xx市直管路段清扫保洁、绿化工程施工合同文件.doc

xx地区直管路段清扫保洁、绿化工程施工合同文件目 录一、合同协议书及附件6（一）合同协议书7（二）、廉政合同9（三）安全生产合同11（四）维护农民工合法权益合同14（五）项目经理委任书16（六）履约保函17（七）合约澄清18二、中标通知书21三、投标文件（另册）22四、招标文件及补遗书（另册）23五、合同条款241. 一般约定241.1 词语定义241.2 语言文字261.3 法律261.4 合同文件的优先顺序261.5 合同协议书261.6 图纸和承包人文件261.7 联络271.8 转让271.9 严禁贿赂271.10 化石、文物271.11 专利技术271.12 图纸和文件的保密271.13承包人的履约考核272. 发包人义务272.1 遵守法律272.2 发出开工通知282.3 提供施工场地282.4 协助承包人办理证件和批件282.5 办理养护车辆免费通行证件282.6 下达工作指示282.7 组织工程验收282.8 支付合同价款282.9 组织竣工验收282.10 其他义务283. 发包人工程师283.1 发包人工程师的职责和权力283.2书面指令294. 承包人294.1 承包人的一般义务294.2 履约担保304.3分包304.4 承包人项目经理304.5 承包人人员的管理314.6 撤换承包人项目经理和其他人员314.7 保障承包人人员的合法权益314.8 工程价款应专款专用314.9 承包人现场查勘314.10 不利物质条件325. 材料和工程设备325.1 承包人提供的材料和工程设备325.2 发包人提供的材料和工程设备325.3 材料和工程设备专用于合同工程325.4 禁止使用不合格的材料和工程设备326. 施工设备和临时设施336.1 承包人提供的施工设备和临时设施336.2 发包人提供的施工设备和临时设施336.3 要求承包人增加或更换施工设备337. 交通运输337.1 道路通行权和场外设施337.2 养护基地内的道路337.3 场外交通337.4 超大件和超重件的运输337.5 道路和桥梁的损坏责任337.6 水路和航空运输338测量放线338.1 施工控制网338.2 施工测量348.3 基准资料错误的责任348.4 发包人工程师使用施工控制网349. 施工安全、治安保卫和环境保护349.1 发包人的施工安全责任349.2 承包人的施工安全责任349.3 治安保卫359.4 环境保护359.5 事故处理3610. 进度计划3610.1 年度养护计划的提交3610.2 年度养护计划的修订3610.3月度养护计划的提交3711. 开工和交工3711.1 开工3711.2 交工3711.3 发包人的工期延误3811.4 异常恶劣的气候条件3811.5 承包人的工期延误3811.6 工期提前3812. 暂停施工3812.1 承包人暂停施工的责任3812.2 发包人暂停施工的责任3912.3 发包人工程师暂停施工指示3912.4 暂停施工后的复工3912.5 暂停施工持续56天以上3913. 工程质量3913.1 工程质量要求3913.2 承包人的质量管理4013.3 承包人的质量检查4013.4 发包人工程师的质量检查4013.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查4013.6 清除不合格工程4114. 试验和检验4114.1 材料、工程设备和工程的试验和检验4114.2 现场材料试验4114.3 现场工艺试验4114.4 试验和检验费用4115. 变更4215.1 变更的范围和内容4215.2 变更权4215.3 变更程序4215.4 变更的估价原则4315.5 承包人的合理化建议4315.6 暂列金额4315.7 计日工4315.8暂估价4316. 价格调整4316.1 物价波动引起的价格调整4317. 计量与支付4417.1 计量4417.2 预付款4517.3 工程进度付款4517.4 质量保证金4617.5 交工结算4617.6 最终结清4718. 交工验收4718.1 交工验收的含义4718.2 交工验收申请报告4718.3 验收4818.4 交工清场4818.5施工队伍的撤离4818.6 竣工文件4919. 缺陷责任与保修责任4919.1 缺陷责任期的起算时间4919.2 缺陷责任4919.3 缺陷责任期的延长4919.4 承包人的进入权4919.5 缺陷责任期终止证书4920. 保险4920.1人员工伤事故的保险4920.2 人身意外伤害险5020.3 对各项保险的一般要求5021. 不可抗力5021.1 不可抗力的确认5021.2 不可抗力的通知5121.3 不可抗力后果及其处理5122. 违约5122.1 承包人违约5122.2 发包人违约5322.3第三人造成的违约5423. 索赔5423.1 承包人索赔的提出5423.2 承包人索赔处理程序5423.3 承包人提出索赔的期限5523.4 发包人的索赔5524. 争议的解决5524.1 争议的解决方式5524.2 友好解决5524.3 仲裁5524.4 仲裁的执行5525 其他约定55六、技术规范59第100章 总 则60第101节 通则60101.01 范围60101.02 定义60101.03 工程量的计量60101.04 各支付项的范围60101.05 税金和保险61101.06安全生产61101.06.01 安全生产、防护与事故报告61101.06.02 现场文明施工63101.06.03 计量与支付64第102节 养护考核管理64700章 绿化68第701节 基础数量68701.01工程数量表68701.02要求69第702节 绿化养护技术规范及验收办法70第900章 日常保洁79第901节 通则79901.01 范围79第902节 路基79902.01 范围79902.02 保养工作内容79902.03 路基保养技术规范及验收办法81第903节 路面82903.01 范围82903.02 工作内容82903.03 路面维修保养技术规范及验收办法83第904节 桥梁147904.01 范围147904.02 保养工作内容与要求147904.03 计量和支付147第905节 隧道150905.01 范围150905.02 工作内容150905.03隧道保养技术规范及验收办法151第906节 沿线设施0906.01 范围0906.02 保养工作内容0906.03一般要求0906.03 .01 护拦0906.03 .02道路交通标志0906.03.03道路交通标线0906.03.04 隔离栅的保养0906.04 质量检验1906.05 计量与支付1七、图纸（另册）2八、工程量清单3（一）工程量清单说明3（二）工程量清单5九、其他11一、合同协议书及附件（一）合同协议书xxxx运营发展有限公司(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施xx地区直管路段清扫保洁、绿化工程，已接受xx省路桥集团有限公司(承包人名称，以下简称“承包人”)对xx地区直管路段清扫保洁、绿化工程的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。1.xx地区直管路段清扫保洁、绿化工程主要建设内容包括：直管路段范围内路基排水设施清理；路面清扫保洁；桥梁疏通泄水孔、清理伸缩缝；隧道内装清洁、排水设施清理疏通；绿化工程。2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：(1) 本合同协议书（包括补充协议及合同签订过程中的澄清或谈判纪要）及附件；(2) 中标通知书；(3) 投标文件；(4) 招标文件及补遗书；(5) 专用合同条款；(6) 技术标准、规范和有关要求；(7) 图纸；(8) 工程量清单(9) 发包人的相关管理规定；(10) 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以专用合同条款约定的优先解释顺序为准。4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币(大写) 壹佰陆拾陆万零壹拾柒元壹角柒分( 1660017.17 元)。本合同总价仅用于合同签订，具体结算总价以实际发生金额为准。5. 承包人项目经理： xx ，资格证书号码： 0 。6. 工程质量符合 合格 标准。7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。9. 承包人应按照发包人指示开工，工期为31个月。10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。11. 本协议书一式 6 份，发包人持 3 份，承包人持 3 份，具有同等效力。12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。（本页无正文）发包人：xxxx运营发展有限公司承包人：xx省路桥集团有限公司（盖章）（盖章）法定代表人：或授权代理人：法定代表人：或授权代理人：（签字）（签字）日 期： 年 月 日日 期： 年 月 日（二）、廉政合同根据关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，xx地区直管路段清扫保洁、绿化工程的项目法人xxxx运营发展有限公司(项目法人名称，以下简称“发包人”)与xx地区直管路段清扫保洁、绿化工程的施工单位 xx省路桥集团有限公司(施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。1. 发包人和承包人双方的权利和义务(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。(2) 严格执行 xx地区直管路段清扫保洁、绿化工程施工合同文件，自觉按合同办事。(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2. 发包人的义务(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。3. 承包人的义务(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。4. 违约责任(1) 发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。(2) 承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。7. 本合同作为xx地区直管路段清扫保洁、绿化工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。8. 本合同书一式 6 份，发包人持 3 份，承包人持 3 份，具有同等效力。发包人：xxxx运营发展有限公司承包人：xx省路桥集团有限公司（盖章）（盖章）法定代表人：或授权代理人：法定代表人：或授权代理人：（签字）（签字）日 期： 年 月 日日 期： 年 月 日（三）安全生产合同为在xx地区直管路段清扫保洁、绿化工程 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人xxxx运营发展有限公司(发包人名称，以下简称“发包人”)与承包人xx省路桥集团有限公司(承包人名称，以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：1、发包人职责(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。(2) 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。(4) 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。(5) 组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。2、承包人职责(1) 严格遵守中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例等国家有关安全生产的法律法规、公路水运工程安全生产监督管理办法、公路工程施工安全技术规程和公路筑养路机械操作规程等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。(2) 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按公路水运工程安全生产监督管理办法规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得安全操作合格证后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。(11) 安全生产费用按照公路水运工程安全生产监督管理办法的相关规定使用和管理。3、违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。如因承包人责任导致工程安全问题，发包人有权利对承包人进行经济处罚，每次事故发包人根据事故严重程度对承包人处以5万元-50万元罚款。罚款采取在工程款中直接扣除或通过向为承包人履约担保银行发违约通知的并在担保金中直接扣除的方式，发包人有权利选择上述两种方式的任何一种对承包人进行处罚。承包人除应承担交纳上述发包人对其进行的罚款以外，还应承担因该安全事故引起的相关民事责任并支付因该事故引起的一切法律纠纷所产生的一切费用。4、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。5、 本合同书一式 6 份，发包人持 3 份，承包人持 3 份，具有同等效力。（本页无正文）发包人：xxxx运营发展有限公司承包人：xx省路桥集团有限公司（盖章）（盖章）法定代表人：或授权代理人：法定代表人：或授权代理人：（签字）（签字）日 期： 年 月 日日 期： 年 月 日（四）维护农民工合法权益合同根据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、建设领域农民工工资支付管理暂行办法等有关法律、法规，为维护xx地区直管路段清扫保洁、绿化工程农民工合法权益， xx地区直管路段清扫保洁、绿化工程 （下称“本工程”） 的发包人单位xxxx运营发展有限公司（以下称发包人）与本工程施工单位xx省路桥集团有限公司（以下称承包人），特订立如下合同。1、发包人的权利和义务 (1)发包人有权会同地方政府劳动和社会保障行政部门对承包人执行本合同的情况进行监督检查。(2)发包人有权在承包人施工现场设置举报箱，有权对承包人与所雇佣农民工签订劳动合同、农民工工资发放情况及农民工对欠薪或克扣工资等投诉进行调查核实。(3)承包人未按合同约定支付农民工工资或拖欠农民工工资经核查属实的，发包人有权先行从未结清的工程款垫付农民工工资，同时承包人应无条件接受，先行垫付的工资数额以未结清的工程款为限。(4)农民工对无故拖欠工资或克扣工资的投诉一旦被确定为有效投诉时，出现一次则发包人有权给予承包人通报批评并处以罚款10万元，出现二次则发包人给予承包人严重警告并处以罚款20万元，情节严重者可移交xx市人力资源和社会保障局等有关政府主管部门处理。2、承包人的权利和义务(1) 承包人应严格按照中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法和有关规定，经平等协商一致，与所雇佣农民工签订劳动合同。合同条款应包括：劳动合同期限、工作内容和工作时间、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、劳动纪律、违反劳动合同的责任等。(2)承包人应严格按照中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、建设领域农民工工资支付管理暂行办法、工资支付暂行规定等有关规定雇用农民工，按时、足额向履约农民工支付工资报酬（包括加班、加点工资），支付给农民工的工资不得低于xx市最低工资标准，不得无故拖欠或克扣农民工工资。(3)承包人应将工资直接发放给农民工本人，本人因故不能领取工资时，可由其亲属或委托他人代领，也可委托银行发放农民工工资。严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。(4)承包人支付农民工工资应编制工资支付表，如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存备查。(5)承包人必须按xx市政府规定的标准为履约农民工缴纳社会保险（包括基本养老、医疗保险及工伤保险等），同时须为所雇用农民工办理建筑工程人身意外伤害保险。(6)承包人必须按政策规定和行业要求向履约农民工发放劳动保护器具和费用（包括高温、高危津贴等）；(7)承包人必须采取安全生产和保卫措施，确保履约农民工照章操作和人身安全。3、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。4、本合同作为合同协议书的附加，与合同协议书具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。5、本合同书一式 6 份，发包人持 3 份，承包人持 3 份，具有同等效力。发包人：xxxx运营发展有限公司承包人：xx省路桥集团有限公司（盖章）（盖章）法定代表人：或授权代理人：法定代表人：或授权代理人：（签字）（签字）日 期： 年 月 日日 期： 年 月 日（五）项目经理委任书(xx省路桥集团有限公司)(xx地区直管路段清扫保洁、绿化工程) 项目经理委任书致：xxxx运营发展有限公司 xx省路桥集团有限公司法定代表人 周新波 代表本单位委任 xx为 xx地区直管路段清扫保洁、绿化工程施工的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由 xx (姓名) 、身份证号）代表本单位全面负责。 承包人： (盖单位章)法定代表人： (职务) (姓名) (签字) 年 月 日 （六）履约保函（七）合约澄清甲方：xxxx运营发展有限公司乙方：xx省路桥集团有限公司会谈时间： 2017 年 月 日 地点：梅观xx公路观澜收费站甲方代表（签字、盖章）：（法人代表或授权代理人）乙方代表（签字、盖章）：（法人代表或授权代理人）甲方：xxxx运营发展有限公司乙方：xx省路桥集团有限公司问题1：履约银行保函应采用招标文件所附的或发包人事先同意的格式，提供履约银行保函的机构应经招标人认可，且开具银行必须是中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中信银行、光大银行、华夏银行、平安银行、招商银行、浦发银行、兴业银行、民生银行其中之一的地市级支行或以上级别的银行。保函的正本由发包人保存，执行上述要求所需的费用由承包人承担。贵公司是否清楚，并能够按上述规定办理？清楚。能够。问题2：本工程价差调整按年度进行调整，年度计算说明如下：以合同执行起始时间起算12个月为一年度，即若合同执行起始时间为2017年6月，则第一年度为2017年6月至2018年5月，第二年度为2018年6月至2019年5月，以此类推。在合同履行过程中，由于非承包人原因引起的用于本工程的人工、主要材料及机械使用的价格波动超过3%（不含3%）时，其超过部分的合同价款可给予调整，但因承包人原因工程延期，合同工期之外发生的人工、主要材料及机械使用的价格波动不调整。企业管理费和利润不因此作相应调整。贵公司是否清楚？清楚。问题3：由于南光、盐排、盐坝xx已由政府出资回购，发包人现只行使上述路段的管养权，若在合同签订后，且在合同有效期内，发包人因各种因素影响，对上述三条路段不再行使管养权，则对不再行使管养权的xx公路养护任务自发包人书面通知确定的具体时间自动终止，承包人不得以违约为由向发包人索赔。贵公司是否清楚并接受？发包人可根据分包合同在实施过程中的执行情况、年度考核结果等，同时结合不同阶段的实情及经营环境的变化等因素，对合同进行修订（包括但不限于单价、养护期限、养护内容、计量法则等），发包人需至少提前一个月以书面的形式通知承包人，承包人不得以违约为由向发包人索赔。贵公司是否清楚并接受？清楚并接受。清楚并接受。甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：甲方：xxxx运营发展有限公司乙方：xx省路桥集团有限公司问题4：合同工程量清单中的工程量仅为计算招标控制价格和签订合同签约价格的依据，不作为合同预估工程数量及实际工程数量的依据，承包人不能据此作为拒绝进行工程人员、设施、材料投入的理由，承包人也不能据此而要求索赔和补偿，贵公司是否清楚并接受？清楚。接受。问题5：农民工对无故拖欠工资或克扣工资的投诉一旦被确定为有效投诉时，出现一次则发包人有权给予承包人通报批评并处以罚款10万元，出现二次则发包人给予承包人严重警告并处以罚款20万元，情节严重者可移交xx市人力资源和社会保障局等有关政府主管部门处理。贵公司是否清楚？清楚。问题6：在本工程项目的实施过程中，每道工序须经业主工程师检查验收合格后方可进入下一道工序的施工，是否清楚？清楚。问题7：由于xx公路养护作业属于高危作为业，必须严格遵守道路施工和道路交通安全的有关法律法规，设立专职安全员监督道路交通安全和施工安全，定期对员工进行安全教育培训，能否做到？能够问题8：承包人在施工时发生意外事故并造成自身人员伤亡的，贵公司应承担所有责任，贵公司是否清楚？清楚甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：二、中标通知书三、投标文件（另册）四、招标文件及补遗书（另册）五、合同条款1. 一般约定1.1 词语定义合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。1.1.1 合同（1）合同文件（或称合同）：指合同协议书、合同条款、技术规范及验收办法、图纸及路况资料、标价的工程单价清单、以及构成合同组成部分的其他文件；（2）合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。（3）技术规范：指合同中包括的本合同工程的技术规范及验收办法和在其中引用的国家、部颁规范、规程、标准，包括由承包人提交并经发包人批准的对技术规范的修改或补充；（4）图纸：指发包人按本合同规定向承包人提供的本养护合同可能涉及的全部设计图纸、和可能附有的计算书和有关技术资料，以及由建设单位签署的变更设计图纸，或由承包人提交并经建设单位、发包人批准的施工工艺图、计算书和其他有关技术资料；（5）已标价工程量单价清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量单价清单。（6）其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。1.1.2 合同当事人和人员（1）合同当事人：指发包人和（或）承包人。（2）建设单位：指xxxx公路股份有限公司（3）发包人：指xxxx运营发展有限公司（4）发包人工程师：指发包人为本合同实施而指定的在养护施工准备阶段、施工阶段及缺陷责任期阶段，对工程质量、进度、计量、安全和合同其他事宜进行监督和管理的人员。（5）承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。（6）承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。（7）项目技术负责人：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的具有工程师以上职称的技术总负责人。1.1.3 工程和设备（1）养护工程 发包人对养护工程的分类如下：养护工程分类工程内容或特点日常保养工程（维修保养I）日常清扫、保洁、绿化工程小修工程（维修保养II）轻微病害处理、经常性检查应急抢险工程因突发性自然事件影响公路畅通和行车安全，所采取紧急处置措施专项工程（含大中修工程）规模较大、工期较短、相对独立、专业技术要求较强本合同所包含的养护工程是指根据合同规定应实施的以下工程：a.维修保养：指xx公路及其附属设施的清扫、清理、保洁、绿化管护等日常保洁工程；（2）临时工程：指在实施和完成养护工程及其缺陷的修复过程中所需的各种临时性工程（不包括下文所指的承包人装备）；（3）合同工程 或“合同段工程”：指合同协议书中写明的合同范围内的全部养护工程；（4）承包人装备：指属承包人所有（或租赁）的、为了实施和完成本合同工程及其缺陷修复所需的机械、器具或物品；（5）临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。（6）工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。（7）施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。（8）临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。（9）施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括临时占地。1.1.4 日期（1）开工通知：指发包人按第11.1款通知承包人开工的函件。（2）开工日期：指发包人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。（3）工期：指本养护工程从开工至交工的时间，均从合同中规定的开工期的最后一天算起至交工证书上写明的交工日期止；本合同工程工期为31个月。（4）交工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际交工日期以工程交工验收证书中写明的日期为准。（5）缺陷责任期：指履行第19.1款约定的缺陷责任的期限。（6）天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。1.1.5 合同价格和费用（1）签约合同价格：指在合同中提供的定额单位工程单价。（2）合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。（3）计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。（4）质量保证金（或称保留金）：指用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。1.1.6 其他书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。在本合同中所指的任何单位或个人发出或发布的任何通知，或予以批准、确认、认证，或表示同意、否定，或作出决定、任命，或提出要求和意见等均应是书面的，都不应被无理扣压或拖延。收件方应在回执上签署姓名和收到时间。1.2 语言文字除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.3 法律适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。1.4 合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，如果出现含糊不清，应由发包人作出解释。组成合同的文件如下：(1) 合同协议书（包括补充协议及合同签订过程中的澄清或谈判纪要）及附件；(2) 中标通知书；(3) 投标文件；(4) 招标文件及补遗书；(5) 专用合同条款；(6) 技术标准、规范和有关要求；(7) 图纸；(8) 工程量清单(9) 发包人的相关管理规定；(10) 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。1.5 合同协议书除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。制备本合同文件的费用由承包人承担。1.6 图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人应在签订合同协议书之后7天内，向承包人免费提供本合同可能涉及的公路竣工图纸、路况资料、技术规范和其他技术资料1份，并向承包人进行技术交底。由发包人或其委托的设计单位设计的养护工程施工图纸，根据养护工程的进度，由发包人工程师在该养护工程施工前提供施工图纸2份。承包人需要更多份数时，应自费复制。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。1.6.2 承包人提供的文件在发包人认为有必要时，承包人应提供部分工程的大样图、加工图等。1.6.3 图纸的修改图纸需要修改和补充的，应取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人。承包人应按修改后的图纸施工。 1.6.4 图纸的错误承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知发包人。1.6.5 图纸和承包人文件的保管发包人和承包人均应各保存一套完整的的图纸和承包人文件。1.7 联络1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。1.8 转让本合同中，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。1.9 严禁贿赂合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。1.10 化石、文物1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知发包人。发包人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和(或)工期延误由发包人承担。1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。1.11 专利技术1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。1.11.2 承包人在合同文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在签约合同价内。1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人不得为合同以外的目的泄露给他人。1.12 图纸和文件的保密1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。1.13承包人的履约考核1.13.1承包人的年度考核：在本合同执行期间，发包人在每年对承包人的养护工作进行1次全面的考核，考核办法参照本合同技术规范之承包人考核管理办法。1.13.2发包人可根据合同实施情况及上一年度年度考核结果，在每年1月初对承包人考核管理办法进行修订，承包人需按照新的考核办法参照执行。2. 发包人义务2.1 遵守法律发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。2.2 发出开工通知发包人应按按第11.1款的约定向承包人发出开工通知。2.3 提供施工场地发包人应向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。发包人所提供施工场地仅包括本合同约定路段的红线或蓝线范围内的全部，对于需养护的设施不在红线或蓝线范围内的，承包人应与相关产权主管单位沟通、协调并办理相关手续，所产生的费用已包含在本合同签约合同价内。2.4 协助承包人办理证件和批件发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。2.5 办理养护车辆免费通行证件为便于养护施工，承包人可向发包人申请办理养护车辆的免费通行证件，发包人应给予办理。2.6 下达工作指示发包人应及时向承包人下达工作指示，工作指示必须为书面形式，紧急情况下，可先口头指令，但事后必须及时补充签发书面工作指示。2.7 组织工程验收发包人应在接到承包人通知后10个工作日内组织已完成工程的验收，验收合格后应及时签发工程验收单。2.8 支付合同价款发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。2.9 组织竣工验收发包人应按合同约定及时组织竣工验收。2.10 其他义务发包人应履行合同约定的其他义务。3. 发包人工程师 发包人工程师由发包人任命，并对发包人负责。3.1 发包人工程师的职责和权力3.1.1发包人工程师按合同规定履行养护施工准备阶段、施工阶段及缺陷责任期阶段对工程质量、进度、计量、安全和合同其他事宜进行监督和管理的职责。3.1.2 发包人工程师行使本合同规定的相应职权：（1）决定第11.3款、第11.4款项下的工程延期；（2）审查批准技术规范（规格）或设计的变更；（3）根据第15.3款发出的变更指令；（4）确定第15.4款的单价；（5）按照第15.7款决定有关计日工的使用（6）确定第23.2款项下的索赔额；（7）经发包人事先批准的其他权力。3.1.3如果发生紧急情况，发包人工程师认为可能造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，发包人工程师有权发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行。发包人工程师应根据第15条规定，确定因上述指令产生的合同价格的增加额，按发包人工作流程报批后通知承包人。3.2书面指令发包人工程师发出的指令应是书面的。由于某种原因，发包人工程师可以发出口头指令，承包人必须执行此口头指令，但事后发包人工程师应以书面确认上述口头指令。如果承包人在发包人工程师发出口头指令的72小时内，未收到发包人工程师的上述书面确认，他应立即以书面形式要求发包人工程师确认上述口头指令。如发包人工程师在收到承包人的书面要求后的72小时内没有以书面形式驳回上述确认，则该口头指令应认为已被发包人工程师书面确认。4. 承包人4.1 承包人的一