联合工程施工承包合同.doc

联合工程施工承包合同甲方：太原安厦建设工程有限公司乙方：为适应市场经济和拓展建筑市场的需求，发挥联合双方的各自的优势，本着互相信任、平等自愿、优势互补、共同发展的原则，以利提高企业经济效益和社会效益，为用户提供高质量、高速度、高效益的优质服务。就太原供电局的建设施工，经甲方双方协商达成如下协议:一、工程概况： 工程名称：太原供电局的全部工程。工程内容：业主方提供的工程施工图的全部内容及变更项目。 3.承包方式：乙方对本工程的全部施工内容包工包料。 工期：执行总承包合同相关条款。质量标准： 、满足国家及行业颁布的施工规范的要求； 、满足业主、设计、监理以及甲方对工程质量的要求。付款方法：按甲方总承包合同约定。二、双方的权利、责任和义务：（一）、甲方权利、责任和义务甲方有权对乙方工程质量、安全、进度、标准化现场提出统一管理要求和对乙方履行合同情况实行检查与监督。 2.按业主付款和本合同规定为乙方及时办理工程款拨付手续，保证工程款专款专用。3.配合办理以甲方名义出面办理的工程有关事宜。（二）、乙方权利、责任和义务全面履行总合同和本协议的全部条款，要妥善处理和业主、材料商、设计院、劳务队、政府部门等各方面的关系，准时出席与工程有关的各种会议及例会。对所承建的工程全面负责，切实维护甲方的社会信誉，顺利完成施工工作。指派项目管理人员负责现场施工管理，严格遵守国家安全生产法和建设工程质量管理条理的规定，按照有关建筑规范和经监理审核过的施工组织设计施工，并承担因自己施工组织管理不善而造成的一切损失。 3.按工程决算总额的7.3%向甲方缴纳管理费和税金，按国家税收政策及地方有关部门、业主的收费要求，承担有关的一切税、费，由甲方代扣代缴或乙方以甲方名义缴纳后从总额的7.3%中扣减。 4.负责本工程所需的材料采购、人员聘用、设备组织，具备满足工程施工需要的周转资金。不得赊欠人工、设备、材料等施工经费，不得给业主和甲方造成不良影响。乙方因本合同项下工程与任何单位和个人发生的一切民事纠纷行政责任和刑事责任，均由乙方自行解决并独立承担责任。因乙方行为给甲方造成民事、行政、刑事责任及经济损失，由乙方全额赔偿甲方并支付违约金给甲方。5.乙方与业主签订工程补充协议、签署会议纪要等文件，需经甲方同意并确认。6.执行甲方现行的规章制度及规定。执行质量体系认证，接受甲方检查与监督。 7.及时办理工程预结算及交工竣工验收工作。8.对现场全面施工安全负全部责任。9.若甲方相关人员有违规现象，乙方有权向甲方相关部门反映、汇报。10.保证工程资金专款专用。三、项目管理：乙方自行完成工程施工及保修，独立核算，自负盈亏，自行承担风险。甲方收取管理费和税金共计:工程决算总额的7.3%，工程决算总额的7.3%之外，工程在实施过程中形成的盈利、债权、债务全部归属乙方，甲方不干预亦不负责。项目部公章由甲方派专人保管和使用，并按公章使用责任制执行。对外签订、租赁、劳务合同等一切经济活动，均以乙方的名义和印鉴，并独立承担法律责任。乙方必须依靠自身队伍自行组织施工，不得分包、转包。乙方若有不能施工的专业项目，交甲方组织施工并按双方约定价决算。若发现因乙方责任致使工程施工、质量、工期、服务等不能满足总包合同约定的条件时，甲方有权终止本协议，将其施工任务另行安排。乙方向甲方交工程总价5%的保证金。第一笔款应在签合同时支付50%，10天内支付另外50%，逾期不支付所产生的法律和经济责任均由乙方承担。 四、资金及财务管理：甲方开设资金专用帐户，业主拨付的款项一律直接拨入其帐户。甲方收到业主工程进度款后，扣除应支付的款项（税金和甲方管理费用共8%）后，次日将其余款项划给乙方专用帐户。乙方全权负责内外工程款的收取和拨付以及监督日常财务管理工作。双方按国家税务规定承担纳税义务。乙方的税费统一由甲方代扣代缴，统一办理纳税手续或乙方以甲方名义缴纳后从总额的7.3%中扣减。（7.3%中不含个人所得税） 4.劳保统筹基金按国家有关规定全部退还给乙方。 5.质保金到期后一次性返还给乙方。五、工程管理工程管理目标：工期必须保证合同工期（若有延误，必须出具业主和监理工程师认可的有效书面材料。）达不到该指标应支付总价的1%，违约金给甲方；工程质量标准必须达到一次性合格。达不到该指标应支付工程造价的1%，违约金给甲方；安全：工亡事故为零，重伤总工人数2以下，轻伤总工人数的3以下。达不到该指标支付工程造价的1%，违约金给甲方；文明施工：必须达到工程所在地政府的标准化现场的标准。达不到该指标支付工程造价的1%，违约金给甲方；应具有相应施工资质。其派驻现场项目经理、技术员、质量员、安全员及特殊工种人员须持证上岗。乙方必须遵守和执行国家、政府的法规、标准、规范、条例及规定，并严格按工程安全管理要求、工程技术工作管理要求、工程施工管理要求、工程质量管理要求、工程经营管理要求执行。乙方进场前必须向甲方报送管理人员和所有职工（含民工）的人员名单册(附身份证复印件)，如中间过程中有变更，应及时书面通知甲方，乙方进场施工人员必须与名单清册相符。乙方必须按相关规定做好质量、安全和文明施工。若发生伤亡事故，乙方负责并上报，费用乙方自理。六、违约责任乙方不能满足工期目标，乙方向甲方承担工程造价1%的违约责任，同时由乙方承担工期延误时业主提出的全部违约责任；乙方每出现一个单项工程质量不能满足质量标准，乙方同时承担业主提出的全部违约责任；乙方不能满足安全生产指标，乙方向甲方承担工程造价1%的违约责任，同时承担业主提出的全部违约责任；乙方不能满足文明施工，乙方向甲方承担工程造价1%的违约责任，同时承担业主提出的全部违约责任； 5.若甲方未履行本协议的有关条款，甲方承担相应的违约责任。七、争议本合同在履行合同工程中产生争议时，由双方当事人协商解决。协商不成按下列两种方式解决；（一）约定向太原市仲裁委员会提请仲裁。（二）依法向当地人民法院提起诉讼。八、补充条款乙方因特殊原因不能履行总包和合同和本协议时，应向甲方报告，经甲方同意可由甲方组织实施，但乙方应承担的相关法律责任和经济责任不因此而转移给甲方。乙方同意，因招标文件、投标文件和总包合同而产生的法律（人工费、材