《蒋老师合同管理》PPT课件.ppt

合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（ ）关系。 A债权与债务 B代理与被代理 C法人与自然人 D权利与义务,合同法律关系由（ ）等要素构成。 A.主体 B.客体 C.行为 D.事件 E.内容,合同法律关系包括（ ）。 A.合同法律关系主体 B.合同法律关系客体 C.合同法律关系权利 D.合同法律关系内容 E.合同法律关系义务,合同法律关系（ ），是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。 A. 主体 B. 客体 C. 内容 D事实,法人应当具备（ ）等条件。 A依法成立 B有必要的财产或者经费 C有自己的名称、组织机构和场所 D能够独立承担民事责任 E经上级行政主管机关批准,合同当事人双方权利义务共同指向的对象是（ ）。 标的 数量 质量 价款,在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（ ）。 A建筑物 B工程技术 C施工工程款 D工程施工行为,委托监理合同法律关系的客体是（ ）。 A监理工程 B监理服务 C监理规划 D监理投标方案,能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象是（ ）。 法律关系主体 法律事实 法律关系客体 法律关系内容,对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（ ）。 合法行为 违法行为 自然事件 社会事件,开展建筑活动的主要依据是（ ）。 A合同主体 B合同内容 C合同客体 D合同程序,施工企业的项目经理是施工企业法定代表人的代理人，这种代理是（ ）代理。 A. 委托 B. 法定 C. 指定 D. 再,项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是（ ）。 A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.转代理,在施工合同中，项目经理是（ ）授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人。 A.发包人单位法定代表人 B.承包人单位法定代表人 C.总监理工程师 D.发包人代表,施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。 A.施工企业 B.具体的施工人员 C.施工企业的项目经理 D.施工企业的法定代表人,监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求（ ）赔偿损失。 建设单位 监理单位 监理工程师 项目经理,关于无权代理，下列说法正确的是（ ）。 A无权代理行为不能转化为合法的代理行为 B无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动 C代理权终止后继续行使代理行为 D被代理人不可以对无权代理行使“追认权”,公司授权其采购员甲到公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当（ ）。 要求甲支付电视机的货款 公司向公司无偿退货 由公司交付计算机，公司支付计算机的货款 由公司交付电视机，公司支付电视机的货款,施工企业的项目经理在施工过程中，超越自己的代理权限为施工企业购买了一套设备，设备供应商应当向（ ）提出支付合同款的要求。 监理单位 施工单位 项目经理 建设单位,能够作为保证人的是（ ）。 法人的职能部门 公司 学校 幼儿园,在工程项目建设过程中，可采用的保证方式有（ ）。 A投标人提供投标保函 B中标人提供担保公司出具的履约保证书 C发包人提供银行出具的工程款支付担保函 D发包人提供的在建工程留置权担保 E.承包人提交的预付款保函,施工企业提交的履约保函，属于担保法规定的（ ）担保。 A.留置 B.保证 C.定金 D.质押,工程建设的过程中，（ ）保证的金额是可以随时间变化的。 施工投标保证 施工合同的履约保证 施工预付款保证 工程保险,抵押与质押的区别主要在于（ ）。 A担保财产是否为第三人的财产 B担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C担保财产是否转移占有 D债权人是否有优先受偿权,合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（ ）。 A保证 B定金 C留置 D质押,在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括（ ）等抵押合同。 A土地使用权 B城市房地产 C车辆 D机器 E土地所有权,按照担保法的规定，下列财产中可以作为抵押物的是（ ）。 A. 抵押人依法有权处分的国有土地使用权 B. 抵押人使用的宅基地 C. 抵押人拥有的股票 D.学校设施,当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自（ ）之日起生效。 A.签订 B.登记 C.履行 D.主合同生效,建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。下述说法中正确的是（ ）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效,建设工程一切险的被保险人可以包括（ ）。 A. 业主 B. 总承包商 C. 分包商 D. 业主聘用的监理工程师 E. 设备供应商,在建筑工程一切险中，保险人对（ ）等原因造成的损失负责赔偿。 A.自然事件 B.设计错误 C.意外事件 D.自然磨损 E.维修养护,建筑工程一切险的保险期终止时间可以是（ ）日。 A工程动工 B全部工程验收合格 C工程所有人实际占有全部工程 D施工合同约定的竣工 E保修期满,我国建设工程施工合同（示范文本）规定，建筑工程一切险的投保人应当是（ ）。 A施工合同的发包人 B施工合同的承包人 C施工合同发包人和承包人 D工程项目的代建方和施工合同的发包人,采用建设工程施工合同（示范文本）应当由（ ）投保建筑工程一切险。 A. 发包人 B. 工程师 C. 承包人 D项目经理,公证与鉴证的区别包括（ ）。 A合同公证和鉴证所依据的法规不同 B公证或鉴证的合同在诉讼中的法律证据效力不同 C公证或鉴证过的合同法律效力适用范围不同 D合同公证具有强制性，鉴证贯彻自愿原则 E公证仅限于合同，鉴证除合同外还可包括证明材料的真实性,对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（ ）。 A人民法院的判决 B仲裁机构的裁决 C经过公证的还款协议 D经过鉴证的还款协议,按照合同法的规定，（ ）属于委托合同。 A. 某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同 B. 某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同 C. 某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同 D某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同,合同法规定，要约生效条件为（ ）。 A. 要约人向受要约人发出要约 B. 要约人与受要约人共同在要约文件上签字 C. 受要约人作出有效承诺 D. 要约以任何形式到达受要约人,下列可以构成一个有效的承诺是（ ）。 承诺是由非受要约人做出 承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效 承诺的内容对要约的数量提出适当变更的 向不特定的多数人同时做出承诺,法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊要求，则（ ）时，合同成立。 A要约生效 B承诺生效 C双方当事人签字或者盖章 D附生效期限的合同期限届至,下列文件中，属于订立合同要约文件的是（ ）。 A.招标公告 B.资格预审合格通知书 C.投标书 D.中标通知书,合同法规定，承诺生效条件为（ ）。 A. 受要约人向要约人发出承诺 B. 要约人与受要约人共同在承诺文件上签字 C. 受要约人作出有效承诺 D. 承诺以任何形式到达要约人,按照合同法规定，要约人撤销要约的通知应在（ ）到达受要约人，才能取消该项要约。 A要约到达受要约人之前 B受要约人发出承诺通知之前 C承诺通知到达要约人之前 D受要约人发出承诺通知之后,按照合同法的规定，属于要约邀请的包括（ ）。 A价目表的寄送 B招标公告 C递送投标书 D无价格的商业广告 E发出中标通知书,受要约人对要约内容的实质性变更包括（ ）等。 A.违约责任的变更 B.数量的变更 C.增加建议性条款 D.增加说明性条款 E.履行期限的变更,合同生效应当具备的条件不包括（ ）。 A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力 B.意思表示真实 C.不违反法律或者社会公共利益 D.必须采用一定的合同形式,合同法规定的合同有效条件包括（ ）。 A. 合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力 B. 当事人意思表示真实 C. 合同当事人签字或盖章 D. 合同应当采用书面形式 E不违反法律或社会公共利益,下列合同中，属于效力待定合同的有（ ）。 A.与限制民事行为能力人订立的合同 B因重大误解订立的合同 C与无代理权人订立的合同 D与行政法人单位订立的合同 E与超越权限的法定代表人订立的合同,下列有关无效合同的说法中，错误的是（ ）。 A.无效合同从订立时起就没有法律效力 B.建设主管部门有权确认合同无效 C.一方当事人无权确认合同无效 D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行,在施工合同中，（ ）的合同属于无效合同。 A施工企业伪造资质等级证书签订 B招标人与投标人串通签订 C施工企业的违约责任明显过高 D建设单位的违约责任明显过高 E约定的质量标准低于强制性标准,无效建设工程合同的确认权归（ ）。 A.建设行政主管部门 B.人民法院 C.仲裁机构 D.工商行政管理部门 E.监理单位,在下列合同中，（ ）合同是可撤销的合同。 造成对方人身伤害而免责的 恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的 在订立时显失公平的 违反法律强制规定的,可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求（ ）撤销。 A. 建设行政主管部门 B.设计单位 C.监理单位 D.人民法院,施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥强度等级不清楚而将32.5的水泥当作42.5级水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应( )。 A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效 B.向人民法院起诉，要求撤销该合同 C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效 D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同,施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向（ ）请求撤销合同。 A建设行政主管部门 B仲裁机构 C人民法院 D工程师 E设计单位,对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以（ ）撤销。 A.自行 B.请求主管部门 C.请求人民法院 D.请求工商行政管理部门,合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先应当采用（ ）确定价款。 A.补充协议 B.合同有关条款 C.交易习惯 D.按照通常标准,合同生效后，当事人对履行方式约定不明确的，可以按照（ ）确定履行方式。 A.协议补充 B. 按照交易习惯确定 C. 按照有利于债务人的方式履行 D.按照有利于债权人的方式履行 E.按照有利于实现合同目的的方式履行,合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用（ ）确定。 A.补充协议 B.合同有关条款 C.交易习惯 D. 在不动产所在地履行,依据合同法的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应( )。 A.按原价格执行 B.按新价格执行 C.按原价和新价的平均价执行 D.按市场价执行,甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在合同法上是（ ）。 A.先履行抗辩权 B.先诉抗辩权 C.同时履行抗辩权 D.不安抗辩权,某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的（ ）。 A. 同时履行抗辩权 B. 后履行抗辩权 C. 不安抗辩权 D. 合同终止履行的权利,在施工合同履行过程中，由于发包人拖欠工程款，故承包方放慢了施工进度，甚至停止施工，这是承包人行使( )。 A同时履行抗辩权 B代位权 C撤销权 D不安抗辩权,施工合同中期付款时，对承包人施工质量不合格部分，发包人有权拒付该部分的工程款。这是合同履行中的（ D ）。 A.先履行抗辩权 B.后履行抗辩权 C. 不安抗辩权 D. 同时履行抗辩权,依据合同法，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为（ ）。 A.必须征得对方同意 B无须征得对方同意，但应提供担保 C无须征得对方同意，但要通知对方 D无须征得对方同意，也无须通知对方,某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同，合同约定：设备公司向建设单位供应2台空调，其余8台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于合同法规定的合同履行中的（ ）。 A. 债权转让 B. 合同变更 C. 债务转移 D. 合同转让,因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的（ ）条款仍对双方具有约束力。 A. 质量 B工期 C解决争议 D结算,在合同权利义务终止的原因中，（ ）是最主要和最常见的原因。 A.债务清偿 B.合同解除 C.免除债务 D.债务抵消,依据合同法，法定解除合同的条件有（ ）。 A合同履行过程中发生不可抗力 B合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行 C当事人一方迟延履行主要债务 D当事人一方违约行为致使合同目的不能实现 E合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务,合同履行中，承担违约责任的方式包括（ ）等。 A继续履行 B采取补救措施 C赔偿损失 D返还财产 E追缴财产，收归国有,合同法中，有关承担违约责任的规定，采用的原则包括（ ）。 A. 补偿性原则 B. 严格责任原则 C. 惩罚性原则 D. 有限责任原则 E. 连带责任原则,当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，（ ）承担赔偿责任。 A.未违约方只能依据定金条款要求对方 B.违约方有权选择适用的违约金或定金条款 C.未违约方有权选择适用的违约金或定金条款要求对方 D.未违约方采用违约金条款加定金条款计算之和要求对方,某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方（ ）。 A. 必须适用违约金条款 B. 必须适用定金条款 C. 可以选择适用违约金或定金条款 D. 两者都不能适用，因约定无效,根据合同法的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是（ ）。 A罚金 B赔偿金 C利息 D违约金,某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付（ ）承担违约责任。 A4万元 B8万元 C10万元 D14万元,某一材料采购合同，双方约定违约金为70万元。合同履行过程中因供货方的原因导致不能交货，施工承包人为了避免停工待料，只能以高出原采购合同价100万元的价格采购同样的材料。则供货方应赔偿给施工承包人（ ）。 A. 30万元 B. 70万元 C. 100万元 D. 170万元,订购木材的合同，在合同约定的时间交付了木材。供货方组织货源再次发货前向采购方发出了继续发货通知，但在合同约定期限内采购方对此发货通知未给予任何答复，则对这木材而言，（ ）。 供货方不应再继续发运 供货方发运后，采购方有权拒收 供货方发运后，采购方应接收并及时支付合同约定的货款 供货方发运后，采购方应接收并及时支付扣除违约金后的货款,某订购合同水泥的合同内列明第一批供货，第二批供货，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方（ ）。 不必追究对方的违约责任 按的数量计算违约金 按的货款计算违约金 按逾期天的时间计算违约金,在下列解决合同纠纷的方式中，（ ）是不以双方自愿为前提的。 A.协商 B.调解 C.仲裁D.诉讼,依据合同法，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是（ ）。 A合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决 B合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决 C仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁 D工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖,如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（ ）。 A仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式,按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由（ ）的人民法院管辖。 A工程所在地 B被告住所地 C原告住所地 D合同签字地,一个施工合同的当事人在合同中未选择协议管辖，施工合同发生纠纷后，施工企业应当向（ ）人民法院提出诉讼申请。 A.施工企业所在地 B.工程所在地 C.合同签订地 D.建设单位所在地,依据合同法，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有（ ）。 A当事人双方未达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理 B当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审 C一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行 D仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力 E建设工程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理,某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是（ ）。 A. 和解无效 B. 人民法院没有管辖权 C. 通过有关调解仍未解决合同纠纷 D. 施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构 E. 施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议,工程施工投标的主体是（ ）。 业主 监理工程师 承包商 设备供应单位,与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（ ）。 A.节省招标费用 B.招标时间短 C.减小合同履行过程中承包商不违约的风险 D.竞争激烈,公开招标在开标时，应当由（ ）。 A招标监督机构主持，所有投标人均应参加 B招标监督机构主持，投标人自愿参加 C招标人主持，所有投标人均应参加 D招标人主持，投标人自愿参加,公开招标设置资格预审程序的目的是（ ）。 选取中标人 B了解投标人准备实施招标项目的方案 减少评标工程量 迫使投标单位降低投标报价,公开招标和邀请招标的区别包括（ ）。 A对投标人资质的要求不同 B竞争程度不同 C招标费用不同 D邀请投标人的方式不同 E评标工作量不同,招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是（ ）。 A.初步设计编制的概算价 B.施工图设计编制的预算价 C.投标书中标明的报价 D.评标委员会算出的评标价,工程建设监理招标的宗旨是对监理单位（ ）的选择。 A.报价 B.能力 C.资历信誉 D.规模和经济实力,招标投标法规定，应由（ ）监督招标活动是否依法进行。 A.招标人的董事会 B.招标代理机构 C.仲裁机构 D.建设行政主管部门,下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（ ）。 A.发布招标公告、开标、审查投标人资格 B发出投标邀请书、开标、审查投标人资格 C发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件 D审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件,采购重要设备，单项合同估算价在（ B ）万元人民币以上时，必须进行招标。 A.50 B.100 C.200 D.500,对一个邀请招标的工程，投标单位不得少于（ ）。 A.家 B.家 C.家 D.没有限制,在招标程序中，（ ）等将作为未来合同文件的组成部分。 A招标文件 B中标人的投标文件 C中标函 D未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改 E发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改,招标项目的中标人确定后，招标人对未中标投标人应做的工作是（ ）。 A通知中标结果并退还投标保证金 B通知中标结果，但不退还投标保证金 C不通知中标结果，也不退还投标保证金 D不通知中标结果，但退还投标保证金,在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在（ ）退还。 A. 发出中标通知书后 B. 完成评标后 C. 提交履约担保后 D. 合同履行完毕后,采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是（ ）。 A确定中标价 B确定合同价 C衡量各投标书优劣的依据 D确定投标人实现各种指标的依据,全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是（ ）。 A管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少 B.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多 C管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少 D管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多,开标时，所列（ ）情况之一视为废标。 A. 报价不合理 B.投标书未密封 C. 投标书逾期到达 D. 招标文件要求保函而无保函 E. 无单位和法定代表人或其代理人印鉴,建设行政主管部门发现（ ）情况时，可视为招标人违反招标投标法的规定。 A.没有编制标底 B.没有委托代理机构招标 C.强制投标人必须结成联营体投标 D.在评标方法中设置对外系统投标人压低分数的规定 E.在资格审查条件中设置不允许外地区承包商参与投标的规定,某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当( )。 A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人。 B.改为直接发包 C.用原招标文件重新招标 D.修改招标文件后重新招标,招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应当( )。 A.仅允许排名前五名的投标人参加投标 B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量 C.由排名第七的递补，维持六家投标人 D.重新进行资格预审,在建设工程委托监理合同(示范文本)中，纲领性的法律文件是( )。 A建设工程委托监理合同 B建设工程委托监理合同标准条件 C建设工程委托监理合同专用条件 D双方共同签署的修正文件,建设工程监理招标的特点包括（ ）。 A招标文件强调对人员数量的要求 B招标宗旨是对监理单位能力的选择 C报价在选择中居于次要地位 D邀请投标人较少 E强调对监理单位提供设备的要求,在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括（ ）。 A. 投标人资质 B. 监理大纲 C. 总监理工程师业绩 D. 监理单位业绩 E. 监理费报价,监理招标评审投标书中的人员配备情况时，主要优选出（ ）的标书。 A.总监理工程师的素质高 B.拟派驻监理人员的数量多 C.人员派驻计划合理 D.人员的取费标准最低 E.专业方面满足监理工作范围的需要,某监理合同中，出现了“需遵守市地方性标准建设工程监理规程”的约定，该约定应写在（ ）中。 A建设工程委托监理合同 B中标函 C建设工程委托监理合同标准条件 D建设工程委托监理合同专用条件,依据委托监理合同示范文本的规定，正常监理酬金由（ ）等构成。 A直接成本 B公司管理成本 C间接成本 D税金 E利润,对委托人和监理人都有约束力的合同文件包括（ ）。 A监理招标文件 B监理中标函 C合同实施过程中双方签署的补充文件 D监理合同标准条件 E工程量清单,与材料供应合同相比，工程委托监理合同的法律特征有（ ）。 A主体具有特定的资格条件和资质条件 B兼有工程合同和委托合同两类合同的特点 C内容受到工程项目建设程序、法律法规和工程标准规范的制约 D合同标的是质量、进度、投资三控制 E在法律上依附于相关的工程设计、施工合同，属于从合同性质,委托人在监理合同中的委托工作内容可以是（ ）。 A.完成设计任务 B.制订特殊工艺的质量标准 C.编制施工组织设计 D.监督工程施工质量 E.负责采购设备,依据建设工程委托监理合同（示范文本）的规定，下列事项中，属于委托人义务的有（ ）。 A提供监理工作需要的资料 B办理施工有关的行政审批手续 C负责工程施工各方的协调管理 D与监理人协商一致，选定项目承包人 E将监理机构权限和主要成员分工书面通知第三方,建设工程委托监理合同（示范文本）规定，监理人的主要义务包括（ ）。 A. 依法履行监理职责，公正维护委托人及有关方面的合法权益 B. 推荐选择工程的施工单位 C. 选派合格的监理人员及总监理工程师 D. 不得泄露与工程有关的保密资料 E. 代表委托人与承包人解决合同争议,监理单位的义务包括（ ）。 A.选择承担工程项目建设的实施单位 B.与承包商签订施工合同 C.公正地维护有关各方的合法权益 D.不得泄露与本工程有关的保密资料 E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动,在监理合同履行期间，监理人可行使的权力包括（ ）。 A对设计、施工承包单位的选定权 B对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权 C对工程设计变更的审批权 D对工程规模、规划设计等要求的认定权,依照建设工程委托监理合同标准条件的规定，监理人执行监理业务过程中可以行使的权力包括（ ）。 A工程设计的建议权 B工程规模的认定权 C工程设计变更的决定权 D承包人索赔要求的审核权 E施工协调的主持权,依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是（ ）。 A委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料 B非监理人原因暂停监理业务超过6个月 C委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周 D委托人拒付合理化建议奖,在我国现行监理费计算方法中，适用于单工程或临时性工程的方法是（ C ）。 A.按监理工程概预算百分比计收 B.按委托人和监理人商定的方法计收 C.按参与监理工作的年度平均人数计收 D.按监理工程估算价百分比计数,监理合同的有效期是指（ ）。 A合同约定的开始日至完成日 B合同签订日至合同约定的完成日 C合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日 D合同约定的开始日至工程验收合格日,合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致双方在“工程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定的全部监理业务，则监理责任期应理解为（ ）。 合同内写明的监理业务开始实行到完成时间 从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止 从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止 从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止,因监理单位与第三方的共同责任而给委托人造成了经济损失，计算监理单位赔偿费的原则是（ ）。 A.按工程实际受到的损害计算 B.按委托人认为所受到的损害计算 C.按实际损害计算一定比例的赔偿金 D.监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额 E.监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额,依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于“额外监理工作”的是（ ）。 A根据委托人的指示，监理人编写采用新技术施工的质量验收标准 B按照委托人的要求，监理人办理开工许可手续 C因施工承包人严重违约，委托人解除合同后的善后工作 D因施工承包人延误工期，延长时间的监理工作,依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的是（ ）。 A因施工单位原因导致工程暂停施工，其后恢复施工时监理人的准备工作 B合同专用条款内约定的监理人工作 C因施工单位原因导致工程拖期，由此引起的监理人额外增加了工作时间所做的工作 D因业主原因造成工程终止，合同终止后监理人参与善后处理的工作,在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于（ ）。 A附加工作 B额外工作 C正常工作 D委托人工作,监理合同中除正常的监理工作外，还包括附加监理工作和额外监理工作。下列工作中属于额外监理工作的有（ ）。 A由于工程设计变更而需要延长的监理工作 B由于承包人延误竣工而延长的监理工作 C发包人因承包人严重违约解除合同后，监理人的善后工作 D不可抗力影响消失后，恢复监理业务前的准备工作 E由于第三方的原因导致竣工时间延长而增加的监理工作,某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是（ ）。 A监理人在建筑石材进场单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失 B承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失 C施工现场发生火灾。监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失 D在工程保修阶段，委托人通知监理人到场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失,监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括（ ）。 A 委托人违约，赔偿监理人经济损失 B因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失 C因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额 D因监理人工作失误，不赔偿委托人损失 E任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出,因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长，监理单位（ ）。 不承担责任 监理单位承担全部责任 监理单位承担监督不力的责任 监理单位承担连带责任,建设工程委托监理合同（示范文本）规定，监理人承担违约责任的原则是（ ）。 A. 补偿性原则 B. 惩罚性原则 C. 无过错原则 D. 有限责任和过错责任原则,关于监理人的责任限度，下列说法正确的是（ ）。 A监理人在责任期内，因过失造成损失，要负监理失职的责任 B监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责 C不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任 D监理人应对责任期以外发生事情引发的损失，承担相应责任 E因监理人失职造成损失，监理应承担全部责任,某监理合同履行过程中，由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容，延长了持续时间。这种情况下监理人应（ ）。 A及时通知委托人变动后果 B延长完成监理任务的时间 C终止监理合同中增加内容的执行 D追索委托人的违约金 E申请支付附加工作的报酬,监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由（ ）。 A.监理单位自费收集 B.向委托人付费索取 C.向设计单位付费索取 D.委托人免费提供,监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供工作车辆，开展监理业务时监理单位使用自备车辆，则在监理服务期间的车辆使用费用应由（ ）。 A.监理单位承担 B.承包商承担 C.委托人补偿，属于附加监理费用 D.委托人补偿，属于额外监理费用,施工合同的当事人包括（ ）。 A发包人 B发包人的法定代表人 C工程师 D承包人 E承包人法定代表人,建设工程施工合同的当事人包括（ ）。 A.建设行政主管部门 B.建设单位 C.监理单位 D.施工单位 E.材料供应商,根据我国施工合同文本规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（ ）约定承发包双方的权利和义务。 A.通用条款 B.专用条款 C.监理合同 D.协议书,建设单位在（ ）合同中承担了项目的全部风险。 A.单价 B.总价可调 C.总价不可调 D.成本加酬金合同,对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用（ ）合同。 A. 单价 B. 总价 C. 成本加酬金 D. 综合单价,按照建设工程施工合同通用条款的规定，对发包人和承包人有约束力的合同文件包括（ ）。 A. 招标公告 B. 招标文件 C. 投标书 D. 工程量清单 E. 中标通知书,按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括（ ）。 A投标书及其附件 B招标阶段对投标人质疑的书面解答 C资格审查文件 D工程报价单 E履行合同过程中的变更协议,建设工程施工合同(示范文本)中的标准化附件包括（CDE）等。 A.协议书 B.专用条款 C.承包人承揽工程一览表 D.房屋建筑工程质量保修书 E.发包人供应材料设备一览表,按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（ ）顺序解释。 A施工合同协议书、工程量清单、中标通知书 B中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议 C合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单 D施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书,组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是（ ）。 A.合同专用条款 B.投标书 C.协议书 D.合同通用条款,某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（ ）。 A.施工合同成立，但不生效 B.施工合同成立，且已生效 C.施工合同不成立，不生效 D.施工合同不成立，但有效,施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由（ ）组织。 发包人 承包人 监理人 设计人,在施工合同中，（ ）等工作应由发包人完成。A.土地征用和拆迁 B.临时用地、占道申报批准手续 C.提供工程地质报告 D. 提供相应的工程进度计划及进度统计报表 E.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物,按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是（ ）。 A提供监理单位施工现场办公房屋 B提供夜间施工使用的照明设施 C提供施工现场的工程地质资料 D提供工程进度计划,依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括（ ）。 A办理临时用地、停水、停电申请手续 B向施工单位进行设计交底 C提供施工场地地下管线资料 D做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护 E开通施工现场与城乡公共道路的通道,按照建设工程施工合同通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有（ ）。 A. 办理土地征用 B. 向工程师提供工程进度计划 C. 提供保证施工安全需要的围栏设施 D. 协调处理施工现场周围地下管线的保护工作 E. 提供施工现场的地下管线资料,在施工合同中，发包人的义务通常包括（ ）。 A平整施工场地 B确保施工所需水、电供应 C提供工程进度计划 D负责施工现场的安全保卫 E办理施工临时用地的批准手续,某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（ ）承担。 A公路管理部门 B承包人 C发包人 D承包人与发包人共同,按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（ ）。 A协调处理施工现场周围地下管线保护工作 B按工程需要提供非夜间施工使用的照明 C办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续 D组织设计交底,如果承包人要求延期开工，应当由（ ）批准。 A.发包人 B.工程师 C.承包人代表 D.建设行政主管部门,依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，（ ）后推迟开工日期。 A需承包人书面通知工程师 B应经建设行政主管部门批准 C应经工程师批准 D需承包人书面通知发包人,因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，（ ）推迟开工日期。 A.工程师应以书面形式通知承包人 B.应当经过承包人批准 C.发包人与承包人协商 D.应当经过建设行政主管部门批准,某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人（ ）。 A. 无须赔偿承包人损失，工期也不顺延 B. 无须赔偿承包人损失，工期应予顺延 C. 应当赔偿承包人损失，工期应予顺延 D. 应当赔偿承包人损失，工期不予顺延,按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是（ ）。 A应当由发包人保管并承担保管费用 B应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担 C应当由承包人保管并承担保管费用 D应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担,承包人负责采购的材料和设备，应（ ）。 发包人负责检验试验，费用发包人承担 发包人负责检验试验，费用承包人承担 承包人负责检验试验，费用承包人承担 承包人负责检验试验，费用发包人承担,发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后，应当由（ ）保管。 发包人 承包人 工程师 发包人与承包人共同,发包人按照合同约定采购的门窗，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货人检验接收后，口头指示承包人的仓库保管员负责保管。施工使用时发现部分门窗损坏，则应由（ ）。 A.发包人承担损失责任 B.保管员负责赔偿损失 C.承包人负责赔偿损失 D.发包人和承包人各承担损失的%,在施工过程中，发包人供应材料设备在用于永久工程的施工前需重新检验的，（ ）。 检验由发包人负责，费用由承包人负责 检验由发包人负责，费用由发包人负责 检验由承包人负责，费用由承包人负责 检验由承包人负责，费用由发包人负责,对于发包人供应的材料设备，（ ）等工作应当由发包人承担。 A.到货后，通知清点 B.参加清点 C.清点后负责保管 D.支付保管费用 E.如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购,由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是（ ）。 A费用由发包人承担，工期给予顺延 B费用由承包人承担，工期不予顺延 C费用由发包人承担，工期不予顺延 D费用由承包人承担，工期给予顺延,某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度。如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则（ ）。 A检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延 B检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延 C检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延 D检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延,某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（ ）。 A发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延 B发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延 C承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延 D承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延,依据材料采购合同的约定，供货方对（ ）承担责任。 因使用不当导致的质量下降 到货检验时采购方提出的质量异议 因交货后保管不善导致的质量下降 超过合同约定时间采购方提出的质量异议,工程师对质量控制和处理有关内容的说法正确的是（ ）。 A发包人对工程质量有特殊要求的，应支付由此产生的追加合同价款 B工程师发现工程质量达不到要求，应要求承包人返工 C工程师检查验收合格后，又发现质量问题，应由工程师负责 D因工程师指令失误发生的追加合同价款由发包人承担 E工程师检验影响施工正常进行，应由发包人承担责任,依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（ ）承担。 A发包人 B承包人 C设备供应人 D发包人和承包人分别,施工合同履行中，承包人采购的材料经检验合格后已在施工中使用，工程师后来发现材料不符合设计要求，则（ ）。 A承包人负责拆除 B承包人承担拆除发生的费用 C发包人承担拆除发生的费用 D延误的工期不予顺延 E已完成的工程应予计量支付,施工合同双方对工程质量有争议，应由专用条款约定的（ ）鉴定。 A工程师 B工程质量监督部门 C仲裁机构 D政府行政部门,下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有（ ）。 A承包人自检后书面通知工程师验收 B工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验 C若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验 D若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验 E重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，但工期予以适当顺延,工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行剥露后的重新取样试验。试验结