全文预览已结束
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
起诉状原告人:xx 身份证号:xxxxxxxxxxxxxxx 被告人:xxxx建筑装饰工程有限公司地址:鞍山市铁西区朗庭国际商铺 代表人 xx诉讼请求:1. 要求被告人偿还原告代为垫付资金5740元2. 要求被告人偿还原告前期支付用于xxxxx4-1-402装修的费用中被告未施工款项,合计金额8422.8元.3. 要求被告人支付违约金:1806元4. 诉讼费用由被告承担事实与理由:原告与被告于2017年8月26日签定家庭装修施工合同,原告分别于2017年8月28日支付27950元、2017年10月5日支付13760元给被告用于xxxxx4-1-402工地的装修。 2017年8月26日被告开始对原告的位于xxxxxx4-1-402房屋进行装修.装修期间被告对装修工程监理不到,导致力工多次返工,对装修工程造成严重拖延,木工偷工减料,无故延误工期。10月22日木工完工,开始预约刮大白,但直到10月31日还未开工,最后联系东鸣装修公司老板xxx,说给找人协调,后监理xxx又说我家可以自己找人刮大白,工钱他们公司给付;要不就要再等一星期 ,等他们公司有人了再干,我问他这料钱和工钱怎么算,监理xxx说他们公司经理说了人工4240元、料钱他们只出1300元,等大白活完事了,xxx给大白工工钱,或直接把钱给我,让我给大白工钱,料钱也到时候一起给。后来我又和xxx公司经理xxx确认,都认可.我就自己找了工人,自己买料开始干活了。2017年12月5号我再次联系监理xxx,告诉他我家可以干下一项工种了,就是石膏线,还有大白工人干完活了,需要xx支付我事先说好的大白人工,料钱,搬运费共计5740元.监理说好的,他马上联系。第二天我又问xxx哪天给我干活,xxx说得等他的经理xxx找人才能干。说人都是他找的,可能忙。我又开始等,到了12月8日我又联系xxx告诉他我家沙发到了,可石膏线没上没法放,让他9号去安石膏线,他又说得等经理xxx同意,现在不能干。我又问了鞍山经理xxx,刘总说问问情况, 就一直没有结果.我于12月11日去鞍山xx问情况,接待我的是xxx,他说我家装修钱超了,所以干不了,我很纳闷,合同是你们预算的,老板xx签的,我没有加任何项目,你的工钱超了和我业主有何关系?我开始追要我先期垫付的大白等费用5740元。xxx说等等,现在没钱,我说那先给我干活,我家工期都超半个月了,还有那么多活没干,刘总也说等等。直到现在,xx既没给我5740元。也不给我干活.按照合同约定,被告拖延工期7天以上可以解除合同,我现在要求解除合同,同时xx装修公司支付我前期垫付5740元、我已付的但未施工的资金8422.8元、违约金1806元(每日合同金额千分之2 共21天)、支付一切诉讼相关费用.我要求依法维护我的合法权益,特依法向贵院提起诉讼,请依法判决此致鞍山市
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年外籍培训老师聘用合同(二篇)
- 2024年深圳市住房租赁合同范文(二篇)
- 2024年花卉盆景租摆合同模板(二篇)
- 2024年城镇个人房屋租赁协议(2篇)
- 2024年二手房屋买卖合同格式范本(六篇)
- 2024年个人租车合同格式范文(2篇)
- 2024年船舶租赁合同标准样本(四篇)
- 2024年中外经营合资协议(二篇)
- 2024年工程咨询服务合同范本(二篇)
- 2024年养殖合作协议(二篇)
- 2024届大湾区普通高中毕业年级联合模拟考试 (二)二模英语试卷
- 小学劳动教育月活动方案
- 微播易-2024年AI营销应用解析报告
- MOOC 光影律动校园健身操舞-西南交通大学 中国大学慕课答案
- SJG 148-2024 桥梁结构健康监测技术标准
- 2024年江苏盐城市国有资产投资集团有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 上海高考现代文考点分析
- 井式回火炉安全操作规程(4篇)
- 超市生鲜经营管理手册
- 工程施工合同履约课件
- 新译林版高一必修三单词表全套
评论
0/150
提交评论