加工承揽合同认定合格的标准

1 / 14 加工承揽合同认定合格的标准 加工承揽合同 承揽方：_ 定作方：_ 甲乙双方为了保证全面履行各自的义务，签订本合同，以兹共同信守执行。 第一条 甲方加工定作物的名称、材料、规格、质量、数量、加工费 备注：如乙方需要增加委托加工成品数量，可以传真或其他书面方式通知甲方，该传真或其他书面方式通知经送达甲方， 视为本合同的有效附件。 第二条 委托加工方式 1、甲方包工包料。加工成品所需的所有原辅料、技术设备、工人等均由甲方提供。 2、乙方须向甲方提供加工成品的样本；甲方必须按照该样本进行加工，所提供的成品必须与该样本相符合。 第三条 加工成品的质量要求 1、甲方加工成品的厂房、设备、技术条件等应符合国家相关生产标准。 2、甲方交付的成品须为合格品，符合乙方要求的质量标准。 2 / 14 3、甲方须按照方式进行产品包装。 第四条 加工成品的交付时间、交货方式与地点、运费承担 1、交付时间：。 2、交货方式与地点：甲方负责将加工成品运送至位于 的乙方总仓库，由乙方派人验收。 3、运费承担：运费由甲方承担。 第五条 产品的验收 1、验收时间：甲方将加工成品送至乙方总仓库后，由乙方派人验收。 2、验收方法及验收标准：参照双方约定的质量标准执行；乙方经检验合格的，应办理提货签收手续，该提货签收单为本合同的有效附件。 3、验收的内容：产品的品种、规格、包 装、质量、数量等相关项目。 第六条 验收异议的提出与处理 1、乙方在验收过程中，如果发现产品的品种、规格、包装、质量、数量等相关项目不符合 国家规定或合同约定的，有权向甲方提出并要求甲方及时作出退货或退换等有效处理。 2、甲方在接到乙方的异议后，应在 日内予以确认3 / 14 并负责退货或退换处理。 第七条 加工费支付时间与支付方式 1、甲方以包工包料的形式为乙方加工生产，加工生产所需的原辅料费用、包材费用、水电费、工人工资等由甲方承担。乙方 只须支付甲方加工成品的加工费用。 2、支付方式，按以下第项执行： 现金支付； 银行转帐。 3、支付时间：以月结方式支付，乙方于每月 30 日前向甲方支付上一个月的加工费用。 第八条 双方的权利和义务： 1、 甲方的权利和义务 甲方应当具备符合国家及行业规定的生产资质； 甲方负责回复乙方的生产计划和生产订单； 甲方保证按乙方的质量要求、生产计划和生产订单及时组织生产并进行产品质量控制，保证乙方正常生产需要 ；如乙方认为必要时，甲方应接受乙方的监督； 甲方根据相关质量标准、质量文件向乙方提供产品质量检验方法和相关检验报告文件； 甲方须依照约定的交货时间把加工成品配送到乙方总仓库，如有变动必须提前三天书面通知乙方并征得乙方同意； 4 / 14 乙方未付清到期加工费用而向甲方继续增加订货单的，甲方有权停止加工乙方委托加工的产品，因此造成的乙方损失与甲方无关。 2、 乙方的权利和义务 乙方负责提供加工所需的样本； 乙方如果需要增加委托加工成品数量，可提前 日以传真或其他书面方式通知甲方，并在通知中注明要求到货的日期；甲方自接到该传真或其他书面通知之日起 日内未以书面形式答复乙方的，视为接受乙方新增加的订单。该条款的适用应当以乙方支付完到期加工费用为前提； 乙方负责对加工成品进行验收和对发货流程管理。乙方对于验收不合格的或确因甲方在生产加工过程造成的有质量问题的产品，有权要求退货或退换。 第九条 违约责任 甲方未严格按国家有关质量标准生产加工导致产品不合格的，乙方有权拒绝验收，因此所造成损失由甲方承担； 因产品 包装不符合合同约定或包装不善导致产品损失的，该损失由甲方承担； 在产品保质期内，乙方使用、销售利用甲方所提供的加工成品包装商品，造成乙方或第三方人身、财产损失，经调查确因甲方产品存在质量问题引起的，该损失由甲方承担； 5 / 14 产品在政府相关部门的抽查检验中被认定为不合格或因甲方原因造成质量事故的，甲方负全部责任并赔偿相应损失。 第十条 不可抗力 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失， 在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 第十一条 合同期限 本合同有效期限自 年 月 日起至 年 月 日止，合同到期后可根据实际情况另行协商合同续订事宜。本合同有效期限届满后，乙方以传真或其他书面方式向甲方增加订单并经甲方接受的，自甲方以书面形式作出接受表示之日起，本合同有效期限自动延长一年。 第十二条 争议解决方式 本合同项下发生的争议，甲乙双方可协商处理，若协商不成，双方均可向合 同履行地的人民法院提起诉讼。 第十三条 其他约定 1、双方约定并确认，在合同有效期内，合同解除应由一方提前 天以书面形式提出，经另一方同意确认后，方可解除。 6 / 14 2、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充协议；本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。 3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签章之日起生效。 甲 方 ： _ 乙 方 ：_ 住所地：_ 住 所 地 ：_ 电话：_ 电话：_ 开 户 银 行 ：_ 开户银行：_ 帐 号 ：_ 帐号 ：_ 代 表 人 ：_ 代 表 人 ：_ 合同管理制度附件十一： 加工承揽合同 合同编号： 定做方： 承揽方： 7 / 14 1 双方封样标准。本合同中涉及的产品，乙方应于 年 月 日制做样品交于 甲方，经甲方认可后签字封样，封样人为甲方的代表 和乙 方的代表 ，封样样品共 份，保存于 处。 2、为保证乙方加工产品的质量，乙方同意以甲方应付乙方加工费的百分之 作为乙方的质量保证金，此保证金自甲方向乙方支付加工费时由 甲方预先扣除。 3 41 甲方可预付乙方元作为购料款，购料款于年 月 日支付乙方。 2、原材料由 方负责运至乙方位于的仓库内，该运输费用由 方承担，从乙方仓库运至乙方加工车间的费用由乙方承担。 3、甲方提供原材料的，乙方在收到甲方原材料后应进行验收，符合约定质量标准的由乙方为甲方出具验收合格证明，乙方应对其后所加工的产品承担产品质量责任。如甲方提供的原 材料不符合约定标准，乙方应书面通知甲方，如甲方同意继续使用该原材料的，则乙方就用该原材料所加工的产8 / 14 品不负原材料方面的产品质量责任。但非原材料造成的产品质量责任仍由乙方承担。如甲方不同意继续使用该原材料，甲方应重新补足质量合格的原材料，交货期也相应的顺延。乙方自购原材料的，乙方应对原材料质量负责，并对其后所加工的产品质量负责。 4、甲方提供原材料的，乙方应本着节约的原则使用甲方所提供的原材料，不得超过定额 总价值的 向甲方支付违约金。 第五条：交付和验收 1、交货方式： 2、交提货地点： 3、交货日期： 4、运输费的承担： 5、包装方式及费用承担： 6、验收时间：甲方必须于乙方交货后 个工作日内完成产品质量验收。验收合格的 71 28121 料损失、甲方因此批货物不能如期向零售商交付所赔偿零售商的损失及由此所引起的其他一切甲方损失。 2、对于甲方拒收的不合格产品，乙方应销毁或予以分解，不得使该批商品流向市场，更不得以甲方代理或注册的商标流向市场，否则乙方应向甲方支付流入市场该产品价9 / 14 值倍的违约金，造成甲方经济及声誉损失超过违约金数额的还应赔偿甲方损失。 3、乙方交付定做物或完成工作的数量少于合同规定，甲方仍然需要的，乙方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交部分甲方不再需要的，甲方有权解除合同，因此造成的损失由乙方负责赔偿。 4、乙方未按合同规定包装定做物，需返修或重新包装的，乙方应当负 责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。 5 百分之 向甲方偿付违约金。逾期 15 6 工作部分加工费总额的 _%7 8 当偿付甲方因此造成的损失。 9 10 分的损失。 第八条 甲方的违约责任 1、变更定做物的数量、规格、质量或设计的，如乙方已经进行了生产加工则方应如数接受乙方已生产加工之产品，未生产加工的部分乙方应当予以变更，因此造成的加工 费的增减双方应另行约定。 2、单方解除合同的，偿付承揽方的未履行部分加工费总值的 _%的违约金。 承揽合同纠纷】承揽合同案件的特点和难点 10 / 14 顺义法院通过 XX 年 12 月至 2016 年 6 月该院受理的211 件承揽合同进行调研发现，在市场经济条件下，供大于求的矛盾同样存在于加工、承揽交易活动中。定作方利用其优势地位，在掌握着起草合同主动权的情况下，无故拖延或恶意拒绝给付款项。在调研的承揽合同纠纷中，绝大多数纠纷起源于定作方拖欠价款，承揽方要求定作方给付价款。该类案件呈现以下“四多” 特点。 一是反诉案件多。在定作方被起诉后，其基于正常合理的抗辩也好，基于寻找借口也好，诸多案件的定作人在答辩时均提出承揽人交付的工作成果不符合约定或质量不合格。大量定作方据此提出反诉，要求承揽人赔偿因质量瑕疵造成的经济损失。 二是管辖异议多。根据民事诉讼法的相关规定，合同纠纷的管辖地为被告住所地或加工行为地。因此，承揽人在起诉时，往往以加工行为地在其公司或工厂为由，选择向自己住所地法院起诉。定作人在应诉后，或基于法律的规定提出加工行为地并非原告住所地，或基于无故拖延时间，或基于获得收 集反诉或抗辩证据的时间，或基于在协商过程中作为原告让步的条件，提出管辖权异议，要求将案件移送被告住所地法院审理。 三是鉴定多。在承揽合同纠纷中，基于定作人往往提出质量瑕疵的抗辩或者据此反诉，因此承揽人交付的工作11 / 14 成果是否符合约定就成为争议焦点。诉讼中，鉴于定作人提供的证据不足以证实质量存在缺陷，因此，或基于被告的申请，或基于法院的释明，就质量问题组织鉴定。 四是承揽人胜诉案件多。在承揽合同纠纷案件中，定作人未提出质量异议的，要么拒绝出庭应诉，要么以资金短缺为由进行抗辩 ;绝大多数定作人均 以质量异议进行抗辩或反诉。但审理中发现，定作人据以主张质量异议的证据非常有限，虽然启动鉴定程序，但因客观因素往往导致鉴定不能。因此，承揽人的诉讼请求被法院支持的案件较多。 同时，审理承揽合同纠纷案存在以下四个难点： 一是承揽合同与买卖合同混淆。承揽合同纠纷案件的审理中，当事人提交的合同名称表述相当混乱。有些合同的名称虽然记载为加工定作合同，但是根据合同内容，实质上是买卖合同 ;有些合同名称为购销合同，但实质上是承揽合同。对合同关系定性不准，可能导致管辖法院的确定错误、违约责任的认定错误 等。 二是管辖混乱。在承揽合同纠纷案件中，依职权移送管辖、被告提出管辖异议裁定移送或驳回申请、指定管辖的标准都不统一。民事诉讼法规定承揽合同的履行地为加工行为地，正是该规定造成了管辖法院的确定混乱。在承揽人作为原告起诉的案件中，绝大多数承揽人选择原 告住所地作为管辖法院。但是，加工行为地并非理所12 / 14 当然是原告住所地。有些承揽人有自己的公司，还有工厂，可能在公司住所地以外的工厂加工 ;有些承揽人可能直接在公司住所地以外的工程所在地等地方实施加工行为 ;有些加工行为可能就发生在被告处。还有些持续加 工行为，如何确定履行地成为难题。比如钢结构加工问题，承揽人在其公司对钢材进行了一些初步加工处理，再运往被告工程所在地，继续深加工，进行除锈、喷漆、焊接等，此时的原被告住所地均为合同履行地。 三是抗辩和反诉的界限模糊。承揽合同纠纷案件审理中，定作人往往提出承揽人交付的工作成果不符合约定，据此作为拒绝支付款项的理由。此时不同案件发现了不同的处理结果，有些判决以被告未提出反诉为由不予处理，有些判决将其作为抗辩予以处理，有些案件经法院释明后被告提起了反诉。 四是鉴定困难。在定作人提出质量瑕疵 的案件中，定作人主张质量瑕疵的证据不足，承揽人又主张质量合格，因此鉴定成为必经程序。但是，鉴定存在以下困难：第一、在收集检材时发现，定作人主张的工作成果，往往遭到原告的否认，称并非原告所加工，被告亦无充足的证据证明确系原告所加工。第二、某些涉及鉴定的技术问题，无法确定鉴定机构，或者目前的技术水平根本无法检测。第三、双方当事人在合同中未约定质量的标准，鉴定时依据国家标准还是13 / 14 行业标准，是什么样的行业标准，还是当事人特别约定的标准成为争议。 针对上述情况，该院提出如下对策和建议： 一是准确 认定承揽合同的性质。买卖合同在订立时是以发生所有权的转移为目的，而承揽合同在订立时是以获得特定的工作成果为目的 ;买卖合同中没有原材料的特别约定，质量要求只针对生产出来产品而言，而承揽合同中定作人可以明确对原材料选用要求，签订承揽合同时相应的物品尚不存在。 二是统一管辖标准。对于加工行为地的确定，必须听取定作人的意见。承揽人提出在自己公司所在地加工，被告没有异议的，确定加工