】。A.施工图设计B.工程建设总进度计划C.工程特点D.招标人的管理能力E.招标广告4.留置作为一种担保方式，只能通过【C】产生留置权。A.合同约定来源：考吧网Ww.kao8.cB.优先受偿C.依法行使D.财产转让5.下列对索赔的表述中，正确的是【AD】。A.索赔要求的提出不需经对方同意B.索赔依据应在合同中有明确根据C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告D.监理工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准E.承包人必须执行监理工程师的索赔处理决定6.依据委托监理合同示范文本，委托人认为监理人无正当理由而又未履行义务时，可向监理人发出【A】的通知。A.指明其未履行义务B.终止合同C.变更合同D.解除合同7.施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有【BCDE】。A.办理施工所需的证件B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备C.按规定办理施工噪音有关手续D.负责已完成工程的成品保护E.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定8.仲裁协议应包括的内容有【ABE】。A.仲裁事项B.法定仲裁管辖C.是否可提出起诉D.选定的仲裁委员会E.请求仲裁的意思表示9.监理评标通常采用【B】对各投标人的综合能力进行对比。A.评标价法B.综合评分法C.加权打分法D.专家评审法10.依据FIDIC施工合同条件规定，对承包商提出的索赔，同时给予工期和费用补偿的情况包括【ACE】。A.不可预见的外界条件B.流行传染病导致工程停工C.延误移交施工现场D.业主提前占用部分工程E.不可抗力造成的损害 1.根据中华人民共和国招标投标法要求，属于必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴的是【BC】。A.国家融资项目B.省级重点项目C.大型基础设施项目D.公用事业项目E.公众安全项目2.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有【ADE】。A.不可抗力B.承包人的违约C.施工机械发生故障D.发包人未按时支付工程进度款，使工程不能正常进行E.监理工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行3.施工合同示范文本通用条款规定，承包人对【ACDE】的保修期限为2年。A.有防水要求的卫生问的防渗漏B.供热和供冷系统C.给排水管理工程D.电气管线工程E.设备安装工程来源：考吧网Ww.kao8.c4.承包人在提交索赔报告时，【ACDE】证明材料可作为合理的证据。A.施工现场记录B.施工图纸C.汇率变化表D.合同履行过程中的来往信件E.中期支付工程进度款的单据5.某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，【BDE】应当由发包方承担。A.承包方人员伤亡损失B.发包方人员伤亡损失C.承包方施工设备损坏的损失D.运至施工场地待安装工程设备的损害E.工程修复费用6.承包人在索赔报告中提出设备费的索赔包括【BCD】。A.运转操作费B.机械折旧费C.设备租赁费D.机械台班费E.机上人员的工资7.世界各国对要约和承诺生效的规定，主要有【CE】。A.投邮主义B.到达主义C.理解主义D.暗示主义E.了解主义8.在设计合同中，发包人的责任包括【BCD】。A.负责审查结构安全和强制性标准的执行情况B.承担设计人参加引进项目的设计任务的出国费用C.另行支付设计人承担合同约定委托范围之外的服务费用D.未经设计人同意不得擅自修改、复制、向第三人转让E.对外商的设计资料进行审查9.下列关于暂停施工的说法，正确的是【BCD】。A.暂停施工只能由监理工程师发出指令后才可停止施工B.承包人在监理工程师收到其复工要求后48小时内未予答复，可自行复工C.施工中遇到文物时，监理工程师可发出暂停施工指示D.承包人可在其发出预付通知后7天停止施工E.承包人没有暂时停工的权利10.FIDIC施工合同条件规定，承包商提交的施工进度计划应该说明【ABCE】。A.打算采用的施工方案B.打算采用的施工组织方案C.打算采用的施工计划安排D.修改进度计划的时间安排E.预计应支付给承包商费用的资金估算表 1.下列属于承担缔约过失的情形的情况是【ABCD】。A.假借订立合同，恶意进行磋商B.故意隐瞒C.有其他违背诚实信用原则的行为D.违反缔约中的保密行为E.损害第三者利益2.在FIDIC分包合同中，承包商以自己的名义就分包商的合理索赔要求向监理工程师递交索赔报告的事件可能是【ABCD】。A.施工图纸有误B.拖延支付工程款C.工程发布错误的指令D.变更工程的估价认为过少E.施工中遇到大风天气3.根据中华人民共和国招标投标法要求，必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴包括【ACDE】。A.国家融资项目B.省级重点项目C.大型基础设施项目D.公用事业项目E.外国政府援助资金的项目4.无权代理行为在【AC】情况下，被代理人承担民事责任。A.被代理人不作否认表示B.被代理人作否认表示C.经被代理人追认D.代理人要求E.法院判决5.建设工程设计合同示范文本中，适用于委托专业工程的设计合同条款主要包括【ABCD】。A.违约责任B.合同文件的组成和优先次序C.保密约定D.设计依据E.发包人应交付的资料和文件6.承包商在索赔报告中提出设备费的索赔包括【BCD】。A.运转操作费来源：考吧网Ww.kao8.cB.机械折旧费C.设备租赁费D.机械台班费E.机上人员的工资7.为保证招标括动的正常进行，要编制招标有关文件，包括【ABCD】。A.招标广告B.合同协议书C.评标方法D.资格预审文件E.定标原则8.在合同磋商阶段不会发生的责任有【ABDE】。A.违约责任B.侵权责任C.缔约过失责任D.保证责任E.合同纠纷责任9.FIDIC分包合同中，承包商不承担逾期支付分包商工程款的责任包括【ABC】情况。A.监理工程师不认可分包商报表中的某些款项B.业主拖延支付给承包商经过监理工程师签证后的应付款C.分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议D.承包商代表未在规定时间内复核分包商的支付报表E.承包商与业主发生合同争议10.可以终止委托监理合同的情形有【ADE】。A.监理人收到监理金尾款后B.委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时C.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知后的21日后D.暂停监理业务期限已超过半年E.委托人向监理人发出指明其未履行义务和通知在21日内没收到答复 1.不论是发包人提供的图纸，还是承包人负责设计的图纸，经过【C】审核签认后才可以使用。A.项目经理B.设计单位负责人C.监理工程师D.承包人技术负责人2.招标人与中标人签订施工合同时，以【B】为准。A.评标价B.投标价C.平均报价D.协议价3.经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要【A】。A.提请监理工程师同意B.与发包人签订分包合同C.向监理工程师提交施工组织设计D.向监理工程师报送施工进度计划4.委托监理合同示范文本规定，承包方违反合同规定的质量要求和完工时限，监理人【B】。A.应承担经济责任B.不承担责任C.承担连带责任D.承担全部责任5.某项目总投资4000万元，其中监理合同估算价为35万元，工程监理工作【B】。A.可以不通过招标委托工作B.必须采用招标方式委托工作C.必须采取公开招标方式委托工作D.只能采用招标方式委托工作6.当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应通知对方合同自【B】时解除。A.发出通知B.通知到达对方C.对方签认通知D.对方签认通知送达主张人7.下列不能作为保证人的团体是【D】。A.私营公司B.国有公司C.法人D.学校来源：考吧网Ww.kao8.c8.工程开工后，承包人应按照【D】确认的进度计划组织施工。A.项目经理B.发包人C.设计人D.监理工程师9.对于无权代理行为，被代理人行使【B】后，代理行为有效。A.后履行抗辩权B.追认权C.拒绝权D.不安抗辩权10.FIDIC施工合同条件规定，业主发出中标函的【C】天内，接到承包商提交的履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件就是合同协议书。A.14B.24C.28D.421.邀请招标投标阶段是指【B】。A.从发布招标广告始到投标截止日期为止的期间B.从发出邀请函始到投标截止日期为止的期间C.从发出邀请函到签订合同日期为止的期间D.从发出邀请函始到定标为止的期间2.FIDIC合同条件规定，不可预见物质条件的范围不包括【C】。A.人为干扰B.图纸未说明的外界障碍物C.气候条件D.招标文件未提供地表水文条件3.监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得【B】的认可。A.发包人B.委托人C.承包人D.分包人4.建设工程施工安装合同的法律关系客体是指【C】。A.物B.货币C.行为D.智力成果5.FIDIC施工合同条件规定，缺陷责任期是自【C】开始，至监理工程师颁发履约证书为止的天数。A.合同签字日B.承包商正式开工日C.工程接收证书中写明的竣工日D.工程正式接收之日6.委托监理合同变更或解除合同的通知或协议【B】，协议未造成之前，原合同仍然有效。A.必须经公证机关公证B.必须采取书面形式C.可采取口头形式来源：考吧网Ww.kao8.cD.由仲裁机构裁定7.监理工程师是依据【C】的质量标准对承包人的工程质量进行检查。A.法律规定B.国家强制性C.合同约定D.工程所在地8.在施工合同中期付款时，对承包人施工质量不合格部分，发包人有权拒付该部分的工程款，这是发包人行使的【A】。A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.中止履行合同义务9.投标文件中的大写金额和小写金额不一致属细微偏差，修正此错误的原则是【A】。A.以大写金额为准B.以金额高者为准C.以小写金额为准D.以金额低者为准10.在合同履行阶段应当相互协作，如发生不可抗力时，应当相互告知，尽量减少损失。这体现了中华人民共和国合同法的【C】原则。A.公平竞争B.平等合作C.诺守合同D.诚实信用1.按照招标人和投标人参与程度，将招标过程粗略划分为【ACE】阶段。A.招标准备B.设计招标C.招标投标D.施工招标E.决标成交2.图纸会审和设计交底应由来组织进行【A】A.发包人B.承包人C.设计人D.监理单位3.评标委员会对投标书进行初评时，主要检查的内容是【ACD】。A.报价计算的正确性B.评标价的优劣C.投标人的资格D.投标保证有效性E.与标底的偏差程度4.在材料采购合同的履行中，如采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方又不能交货时，则派车损失就由支付费用【B】A.采购方B.供货方C.采购方和供货方共同D.施工承包人5.建设工程勘察合同示范文本中，适用于为设计提供勘察工作的委托任务的合同条款主要有【ABC】。A.违约责任B.合同争议的解决C.未尽事宜的约定D.设计合同依据的文件E.材料设备的供应6.设备验收阶段的监理工作主要有【CDE】。A.开机检验来源：考吧网Ww.kao8.cB.安装调试检验C.启动试车D.性能验收E.最终验收7.FIDIC施工合同条件规定，缺陷责任期是自开始，至监理工程师颁发履约证书为止的天数【C】A.合同签字日B.承包商正式开工日C.工程接收证书中写明的竣工日D.工程正式接收之日8.建筑工程一切险往往还加保【D】A.安装工程一切险B.人身意外伤害险C.机械损坏险D.第三者责任险9.设计合同示范文本规定，初步设计文件应当满足【CDE】的需要。A.控制概算B.施工C.编制施工招标文件D.主要设备材料订货E.编制施工图设计文件10.工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就监理工程师而言，特别要做好【CDE】等工作。A.特殊专业工程不允许分包B.主体工程的施工任务不允许分包C.安装工程的施工不允许分包D.只允许一家分包人进行分包E.主要工程量必须由承包人完成1.委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在中明确的【A】A.工程建设委托监理合同B.建设工程委托监理合同标准条件C.有关法律法规D.建设工程委托监理合同专用条件2.FIDIC施工合同条件规定，承包商提交的施工进度计划应该说明【ABCE】。A.打算采用的施工方案B.打算采用的施工组织方案C.打算采用的施工计划安排D.修改进度计划的时间安排E.预计应支付给承包商费用的资金估算表3.设计合同示范文本规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延【】在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间【C】.A.7B.14C.15D.304.为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划，不同标的的招标需满足的相应条件有【ACDE】。A.建设工程已批准立项B.建设工程经过可行性研究C.建设工程已履行了报建手续D.建设资金能满足建设工程要求E.领取了建设工程规划许可证5.工程具备竣工验收条件，按国家工程竣工验收有关规定组织验收工作【C】A.承包人B.监理工程师C.发包人来源：考吧网Ww.kao8.cD.专家验收组6.无权代理行为在【AC】情况下，被代理人承担民事责任。A.被代理人不作否认表示B.被代理人作否认表示C.经被代理人追认D.代理人要求E.法院判决7.下列不属于建设工程勘察合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件是【D】A.修好通行道路B.接通电源水源C.挖好排水沟渠D.测绘地形图8.监理人在授权范围内对除委托监理合同外的合同进行监督管理【C】A.法律B.招标人C.委托人D.承包人9.要使索赔得到公平合理的解决，监理工程师在索赔管理中遵循的原则有【ACD】。A.公平合理地处理索赔B.及时提出和处理索赔C.尽可能通过协商达到一致D.诚实信用E.独立自主10.施工合同采用可调价格合同通常用于的施工合同【C】A.工期较短B.可调价格C.固定总价D.成本加酬金 1.按材料采购合同的约定，供货方交付产品时，作为双方验收依据的资料包括【BCDE】。A.产品说明书B.双方签订的采购合同C.合同内约定的质量标准D.图纸、样品E.双方当事人共同封存的样品2.在FIDIC分包合同工程的支付管理中，下列说法正确的是【BCE】。A.分包商在合同约定的日期向监理工程师报送该阶段施工的支付报表B.承包商逾期支付分包工程款要计算拖期利息C.分包报表应列入主合同的支付报表内一并提交监理工程师批准D.分包商的支付报表应由监理工程师审核其合理性和正确性E.承包商应在合同约定的时间内支付分包工程款3.合同成立后，具备其生效的条件是【BCE】。A.当事人是法人B.意思表示真实C.不违反法律或者社会公共利益D.合同的标的、数量等内容协商一致E.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力4.效力待定合同的情形是【BCDE】订立的合同。A.无民事行为能力人B.无权代理人C.表见代理人来源：考吧网Ww.kao8.cD.法定代表人负责越权E无处分权人处分他人财产5.建筑工程一切险加强第三者责任险规定保险公司承担的保险责任范围包括【ABC】。A.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者疾病B.被保险人因上诉而支付的诉讼费用C.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的人身伤亡D.正常水位变化引起第三者财产损失E.丁程所有人签发完工验收证书的工程受到台风损失6.对勘察投标书进行评审时，主要考虑的因素有【ABCD】。A.总体布置的合理性B.设备选型的适用性C.造型是否美观大方D.“三废”治理方案是否有效E.投资是否很低7.FIDIC施工合同条件中，业主的索赔主要限于【AE】等违约行为导致的业主损失。A.施工质量缺陷B.施工成本增加C.发生不可抗力D.未按时提供施工现场E.拖延工期8.担保是指当事人根据【AE】，为促使债务人履行债务实现债权人的债权的法律制度。A.法律规定B.委托代理C.保险合同D.公证机关规定E.双方约定9.FIDIC合同条件下，承包商提出变更建议在【ABCE】时可能被采纳。A.可加速完工B.可降低业主实施、维护或运行工程费用D.为业主带来利益C.可降低施工成本E.对业主而言能提高竣工工程的效率或价值10.必须依法公开招标的项目是【ABC】。A.全部使用国有资金投资B.国有资金投资控股C.国有资金投资占主导地位D.总投资在3000万元人民币以上的项目E.涉及国家安全的工程1.监理服务是监理单位的高智能投入，服务工作的好坏取决于【ABD】。A.参与监理工作人员的业务专长和经验B.是否遵循了规范化的管理程序和方法C.监理工作的内容和范围D.参与监理工作人员的创新想象力和风险意识E.监理招标的成功与否2.为了指导投标人正确编制投标书，招标文件应包括的内容是【ABDE】。A.投标须知B.业主提供的现场办公条件C.评标原则D.合同条件E.对监理单位的要求3.施工合同示范文本的通用条款中规定了三类可选择的计价方式是【ACE】。A.固定价格合同B.总价合同C.可调价格合同D.单价合同E.成本加酬金合同4.下列关于工程保修的说法，正确的是【AC】。A.质量保修书作为合同附件B.保修费用全部由承包人承担C.保修期从竣工合格之日起计算D.主体工程的保修期限为无限期E.工程质量保修的范围和内容不需在质量保修书中约定5.在材料采购合同中，交货质量的验收方法有【ACD】。A.经验鉴别法来源：考吧网Ww.kao8.cB.因果分析法C.物理试验D.化学试验E.直示图法6.由于设计人员错误造成工程质量事故损失时，根据损失的严重程度，设计人应负责【BCD】。A.全部损失B.采取补救措施C.免收直接受损失部分的设计费D.向发包人支付违约金E.工程质量事故的调查7.委托监理合同中，监理人应承担的义务包括【ABCD】。A.开始执行监理业务前向委托人报送派驻该工程总监理工程师的情况B.合同履行过程中，必须先经委托人同意，才可调换总监理工程师C.合同终止后，要对本工程的有关资料保密D.不得参与与委托人利益相冲突的活动E.免费向委托人提供服务人员8.施工合同示范文件中定义的监理工程师包括【CD】。A.负责工程施工的总负责人B.负责工程设计的总负责人C.总监理工程师D.发包人派驻施工场地的代表E.项目经理9.设计招标文件的主要内容包括【ABCD】。A.投标须知B.项目说明书C.设计依据文件D.投标截止日期E.工程概况10.在FIDIC施工合同条件下，监理工程师批示的内容应包括【ACDE】。A.变更内容B.变更工程价款C.变更项目的施工技术要求D.有关图纸文件E.变更处理的原则 1.在材料采购合同的履行过程中，因供货方的原因逾期交付货物，【ABDE】。A.供货方应赔偿因此造成的额外损失B.采购方可通知供货方办理解除合同手续C.如采购方仍需要，供货方可继续发货补齐，不承担逾期交货责任D.供货方有义务发出发货协商通知E.采购方接到发货协商通知后的15天内，不予答复视为同意，供货方继续发出2.依据中华人民共和国合同法的规定，执行政府定价的合同，合同当事人一方逾期交付标的物时，遇价格上涨，按【AB】执行。A.原价格B.新价格C.当地市场价格D.签订合同地市场价格3.FIDIC施工合同条件规定，属于业主的风险有【ABE】。A.工程所在国军事政变的损失B.放射性污染引起的损失C.施工质量出现问题的损失D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用4.评标委员会以标底衡量报价得分时，首先应【C】。A.按评标规则计算各项得分B.确定标底C.确定入围的有效投标D.比较投标书的优劣5.工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就监理工程师而言，特别要做好【CDE】。A.特殊专业工程不允许分包B.主体工程的施工任务不允许分包C.安装工程的施工不允许分包D.只允许一家分包人进行分包E.主要工程量必须由承包人完成6.FIDIC施工合同条件规定，业主发出中标函的【C】天内，接到承包商提交的履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件就是合同协议书。A.14B.24来源：考吧网Ww.kao8.cC.28D.427.依据施工合同通用条款的规定，竣工工程必须符合的基本要求有【ACE】。A.完成合同约定的所有内容B.发包人提出工程竣工报告C.有施工单位签署的工程质量保修书D.责令整改的问题全部整改完毕E.工程质量评价报告经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字8.采取公开招标方式进行设计招标时，应从【ABD】进行审查。A.能力B.资格C.资金D.经验E.年龄9.参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应【B】，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。A.由总监理工程师协调参与竣工验收各方B.报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调C.由承包人进行协调D.由发包人进行协调10.施工合同示范文本中规定的固定价格合同【ACD】。A.是在约定的风险范围内价款不再调整的合同B.是绝对不可调整合同价款的一种计价方式C.是约定范围内的风险由承包人承担D.包括工程承包活动中采用的总价合同和单价合同E.无需约定风险范围1.FIDIC施工合同条件中，业主支付预付款是为了帮助承包商解决【A】时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。A.施工前期开展工作B.施工中开展工作C.接通水、电线路D.施工场地平整2.FIDIC施工合同条件规定，可给予承包商适当延长工期的情况包括【ABDE】。A.施工中涉及公共部门原因引起的延误B.业主提前占用工程导致对后续施工的延误C.竣工验收不能按计划正常进行D.后续法规调整引起的延误E.发生不可抗力事件的影响3.合同公证与签证的相同点不包括【D】。A.申请原则B.内容C.目的D.效力4.当事人一方履行合同义务不符合规定，应当承担【BCDE】违约责任。A.缔约过失B.继续履行C.采取补救措施D.赔偿损失E.支付违约金和定金罚则5.施工合同示范文本的通用条件规定，【B】，承包人不得将承包工程的任何部分分包。A.未提交分包人资质B.未经发包人同意来源：考吧网Ww.kao8.cC.分包人未与发包人签订合同D.未经招标6.建设工程设计合同示范文本中，适用于委托专业工程的设计合同条款主要包括【ABCD】。A.违约责任B.合同文件的组成和优先次序C.保密约定D.设计依据E.发包人应交付的资料和文件7.在设计合同履行过程中，设计人未开始设计工作时，发包人要求终止或解除合同，则【B】。A.设计人退还发包人已付的定金B.设计人不退还发包人已付的定金C.发包人支付设计费的一半D.发包人支付第一阶段的全部设计费8.公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这是【C】的具体体现。A.公平B.诚实信用C.自愿原则D.公开9.下列属于指定代理或法定代理终止的情况是【CDE】。A.作为代理人或代理人的法人终止B.代理期限届满或代理事项完成C.被代理人取得或恢复民事行为能力D.被代理人或代理人死亡E.监护关系消灭10.某单位推销员拿盖有单位公章的空白合同文本，与其他单位签订了超越授权范围的合同，此时订立的合同【B】。A.无效B.有效C.可附条件无效D.责任由推销员承担 1.在材料采购合同的履行过程中，供货方如果将货物错发到货地点或接货人时，应【BCD】。A.通知采购方货物的错发地点或接货人B.负责运交合同规定的到货地点或接货人C.承担对方因此多支付的一切费用D.承担逾期交货的违约金E.由采购方承担由发货地到合同规定到货地的运杂费2.履行施工时双方达成一致的洽商书面协议的解释应排在【B】。A.所有合同文件之后B.中标通知书之前C.投标书之后D.图纸之后3.招标人编制的招标文件通常包括【BCDE】。A.资格预审表B.工程量清单C.合同条件D.投标须知E.技术规范、图纸和技术资料4.承包人代为更换的发包人供应的规格与合同约定不符的材料所发生的费用由【B】。A.承包人承担B.发包人承担C.承包人和发包人各承担一半D.监理工程师决定承担责任者5.委托人为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务，其服务内容包括【ACE】。A.人员服务来源：考吧网Ww.kao8.cB.资金服务C.信息服务D.管理服务E.物质服务6.施工合同管理涉及的有关各方是在施工合同的【B】中规定的。A.合同协议书B.通用条款C.专用条款D.补充协议7.撤回要约的通知应当在【AC】到达受要约人。A.要约到达受要约人之前B.受要约人发出承诺通知之前C.要约到达受要约人同时D.承诺到达对方之前E.要约在发生效力之后8.“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括【CDE】。A.水泥存在质量问题引起更换的费用B.由于风暴造成工程所有人使用的部分工程损失C.由于地面下沉引起基础部分的损失D.发生火灾后的修复费用E.发生地震后的修复费用9.监理招标的标的是【A】。A.监理服务B.监督管理C.协调管理D.咨询服务10.最终确定招标方式是以【BCE】为依据。A.招标文件B.工程项目的特点C.合同类型D.招标人的管理能力E.招标前准备