钢结构制作安装合同.doc

钢结构制作、安装合同工程项目： 北华城2#楼钢结构屋面封堵甲方（全称）：辽宁北华房地产开发有限公司 乙方（全称）：沈阳北方建设股份有限公司海博公司经过甲、乙双方平等协商，就北华城2#楼屋面钢结构楼板封堵达成协议如下。一、 工程概况： 1、 工程名称：北华城2#楼屋面钢结构楼板封堵工程2、 工程地点：沈阳市铁西区兴工街（北三路）3、 结构形式：钢结构楼层板二、 质量等级：合格，按国家行业标准执行，质量符合施工规范标准三、 合同价款：1、 合同工程量：详见乙方设计的钢结构图纸2、 合同价款：15000元（壹万伍仟元整）。3、 承包方式：包工包料、固定总价四、 付款方式：工程全部施工完毕，经总承包、监理、甲方验收合格，甲方支付乙方壹万伍仟元整的95%，其余作为质量保修金，一年内没有质量问题，返还保修金。五、 工期要求：首先乙方在本单位制作该产品，制作准备期一周，运至现场后安装工期为 3天。六、 合同生效：1、 合同订立时间：2009年7月25日；2、 合同订立地点：甲方办公室；3、 双方约定本合同 经双方负责人签字 起生效。七、 甲方驻工地代表：1、甲方驻工地代表姓名：娄惠军 ，电话。2、职责：按合同约定及时向乙方提供指令、批准，并履行约定的义务。八、 乙方驻工地代表：1、 乙方驻工地代表姓名：阎明志，电话2、 职责：按甲方批准的施工方案和合同条款要求组织施工，并履行其它的义务。九、 甲方工作；1、提供电源接驳点，电费由乙方与总包协商，费用自理；2、乙方施工前清理好现场，提供完整作业面。十、 乙方工作：1、 安装下料前，乙方应认真仔细核对屋面的洞口尺寸，并免费设计施工图，并按洞口尺寸下料；2、 乙方使用的材料为国标新产品，保证施工质量及售后服务；3、 乙方工人进行安全交底，制作档案，移交总承包单位，4、 出现安全事故，承担全部责任；5、因乙方核对洞口尺寸有误而引起的质量问题，承担全部返工责任。十一、竣工验收：1、 乙方在单项工程竣工后，应将报请验收日期以书面形式通知甲方，甲方、监理组织验收。 2、 单项工程移交时，甲乙双方应办理验收手续，作为竣工验收的依据。3、 在竣工工程验收中，如发现不合格须返工或修理补做的部分工程，双方在验收时应议定修补措施和期限，由乙方在规定期限内完成。十二、质量保修：1、 质量保修项目内容及范围：安全性，实用性；2、 质量保修期：一年。十三、违约：1、 甲方或乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。2、 除双方协议提前将合同终止，任何一方违约使合同无法履行，违约方承担责任后仍应继续履行合同。十四、争议： 双方在履行合同时发生争议，以和解或调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以达成仲裁协议，向约定和仲裁委员会申请仲裁；或者向有管辖权的人民法院起诉。十五、不可抗力不可抗力包括回战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及洪、震等自然灾害。十六、其他：1、 甲方负责协调总承包单位将所有构件及用具吊装到施工作现场33层。2、 本合同一式四份，甲乙双方各两份。甲方（公章