建筑劳务承包合同.doc

建筑劳务承包合同甲方（发包单位）：乙方（承包单位）： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就该建设工程劳务承包事项协商一致，签订本劳务承包合同，望双方共同遵照执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程概况：砖混结构，均整板，共六层；其中架空层一层，层高2.3m；标准层五层，层高3.0m；盖瓦坡屋面（尖高暂定3米），首层外墙砖，其余压平收光外墙涂料（详见设计图纸）。 四、工程承包范围：土建大包工：除住户水电安装、门窗、油漆涂料、栏杆扶手、屋面厕所防水外。内外脚手架、施工机具、模板等周转架料、电焊条、切割片、铁丝、铁钉、施工用水电管线配电箱（总闸、总龙头甲供）、安全设施用具、预留洞口封堵在内的所有土建工程；其中包括基础（机械挖、填土甲供）、主体、坡屋面、室内外粉刷（楼面、顶棚平整度须符合要求，粉刷，如必须粉刷，乙方提供手所用材料）、首层外贴砖、室外散水、明沟等（水电安装造成破坏的由水电工负责）。 五、工程工期：自 年 月 日至 年 月 日完工（ 天一层工程进度）。 六、工程质量要求：达GB/T503002001验收标准，合格。 七、工程量计算：约 平方米，按省现行定额计算标准层建筑面积，架空层按实际面积计算，共计算六层，其余不计算工程量。 八、工程承包价格：按 元/平方米大包干。 九、工程价款支付：乙方不承担税费，主体期间按总额 %支付，每层盖板完工甲方付乙方 万元，粉刷期间按每层支付 万元，验收前支付至总额的 %，验收合格后一个月内结清所有余款的 %， %的质量保修金一年后返还。 十、甲方责任： 1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。 3、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。 4、按进度计划及时提供施工材料。 5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。 十一、乙方责任 1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规程和施工验收规范，精心组织施工；加强安全施工的教育与警示，搞好安全保护措施，如在施工中出现安全事故，由乙方负责一切责任，与甲方无关。 2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。 3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。 4、严格执行相关安全管理规定，落实施工现场安全生产设施，做好各项基础工作，提供所有劳保用品，确保工人施工要求。 5、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。 十二、违约责任 1、当发生下列情况之一时，甲方承担违约责任。 甲方不按约定核实乙方的工程量，或不按约定支付劳务工资时，按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务工资的利率，并按拖欠金额量向乙方支付每日 的违约金。 甲方不履行或不按合同约定履行义务时，应向乙方支付违约金 元，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,并顺延延误的工作时间。 甲方未及时提供材料造成乙方窝工的。 2、当发生下列情况之一时，乙方承担违约责任。 乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付 元的违约金 元。 乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付 元的违约金。 3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 十三、争议：甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决，如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。 十四、本合同自签订后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程