墙纸购销合同.doc

.西部人才产业园1#、5#楼墙纸采购合同合同编号： 合同名称：西部人才产业园1#、5#楼墙纸采购合同项目地址：重庆市巴南区龙洲湾解放村采 购 人：重庆恒泉置业有限公司法定代表人： 李元发 公司地址：重庆市巴南区渝南大道598号 通讯地址：重庆市巴南区渝南大道598号 联 系 人：石康川 联系方式 箱：785464629 供 货 人： 法定代表人： 公司地址： 通讯地址： 联 系 人： 联系方式： 邮 箱： 签订地点：重庆巴南区签订时间： 2016年11月 日采购人：重庆恒泉置业有限公司 （以下简称甲方）供货人： （以下简称乙方）甲乙双方本着平等、友好、诚信、互惠互利的原则，根据中华人民共和国合同法及相关法律规定，为明确在本合同实施过程中的权利义务和经济责任，经双方协商一致签署本合同，共同遵守下列条款：第一条：工程名称、供货地址1.1、项目名称：西部人才产业园5号楼墙纸采购项目。 1.2、建设地点：重庆巴南区龙洲湾解放村。1.3、建设规模：西部人才产业园5号楼暂定面积约4000 m2。 1.4、采购范围：以甲方认可的采购清单按批次供货，按实结算。第二条：产品名称、数量、价格、合同金额等2.1产品的名称、品牌、数量、单价、合同金额如下：墙纸（墙布、墙画） 报 价 清 单使用部位编号材料暂定采购数量（含损耗）包干单价（元）暂定合价（元）备注5号楼3-9层领导办公室Y8911墙布4544m2252.9m幅宽5号楼7-8层领导办公室YPHBD110墙画28m21385号楼9层董事长办公室根据甲方选型墙画11m2138合计人民币暂定：元（大写：元整）备注：本合同为固定单价合同，单价包括并不限于墙纸设计、加工制作、运输、上下车搬运、墙纸安装、辅材（包含但不限于基膜、胶水等）、保险、保管、人工工资及质保、验收、管理费、利润、税金(普通增值税发票)等。现场放样由乙方与施工单位函接。2.2、本合同暂定金额为人民币119280.00元（大写：壹拾壹万玖仟贰佰捌拾元整）。2.3、本合同第二条中采购数量为暂定量，实际供货数量与合同暂定量不同，本合同单价不因数量多少而调整，最终结算数量如下：2.3.1墙纸：按实际采购数量，整卷未开封由乙方按原价回收。2.3.2墙布：按墙面净周长*2.9米幅宽2.3.3墙画：按墙面净面积第三条：质量技术要求及验收方法3.1墙纸（墙布、墙画）、基膜、胶水、颜色及质地及效果按双方确认并封样的样板为准。3.2所供产品必须符合国家行业标准所要求合格，包括但不限于如下标准：GB18583-2001室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量 GB18585-2001室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量 3.3乙方所供产品，需提供产品合格证、质量保证书、质量检验报告。 3.4本工程严格实行“样板引路”制度，乙方需对墙纸（墙布、墙画）进行样板铺贴后经甲方签字确认后，乙方跟样大面积铺装。第四条：交货时间及铺装计划4.1 交货及铺装时间：交货时间2016年_12_月_5_日，铺贴完成时间2016年12月10日。 第五条：验收方法 5.1货到现场后由甲方代表、装饰施工单位、乙方进行初步验收，确定数量、规格、品种，同时乙方必须提供供货产品的生产合格证、产品质量保证书、检验报告。经甲方与封样材料（封样材料包括墙纸、墙布、墙画、基膜、胶水）比对确认后由乙方将货物运至指定地点。5.2工程严格实行“样板引路”制度，乙方需对每个规格墙纸（墙布、墙画）进行样板铺装应经甲方签字确认后，乙方方可跟样大面积铺装。第六条：付款方式及期限、违约赔偿6.1本项目合无预付资金。乙方所有墙纸（墙布、墙画）到场且安装完成经甲方验收合格后10个工作日内，甲方支付乙方结算总金额100%。质保期：3年，质保期内凡属正常使用情况下，墙纸出现质量问题，乙方必须负责免费维修。6.2工程款支付前乙方须向甲方提供与付款数目相当的合法正规发票，开具发票单位应与收款单位及签订合同单位保持一致，否则甲方有权顺延付款时间且无需承担任何违约责任。第七条：甲乙双方责任7.1 甲方应负责任：7.1.1甲方委派 马骏达 为现场代表（电，在甲方书面授权范围内代表甲方行使职权，负责工程的全面管理；在甲方书面授权范围内代表甲方行使职权，负责工程的现场管理。7.1.2西部人才产业园1#楼售房部装饰施工单位重庆贝格装饰工程有限公司，联系人黄晓波，联系方5#号楼装饰施工单位重庆紫腾装饰设计工程有限公司，联系人刘盛，联系方甲方负责协调乙方与装饰施工单位的关系。7.1.3负责组织对产品及铺贴质量的验收，对不合格产品，甲方有权拒收并要求乙方更换。7.1.4甲方应按合同规定时间及方式向乙方支付货款。如甲方不能按时按本合同约定支付货款的应每天按合同总价的1%向乙方支付违约金。7.2乙方应负责任：7.2.1指派 同志（电话： ）为乙方代表，负责合同履行，解决由乙方负责的各项事宜。7.2.2按合同约定内容，提供符合合同要求的产品并按照双方约定的墙纸（墙布、墙画）铺设方式、工艺步骤、质量要求完成铺贴等并对产品质量负责。承担因产品质量缺陷、安装缺陷工期延误因素对甲方造成的全部直接和间接损失；对验收不合格的产品，乙方应按甲方要求无条件进行更换。产品质量的免责事由的举证责任由乙方承担。乙方所供材料的品种、规格不符合本合同规定时，乙方应负责退、换，由于上述原因延误交货时间，每延期一日，乙方应按延期交货部分货款总值的1%向甲方支付违约金。如乙方不能按本合同约定的时间供货和安装的应每天按合同总价的1%向甲方支付违约金。 7.2.3乙方应自觉遵守施工现场有关的规章制度。7.2.4乙方及时提供完整、真实的相关验收资料、技术资料。7.2.5乙方进场后应遵守施工现场安全有关管理规定。因乙方安全措施不力造成事故的，责任和因此发生的费用由乙方承担。7.2.6乙方服从甲方的施工进度、工程要求、质量控制、成品验收的管理规定。 7.2.7乙方负责施工过程中的清洁（做到工完场清），以及竣工交付前成品的保护，因乙方的原因造成的各种损失及费用由乙方承担。 第八条：纠纷解决方法双方约定，在合同履行中发生的争议，由双方协商解决，协商不成，可依法向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。第九条： 其他其他：双方当事人就履行本合同过程中涉及各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定：1、甲方确认其有效的送达地址：重庆市巴南区渝南大道598号。2、乙方确认其有效的送达地址： 3、 双方确认的上述送达地址适用范围包括但不限于双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生诉讼（或仲裁）纠纷时人民法院或仲裁机构进行的相关文件和法律文书的送达。4、一方当事人按上述约定地址向对方送达的，视为对方签收；对方当事人拒收的，不影响送达的效力。5、人民法院或仲裁机构依据双方上述送达地址进行送达时可直接邮寄送达，即使当事人未能收到法院或仲裁机构邮寄送达的文书，也应当视为送达。6、 一方当事人的送达地址需要变更时应当履行通知义务，通过邮政EMS特快专递的方式按上述送达地址向对方进行书面通知。7、若未按上述方式履行送达地址变更通知义务的，双方所确认的送达地址仍视为有效送达地址。履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。8、因一方当事人提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方、当事人或指定的接收人拒绝签收等原因，导致法律文书未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回执上记明情况之日视为送达之日。