2009年招标师考试模拟试题.doc

2009年招标师考试模拟试题（一）1、招标人和中标人订立书面合同后（ ）内，中标人应当到建设行政主管部门备案。 A、5 B、7 C、10 D、15 2、招标人应当采取必要的措施，保证评标在（ ）的情况下进行。 A、公正 B、公开 C、公平 D、严格保密 3、采用邀请招标方式的，招标人应当向（ ）家以上具备承担施工招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。 A、3 B、4 C、5 D、7 4、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ ）日。 A、7 B、10 C、15 D、20 5、投标保证金一般不得超过投标总价的（ ），但最高不得超过（ ）万元人民币。 A、1% 80 B、2% 80 C、1% 100 D、2% 100 6、提交投标文件的投标人少于（ ）个的，招标人应当依法重新招标。 A、1 B、3 C、5 D、7 7、评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下述原则进行修正：用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致时，以（ ）为准。 A、数字金额 B、文字金额 C、数字金额与文字金额中小的 D、数字金额与文字金额中大的 8、踏勘现场的目的是让投标人了解工程现场场地和（ ）情况等，以便投标人编制施工组织设计或施工方案，以及获取计算各种措施费用时必要的信息。 A、周围环境 B、自然条件 C、施工条件 D、现场情况9、采用经评审的最低投标价法的，应当在投标文件能够满足招标文件实质性要求的投标人中，评审出投标价格最低的投标人，但投标价格低于（ ）的除外。 A、标底合理幅度 B、社会平均成本 C、企业成本 D、同行约定成本 10、招标投标法与下面哪一项属于同一个法律层面（ ） A、辽宁省建筑市场管理条例 B、政府采购法 C、建设工程质量管理条例 D、评标专家和评标专家库管理暂行办法工程招投标概论试题模拟试题一一、选择题（每小题2分，共20分）1在下列法律关系主体中，（ ）是法人。A施工企业 B施工企业经理 C个体工商户 D施工企业分公司2建设单位拖欠工程款，施工企业的诉讼时效期间从（ ）时起算。A订立施工合同 B工程完工 C约定应当支付工程款 D工程通过竣工验收3我国合同法规定，在合同订立过程中，要约自（）时生效A到达受要约人B要约人发生C受要约人真正了解D合同订立4在下列几种情形中，（）合同是可撤消的合同。A损害公共利益的B以合法活动掩盖非法目的C恶意串通损害国家、集体或第三人利益D因重大误解而订立的5仲裁委员会的仲裁裁决做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依据民事诉讼法的有关规定向（）申请执行。A当地人民政府B人民法院C仲裁委员会D调解委员会6如果承包人要求延期开工，应当由（）批准A发包人B工程师C承包人代表D建设行政主管部门7公开招标设置资格预审程序的目的是（）A减少评标工作量B鼓励更多的承包商参加投标C选取中标人D迫使投标单位降低投标报价8某工程由甲方供应建筑材料，在施工过程中曾得到监理工程师质量认可的部分工程，竣工验收时发现未达到合同中约定的标准。由于施工质量缺陷位于工程的次要部位，不影响工程的使用，监理工程师征得甲方同意后作出不需返工的决定。对此缺陷工程的处理为（）A乙方不承担责任，按合同约定的承包价结算。B在承包价款中扣除该部分工程的全部材料费和施工承包价。C在承包价款中扣除该部分工程的全部材料费。D双方协商后扣除一定幅度的承包价。9对一个邀请招标的工程，必须向（）以上的潜在投标人发生邀请。A2家B3家C5家D7家10施工合同文本中规定，索赔事件发生后（）内，承包人应向工程师发生索赔意向通知书。A14天B10天C28天D56天得 分评 卷 人二、判断题（每题1分，共10分）1建筑工程合同是属要物合同。（ ）2投标文件属要约，而中标通知书属承诺。（ ）3抵押人不履行合同义务时，抵押人可依法没收抵押物。（ ）4招标答疑上招标单位对投标者所提问题的书面答复将构成招标文件的组成部分。（ ）5施工招标时，某投标人的标书未按招标文件的规定进行编标报价，仅提出了优于招标文件的设计改进意见，实施方案和报价，则此投标书应被视为无效投标书。（ ）6依据施工合同范本的规定，写在协议条款内的工程系指包括永久工程和临时工程在内应由承包商完成的全部工程。（ ）7工程施工中的所有风险都可以通过向保险公司投保而转移。（ ）8工程师批准承包商提交的施工进度计划，只是要求承包商必须按计划执行，实现预期的竣工目标。（ ）9工程师代表已确认质量合格的工程部位，若工程师以为不合格时，他有权指示承包商整改。（ ）10招标投标活动应当遵循公开、公平、公正的原则。（ ） 得 分评 卷 人三、简答题（每小题8分，共40分）1合同法的基本原则是什么？ 2招投标的基本程序如何？3招标文件主要包括哪些内容？4工程施工合同文本的构成有哪些？其顺序如何？ 5工程施工过程中索赔的技巧有哪些？ 得 分评 卷 人四、案例分析题（共30分）（一）、背景资料：（15分）某大型工程，由于技术难度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求高，而且对工期的要求也比较紧迫。建设单位在对有关单位和在建工程考察的基础上，仅邀请了3家国有一级施工企业参加投标，并预先与咨询单位和该3家施工单位共同研究确定了施工方案。业主要求投标单位将技术标和商务标分别装订报送。经招标领导小组研究确定的评标规定如下：1 技术标共30分，其中施工方案10分（因已确定施工方案，各投标单位均得10分）、施工总工期10分、工程质量10分。满足业主总工期要求（36个月）者得4分，每提前1个月加1分，不满足者不得加分；自报工程质量合格者得4分，自报工程量优良者得6分（若实际工程量未达到优良将扣罚合同价的2%），近三年内获鲁班奖每项加2分，获省优工程浆每项加1分。2 商务标共70分。报价不超过标底（35500万元）的+5%者为有效标，超过者为废标。报价为标底的98%者得满分（70分），在此基础上，报价比标底每下降1%，扣1分，每上升1%，扣2分（计分按四舍五入取整）各投标单位的有关情况列于下表：各投标单位标书主要数据表投标单位报价（万元）总工期（月）自报工程质量鲁班工程奖省优工程奖A35 64233优良11B34 36431优良02C33 86732合格01问题：1 该工程采用邀请招标方式且仅邀请3家施工单位投标，是否违反有关规定？2 计算各投标单位综合得分,请按综合得分最高者中标的原则确定中标单位。3 若改变该工程评标的有关规定，将技术标增加到40分，其中施工方案20分（各投标单位均得20分），商务标减少到60分。计算各投标单位综合得分。（二）、背景资料：（15分）1. 工程屋顶梁的配筋图未能及时交付给承包商，原定2003年5月20日交付的图纸一直拖延至6月底。由于图纸交付延误，导致钢筋订货发生困难（订货半个月后交付钢筋）。因此原定6月中旬开始施工的屋顶梁钢筋绑扎拖至8月初，再加上该地区8月份遇到恶劣的气候条件，因气候原因导致工程延误1周。最后承包商向业主提出8周的工作索赔。2. 某工程因由业主指定的分包商分包的地下连续墙施工出现质量问题，结构倾斜，基坑平面尺寸减小，影响了总包商的正常施工，因而总分包商向业主提出了工期索赔。3. 某工程施工中，由于持续降雨，雨量是过去20年平均值的两倍，致使承包商的施工延误了34天，承包商要求监理工程师予以顺延工期。监理工程师认为：延误的工期中有一半是一个有经验的承包商无法预料的，另外17天应为承包商承担的正常风险，故只同意延长工期17天。问题：1. 上述三例分别是由什么原因造成的工期延误？2. 除此之外还有哪些导致工期延误的原因？（至少写5个）3. 按照索赔发生的原因划分，索赔应包括纳几种类型？2009招标代理机构从业人员考试模拟试题（五）21、属于投标人串通投标报价的有：（ABC ） A、投标人之间相互约定抬高或压低投标报价 B、投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价 C、投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标。 22、评标过程中出现哪些情况，评标无效，应当依法重新进行评标或者重新进行招标：（ABCD） A、使用招标文件没有确定的评标标准和方法的 B、评标标准和方法含有倾向或者排斥投标人的内容，妨碍或者限制投标人之间竞争，且影响评标结果的 C、应当回避担任评标委员会成员的人参与评标的 D、评标委员会的组建及人员组成不符合法定要求的23、下列哪些形式可以作为投标保证金：（ACD ） A、现金 B、存折 C、银行汇票 D、现金支票 24、投标文件有（ABCD）情况时，由评标委员会初审后按废标处理。 A、投标人名称或组织机构与资格预审时不一致 B、未按招标文件要求提交投标保证金 C、联合体投标未附联合体各方共同投标协议的 D、未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的25、中标通知书对（AD ）具有法律效力。 A、招标人 B、投标人 C、招标代理机构 D、中标人2009招标代理机构从业人员考试模拟试题（四）16、下列哪些情况一定属于重大偏差，应作废标处理。（ABD ） A、工程量清单作变动、补充和修改。 B、未按招标文件设定的暂定材料价格进行报价或擅自变动暂定价 C、低于次低报价5%以上的最低报价者 D、擅自变更经招标人资格审查合格的项目经理 17、国家计委第三号令规定的工程建设项目招标范围，主要内容是（ABDE） A、关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目； B、关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目； C、使用私有资金投资项目； D、国家融资项目； E、使用国际组织或者外国政府资金的项目； F、国外独资或合资企业投资项目。 18、中标人的投标应当符合下列条件：（ABC ） A、能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准 B、能够满足招标文件的实质性要求 C、经评审的投标价格最低，但投标价格低于成本的除外 19、招标投标法、建设部第89号令规定了招标文件应当包括的具体内容有（BCDF）。 A、招标须知 B、招标工程的技术要求和设计文件 C、投标须知 D、拟签订合同的主要条款 E、投标文件的编制 F、投标文件的格式及附录 20、七部委第三十号令工程建设项目施工招标投标办法第二十条规定：“资格审查应主要审查潜在投标人是否符合下列条件（BCDE）： A、具有订立合同的义务； B、具有履行合同的能力； C、没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态； D、在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题； E、法律法规规定的其他资格条件。2009招标代理机构从业人员考试模拟试题（三）11、七部委令第30号工程建设项目施工招标投标办法规定，依法必须招标的工程建设项目，应当具备下列条件才能进行施工招标：（ABCE） A、初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准； B、招标人已经依法成立； C、有相应资金或资金来源已经落实； D、能够提出货物的使用与技术要求； E、有招标所需的设计图纸及技术资料。 12、建设部第八十九号令规定，资格预审文件一般应包括的内容：（ABDE）。 A、资格预审申请人须知 B、资格预审申请书格式 C、资格预审条件 D、资格预审需要投标申请人提供的证明材料 E、资格预审的标准与方法 F、联合体投标协议书13、建设部第八十九号令规定：“在开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标。（BCDE） A、投标人的资格不符合招标文件要求的； B、投标文件未按招标文件的要求予以密封的； C、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的； D、投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的； E、组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的； F、投标人未按照招标文件的要求提交履约保证金或者履约保函及履约担保的。14、资格预审中，投标人必需满足的最基本条件，可分为一般资格条件和强制性条件两类。其中一般资格条件的内容通常包括：（ABC）。 A、法人地位 B、资质等级 C、财务状况 D、联合体情况 15、工程监理招标文件中投标须知应包括的主要内容：（ABEF）。 A、工程的综合说明； B、委托的监理任务大纲； C、监理规划的要求； D、监理实施细则的要求； E、合格条件与资格要求； F、评标考虑的要素和评标原则。2009招标代理机构从业人员考试模拟试题（二）6、招标公告或投标邀请书的主要内容。应包括（ABCF）。 A、招标人的名称和地址及招标项目的资金来源； B、对投标人的资质等级的要求及项目的实施地点和工期要求； C、招标项目的概况，招标的范围、内容、性质、数量（规模） D、对投标人的信誉与业绩要求； E、对参与项目管理的项目经理及项目管理人员的要求； F、投标截止时间以及获取招标文件或资格预审文件的时间和地点和收取的费用。 7、办理工程施工招标备案时应提交的资料包括：（ABCE）。 A、项目立项批准文件或年度投资计划 B、建设资金的落实证明； C、建设工程招标备案登记表； D、初步设计及概算已经批准； E、建设工程规划许可证； F、招标人已经依法成立。 8、依据中华人民共和国招标投标法，（BCD ）必须进行招标。 A、国务院发展计划部门确定的国家重点项目 B、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目 C、全部或部分使用国有资金投资 D、使用国际组织贷款、援助 9、下列情况属于重大偏差的有（ACD ）。 A、投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章 B、投标报价中数字金额与文字金额不一致 C、明显不符合技术规格、技术标准的要求 D、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限 10、资格预审完成后，评委会应向招标人提交资格预审报告，并报建设行政主管部门备案。评审报告的主要内容包括：（ACEF）。 A、资格预审简介； B、资格预审公告； C、资格预审标准； D、资格预审申请； E、资格预审程序； F、资格预审结果。2009招标代理机构从业人员考试模拟试题（一）1、建设工程招标包括（ACDE） 等采购的招标。 A、建设工程的勘察设计 B、机械设备； C、工程施工； D、工程监理； E、与工程有关的材料。 2、以下（ABC ）应该作为招标文件的组成部分 A、工程量清单 B、工程量清单计价的表格 C、收讫后的工程类别确认报告 D、计价标准 3、依据建设部令89号文件第四章第四十一条款，评标可以采用（ ABD ）。 A、法律法规允许的其他评标办法 B、经评审的最低投标价法 C、技术标前三名中的报价最低者 D、综合评估法 4、投标偏差分为（ AC ）。 A、重大偏差 B、严重偏差 C、细微偏差 D、细小偏差 5、经评审的最低投标价法完成详细评审后，拟定的“标价比较表”应当载明（ ABD ）。 A、投标报价 B、商务偏差的价格调整和说明 C、废标情况说明 D、经评审的最终投标价 E、中标候选人排序2009年工程招标投标与合同管理考试模拟试题（三）1、FIDIC土木工程施工合同条件规定，监理工程师（ ）之后，退还承包商合同约定的全部保留金。A 签发工程移交证书 B 签发解除缺陷责任证书C 签发分部工程移交证书 D 退还履约保函2、其建设工程施工合同，在施工任务完成后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应当（ ）A 认定合同有效 B 认定合同无效 C 认定合同成立 D 认定合同不成立3、施工合同（示范文本）规定，（ ）是承包方的工作。A 办理施工临时用地批件 B 组织设计图纸会审C 向甲方代表提供施工现场生活的房屋及设施 D 提供施工现场的工程地质资料4、初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由( )来承担。 A 委托方 B 设计单位 C 监理工程师 D 主管部门5、FIDIC合同条件中，对变更工程进行变更估价时，监理工程师可能与承包商协商新费率的情况包括（ ）。A 工程量清单中所含有的同类工作内容 B 工程量清单中的工作内容虽与实际变更工作性质相同，但作业方法有重大差异C 工程量清单中没有该项工作内容 D 承包商因质量不合格的返工工作内容E 工作内容不变，实际工程量比工程量清单的数量增加超过25%以上，但不超过合同总价的2%。6、按照FIDIC条款，下列哪些事件出现后，承包商可能有权延长工期？（ ）A 监理工程师延发图纸影响了施工进度 B 分包商违约 C 非承包商责任的暂停工 D 承包商责任的风险发生、导致工期延长 E 承包商的施工机械出现故障7、在施工合同中，下列( )工作应由承包人完成。多选题A 土地征用和拆迁 B 临时用地、占道申报批准手续 C 提供工程地质报告 D 保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物 E 提供相应的工程进度计划及进度统计报表2009年工程招标投标与合同管理考试模拟试题（二）1、招标代理行为属于（ ）。 A 委托代理 B 法定代理 C 指定代理 D 复代理 2、在招标投标活动中，（ ）属于违反招标投标法的行为。 A 不编制标底 B 委托代理机构进行招标 C 委托评标委员会定标 D 在招标文件中约束外省施工单位投标 3、工程标底是招标工程项目的（ ）。 A 合同价格 B 投标报价 C 预期价格 D 结算价格 4、施工许可证的申请者是（ ）。 A 监理单位 B 建设单位 C 施工单位 D 设计单位 5、下列情况标书有效的是（ ） A 投标书未密封 B 投标书外封面无投标人法人代表或代理人签印 C 投标书逾期送达 D 投标人未派代表参加开标会议 6、联合体中标者，联合体各方面应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人（ ）。 A 共同承担责任 B 按份承担责任 C 承担连带责任 D 各自承担责任 7、工程招标代理机构在委托人的授权范围内从事的代理行为，其法律责任由（ ）承担。 A 招标代理机构 B 发包人 C 监理单位 D 承包人 8、在采用竞争形式订立合同时，招标、投标、定标的方式是要约与承诺的典型表现形式，在该过程中，招标是A，投标是B，定标是C，下述依次对ABC描述正确的是 （ ）。 A 要约、承诺、二承诺 B 要约邀请、要约、承诺 C 一要约、二要约、承诺D 要约、要约邀请、承诺 9、建筑法规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合体投标时，其资质等级( )。 A 参照较高的 B 参照较低的 C 取平均水平 D 以上三种都可2009年工程招标投标与合同管理考试模拟试题（一）一、选择题 1、因重大误解而订立的合同，当事人一方有权（ ）。 A 请求人民法院确认无效 B 请求人民法院撤销 C 解除合同 D 变更合同 2、按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动则（ ） A 价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行 B 价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行 C 无论上涨还是下降均按新价格D 无论上涨还是下降均按原合同价 3、无权代理是指（ ）而以他人的名义进行民事、经济活动。 A 企业未经注册 B 企业法人超越经营范围 C 行为人没有代理权D 被代理人没有授权 4、甲、乙订立合同后，甲与丙串通以明显不合理低价转让给丙两套重要设备，使得合同难于履行，给乙造成了损害。此时，乙有权请求人民法院（ ）。 A 撤销甲的行为 B 解除合同 C 撤销合同 D 变更合同 5、合同法规定，当事人在合同中既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方( )。 A 可以选择适用违约金或者定金 B 可以要求违约金、定金并用 C 只可要求支付违约金D 只可适用定金规定 6、 ( )担保方式必须依法行使，不能通过合同约定产生。 A 保证 B 留置 C 抵押D 定金 7、撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。 A 要约到达受要约人之前 B 要约人收到承诺之前 C 受要约人拒绝要约之前D 受要约人发出承诺之前 8、某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从（ ）日起无效。 A 订立施工合同 B 工程开工 C 确认无效 D 下达工程停工令 9、指定代理只在没有( )的情况下适用。A 委托代理人B 法定代表人 C 法定代理人 D 指定代理人 E 被代理人 10、甲决定将与乙签定的合同中的权利转让给丙，下述（ ）均符合合同法规定。 A 无需征得乙同意，但应通知乙 B 丙直接对乙享有权利 C 乙只能向甲行使抗辩权 D 应征得乙同意 2009年招标师考试模拟试题（八）71、清单计价工程量的计算质量吨或千克（t或kg），保留小数点后（ ）数字，第（ ）位四舍五入。 A、二位、三位 B、三位、四位 C、一位、二位 72、分部分项工程量清单项目的编码共分五级，用十二位阿拉伯数字表示，第五级编码是（ ）。 A、流水码 B、是编制人员自己填写的号码 C、排序号码 73、工程量清单由（ ）组成。 A、分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单 B、分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、零星项目清单 C、分部分项工程量清单、措施项目清单74、投标人在工程量清单计价时如发现招标人提供的工程量清单中的工程量与有关施工设计图纸计算的工程量差异较大时，投标人（ ）自行调整工程量。 A、可以 B、不可以 75、投标人在工程量清单计价时如发现招标人提供的工程量清单中的工程量与有关施工设计图纸计算的工程量差异较大时，招标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（ ）日前进行澄清 A、7 B、 14 C、15 76、以下说法正确的是（ ） A、招标人提供的分部分项工程量清单中的工程量，可以直接作为竣工结算的计算依据。 B、 招标人提供的分部分项工程量清单中的工程量，不能直接作为竣工结算的计算依据。应当根据施工现场实际计量的工程数量计算竣工结算。 77、工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由（ ）提出 A、发包人 B、承包人 C、工程师 78、措施项目费应（ ）支付 A、开工时 B、竣工时 C、按工程进度比例 79、八部委第2号令工程建设项目勘察设计招标投标办法是从（ ）开始执行。 A、2003年3月8日 B、2003年8月1日 C、2005年3月1日 D、2002年5月1日 80、招标文件既是投标人编制投标文件的依据，也是招标阶段（ ）行为准则。 A、招标人 B、投标人 C、监督人 D、公证人招标师考试 2009年招标师考试模拟试题（七）招标师考试报名 招标工程61、总承包服务费是指为配合协调招标人进行工程分包和（ ）的费用。 A、材料采购所需 B、交工配套 C、管理 62、辽宁省为配合计价规范实施编制了（ ）。 A、辽宁省园林绿化工程消耗量定额 B、辽宁省市政工程消耗量定额 C、辽宁省安装工程消耗量定额 63、以下说法正确的是（ ） A、工程量清单由具有编制招标文件能力的招标人或受其委托具有相应资质的中介机构进行编制，投标报价由投标人编制。 B、工程量清单由招标人或受其委托的单位进行编制，投标报价由投标人编制。 C、工程量清单和投标报价均由投标人编制 64、预留金是指（ ）。 A、施工单位预先留出来的金额 B、招标人为可能发生的工程量变更而预留的金额 C、投标人为可能发生的工程量变更而预留的金额 65、零星工作项目表应该（ ）人工、材料、机械名称和相应数量。 A、详细列出 B、概括列出 C、不必列出 66、工程量清单中的项目编码用（ ）位阿拉伯数字表示。 A、9 B、10 C、12 67、以“平方米”为单位的工程量，应保留（ ）位小数。 A、1 B、2 C、3 68、预留金是（ ）为可能发生的工程量变更而预留的金额。 A、招标人 B、投标人 C、招标代理机构 69、项目编码第五级编码是由（ ）编制。 A、招标人 B、工程量清单编制人 C、投标人 70、项目编码是计价规范四统一的内容之一，编制工程量清单时（ ）。 A、必须严格执行 B、可以不执行 C、可以自行设计项目编码2009年招标师考试模拟试题（六）51、招标代理机构必须在招标人授权和资格允许的范围内从事业务。乙级工程招标代理机构只能承担工程造价（ ）万元以下的工程招标代理业务。 A、1000万 B、2000万 C、3000万 D、5000万 52、对清单附录中未包括的工程项目，工程量清单编制人在“项目编码”栏中应 （ ）。 A、以自行编码补充 B、以“补”示之 C、不能补充 53、依法必须进行公开招标的工程项目，应当在（ ）指定的报刊、信息网络或者其他媒介上发布招标公告。 A、国家 B、地方 C、国家或者地方 D、国家计委 54、重要澄清的答复应是（ ），并作为投标文件的一部分，但不得对投标内容进行实质性修改。 A、书面的 B、口头的 C、电子的 D、书面的或电子的 55、招标方判断投标文件的响应性仅基于（ ） A、投标文件本身 B、外部证据 C、专家报告 D、投标人解释 56、建设工程项目备案范围包括：各类房屋建筑、土木工程、设备安装、（ ）、装饰装修等建设工程。 A、水利水电 B、道路桥梁 C、管道线路敷设 D、公路交通 57、能源、交通、水利、铁路、电业、邮电通讯、信息产业等专业工程的招投标活动要按“属地进入、共同管理”的办法，统一进入（ ）组织招投标活动。 A、大连市建设工程招标处 B、招标投标代理公司 C、大连市建设工程交易市场 D、大连市行政中心 58、工程量清单应由分部分项工程量清单、措施项目清单以及（ ）组成。 A、零星项目清单 B、其他项目清单 C、总服务费用项目清单 59、分部分项工程量清单应包括项目编码、项目名称、计量单位及（ ）。 A、工程量计算规则 B、工程数量 C、工程消耗量 60、计价规范中四统一是指项目编码、项目名称、计量单位、（ ）统一。 A、工程量计算规则 B、工程数量 C、工程项目2009年招标师考试模拟试题（五）41、工程量清单应由分部分项工程量清单、（ ）、其他项目清单组成。 A、技术列表 B、清单说明 C、工程量明细 D、措施项目清单 42、（ ）负责全市工程建设项目招标代理机构的监督和管理。 A、市检察部门 B、市招标管理部门 C、市政府行政主管部门 D、市监察主管部门 43、本市注册的工程招标代理机构实行（ ）管理。 A、登记制 B、备案制 C、审批制 D、认证制 44、未经招标人书面同意，工程招标代理机构不得向他人转让代理业务。转让招标代理业务的，停止（ ）个月招标代理活动。 A、1个月 B、2个月 C、3个月 D、6个月 45、超越规定范围承担工程招标代理业务的，按照中华人民共和国建设部令第79号，由建设行政主管部门处1万元以上3万元以下罚款；情节严重的，（ ）年内不得在大连行政区域内从事招标代理业务。 A、1年 B、2年 C、3年 D、半年 46、工程招标代理机构转让代理资质或涂改资格证书的，按照中华人民共和国建设部令第79号，由建设行政主管部门处（ ）罚款，情节严重的，不得在大连市行政区域内从事代理业务。 A、1万元以上2万元以下 B、1万元以上3万元以下 C、3千元以上3万元以下 D、1万元以上5万元以下 47、工程量清单应作为（ ）的组成部分。 A、招标邀请函 B、投标保函 C、招标文件 D、技术文件 48、工程招标代理机构参与串通投标等违法违规活动，（ ）年内不得从事招标代理业务。 A、1年 B、2年 C、3年 D、半年 49、采用经评审的最低投标价法评标要求投标人“能够满足招标文件实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。”这里所指的成本，是（ ）。 A、投标人的个别成本 B、社会平均成本 C、招标人测算的成本 D、行业平均成本 50、市建设行政主管部门对本市招标代理机构进行资格复审，达不到法定条件的停止招标代理业务（ ）个月。整改后方可重新开始招标代理活动。 A、3个月 B、6个月 C、9个月 D、12个月2009年招标师考试模拟试题（四）31、在资格预审合格的投标申请人过多时，可以由招标人从中选择不少于（ ）家资格预审合格的投标申请人。 A、3 B、5 C、7 D、9 32、评标工作一般按下列程序进行：（ ） A、详细评审-评标报告 B、 初步评审-详细评审 C、工作准备-评审 D、工作准备 -评标报告 33、根据辽宁省规定，专家评委在参加同一单位工程项目评标时，一年内原则上累计不得超过（C）次。 A、1 B、2 C、3 D、5 34、招标人可以（ ）评标委员会直接确定中标人。 A、批准 B、委托 C、授权 D、指定 35、中标通知书由（ ）发出。 A、招标代理机构 B、招标人 C、招标投标管理处 D、评标委员会 36、中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担（ ）。 A、法律责任 B、民事责任 C、单位责任 D、连带责任 37、没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵，属（ ）。 A、重大偏差 B、严重偏差 C、细微偏差 D、细小偏差 38、资格后审，是指在（ ）后对投标人进行的资格审查。 A、投标 B、开标 C、中标 D、评标 39、措施项目是为完成工程项目施工，发生于该工程（ ）和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。 A、施工前 B、施工中 C、施工后 D、竣工前 40、其他项目清单应根据拟建工程的具体情况，具体包括预留金、材料购置费、（ ）、零星工作项目费等。 A、技术转让费 B、文明措施费 C、总承包服务费 D、安全措施费2009年招标师考试模拟试题（三）21、招标投标法自（ ）起施行。 A、2000年1月1日 B、2001年1月1日 C、2002年1月1日 D、2003年7月1日 22、确定专家成员一般应当采取（ ）的方式。 A、招标人指定 B、行政监督机构确定 C、随机抽取 D、交易中心选定 23、一个工程编制的标底（ ）。 A、只能一个 B、二个 C、三个 D、允许多个 24、使用国有资金投资或者国家融资的项目，招标人应当确定（ ）的中标候选人为中标人。 A、排名第一 B、报价最低 C、得分最高 D、排名第一或第二 25、评标专家库专家总人数不得少于（ ）人。 A、 300 B、500 C、700 D、800 26、未能在实质上响应的投标，应（ ）。 A、作必要的澄清、说明或者补正 B、作废标处理 C、由评标委员会决定是否为废标。 D、不予受理 27、招标人对招标文件所做的任何澄清或修改，须报建设行政主管部门备案，并在投标截止日期（ ）前发给获得招标文件的投标人。 A、5日 B、7日 C、10日 D、15日 28、一般招标项目评标专家的产生可以采取（ ）方式，特殊招标项目可以（ ）。 A、招标人直接确定 随机抽取 B、随机抽取 招标人直接确定 C、招标人直接确定 不需专家评审 D、随即抽取 不需专家评审 29、开标由（ ）主持，邀请所有投标人参加。 A、公正机构代表人 B、招标人 C、投标人代表 D、行政监督机构 30、招标人采用邀请招标方式的，应当向（ ）个以上符合资质条件的施工企业发出投标邀请书。 A、2 B、3 C、5 D、72009年招标师考试模拟试题（二） 11、投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法（ ）。 A、重新招标 B、重新开标 C、重新组织专家评标 D、重新备案 12、投标预备会结束后，由招标人（招标代理人）整理会议纪要和解答的内容，将以书面形式将所有问题及解答向（ ）发放。 A、所有潜在的投标人 B、所有获得招标文件的投标人 C、所有申请投标的投标人 D