测绘工程监理学考试试题已答.doc

姓名： 班级： 学号： 测 绘 工 程 监 理 学 考 试 试 题基本理论和法规部分（占总成绩的30%）一、单选题（每题1分，共50分）1、在委托监理的工程中，工程监理企业与承建单位不得有隶属关系和其他利害关系，这是按照建设工程监理的( )要求的。A、公正性 B、服务性 C、科学性 D、独立性2、下列选项，不属于建设工程风险三维分解中目标维的是( )。A、合同 B、安全 C、质量 D、投资3、我国住房和城乡建设部关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见规定，监理规划应当包括( )。A、安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施B、安全监理的方法、措施和控制要点C、对施工单位安全技术措施的检查方案D、对施工单位应急救援计划的检查方案4、下列选项中，属于建设工程初始风险清单中技术风险项目的是( )。A、合同条款遗漏 B、工艺流程不合理C、管理人员素质不高 D、资金不到位5、监理规划编写完成后需进行审核并经批准，监理单位的( )应对其审核签认。A、负责人 B、技术主管部门负责人 C、总监理工程师 D、项目监理机构负责人6、风险调查的入手点是( )。A、统计类似建设工程数据 B、选择风险调查的方法C、分析具体建设工程的特点 D、判断风险的初始状态7、监理工程师注册机关是指( )。A、国务院建设行政主管部门B、省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门C、建设部专门设立的机构D、县级以上人民政府建设主管部门和其他有关部门8、控制可以按照不同的方式进行分类，前馈控制和反馈控制是按照( )划分的控制类型。A、事物发展过程 B、控制的出发点C、控制信息的来源 D、是否形成闭合回路9、在控制系统中，调整分子系统所具有的控制基本功能是( )。A、目标规划和计划 B、制定标准C、评定效绩 D、纠正偏差10、为了保障工程项目实体质量，需要从工序质量开始控制，进而实现对分部工程、单位工程、单项工程的质量控制，从而实现对整个建设项目的质量控制。这表明，目标分解应当满足( )的要求。A、目标控制的全面性 B、目标控制的系统性C、项目实现过程的全面性 D、项目实现过程的系统性11、由于( )重复出现的概率较大，表现出某种规律性，因而人们可能较成功地预测其发生的概率，从而相对容易采取防范措施。A、纯风险 B、技术风险 C、基本风险 D、投机风险12、下列各项制度中，（ ）为建设工程监理开展合同管理工作提供了法律上的支持。A、项目法人责任制 B、招标投标制C、合同管理制 D、项目咨询评估制13、“人尽其才，才得其用，用得其所”体现的是项目监理机构组织设计应考虑的（ ）原则。A、权责一致 B、才职相称 C、主观能动性 D、要素有用性14、建设工程监理规范（GB 50319-2000）规定，项目总监理工程师应由具有（ ）年以上同类工程监理工作经验的人员担任。A、1 B、2 C、3 D、515、按照（ ）可将建设工程项目信息分为组织类信息、管理类信息、经济类信息、技术类信息。A、信息层次 B、项目管理功能C、信息来源 D、信息稳定程度16、建筑工程总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，分包单位应当接受（ ）的质量管理。A、监理单位 B、建设单位C、总承包单位 D、建设行政主管部门17、建设工程三大目标之间存在（ ）的关系。A、对立 B、统一 C、既对立又统一 D、既不对立又不统一18、根据已建各类建设工程与风险有关的统计资料来识别拟建建设工程的风险，是采用（ ）的方法来识别风险。A专家调整法 B、流程图法C、经验数据法 D、初始清单法19、为了使系统达到特定的目标，使全体参加者经分工与协作以及设置不同层次的权力和责任制度而构成的一种人的组合体就是（ ）。A-组织 B、组织机构C、项目组 D、团队20、监理实施细则的编制对象是（ ）。A、专业监理工作 B、监理规划C、项目整体 D、监理合同21、中华人民共和国建筑法规定，建筑工程保修的期限应当按照保证建筑物（ ）内正常使用，维护使用者合法权益的原则确定。A、50年 B、l00年C、合理寿命年限 D、设计年限22、在实践中往往把（ ）阶段作为投资控制的重要阶段。A、初步设计 B、方案设计C、施工图设计 D、施工23、建设工程监理规范是开展工程监理活动的纲领性文件，当编制好建设工程规划后，管理单位应（ ）。A、确定项目总监理工程师 B、成立项目监理机构C、开展监理工作 D、制定各专业管理实施细则24、按照（ ），可以把建设工程项目信息分为历史性信息、即时性信息和预测性信息三大类。A、信息范围的不同 B、信息时间的不同C、监理阶段的不同 D、对信息的期待性不同25、监理工程师因过错造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，（ ）。A、1年内不予注册 B、3年内不允许考试和注册C、5年内不予注册 D、终身不予注册26、正确处理索赔、防止索赔是建设工程目标控制的（ ）措施。A、组织 B、经济C、技术 D、合同27、设立项目监理机构的前提工作是（ ）。A、确定监理目标 B、制定监理大纲C、制定监理人员岗位职责 D、确定监理工作内容28、（ ）是确定建设工程参与各方共同目标和建立良好合作关系的前提，是Partenering模式的基础和关键。A、互相合作 B、共同目标C、长期协议 D、相互信任29、建设工程安全生产管理条例规定，出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具（ ）。A、生产许可证 B、制造许可证C、产品合格证 D、检测合格证明30、下列有关被动控制的表述中，正确的是（ ）。A、面向过去的控制 B、面向未来的控制C、面向现实的控制 D、开环控制31、可以起到集思广益作用的风险识别方法是（ ）。A、专家调查法 B、风险调查法C、经验数据法 D、流程图法32、建设工程通过建设工程监理的（ ），使影响监理目标实现的各方主体有机配合，使监理工作实施和运行过程顺利。A、组织协调 B、任务分工C、严格监理 D、组织机构33、依据建设工程质量管理条例，（ ）在建设工程竣工验收后，应及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。A、 设计单位 B、 施工单位C、监理单位 D、建设单位34、通过对产生偏差原因的分析，研究制定纠偏措施，是（ ）。A、主动控制 B、被动控制C、反馈控制 D、事后控制35、（ ）是组织设计的一项原则。A、总监理工程师负责制原则 B、综合效益原则C、实事求是原则 D、经济效率原则36、在C、M模式中，C、M单位对设计单位（ ）。A、有指令权 B、有合同关系C、没有任何关系 D、没有指令权37、根据实施情况的综合分析结果进行的控制是（ ）。A、有效控制 B、开环控制C、反馈控制 D、事后控制38、计划性风险自留应预先制定损失支付计划，下列不属于常见的损失支付方式的是（ ）。A、母公司保险 B、自我保险C、将损失费计入后期成本 D、建立非基金储备39、命令源惟一的组织结构模式称为（ ）组织结构。A、直线制 B、职能制C、直线职能制 D、矩阵制40、工程开工复工报审表，由监理工程师审核，由（ ）签署意见，报建设单位批准。A、项目经理 B、总监理工程师C、专业监理工程师 D、监理单位负责人41、风险管理是一项有目的的管理活动，下列不属于风险管理目标确定的基本要求的是（ ）。A、目标的经济性 B、目标的明确性C、目标的现实性 D、目标的层次性42、监理规划需要对项目监理机构开展的各项监理工作做出全面、系统的组织和安排，不包括（ ）。A、确定监理工作目标 B、制定监理工作程序C、确定目标控制措施 D、确定监理大纲的编写依据43、在委托监理的工程项目中，监理单位具有（ ）的权力。A、自行调换总监理工程师 B、确定工程项目规模C、选定设计标准 D、下达总监理工程师指令44、在实行监理的工程中，总监理工程师不具有（ ）。A、组织项目施工验收权 B、工程款支付凭证签认权C、不称职监理人员的调换权 D、施工质量的否决权45、协商确定各部门之间的协调程序，为组织一体化主动开展工作，是（ ）的基本职责。A、总监理工程师 B、专业或子项监理工程师C、驻地监理工程师 D、监理员46、我国对建筑工程实行质量保修制度，保修范围和最低保修期限由（ ）规定。A、国务院 B、建设部C、地方人民政府建设主管部门 D、国务院工业交通部门47、业主在委托监理时应当按照（ ）的规定，来确定监理单位。A、采用直接委托方式 B、必须采用招标投标方式C、一般通过招标投标方式择优选定 D、采用招标投标或直接委托方式48、（ ）有助于确定在一定情况下哪种风险对策或对策组合最佳。A、相对比较法 B、决策树法C、概率分布法 D、确定性分析法49、监理实施细则是在监理规划的基础上编制的经（ ）批准实施的性文件。A、总监理工程师 B、监理单位技术负责人C、专业监理工程师 D、业主代表50、项目监理人员应参加由（ ）组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。A、总承包单位 B、建设单位C、设计单位 D、监理单位二、多选题（每题1分，共50分）1、工程建设监理指导思想中，明确了监理的( )。A、中心任务 B、基本方法 C、工作依据D、工作范围 E、基本目的2、国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知明确指出，我国基础设施项目建设程序包括( )等工作环节。A、投资机会研究 B、项目建议书 C、可行性研究报告D、技术设计 E、开工报告和竣工验收3、在下列关于监理单位的表述中，正确的是监理单位( )。A、是建设项目管理的主体 B、是建设项目管理服务的主体C、是设计项目管理服务的主体 D、是施工项目管理服务的主体E、具有专业化、社会化的特点4、实施建设监理制之后所形成的新型工程项目建设管理体制是一种( )相结合的工程项目监督管理模式。A、监督与管理 B、发包与承包 C、强制与委托 D、长远与近期 E、宏观与微观5、建设工程监理规范规定，( )都必须是监理工程师。A、总监理工程师 B、总监理工程师代表 C、专业监理工程师D、子项目监理工程师 E、监理企业负责人6、下列对于业主授予监理工程师的监理职权的说法，正确的是( )。A、体现在业主与监理单位之间签订的委托监理合同之中B、体现在监理单位组建工程监理项目部的委任条件之中C、业主对监理工程师的交底之中D、应作为业主与承建单位之间建设工程合同的合同条件E、应作为监理单位向建设单位保送相关资料的依据7、建设工程风险识别的方法有( )。A、专家调查法 B、财务报表法 C、流程图法D、概率分布法 E、风险量函数法8、有利于质量控制的建设工程组织管理模式是( )。A、平行承发包 B、设计总分包 C、施工总分包D、项日总承包 E、项目总承包管理9、下列监理任务中，属于施工阶段质量控制任务的有( )。A、评审总承包单位资质 B、审查施工组织设计C、审查确认分包单位资质 D、做好工程变更方案的比选E、组织质量协调会10、下列专业监理工程师岗位责任中，考核时间是每周或每月末的是( )。A、制定本专业监理工作计划B、具体负责本专业的监理工作C、处理与本专业有关的问题D、管理本专业建设工程的监理资料 E、进度控制11、风险调查法是识别建设工程风险不可缺少的方法，下列关于风险调查法的表述中，正确的有( )。A、通过风险调查可以发现此前尚未识别出的重要工程风险B、通过风险调查可以对其他方法已识别出的风险进行鉴别和确认C、随工程的进展，风险调查的内容相应增加，但调查的重点相同D、随工程的进展，风险调查的内容相应减少，调查的重点可能不同E、从某种意义上讲，风险调查法的主要作用在于建立初始风险清单12、下列关于我国现阶段建设工程监理特点的表述中，正确的有( )。A、服务对象具有单一性 B、属于强制推行的制度C、实现投资效益最大化 D、具有监督功能E、市场准人实行双重控制13、我国建设工程监理制度包括( )。A、项目法人责任制 B、监理工程师注册制度C、监理工程师资格考试制度 D、工程招标投标制E、监理单位资质审批制度14、下列选项中，属于施工阶段监理投资控制的内容的是( )。A、对重大质量事故及时报告业主B、审查施工单位申报的月计量报表C、按业主授权和施工合同的规定审核变更设计D、建立计量支付签证台账E、保证支付签证的各项工程质量合格、数量准确15、依据国家相关法律法规的规定，下列情形中，监理工程师应当承担连带责任的有( )。A、对应当监督检查的项目不检查或不按照规定检查，给建设单位造成损失的B、与施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量、从而导致安全事故的C、将不合格的建筑材料按照合格签字，造成工程质量事故，由此引发安全事故的D、未按照工程监理规范的要求实施监理的E、转包或违法分包所承揽的监理业务的16、下列选项属于投资控制的动态比较的是( )。A、投资目标分解值与概算值的比较 B、投资概算值与匡算值的比较C、概算值与施工图预算值的比较 D、合同价与实际投资的比较E、估算价与结算价的比较17、根据工程监理企业资质管理规定，对监理单位与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量的，实行( )等处罚。A、责令改正，处10万元以上50万元以下的罚款B、降低资质等级或者吊销资质证书 C、有违法所得的，予以没收D、责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款E、造成损失的，承担连带赔偿责任18、在委托监理的建筑工程中，被监理单位要直接接受（ ）的监督管理。A、项目业主 B、监理单位 C、其他政府有关部门D、政府建设主管部门 E、项目业主和监理单位19、按照项目业主责任制要求，在委托监理的项目中，监理单位可以承担的工作是（ ）。A、负责招标工作，自主决定中标单位 B、审查工程设计和工程概算C、负责提供各种建设条件 D、编写招标文件，组织评估活动E、监督管理工程承包合同的履行20、项目监理组织开展监理工作的主要依据是（ ）。A、业主正当要求 B、承建商正当要求C、工程建设监理合同 D、其他有关的工程建设合同E、政府部门的正当要求21、实施建设管理体制是在政府有关部门的监督管理下，由（ ）直接参加的“三方”管理体制。A、项目业主 B、材料供应商 C、承建商D、监理单位 E、设备供应商22、根据项目法人责任制的要求，项目法人对投资建设项目的责任范围包括（ ）等工作。A、项目提出与论证 B、项目审批 C、项目筹资D、项目建设 E、生产经营与归还贷款23、FIDIC道德准则，从（ ）等方面规定了监理工程师在“公正性”方面的行为准则。A、不接受可能导致判断不公的报酬B、寻求与确认的发展原则相适应的解决办法C、在提供职业咨询、评审或决策时不偏不倚D、通知委托人在行使其委托权可能引起的任何潜在的利益冲突E、不得故意或无意地做出损害他人名誉的事情24、下列属于监理直接成本的有（ ）。A、为招揽监理业务而发生的广告费B、监理辅助人员的工资C、监理人员的附加工资、补助D、用于监理工作的计算机、常规检测工具E、业务培训费、图书、资料费25、监理工程师要具有（ ）等素质。A、丰富的工程建设实践经验B、较强的领导和协调能力C、良好的品德D、较高的学历和多学科专业知识E、健康的体魄和充沛的精力26、监理工程师应当遵守的职业道德守则有（ ）。A、未经注册不得以监理工程师名义开展监理工作B、坚持独立、自主地开展监理工作C、不收受被监理单位的任何礼金D、维护国家荣誉和利益E、认真履行监理合同规定的义务和职责27、监理单位的关系与被监理单位的关系是通过（ ）确定的。A、法律、法规的规定B、项目法人与监理单位签订的合同C、项目法人与被监理单位签订的合同D、政府建设主管部门的要求E、监理单位与被监理单位之间的协商28、施工阶段进度控制的任务主要是通过（ ），以求实际施工进度达到计划施工进度的要求。A、完善项目控制性进度计划 B、制定并优化施工进度计划C、审查施工进度计划 D、做好各项动态控制工作E、协调各单位关系，预防并处理好工期索赔29、在建设工程目标控制过程中，对进度目标进行全方位控制要从（ ）等方面考虑。A、对整个建设工程所有工程内容的进度都要进行控制B、对整个建设工程所有工作内容都要进行控制C、对影响进度的各因素都要进行控制D、抓好关键线路的进度控制E、注意各方面工作进度对施工进度的影响30、工程进度事中控制过程中应重点做好下列工作（ ）。A、编制项目实施总进度计划 B、建立工程进度状况监理日志C、工程进度检查 D、按合同要求进行工程计量验收E、进度计量签证31、无论是进行主动控制还是被动控制，首先都应做好（ ）等基本前提工作。A、事先分析目标偏离的可能 B、制定实现目标的计划C、建立实现目标的组织 D、采取有效纠正措施E、事前、事中、事后控制32、监理目标控制的组织措施包括（ ）。A、按才职相称原则配备监理人员B、正确行使对分包单位的建议撤换权C、运用主观能动性原理调动监理人员的积极性D、对施工组织设计进行审查E、做好防止和处理索赔工作33、从建设工程风险的识别来说，风险识别的特点有（ ）。A、个别性 B、客观性 C、主观性D、复杂性 E、不确定性34、根据组织的调控性原理，监理单位在确定监理组织结构时（ ）。A、要确保组织对外部环境变化的调控能力B、保证组织的自稳定功能C、组织对外部环境具有应变能力D、要充分体现组织目标及分工协作要求E、要注意设置相同层次的权力和责任制度35、组织活动基本原理有（ ）。A、主观能动性原理 B、要素有用性原理C、动态相关性原理 D、协同一致性原理E、规律效应性原理36、项目总承包模式的缺点是（ ）。A、不利于投资控制 B、不利于质量控制C、招标发包工作难度大 D、业主择优选择承包方范围小E、组织协调工作量大37、在实行监理的工程中，总监理工程师具有（ ）。A、组织项目施工验收权 B、工程款支付凭证签认权C、不称职监理人员的调换权 D、分包单位的选定权E、施工质量的否决权38、监理规划基本构成内容的确定应符合（ ）要求。A、监理招标文件 B、工程建设监理主要内容C、监理合同中相关内容 D、编制监理细则E、具体内容应具有针对性39、EPC模式的特征表现为（ ）。A、承包商承担大部分风险 B、高层管理的参与C、总价合同 D、业主或业主代表管理工程实施E、信息的开放性40、根据建设部第86号令规定，（ ）等建设工程必须实行监理。A、建筑面积在5万平方米以上的住宅工程B、建筑面积在3万平方米以上的住宅面积C、学校、体育场馆项目D、项目总投资在3000万元以上的铁路、桥梁等基础设施E、项目总投资在1000万元以上的铁路、桥梁等基础设施41、建设工程施工招标阶段，监理单位进行的主要任务是（ ）。A、做好投标资格预审工作 B、协助业主做好现场准备工作C、协助业主编制标底 D、组织开标、评标、定标工作E、协助业主编制施工招标文件42、建筑工程监理规范规定了监理单位（ ）的职责。A、总监理工程师 B、监理企业技术负责人 C、监理员D、总监理工程师代表 E、专业监理工程师43、监理工程师对索赔报告审核的重点是（ ）。A、索赔的有理性 B、索赔的有利性C、索赔的有据性 D、索赔的有效性E、索赔的有度性44、依据建设工程质量管理条例规定，在实行监理的工程中，项目监理机构要对（ ）进行约束和协调，以使建设主体各尽其责。A、政府建设主管部门 B、建设单位 C、勘察单位D、施工单位 E、设计单位45、总监理工程师代表经总监理工程师授权可以改选以下职责（ ）。A、审查和处理工程变更 B、审查分包单位资质C、审核签订竣工决算 D、主持或参与工程质量事故调查E、调解业主和承建单位的合同争议46、（ ）文件需要建设单位永久保存。A、工程延期报告及审批 B、费用索赔报告及审批C、合同争议、违约报告及处理意见 D、合同变更材料E、工程竣工总结47、在下列监理文件档案中，既要求建设单位保存又要求监理单位保存的是（ ）。A、监理规划 B、分包单位资质材料C、工程延期报告及审批 D、预付款报审与支付E、设计变更，洽商费用报审与签认48、控制的基本环节工作包括（ ）。A、检查、计划 B、投入、转换 C、反馈、对比D、纠正 E、检查、总结49、监理机构应当采取（ ）等组织措施，以便与其他方面的措施相配套，对项目目标实施有效控制。A、根据工程实际调整目标或计划 B、合理调配监理人员C、制定监理人员岗位职责标准 D、确定考核监理人员工作的办法E、确定监理人员目标控制工作和职能分工50、施工阶段，按照建设工程监理规范（GB 50319-2000）的规定，项目总监理工程师不可将（ ）等工作委托总监理工程师代表。A、签发复工报审表 B、处理合同索赔 C、审查承包单位的竣工申请 D、组织编写项目监理工作总结E、签发工程竣工报验单合同管理部分（占总成绩的30%）一、单选题（每题1分，共50分）1、在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师( )。A、有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任B、有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任C、无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任D、无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任2、设备性能验收阶段，出现( )情况时，监理工程师不应签发设备初步验收证书。A、存在个别微小缺陷但不影响设备安全运行，供货方同意在限定时间内免费修理B、第一次性能验收试验表明几项性能指标未达到保证值，但属于采购方的使用原因C、第二次性能验收试验未达到保证值的几项缺陷，供货方采取相应措施后达到保证值D、由于采购方生产运行的需要，在合同约定的期限内未能进行设备I生能验收试验3、FDIC施工合同条件规定的保留金属于( )。A、合同价内的暂列金 B、业主应交付的预付款C、承包商应交付的定金 D、承包商应得的工程款4、依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明( )。A、工程照管责任移交 B、承包合同的全部义务已完成C、缺陷通知期开始 D、可以办理竣工结算5、FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是( )A、争端裁决委员会由仲裁委员会指定B、争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担C、争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式D、争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为6、依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是( )A、合同关系主体为业主和指定分包商B、指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分C、承包商对指定分包商违约的行为承担责任D、由工程师负责协调管理7、FIDIC施工合同条件中的暂列金，是( )的一项款额。A、不计入合同价格之内B、用于不可预见项目使用C、由工程师或承包商代表控制使用D、专门用于承包商施工范围内工程使用8、FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险，归业主承担。A、合同签字日 B、下达开工令C、基准日 D、风险事件发生日9、依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到( )情况，属于承包商应承担的风险。A、现场地质条件与文件资料说明不一致B、不利于施工的外界非自然条件C、不利于施工的气候条件D、其他承包商对施工的干扰10、工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是( )。A、当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定B、认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料C、批准承包人缩短合同工期D、将批准的索赔额纳入月进度款中11、按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为( )。A、工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B、工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C、工程师未确认，承包人应修改进度计划D、工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示12、某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人( )。A、应赔偿承包人的损失，相应顺延工期B、应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延C、不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期D、不赔偿承包人的损失，工期不予顺延13、某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则( )。A、承包人承担返工费用，工期不予顺延B、承包人承担返工费用，工期给予顺延C、发包人承担追加合同价款，工期不予顺延D、发包人承担追加合同价款，工期给予顺延14、施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则( )。A、发包人承担全部费用，工期相应顺延B、发包人承担全部费用，工期不予顺延C、承包人承担全部费用，工期不予顺延D、承包人承担全部费用，工期相应顺延15、某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由 ( )。A、工程师负责检验，发包人承担检验费用B、工程师负责检验，承包人承担检验费用C、承包人负责检验，发包人承担检验费用D、承包人负责检验，承包人承担检验费用16、在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由( )承担。A、发包人 B、承包人C、工程师 D、发包人和承包人共同17、某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由 ( )提出。A、发包人 B、设计单位C、承包人 D、监理单位18、按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是( )。A、工程验收通过 B、承包人送交了竣工验收报告C、办理完移交工程手续 D、发包人支付了竣工结算款19、依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是( )。A、材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点B、到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换C、供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失D、到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地20、某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由( )。A、承包人承担相关费用，工期不予顺延B、承包人承担相关费用，工期相应顺延C、设备制造商承担相应费用，工期不予顺延D、设备制造商承担相应费用，工期相应顺延21、某施工合同采用FIDIC施工合同条件，专用条件中约定完成工程的时间为500天，缺陷通知期为365天。施工过程中，经工程师批准顺延工期38天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为( )。A、 500天 B、 538天C、 865天 D、 903天22、FIDIC施工合同条件下，当( )生效之后，承包商根据合同进行索赔的权力就终止A、工程接收证书 B、履约证书C、结清单 D、竣工报表23、FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是( )。A、争端裁决委员会由仲裁委员会指定B、争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担C、争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式D、争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为24、FIDIC合同条件规定合同终止的时间是（ ）。A、承包商完成全部工程的时间B、工程师颁发工程接收证书C、工程师颁发履约证书D、承包商提交给业主的“结清单”生效日25、FIDIC施工合同条件规定，在( )后发生的作为一个有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险事件，业主按承包商受到的实际影响给予补偿。A、基准日期 B、投标截止日期C、合同生效日期 D、开工日期26、 某一材料采购合同，双方约定违约金为70万元。合同履行过程中因供货方的原因导致不能交货，施工承包人为了避免停工待料，只能以高出原采购合同价100万元的价格采购同样的材料。则供货方应赔偿给施工承包人( )。A、 30万元 B、 70万元 C、 100万元 D、 170万元27、 供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用( )计算交货数量。A、查点法 B、理论换算法C、衡量法 D、经验鉴别法28、 在材料采购合同履行中，( )只适用于成交货物数量少，金额小的合同结算支付。A、转帐结算 B、托收承付C、现金支付 D、信用证29、 材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该( )。A、提取全部材料，按实际交付数量付款B、按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款C、拒绝提前提货，拒付货款D、提取全部材料，按订购数量付款30、 材料采购合同履行过程中，由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点与运输部门共同验货。如果交货数量少于订购数量，( )。A、由供货方承担全部责任 B、由运输部门承担全部责任C、属于交运前的问题由供货方承担责任，运输过程中的问题由运输部门承担责任D、先由运输部门承担全部责任，然后由运输部门再与供货方协商处理责任31、 供货方负责供应材料的材料采购合同，当出现（ ）情况时，采购方应先把货物接收下来并负责保管，然后将详细情况和处理意见在到货后的10天内通知对方。A、交货数量多于合同规定，且合同双方在同一城市B、交货数量多于合同规定，且合同双方不在同一城市C、交货数量少于合同规定，且合同双方不在同一城市D、交货数量多于合同规定，且合同双方在同一城市32、 材料采购合同规定了交付货物的数量及允许的合理磅差和尾差界限。当供货方交付货物的数量多于界限范围时，同意接受的多交付部分，则（ ）。A、不按多交或少交对待，双方互不退补，采购方按订购数量支付货款B、采购方进一步溢出数量货物的货款，应按与实际交货数量比较，均不再考虑合理磅差和尾差因素。C、应按订购数量加合理磅差和尾差与实际交货数量比较，采购方进一步支付溢出数量货物的货款，D、采购方按订购数量加合理磅差和尾差支付货款33、监理公司取得法人资格的时间为（ ）日。A、注册资金到位 B、公司成立C、工商行政管理机关核准登记 D、建设行政主管部门颁发资质证书34、项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是（ ）。A、委托代理 B、法定代理C、指定代理 D、转代理35、施工企业提交的履约保函，属于担保法规定的（ ）担保A、留置 B、保证 C、定金 D、质押36、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款400万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务（ ）A、全部消灭 B、还有100万元C、还有150万元 D、还有180万元37、下列文件中，属于订立合同要约文件的是（ ）A、招标公告 B、资格预审合格通知书C、投标书 D、中标通知书38、当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议。依据合同法，应按（ ）的市场价格履行。A、订立合同时订立的 B、履行合同时订立的C、订立合同时履行的 D、履行合同时履行的39、执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照（ ）执行。 A、原价格 B、新价格 C、市场价 D、双方协商的价格40、对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以（ ）撤销。A、自行 B、请求主管部门C、请求人民法院 D、请求工商行政管理部门41、下列有关无效合同的说法中，错误的是（ ）。 A、无效合同从订立时起就没有法律效力 B、建设主管部门有权确认合同无效 C、一方当事人无权确认合同无效 D、合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行42、按照合同法规定，要约人撤销要约的通知应在（ ）到达受要约人，才能取消该项要约。A、要约到达受要约入之前 B、受要约人发出承诺通知之前C、承诺通知到达要约人之前 D、受要约人发出承诺通知之后43、在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为（ ）目。A、要约生效 B、承诺生效C、附生效条件的合同条件具备 D、附生效期限的合同期限届至44、下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是（ ）。 A、当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任B、当事人履行义务不符合合同约定，给对方当事人造成损失的，应承担赔偿责任C、订立合同时，当事人因判断失误对自身受到的损失应自负D、订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任45、依据合同法，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为（ ）。A、必须征得对方同意B、无须征得对方同意，但应提供担保C、无须征得对方同意，但要通知对方D、无须征得对方同意，也无须通知对方46、因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的（ ）条款仍对双方具有约束力。A、质量 B、工期 C、解决争议 D、结算47、依据合同法，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是（ ）。A、合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决B、合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决C、仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁D、工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖48、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（ ）。A、发布招标公告、开标、审查投标人资格B、发出投标邀请书、开标、审查投标人资格C、发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件D、审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件49、下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是（ ）。A、由招标人组织，费用也由招标入承担B、由招标人组织，费用由投标人承担C、由投标人组织，费用也由投标人承担D、由投标人组织，费用由招标人承担50、招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是（ ）。A、投标人 B、招标人C、招标代理机构人员 D、招标单位的纪检部门人员二、多选题（每题1分，共50分）1、在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括( )。A、被代理人的法人终止 B、被代理人取得民事行为能力C、被代理人取消委托 D、代理事项完成E、代理期限届满