10 证据说明

1 证据材料的说明 一、 I 1.1I1.3证据说明 政府有关部门对芍药居小区 2-08 楼工程的合法审批文件和颁发的许可证 二、 I 1.4证据说明 : A. 签约日期 :1993年 4月 20日承包方式 :包工包料 B. 质量等级 :市优质工程 C. 合同造价 :7660440元 D. 违约金 :按工程造价的万分之二交付违约金 E. 合同价款调整 : 1、 本市发的 93年政策性调价文件 ； 2、 概算定额中的参考价暂估价按市定额管理处有关规定调整 ； 3、 钢材、木材、水源有甲方协助联系，提供资源，乙方负责购买、运输、差价由甲方负责，乙方在 4 月 15 日前提出材料的品种、数量、 供应时间。 G.乙方提交竣工图的时间和分数 :接到验收报告 3 天内组织竣工验收。 上述内容说明合同的签约事实并结合其 电子印章 电子签名 电子签名软件 化妆品进货渠道 公文传输系统： 他证据证明被上诉人的违约行为的法律依据和审核意见书的错误。 三、 I 1.5证据说明 证明上诉人按建筑施工合同的规定履行合同规定开工前的义务，而被上诉人未履行合同规定义务，拖延了开工时间。 2 四、 I 1.6证据说明 证 明被上诉人基础工程拖延工期的时间。 五、 I 1.7I 1.8 证据说明 证明上诉人按工程进度履行付款的情况。 六、 I 1.9I 1.10证据说明 通过工程进度表证明被上诉人拖延工期。 七、 I 1.11证据说明 93年 1月 10日甲乙双方及设计单位洽商 2-08楼加层问题。 八、 I 1.12I 1.13证据说明 证明设计委托要求楼高不得超过 20 米及加层限制 2.4 米 .旨在说明按照设计要求 2-08楼楼高不应超过 20米，结合 I 3.1I 3.8证据材料整体进行说明。 九、 I 1.14证据说明 证明上诉人坚持原加层包死价格 130万元的说明。 十、 I 1.15 证据说明 证明被上诉人不适当履行合同的证据材料。 十一、 I 1.16及 I 6.1证据说明 证明被上诉人甩项竣工的事实及结合 I 6.1证据的甩项竣工具体明细表，其甩项应扣减相应工程款。 十二、 I 1.18 、 I 19证据说明： 证明五建不履行协议义务，拒绝送交市预算审查处仲裁的事 3 实。 十三、 I 2.1、 I 2.2、 II 1、 II 2、 II 3证据说明： 证明未封阳台建筑面积为 13669平方米，加上封阳台面积为14453.66平方米 ；同时，证明封阳台工程为上诉人自负费用完成。因此，被上诉人不应收取 14453.66 13669 平方米 =784.48 平方米封阳台的面积工程费。 十四、 I 3.1证据说明 经质监站测量证明被上诉人未完成原洽商增加地下室内层高 30CM 的工程，仅施工增加至 7CM及 3.3CM。 十五、 I 3.2I 3.7证据说明 上述证据说明 2-08楼檐高不超过 20米，鉴定机关有责任评述该楼高的依据。 十六、 I 4.2证据说明 证明材料垫付款事实 ，并结合上诉人复审意见材料进一步说明。 十七、 I 5.1、 I 5.2、 I 5.3、 II 7证据说明 证明上诉人决算书上反映的实抽钢筋量 477.82 吨，远远低于审核书 630多吨的实抽钢筋量。结合基础工程概算书的钢筋用量和砖混结构工程造价实例，进一步证明市核书实抽钢筋数量令人质疑。 十八、 I 6.2证据说明 证明被上诉人擅自将 KB板改为 YB板的违约事实，结合钢筋用量证据说明其因低价定购 YB板而构成不当得利的事实。 4 十九、 I 6.3证据说明 证明三通一平中通水、通电由上诉人完成，被上诉人不应计取上述费用。 二十、 I 6.4证据说明 证明防水工程由上诉人承担的事实，应在工程结算中扣除。 二十一、 I 6.5证据说明 证明上诉人确认的水泥 270/吨价格。 二十二、 I 6.7证据说明 证明 16樘、 18樘因五建提供尺寸的错误，造成损失的事实，该损失应由被上诉人负担。 二十三、 I 6.8证据说明 结合 I 1.4证