泰州中航船舶重工有限公司10万吨级船坞工程.doc

泰州中航船舶重工有限公司10万吨级船坞工程钢支撑安拆工程施工合同甲方：江苏省水利建设工程有限公司永安船坞项目部乙方：上海崇成基础工程有限公司泰州中航船舶重工有限公司10万吨级船坞工程钢支撑安拆工程，经甲方审定后，确定乙方为本工程施工单位。为明确双方在施工中的权利、责任和义务，根据“中华人民共和国合同法”和国家“建设工程施工合同条例”的有关要求规定以及结合本工程的实际情况，经双方友好协商，特签订以下条款，共同遵守。一 工程概况：1 工程名称：泰州中航船舶重工有限公司10万吨级船坞工程钢支撑安拆工程2 工程地点：泰州市高港区永安洲镇3 承包范围：坞口基坑钢支撑安拆工程4 承包形式：乙方包工、包料、包工期、包质量、包安全。二 工程造价及结算方式：1 工程实行闭口单价包干。2 本工程钢支撑安拆总吨位暂定669.6吨，零星铁件总吨位暂定37.5吨（工程量按实进行调整）3 工程造价：钢支撑安拆费按2000元/吨闭口单价计算，零星铁件单价按5000元/吨。暂定总价1526700，大写：壹佰伍拾贰万陆仟柒佰元整。零星铁件由乙方自行回收。闭口单价中包含60天的租赁费、安拆人工费、机械台班费、主要及辅助材料费及大型机械进出场费、节假日正常施工的加班费及抢工费。超过租期按每天每吨7.5元计算，不足60天不与调整。租赁期按支撑开始安装之日至拆除之日进行计算。4 工程造价中不含税金，付款时乙方向甲方开发票，甲方须向乙方提供免税证明。三 付款方式：钢支撑进场后一周内付工程款30%，第二道安装结束后下月付工程款25%，第三道安装结束后下月付工程款25%，拆除后下月结清工程款。四 合同工期：1 工程工期：进场日期按总包方指令，钢支撑安装工期30天，拆除工期15天（不含换撑）。2 工程顺延： 因不可抗拒的自然灾害 非乙方原因造成的停工、停电及居民原因 甲方代表同意给予的顺延工期 土方开挖延误3 工期奖罚每推迟1天罚款2000元。每提前1天奖励1000元。五 双方责任：1 甲方责任： 甲方委派 为驻本工程的现场代表。 甲方需在开工前七天向乙方提供完整的施工图纸。 提供乙方施工配电箱和照明工作。 提供乙方测量控制点，向乙方进行技术交底。 组织协调与本工程相关人员及工种的配合，并对乙方质量、进度、安全进行监督。 无偿提供乙方宿舍及施工用水。施工用电按表计量，单价按业主提供的价格计算。 向乙方提供搭拆脚手架的配合，搭拆人工费由乙方承担。 钢围囹与维护桩之间缝隙需填实砼及凿除围护桩上的泥土由甲方负责。 坚持“先撑后挖”的原则，甲方负责协调挖土单位与支撑单位的工作，以确保如期完成任务。2 乙方责任： 乙方委派 为驻本工程的现场代表。 乙方按照合同条款、施工图纸及国家有关规范负责进行施工，在各方面均应满足设计规范要求。 及时做好施工前的准备工作，组织人员、机械设备按甲方要求分期进场。 认真执行国家和上海市有关施工管理的各项规定及有关文明施工要求，做到安全生产、文明施工。 为明确双方对安全施工的职责，应同时签订安全生产协议书及安全防火协议书为合同附件之一，并同时生效。乙方进场后，施工安全由乙方自己负责，如由于乙方原因发生安全事故，由乙方承担。 认真做好施工现场内外的环境卫生，确保现场交通畅通，控制施工噪音，做到施工文明达标。 认真编制施工方案做好 现场各类原始施工纪录和有关报表。 严格按照设计要求及施工验收规范施工，确保工程质量。 乙方在安装结束经有关单位验收认可后，仍必须派人员监测钢支撑在施工过程中动态情况，确保维护稳定。 乙方在施工完成后，及时撤场并清理由施工造成的废料。 保证节日期间的正常施工。 绘制支撑的换撑图，报甲方送设计院审批。六 工程质量验收方法：1 按照设计要求和国家有关技术操作规程，把好质量管。2 一切物料及工艺均需符合本工程设计要求。3 乙方提出工程竣工通知后，甲方应在七天内组织验收，并办理签证和洽谈工程竣工验收证明。4、如由于乙方钢支撑施工中出现质量问题，出现事故隐患，一切后果由乙方负责。七违约处理：1工程质量如因施工原因不符合临时钢支撑设计要求，乙方承担无偿修理和返修。2甲乙双方任何一方如违约或未完成履行本合同而造成对方经济损失时，由违约方对信守方负经济赔偿责任。3若甲乙双方发生任何争议，本着实事求是的原则友好协商解决；若协商不成，由工程所属地法院裁决。八其他条款：1为确保交叉施工，甲方负责牵头会同业主与相关单位做好施工现场协调工作。2双方协商同意有关补充合同条款和一切协议、设计图纸、设计变更通知、备忘录、文件、纪要均为合同组成部分，具有同等法律作用。如内容有抵触的则以最后日期双方签订的有关内容为准。3如有一方不履行合同，违约方将承担合同总价的3%违约金。4本合同未尽事宜，双方协商解决。九合