一级建造师《建设工程法规及相关知识》精准试题

学建筑，考建造师到 鸭题 com 库 YaTiKu.做精准试题 ，更多押题资料下载 全国客服电话 400-9904123 一级建造师 建设工程法规及相关知识精准试题 一、单项选择题（每题 1 分） 第 1 题 项目经理张某在执业工作中因重大责任事故罪被判处有期徒刑三年，刑期自2005 年 3 月 1 日起算。服刑期间，张某认真接受改造并利用空闲时间学习工程管理知识。出狱后，张某参加了国家一级建造师执业资格考试并顺利通过，取得资格证书。 根据有关规定，张某只能在（ ）之后申请注册才有可能被批准。 A.2008 年 3 月 1 日 B.2010 年 3 月 1 日 C.2011 年 3 月 1 日 D.2013 年 3 月 1 日 正确答案： D, 第 2 题 根据法的形式，建设工程安全生产管理条例属于（ ）。 A.法律 B.地方性法规 C.部门规章 D.行政法规 正确答案： D, 第 3 题 在项目施工中，甲施工单 位的项目经理李某为收取高额回扣，从乙供应商处购进一批质次价高的建筑材料，后被建设单位检查发现，于是要求甲施工单位返工，导致甲施工单位遭受重大损失。则该损失应由（ ）承担。 A.李某与建设单位 B.李某与乙供应商 C.李某与甲施工单位 D.甲施工单位与乙供应商 正确答案： C, 第 4 题 在下列与建设工程有关的法律关系中，属于合同之债的是（ ）。 A.施工现场的塔吊倾倒砸伤行人 B.供应商向 施工单位交付的建筑材料出现短少 C.建设单位因工作疏忽误将付给甲承包商的工程款汇入了乙承包商的账号 D.施工单位主动派人帮助建设单位抢救失火仓库中的物资 正确答案： B, 第 5 题 甲建设单位与乙施工单位于 2008 年 4 月 1 日签订施工合同，于 2008 年 4 月 5日进行备案，工程开工时间为 2008 年 6 月 1 日 ，竣工时间为 2009 年 6 月 1 日。合同约定工程竣工时，甲方向乙方支付工程款的时间为 2009 年 9 月 1 日。但甲建设单位并未按时支付工程款，乙施工单位于 2010 年 1 月 1 日向甲建设单位催要工程款，甲建设 单位应允最迟于 2010 年 6 月 1 日付清全部工程欠款。则乙施工单位主张该部工程欠款的诉讼时效届至于（ ）。 A.2011 年 7 月 1 日 B.2011 年 9 月 1 日 C.2012 年 1 月 1 日 D.2012 年 6 月 1 日 正确答案： D, 第 6 题 在保证项目完整性的前提下，甲建设单位将工程的设计业务分别委托给了乙、丙两家设计单位，并选定乙设计单位为主体承接方，负责整个工程项目设计的总体协调。关于该项目的设计责任，下列说法中，正确的是（ ） A.丙设计单位直接对甲建设单位负责 B.丙设计单位仅对乙设计单位负责 C.乙设计单位就整个项目的设计任务负总责 D.乙、丙设计单位对甲建设单位承担连带责任 正确答案： A, 第 7 题 当事人的下列工程承发包行为中，违反建筑法规定的是（ ）。 A.两个不同资质等级的施工单位共同承包某建筑工程 B.建设单位将某工程的设计与施工分别发包给两个承包单位 C.分包单位将所承包工程的劳务部分分包给某劳务公司 D.经建设单位同意，总承包单位同意将主体工程的施工分包给其他施工单位 正确答案： D, 第 8 题 某建设项目的施工单项合同估算价为 1000 万元人民币，但在施工中需要采用专有技术，该项目施工（ ）方式发包。 A.应当采用公开招标 B.应当采用邀请招标 C.应当采用议标 D.可以采用直接委托 正确答案： D, 第 9 题 甲建筑公司承包的某工程在施工期间由李某担任项目经理。在施工过程中，由于李某管理的工人王某行为不当，致使乙公司车辆被砸坏。则乙公司可向（ ）要求赔偿。 A.王某 B.甲公 司 C.李某 D.甲公司法定代表人 正确答案： B, 第 10 题 在某建设项目的招标过程中，甲、乙、丙三家施工单位签订联合投标协议，决定组成联合体以一个投标人的身份进行投标。评标结束后，该联合体接到了中标通知书，但经三个单位重新认真测算，发现该项目投标价过低，于是决定放弃该项目，导致招标人不得不重新组织招标、工程竣工日期延后。下列关于联合体承担法律责任的说法中，正确的是（ ）。 A.由于尚未签订正式书面合同，招标人应当退还招标保证金 B.投标保证金超过实际损失的，超过 部分应予退还 C.损失超过投标保证金的部分，不再承担赔偿责任 D.损失超过投标保证金的部分，联合体各方仍应承担连带赔偿责任 正确答案： D, 第 11 题 根据我国现行规定，下列关于招投标程序的说法中，正确的是（ ）。 A.开标时间应于投标截止日之后 B.评标应当在公开的情况下进行 C.中标通知书仅送达中标人即可 D.评标委员会成员的名单在评标结果确定前应当保密 正确答案： C, 第 12 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分 类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 在某工程项目的评标过程中，甲施工单位的投标报价为 5000 万元，但考虑其工期提前可获得 200 万元奖励，评标价定为 4800 万元。甲施工单位中标后，招标人要求其降低报价，甲施工单位出于长期合作的考虑同意了招标人的要求，双方最终按照 4900 万元的价格签订了施工合同。后双方因工程款的结算产生纠纷，为此甲施工单位将招标人诉至法院。根据有关司法解释，该工程的竣工结算价格应为（ ）。 A.4700 万元 B.4800 万元 C.4900 万元 D.5000 万元 正确答案： D, 第 13 题 在某政府投资项目的招标过程中，招标人于 2012 年 4 月 1 日向中标人发出中标通知书。根据现行法律规定，招标人应在（ ）前向有关部门提交招标投标情况的书面报告。 A.2012 年 4 月 15 日 B.2012 年 5 月 1 日 C.2012 年 5 月 15 日 D.2012 年 6 月 1 日 正确答案： A, 第 14 题 某工程项目进行招标，甲建筑公司中标并签订了合同，向招标人交纳了 20 万元的履约保证金。 在合同履行过程中，由于甲建筑公司工作不当，给建设单位造成了 23 万元损失。则建设单位在扣除履约保证金后，还可要求甲建筑公司赔偿（ ）万元的经济损失。 A.3 B.20 C.23 D.43 正确答案： A, 第 15 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 根据安全生产法的相关规定，下列不属于对生产经营单位安全生产保障方面要求的是（ ）。 A.依法参 加职工工伤保险 B.安排职工定期进行健康检查 C.安排用于安全生产培训的经费 D.设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员 正确答案： B, 第 16 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 甲建筑公司委托乙物流公司将部分建筑材料由某仓库运至施工工地，却无法按照约定时间支付运费，则乙物流公司可以依法主张（ ）以实现债权。 A.质权 B.留置权 C.抵押权 D.撤销权 正确答案： B, 第 17 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 根据安全生产法的规定，属于生产经营单位安全生产管理人员的职责的是（ ）。 A.组织制定安全生产操作规程 B.健全本单位安全生产责任制 C.对安全生产状况进行经常性检查 D.组织实施生产安全事故应急救援预案 正确答案： C, 第 18 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模 拟预测题 ) 单项选择题 某工程的地下隐蔽部分施工已出现重大安全隐患，安全生产监督管理部门已下达停产整改的通知。在该安全隐患尚未排除前，项目经理王某却要求作业人员继续施工。在此情形下，作业人员可以依法行使（ ）。 A.知情权 B.拒绝权 C.紧急避险权 D.要求赔偿权 正确答案： B, 第 19 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 根据国务院建设工程安全生 产管理条例的规定，下列关于施工单位安全生产责任的表述中，不正确的是（ ）。 A.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍 B.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物应采取专项保护措施 C.施工单位应当设立安全生产管理机构，配备兼职安全生产管理人员 D.施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全保护服装 正确答案： C, 第 20 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 某建设项目施工合同于 2012 年 6 月 5 日签订，该工程的开工报告于 2012 年 6 月 15 日批准，工程于 2012 年 7 月 10 日正式开始施工。则根据现行规定，建设单位最迟应于（ ）前将安全施工措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。 A.2012 年 6 月 15 日 B.2012 年 6 月 30 日 C.2012 年 7 月 10 日 D.2012 年 7 月 15 日 正确答案： B, 第 21 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择 题 某建设工程的总承包单位甲建筑公司在安全生产例行检查中发现，由乙公司进行分包的部分工程施工存在安全隐患，于是要求乙公司停工整改，但是遭到乙公司拒绝，最终酿成重大事故，给建设单位造成 50 万元经济损失。则关于该安全生产责任的承担，下列说法错误的是（ ）。 A.建设单位有权要求甲建筑公司承担全部 50 万元损失 B.建设单位有权要求乙公司承担全部 50 万元损失 C.建设单位有权要求甲建筑公司承担 30 万元损失，乙公司承担 20 万元损失 D.建设单位只能要求乙公司承担主要责任，赔偿 40 万元损失，其余部分由甲 建筑公司承担 正确答案： D, 第 22 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 根据安全生产许可证条例的规定，安全生产许可证的有效期和期满后可以延长的期限是（ ）。 A.分别为 3 年和 1 年 B.分别为 3 年和 2 年 C.均为 3年 D.均为 2 年 正确答案： C, 第 23 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择 题 某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是（ ）。 A.应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任 B.应由总承包单位对建设单位承担责任 C.应由分包单位对建设单位承担责任 D.由建设单位自行承担责任 正确答案： A, 第 24 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 根据国务院建设工程质量管理条例 的规定，下列关于施工单位质量责任的表述中错误的是（ ）。 A.履行工程质量保修义务 B.按图施工，不得偷工减料 C.办理施工许可证时同时办理工程质量监督手续 D.对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验 正确答案： C, 第 25 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 甲建筑公司承包施工的某工程项目，在工程竣工交付使用后的第 4 年由于屋面防水工程施工质量缺陷，导致建设单位乙公司直接经济损失 15 万元 ，维修恢复费用 20 万元。则根据建设工程质量管理条例的规定，对于乙公司的损失，甲建筑公司应当（ ）。 A.不承担任何费用 B.仅承担直接损失费用 15 万元 C.仅承担维修恢复费用 20 万元 D.既承担直接损失费用 15 万元又承担维修恢复费用 20 万元 正确答案： D, 第 26 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 根据建设工程安全生产管理条例的规定，在施工过程中，由于监理工程师指令 有误导致现场停工，则关于施工现场应采取的安全措施的说法中，正确的是（ ）。 A.应由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担 B.应由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担 C.应由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担 D.应由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担 正确答案： D, 第 27 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 根据实施工程建设强制标准监督规定的规定，如果在工程建设中拟 采用新技术、新工艺、新材料不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请（ ）组织专题技术论证并报批准标准的建设行政主管部门审定。 A.施工单位 B.建设单位 C.工程质量监督部门 D.设计单位 正确答案： B, 第 28 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 根据实施工程建设强制性标准监督规定，强制性标准监督检查的内容不包括（ ）。 A.工程项目是否达到优良标准 B.技术人员是否熟悉、掌握强制性标准 C.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定 D.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定 正确答案： A, 第 29 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 根据我国现行有关节约能源的规定，施工单位在施工场地的照明用电设计应以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（ ）。 A.倍 B.1 倍 C.50% D.20% 正确答案： D, 第 30 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 根据环境保护相关法规，需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起（ ）内，向环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。 A.个月 B.个月 C.个月 D.个月 正确答案： C, 第 31 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟 预测题 ) 单项选择题 根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，建筑意外伤害保险的保险费应当由（ ）支付。 A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.建设行政主管部门 正确答案： B, 第 32 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 某建设项目的施工合同于 2012 年 6 月 5 日生效， 6 月 15 日开工建设，施工单位为现场施工人员办理了意外伤害保险。该保险合同于 2012 年 6 月 10 日生效，施工人员 赵某于 2012年 7 月 20 日进场施工，则该意外伤害保险期限自（ ）起至该工程竣工验收合格日止。 A.2012 年 6 月 5 日 B. 2012 年 6 月 10 日 C.2012 年 6 月 15 日 D. 2012 年 7 月 20 日 正确答案： C, 第 33 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 下列情形中，属于用人单位可以解除劳动合同，但应提前日以书面形式通知劳动者的是（ ）。 A.劳动者因工负伤，尚在规定的医疗期内 的 B.劳动者因工负伤并被确认丧失劳动能力 C.劳动者因患职业病被确认丧失劳动能力 D.非因工负伤医疗期满后，不能从事原工作和用人单位另行安排的工作 正确答案： D, 第 34 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 职工崔某与甲建筑公司签订一份为期年的书面劳动合同，合同生效日期为 2010 年 1 月10 日。 2011 年 9 月 10 日，崔某因调动工作与甲建筑公司发生争议。则根据劳动法的规定，崔某应于（ ）前向当地劳动争议仲裁 委员会申请仲裁。 A.2011 年 10 月 10 日 B.2011 年 11 月 10 日 C.2011 年 12 月 10 日 D.2012 年 9 月 10 日 正确答案： D, 第 35 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 根据文物保护法的规定，在文物保护单位的保护范围内可以进行的作业是（ ）。 A.爆破 B.修缮 C.钻探 D.挖掘 正确答案： B, 第 36 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 在城市市区范围内，建筑施工工程可能产生噪声污染的，施工单位必须在开工（ ）前向所在地县级以上环境行政主管部门申报该工程采取的环境噪声污染防治情况。 A.15 日 B.30 日 C.60 日 D.90 日 正确答案： A, 第 37 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 根据消防法的规定，按照国家工程建筑消防技术标准进行消防设计 的建筑工程竣工时，必须经（ ）进行消防验收。 A.建设行政主管部门 B.公安消防机构 C.工程质量监督机构 D.建设行政主管部门和公安消防机构共同 正确答案： B, 第 38 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 根据建设工程安全生产管理条例的规定，某施工单位对于施工现场临时设施的设置正确的是（ ）。 A.为方便施工管理，将施工现场的办公区直接设置在作业区 B.为加快施工进度，将员工生活区 紧邻作业区设置 C.为解决临时困难，将员工宿舍安排在未竣工的建筑物内 D.为保证安全生产，在员工生活区与作业区之间保持安全距离 正确答案： D, 第 39 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 2009 年 4 月 21 日，某项目施工现场的施工人员周某将赵某头部打伤，当即被送往附近医院进行包扎。次日，经医院检查确诊为轻微脑震荡。经治疗后，赵某于 4 月 28 日出院。 4月 30 日，赵某要求周某赔偿医疗及误工费共计 3000 余元，但被周某拒绝。则 赵某请求赔偿的诉讼时效截止于（ ）。 A.2010 年 4 月 21 日 B.2011 年 4 月 22 日 C.2010 年 4 月 30 日 D.2011 年 4 月 28 日 正确答案： C, 第 40 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定的规定，下列工程试块、试件和材料不属于必须实施见证取样和送检的是（ ）。 A.用于承重墙体的砌筑砂浆试块 B.混凝土 中使用的掺加剂 C.用于拌制砌筑砂浆的水泥 D.屋面使用的防水材料 正确答案： B, 第 41 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 某工程项目招标后，中标的施工单位拒不履行与招标人签订的合同，导致招标人不得不重新招标。下列关于施工单位法律责任的说法中错误的有（ ）。 A.由于不可抗力造成合同无法履行的，施工单位无需承担法律责任 B.招标人实际损失超过履约保证金的部分，施工单位无需承担赔偿责任 C.如施工单位未提交 履约保证金，仍应承担赔偿责任 D.招标人实际损失未超过履约保证金的，施工单位应以履约保证金承担赔偿责任 正确答案： B, 第 42 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 根据我国安全生产法的规定，下列关于建设项目安全设施的表述中，错误的是（ ）。 A.安全设施投资应当纳入建设项目概算 B.所有建设项目必须进行安全条件论证和安全评价 C.建设项目的施工单位对安全设施的工程质量负责 D.安全设施必须与主体工程同时设计 、同时施工、同时投入生产和使用 正确答案： B, 第 43 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 根据合同法的规定，撤销要约的通知应当在（ ）到达受要约人。 A.双方订立书面合同之前 B.要约人实际履行合同之前 C.受要约人发出承诺通知之前 D.受要约人发出的承诺通知到达要约人之前 正确答案： C, 第 44 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真 题 模拟预测题 ) 单项选择题 2012 年 8 月 1 日，为筹措资金清偿工程款，建设单位甲公司在当地报纸刊登广告，称 “ 我公司欲以低价出售桑塔纳轿车 10 部，每台售价 50000 元，有意购买者三日内到我公司付款即可提车 ” ，乙公司看到该广告后，于 2012 年 8 月 3 日携带现金支票到甲公司购车，但被告知 “ 车已售完 ” 。则下列说法正确的是（ ）。 A.甲公司所发广告属于要约邀请，甲公司不向乙公司承担任何赔偿责任 B.甲公司所发广告属于要约，甲公司应向乙公司承担违约责任 C.甲公司所发广告属于要约，甲公司应向乙公司承担 缔约过失责任 D.甲公司所发广告属于要约，但甲公司并无过错，不应向乙公司承担违约责任 正确答案： B, 第 45 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 甲施工企业向乙水泥厂发出通知 “ 我方欲以 400 元 /吨的价格购买 425#水泥 100 吨，有意者请于 7 日内回复 ” ，乙水泥厂在第三天即向甲施工企业回复电传 “ 完全同意你方报价，但由于货源紧张，只能发货 60 吨 ” 。则根据合同法的规定，乙水泥厂的回复属于（ ）。 A.承诺 B.新要约 C.要约邀请 D.交叉要约 正确答案： B, 第 46 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 甲公司向乙施工企业发出要约 “ 我公司现有 25#螺纹钢 50 吨，单价 3200 元，运杂费 10000元，买方应于 6 月 10 日前付清全部款项，我公司将于货款收齐后 10 日内发货。 5 月 31 日前回复有效 ” 。乙施工企业无意购买，遂将此信息转告了丙施工企业。丙施工企业于 5 月25 日电告甲公司表示完全接受其要约。至此，甲公 司与丙施工企业之间（ ）。 A.合同成立 B.合同不成立 C.乙施工企业同意后合同才成立 D.登记备案后合同生效 正确答案： B, 第 47 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 2012 年 5 月 1 日，甲、乙公司签订一份施工合同。在合同履行过程中，甲乙双方于 8 月1 日发生争议，甲公司于 8 月 20 日单方要求解除合同。乙公司不同意，遂根据合同中的仲裁条款向仲 裁机构申请仲裁，仲裁机构于 9 月 1 日裁决该合同为无效合同。则该施工合同自（ ）无效。 A.2012 年 5 月 1 日 B.2012 年 8 月 1 日 C.2012 年 8 月 20 日 D.2012 年 9 月 1 日 正确答案： A, 第 48 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 为偿还甲水泥厂的货款，乙钢厂将一批钢材抵给甲，甲水泥厂将这批钢材卖给丙施工企业。根据相关规定，甲水泥厂与丙施工企业间的钢材买卖合同（ ）。 A.因甲水泥厂超越经营范围而无效 B.因甲水泥厂超越经营范围而可撤销 C.虽然甲水泥厂超越经营范围但有效 D.因甲水泥厂超越经营范围而效力待定 正确答案： C, 第 49 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 甲建设单位与乙施工企业订立的施工合同中，约定有由乙施工企业垫资施工的条款，则该合同的效力是（ ）。 A.因乘人之危而无效 B.因以合法形式掩盖非法目的而无效 C.垫资条款无效，其他合同条款有效 D.垫资条款有效，合同其他条款有效 正确答案： D, 第 50 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 在某私人投资项目的建设中，甲施工企业要求乙供应商对双方已经协商一致的材料价格再减让 10%，否则，下半年及以后的订单不再给乙供应商，乙供应商无奈表示同意。根据合同法的规定，甲乙之间买卖合同的效力是（ ）。 A.依法有效 B.因显失公平而无效 C.因胁迫而无效 D.因胁迫而可撤销 正确答案： D, 第 51 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 甲施工企业与乙供货商签订的钢材供货合同未约定供货地点及运费的负担，在履行过程中双方也未对此达成补充协议，又无法按照交易习惯和合同其他条款确定。则根据合同法，应当（ ）。 A.由乙供货商送货并负担运费 B.由甲施工企业 自行提货并负担运费 C.由乙供货商送货，甲施工企业承担运费 D.由甲施工企业自行提货，乙供货商负担运费 正确答案： B, 第 52 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 2011 年 2 月 15 日甲建设单位与乙施工单位签订某项目施工合同，合同约定的工期为 1年。在施工合同的履行过程中，甲建设单位于 2011 年 6 月 23 日提出变更合同的要求。后经与施工单位协商， 2011 年 7 月 2 日双方就合同增项工程的计价达成一致。则该部分工程的合同价款应自 （ ）发生变更。 A.2011 年 2 月 15 日 B.2011 年 6 月 23 日 C.2011 年 7 月 2 日 D.2012 年 2 月 15 日 正确答案： C, 第 53 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 甲建设单位与乙施工单位于 2011 年 3 月 10 日签订一份施工合同，乙施工单位于 2011 年 5月 20 日发现，由于甲建设单位隐瞒了施工现场周边的真实地质条件，如果按照合同施工本单位将增加近 30%的施工费用，于是 与甲建设单位协商调整合同价款，但遭到拒绝。根据合同法的规定，乙施工单位若要行使撤销权，必须在（ ）之前向法院或者仲裁机构申请。 A.2011 年 3 月 10 日 B.2011 年 5 月 20 日 C.2012 年 3 月 10 日 D.2012 年 5 月 20 日 正确答案： D, 第 54 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 甲公司将其塔吊出租给乙公司使用，乙公司却将该塔吊卖给丙公司。根据我国合同法的规定，乙公 司与丙公司的塔吊买卖合同属于（ ）合同。 A无效 B.可撤销 C.效力待定 D.可变更 正确答案： C, 第 55 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 甲施工企业于 2012 年 3 月 5 日向发包人乙公司提交了竣工验收报告，比施工合同约定的工期提前了一周，但发包人乙公司却以存在质量缺陷为由拒绝组织验收。双方经认真协商，于 3 月 20 日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于 4 月 10 日出具 了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工时间应为（ ）。 A.2012 年 3 月 5 日 B.2012 年 3 月 12 日 C.2012 年 3 月 20 日 D.2012 年 4 月 10 日 正确答案： A, 第 56 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 甲建设单位和乙施工企业在施工合同中约定 “ 甲方于工程交付使用后 15 日内结清所欠乙方所有工程款 ” 。乙施工企业于 1 月 8 日提交了竣工验收报告， 1 月 12 日工程经验收合格并 于三天后交付甲建设单位使用，但甲方直到 2 月 10 日仍未支付工程欠款。乙施工企业当天将甲建设单位诉至工程所在地法院，要求其支付全部工程欠款并赔偿利息损失，则该工程欠款的利息损失应当从（ ）计付。 A.1 月 8 日 B.1 月 12 日 C.1 月 31日 D.2 月 10 日 正确答案： C, 第 57 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 甲公司与乙银行签订一份借款合同，乙银行要求甲公司提供抵押担保， 根据我国担保法的规定，下列财产可以抵押的是（ ）。 A.土地所有权 B.城市房屋所有权 C.集体土地使用权 D.公立医院的医疗设施 正确答案： B, 第 58 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 在某施工合同的履行过程中，合同双方因工程质量问题发生争议。若在施工合同中包含有仲裁条款，则下列说法中错误的是（ ）。 A.双方当事人可自行协商解决合同争议 B.任何一方当事人可以向仲 裁机构申请仲裁 C.任何一方当事人可向人民法院提起诉讼 D.双方当事人可提请建设行政主管部门进行调解 正确答案： C, 第 59 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 甲公司与乙公司根据合同约定向仲裁机构申请仲裁。根据仲裁法的规定，甲乙双方各自选定了一名仲裁员，并共同选定了首席仲裁员。但仲裁庭在合议时，产生了三种不同意见，则仲裁庭应按（ ）作出裁决。 A.按多数仲裁员的意见 B.按首席仲裁员 C.提 请仲裁委员会 D.提请仲裁委员会主任 正确答案： B, 第 60 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 某市甲区的建设单位将位于本市乙区的建设工程发包给在本市丙区注册登记的施工企业承建，双方在本市丁区签订了施工合同，但合同中未约定发生争议时的管辖法院。在合同履行过程中，双方因工程质量问题产生纠纷，则建设单位可以向该市（ ）区的人民法 院提请诉讼。 A.甲或乙 B.乙或丙 C.丙 或丁 D.甲或丁 正确答案： B, 第 61 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 甲施工企业与乙钢材公司签订一份货值 700 万元的钢材购销合同，合同约定甲施工企业分期付款，最后一笔尾款于 2012 年 8 月 31 日前付清，丙公司在购销合同的保证人一栏加盖了印章。后甲施工企业逾期未付清欠款，乙钢材厂遂于 9 月 20 日向法院提起诉讼。根据担保法的规定，下列有关丙公司保证责任和保证期间的说法中，正确的是（ ）。 A.丙 公司承担一般保证责任，保证期间为自 8 月 31 日起 6 个月 B.丙公司承担一般保证责任，保证期间为自 9 月 20 日起 6 个月 C.丙公司承担连带保证责任，保证期间为自 8 月 31 日起 6 个月 D.丙公司承担连带保证责任，保证期间为自 9 月 20 日起 6 个月 正确答案： C, 第 62 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 施工企业甲公司对于当地建设行政主管部门决定给予其行政处罚不服并进行了申辩，则下列说法中符合法律规定的是（ ）。 A.甲公司系无理狡辩，应当加重处罚 B.当地建设行政主管部门可以拒绝听取甲公司的辩解 C.如经核实甲公司主张的事实成立，则行政主管部门应予采纳 D.甲公司只能向当地建设行政主管部门的上一级行政主管部门申请复议 正确答案： C, 第 63 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 北京市企业甲公司与乙公司签订了一份施工合同，合同中约定 “ 本合同履行过程中发生争议时由北京市仲裁委员会裁决 ” ，则该仲裁协议的效力为（ ）。 A.无效 B.有效 C.效力待定 D.可撤销 正确答案： B, 第 64 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 甲公司与乙公司因发生工程质量纠纷向丙仲裁委员会进行仲裁，结果仲裁庭裁决乙公司承担责任。乙公司认为仲裁庭的某仲裁员在仲裁过程中有受贿行为。则根据仲裁法的规定，乙公司可以（ ）。 A.拒绝执行裁决 B.向当地人民法院起诉 C.向执行法院申 请裁定不予执行裁决 D.向上一级仲裁委员会申诉 正确答案： C, 第 65 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 甲建设单位和乙施工企业在施工合同中约定的工期为 300 天，如乙方延误工期应按照 5000元 /天向甲方支付违约金。工程实际竣工时，乙施工企业拖延工期 10 天，给甲建设单位造成 55000 元的经济损失。于是甲建设单位要求乙施工单位赔偿 55000 元，乙施工企业对此提出异议。该争议属于施工合同（ ）的纠纷。 A.主体 B.质量 C.保修 D.价款 正确答案： D, 第 66 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 下列民事责任的承担方式中，不适用于侵权责任的是（ ）。 A.停止侵害 B.恢复原状 C.支付违约金 D.消除影响、恢复名誉 正确答案： C, 第 67 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的 试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 某政府投资工程的施工合同中约定，工程的总造价为 1600 万元，发承包双方结算时以实际发生的工程量结算，超过部分由承包商自行承担。该工程竣工结算时，发承包双方认可的结算价为 1500 万元，而审计部门经审计后出具的审计结果为 1300 万元。那么，该工程发包人应当向承包人支付的工程款应为（ ）万元。 A.1300 B.1450 C.1500 D.1600 正确答案： C, 第 68 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 根据行政复议法的规定，对于行政机关的下列行为，当事人不能提起行政复议的是（ ）。 A行政调解 B.行政处罚 C.行政许可 D.行政强制措施 正确答案： A, 第 69 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 甲建筑公司的资质等级为二级，但某工程项目的发包人要求承包人具有一级资质，于是甲建筑 公司就借用了乙建筑公司的资质证书承包了该工程。后来，因工程项目质量不合格给发包人造成重大损失。则根据有关规定，应由（ ）承担赔偿责任。 A.甲公司 B.乙公司 C.发包人 D.甲公司和乙公司连带 正确答案： D, 第 70 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 根据建设工程安全生产管理条例的规定，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准，情节严重的，吊销执业资格证书，（ ）不予注册。 A.2 年内 B.3 年内 C.5 年内 D.终身 正确答案： C, 二、多项选择题（每题 2 分） 第 71 题 根据我国现行规定，一级建造师的执业范围包括（ ）。 A.从事项目总承包管理 B.从事建设工程技术经济咨询 C.工程经济纠纷的裁决 D.在施工管理文件签字盖章 E.从事建设工程项目管理服务 正确答案： A,B,D,E, 第 72 题 根据 我国立法法的规定，地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，应当（ ）。 A.由全国人民代表大会常务委员会决定 B.国务院认为应当适用地方性法规时，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决 C.国务院认为应当适用地方性法规时，应当决定在该地方适用地方性法规的规定 D.国务院认为应当适用部门规章时，应当决定在该地方适用部门规章的规定 E.国务院认为应当适用部门规章时，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决 正确答案： C,E, 第 73 题 下列情形中，可使委托 代理关系终止的是（ ）。 A.代理期限届满 B.代理人辞去委托 C.被代理人死亡 D.代理人超越代理权限进行代理活动 E.作为被代理人或者代理人的法人终止 正确答案： A,B,E, 第 74 题 甲、乙二公司联合承包建设某大型建设工程，双方在联合承包协议中约定，如果在施工过程中出现质量问题而遭建设单位索赔，则双方各承担索赔额的 50%。后来在工程施工过程中，由于甲公司的施工技术问题造成质量缺陷并被建设单位索赔 10 万元。则关于建设单位索 赔方式的说法中，正确的是（ ）。 A.建设单位只能向甲公司索赔 10 万元 B.建设单位只能向甲公司索赔 5 万元 C.建设单位可以仅要求甲公司赔偿全部 10 万元损失 D.建设单位可以仅要求乙公司赔偿全部 10 万元损失 E.建设单位可以要求甲乙公司各赔偿 5 万元损失 正确答案： C,D,E, 第 75 题 根据招标投标法的规定，下列工程项目中属于必须招标的工程建设项目的是（ ）。 A.采用特定专利技术的项目 B.建筑艺术造型有特定要求的项目 C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目 D.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 E.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 正确答案： C,D,E, 第 76 题 (在某大型基础设施建设工程的招投标过程中，存在下述现象，其中属于投标人与招标人串通投标的行为有（ ）。 A.招标人向其中的某投标人透露标底 B.投标人借用其他企业资质证书参加投标 C.招标人在投标时递交了虚假业绩证明文件 D.招标人与投标人商定，在投标时压低报价，中标后再给投标人一定的额外补偿 E.招标人在要求某投标人就其投标文件进行澄清 时，故意做引导性提问，促使其中标 正确答案： A,D, 第 77 题 根据消防法的规定，在工程建设中，关于施工单位应采取的消防安全措施，下列说法正确的是（ ）。 A.按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志 B.对消防安全设施每年至少进行一次全面检测 C.保证每年至少进行一次有针对性的消防演练 D.施工单位应制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程 E.施工单位应制定灭火和应急疏散预案 正确答案： A,B,D,E, 第 78 题 根据安全生产法的规定，下 列安全监督检查行为违法的是（ ）。 A.检查时涉及到施工单位的技术秘密 B.进行现场调查并调阅施工单位技术资料 C.为保证安全，要求施工单位购买指定品牌的提升机 D.责令事故现场的施工人员撤离现场 E.检查时未出示有效的监督执法证件 正确答案： C,E, 第 79 题 甲工程监理公司是某工程项目的监理单位，则甲公司监理的依据包括（ ）。 A.该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同 B.建设工程质量管理条例 C.建设工程安全生产管理条例 D.该项目设计单位与建设单位签订的设 计承包合同 E.工程建设标准强制性条文 正确答案： A,B,C,E, 第 80 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 多项选择题 施工单位应对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。对于涉及（ ）工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证和审查。 A.起重吊装 B.地下暗挖 C.高大模板 D.拆除爆破 E.脚手架 正确答案： B,C, 第 81 题 (多项选择题 )(每 题 2.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 多项选择题 施工单位在施工时，应在（ ）等危险部位设置明显的、符合国家标准的安全警示标志。 A.施工现场入口处 B.楼梯口 C.电梯井口 D.现场办公室 E.基坑边沿 正确答案： A,B,C,E, 第 82 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 多项选择题 对于甲施工单位的（ ）等特种作业人员，必须按照国家有关规定 经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。 A.垂直运输机械作业人员 B.安全生产管理人员 C.起重信号工 D.安装拆卸工 E.爆破作业人员 正确答案： A,C,D,E, 第 83 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 多项选择题 在某建设单位办理建设工程竣工验收备案时，根据相关规定应当提交的材料包括（ ）。 A.建设项目开工报告 B.施工图设计文件 C.验收人员签署的竣工验收原始文件 D.施工单位签署的工程质量保修书 E.市政基础设施的有关质量检测和功能性实验材料 正确答案： B,C,D,E, 第 84 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 多项选择题 根据建设工程质量管理条例的规定，建设工程竣工验收应当具备的条件是（ ）。 A.工程的整体质量必须达到优良 B.有完整的技术档案和施工管理资料 C.有施工单位签署的工程质量保修书 D.建设单位已经按照施工合同的约定结清了工程欠款 E.有勘察、设计、施工、监理单位分别签署的质量合格文件 正确答案： B,C,E, 第 85 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 多项选择题 甲公司为购买一批建筑材料向乙公司发出要约，乙公司承诺后，由于市场上建筑原材料价格暴涨而拟撤回承诺。则下列说法中正确的是（ ）。 A.该承诺不能撤回 B.该承诺可以撤回 C.撤回承诺的通知应当在承诺通知到达甲公司之前发出即可 D.撤回承诺的通知应当先于承诺通知到达甲公司即可 E.撤回承诺的通知与承诺通知同时到达甲公司也可撤回 正确答案： B,D,E, 第 86 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 多项选择题 根据我国合同法的规定，当事人所为下列意思表示中属于要约邀请的是（ ）。 A.中标通知 B.寄送的价目表 C.招标公告 D.拍卖公告 E.招股说明书 正确答案： B,C,D,E, 第 87 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 题目 分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 多项选择题 在某工程项目的招投标过程中，招标人甲公司向中标人乙公司发出中标通知后，却与未中标的投标人丙公司签订了施工合同。关于乙公司所受损失，下列说法正确的是（ ）。 A.由于尚未与乙公司签订合同，甲公司不承担对乙公司的赔偿责任 B.甲公司应当承担对乙公司的违约责任，双倍返还乙公司的投标保证金 C.甲公司应当承担对乙公司的缔约过失责任，双倍返还乙公司的投标保证金 D.甲公司应当承担对乙公司的缔约过失责任，返还乙公司的投标保证金 E.乙公司的损 失超过投标保证金的，甲还应当继续赔偿 正确答案： D,E, 第 88 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 多项选择题 在施工合同的履行过程中，承包人有下列（ ）行为的，发包人可以请求解除工程施工合同。 A.将承包的建设工程转包 B.将承包工程的劳务作业部分进行分包 C.已经完成的工程质量不合格，但同意返工 D.将所有施工人员和设备撤离现场并未通知发包人 E.工程延误，在发包人催告的合理期限内仍未完工 正确答案： A,D,E, 第 89 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 多项选择题 根据合同法的规定，下列情形中属于无效合同的是（ ）。 A.一方以欺诈手段订立合同，损害对方当事人利益的 B.当事人恶意串通订立合同，损害集体利益的 C.当事人协商一致订立合同，损害社会公共利益 D.约定的合同条款对当事人的利益显失公平的 E.以合法形式掩盖非法目的的合同 正确答案： B,C,E, 第 90 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 题目 分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 多项选择题 根据合同法的规定，下列合同中属于可撤销合同的是（ ）。 A.一方以胁迫手段订立的合同，损害对方当事人的利益 B.一方以欺诈手段订立的合同，损害对方当事人的利益 C.双方协商订立的合同，违反行政法规的强制性规定 D.当事人双方恶意串通，订立的合同损害第三人的合法权益 E.一方当事人因重大误解而订立的合同 正确答案： A,B,E, 第 91 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟 预测题 ) 多项选择题 根据合同法的规定，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但下列情形除外（ ）。 A.根据合同性质不得转让 B.未经保证人同意的 C.合同为非书面形式 D