钢筋劳务分包合同.doc

钢筋工程劳务分承包合同用工单位： （以下简称甲方）劳 务 队：(班)长名称： （以下简称乙方）家庭住址： 身份证号码： 根据 施工需要，甲方对乙方在综合考评的基础上，将本工程钢筋分项工程劳务发包给乙方，为明确双方在施工中的权利、义务和经济责任，双方本着平等、自愿、诚实信用、互惠互利的原则，经甲乙双方友好协商，订立本合同。一、 工程名称及地点： 工程名称： 工程地点： 二、 承包方式：清包（含钢筋制作机具、对焊机、电焊机、小型机具、手动工具、辅材）。包质量、包工期、包安全文明施工；电工、塔吊信号工、清洁工按工程比例分摊。三、 承包范围及工作内容：（）承包范围： 基础、主体结构钢筋分项工程，包括设计施工图（设计变更）明示或暗示描述的砼分项工程的相关工序，甲乙双方在本协议或劳务合同中约定和国家预算定额规定的砼分项工程全部工作内容，但不限于本工程与主体结构钢筋工程同时施工的其他任何零星钢筋制作、绑扎（安放）等，预埋件钢筋制作、挑架预埋钢筋拉环或锚环制作等，如乙方实力不足以满足工程施工需要或达不到合同要求的工期、质量、安全、文明施工等各项标准，甲方可另行选择第三方，乙方不得提出任何异议。当以上情况发生时，甲方严格按本合同约定执行中间结算，乙方同意不再向甲方提出窝工费、退场费等其它任何经济补偿。（二）承包工作内容：1、钢筋工程： (1).钢筋制作平直：包括取料、解捆、开拆、平直（盘元钢筋调直）、除锈及钢筋必要的切断、砂平、焊接（对焊、点焊、搭接焊）、及机械连接（钢筋原材料扯丝并使用套筒连接）、底板及各楼层板筋支撑、马凳制作、安装分类堆放到指定地点及原材料转运等。切断：包括配料、划线、标号、操作地点的材料堆放等。弯曲：划线、弯曲、捆扎、标号、垫楞、堆放覆盖及操作地点150M以内的材料和半成品堆放。(2).钢筋绑扎：清理模板内杂物。按设计要求绑扎成型并放入模内，保护层垫块安放、底板及各楼层板筋支撑马凳安放（含焊接）、浇砼时看护并修整钢筋。浇砼前纵筋（柱、墙）的定位及下一工序放线后对出砼面并继续上行纵筋的校正、找平等。现场原材料或半成品的文明堆放及150m以内的场内运输，所有作业面内的水平运输和垂直运输。(3).配合钢结构队伍调整自身的工作时间和内容，预埋的铁件制作及预埋（主要包含楼梯承接处钢板焊接及预埋），后浇带止水钢板的焊制及上下口钢筋网片焊制和钢丝网绑扎，橡胶止水带的安装工作及必要的支撑焊接。(4).隐蔽验收：钢筋绑扎完毕到砼浇灌前，班组必须派专人看护钢筋，并在自检合格后及时通知施工管理人员进行复查，隐蔽时班长必须陪同监理及现场管理人员一道验收，并负责及时整改。 (5).原材料下车、验收、堆码及标识：钢筋原材料进场时，班长必须参与验收清点，并派专员配合原材料按规格下车、分类进行堆码，如班组不参与原材料验收及堆码的，今后发生钢筋规格不齐、以及由此导致的二次翻堆、转运、甚至停工及照成一切损失等由乙方自行负责。现场配备的塔吊设备覆盖不到的工作面上所发生的二次或多次转运包括前期塔吊未安装前发生的转运费用由乙方承担。 (6).半成品的堆放：班组必须按指定的场地进行钢筋半成品的堆放，做好半成品的分类堆码及标识，不得随意摆放，占用施工道路等，否则由此产生多余的废料、二次搬运及清理费用由乙方自行负责。 (7).钢筋房的布设：乙方根据甲方指示建造钢筋房（材料由甲方负责）和配置钢筋制作机械设备并负责钢筋机具的安装、维修及保养工作。其中包括钢筋原材料的堆放基底。 (8).零星工程的钢筋制作、绑扎、运输。 (9).钢筋采购计划、钢筋放样、钢筋工程全部工作内容的其它相关工作（含配合水、电安装进行预留预埋、业主方、总包方指定分包单位的相关工作等）。 (10).栏杆反坎及各类线条和主体结构同时施工，翻边导墙包括部分构造柱的钢筋预留；预留筋的标示，如果在预留筋标示位置不能剔出预留筋，由乙方承担所引发的一切费用。 (11).砼浇筑时看护钢筋的人员安排。 (12).做好本工程项目的成品保护工作，特别是对施工现场临设、测绘控制点的保护和维修，并保证不损坏其他施工方的已完项目，如有损坏有乙方自费修复。四、 综合单价 以下综合单价包含中小型机具租赁费及操作工人的配套工具和部分辅助材料费、管理费、劳动工资和加班费及奖金等福利费、劳保费、质量安全措施费、赶工措施费以及其它不可预见的费用。 （一）钢筋单价：1、达到甲方规定的工期、质量、安全及文明施工目标，按地下室（地库）结构钢筋 元/吨, 0.000以上主体结构钢筋 元/吨，电渣焊 元/个，扯丝包安装 元/个2、以上综合单价中已包括工期履约保证金 10元/吨，质量履约保证金 10 元/吨，安全及文明施工履约保证金 10 元/吨，材料节约履约保证金 10 元/吨，若乙方工期、质量、安全、文明施工达不到业主、总包方或甲方合同约定的，甲方在结算时可视实际情况在综合单价中分别予以扣减，乙方不得提出任何异议。3、若乙方工期、质量、安全、文明施工、配合、综合管理等均达到甲方要求，甲方满意的，甲方可另行给予 5000元 奖励；若乙方工期、质量、安全、文明施工、配合、综合管理等达不到甲方、总包、建设方要求，被总包方、建设方处罚的，乙方除承担相应处罚外，甲方可视实际情况对乙方处以 最高50%不低于10% 的罚款。4、注：除本合同第“三”条已明确外，以上单价中还包括钢筋制作配套的机械设备（含弯钢机、断钢机、对焊机、电焊机等）、扎丝、保护层垫块、电焊条、钢筋套筒连接人工（包括电渣焊和机械套丝）、三级电箱及电线、照明灯具及电线、雨衣、安全帽、安全带及其它配套工具等。（二）本合同第“三”条第“ ”款约定的其它零星工作执行综合单价一览表（附后）。（三）双方约定：除二结构构造柱、二结构圈梁及过梁、卫生间素砼反梁等“二结构”工程由甲方另行发包外，其余界定为“一结构”的构件均属本合同的承包范围。若总包方指令甲方完成“二结构”工程，其该项工作仍属乙方工作内容。结算执行二结构钢筋价格。五、 现场签证、计时工甲方指派乙方完成承包范围以外的其它工作可先由甲方项目经理同商务部门及现场施工员一起订价，并且乙方在该项工作发生并完成后 3天内向甲方施工工长申报并经生产经理、商务部门、项目负责人，公司最终审核确认，超过 3 天不申报的，视为乙方自动放弃该项工作量。对于每月月底统一开工结算的，甲方可不予以确认或根据实做工程量、现场实际情况酌情扣减，乙方不得提出任何异议。六、 施工过程中乙方自行甩项的结算方式：属于乙方承包范围内的工作内容，非甲方书面通知，乙方不得对分部分项工程中的任何零星项目甩项施工，否则按遗留工程量的2倍乘以综合单价计算承包费用，从乙方总工程款中扣除。七、 不可抗力的单价结算：1、如果由于政府/建设方/总包方等任何原因或不可抗力的其他原因导致施工过程中不能正常施工而严重停（窝）工、或工程缓建、停建而导致本合同不能继续履行时。双方同意按已实际完成的工程量和本合同约定的综合单价计价标准进行结算（即模板按砼接触面积平方米单价、砼按立方米单价、钢筋按吨位单价），乙方均不能提出合同单价外的窝工费、退场费、租赁费等其他任何补偿。当上述情况发生后，甲、乙双方按以下方式结算：完成合同约定的工作内容（含合同未约定的执行定额工作内容），甲乙双方按定额计算规则计算工程量，按合同约定的综合单价计价标准进行结算。2、若因建设单位设计变更，从而导致分部分项工程量增减或业主的资金暂时不能支付等，总包方与建设方的合同仍能继续履行时，甲、乙双方在本合同中约定的综合单价不予调整，乙方在施工过程中的临时停工、待工损失由乙方自行承但。八、 临时待工（窝工）：1、双方同意：甲方原因导致乙方待工（窝工）3天（含3天）以内者，由乙方自行安排内部调休；待工（窝工）4天（含4天）以上者，除乙方自行安排承包范围内的其它工作外，可由甲方另行安排其它工作做点工、包工，每个技工 130 元、普工 100 元，包工根据实际情况协商费用；若甲方安排乙方其他工作，而乙方不执行者，其待（窝）工费由乙方自理。2、双方同意：若因政府/业主/总包方/本期工程相邻施工方/不可抗力的气候原因、材料供应不到位、机械故障导致乙方待工（窝工）3天（含3天）以内者，由乙方自行安排内部调休；待工（窝工）4天（含4天）以上者，甲方在有工作安排的前提下，尽量安排做点工或包工。每个技工 100 元、普工 70 元，同时，双方积极向总包方要求补偿，补偿的相应费用归乙方享有，若总包方未支付甲方的补偿费用，其甲、乙双方的相应损失由甲、乙双方各自承担。 3、本工程各作业班组相互配合所导致的待窝工，由乙方自行安排其它自身承包内的未完工作，或自行安排调休，甲方不承担停窝工费用。九、 结算与支付 1、结算：每月25日前乙方将当月已施工完成的各分项工程的概算量报甲方施工、预算部门，经审核后作为（但不作为最终结算依据）过程结算和支付中期工程进度款的参考依据，承包范围工作完成后进行最终结算。 2、下列费用由乙方承担：由于班组自身原因造成工程质量不合格、返工、错用钢筋规格、污染、清理及修补费用、零星项目故意甩项所增加费用、他人代为整改或代作项目所增加费用、违约金、材料超耗费用、罚款等。3、履约保证金:乙方须向甲方提供合同暂定价款 5% 的履约保证金，在合同签订后10天内以现金形式向甲方缴纳，若乙方逾期未缴，甲方单方面有权终止作废合同，所产生的一切费用及其他经济损失均由违约方，乙方全责承担。分包工程经总包方、甲方共同验收合格、 甲、乙双方结算定案、乙方出具农民工工资支付完毕声明（附“作业队工资发放表”）后15日内，甲方将履约保证金无息返还乙方。履约保证金以现金方式在甲乙双方正式劳务分包合同签订前10个日历天内缴纳至甲方财务。4、支付方式： （1）本工程无工程预付款。（2）乙方前3个月垫付工人生活费，第3个月25号之前乙方将当之前3个月已施工完成的各分项工程的概算量报甲方施工、预算部门，经审核后作为（但不作为最终结算依据）过程结算和支付中期工程进度款的参考依据，甲方依据总包方付款情况和比例，在不超出总包方付款比例为前提支付 已完工程的工程款，第4个月起每个月支付上报工人的生活费（1500/月），乙方应于第2个月 25 日前向甲方提供截止第2个月 25日止的进度报告及相关技术资料，甲方审核完毕，付款前按本合同规定扣除由乙方交纳的各项款项。（3）结构封顶后，按总包对甲方的付款比例下浮5%同等支付。（4）在乙方无欠工人工资前提下，整体工程通过政府部门竣工验收并通过业主内部验收、办理完工程结算后六个月内付至合同金额的90%。（实际支付时需全额扣除乙方生活用水电费、按合同各项违约罚金、工期违约金、质量违约金等），余额10%作为质保金，质保期满后一次性无息退还。（5）本工程所有不可预见用工的费用均包含在乙方工作相关子项的综合单价中，即：乙方的承包综合单价必须完成“合格产品”工作内容，并做到工完场清；就此，本工程施工过程中不另发生任何计时工、或包工，若乙方自身原因未完成合同内规定的工作内容，则甲方有权另指定第三方来实施，由此所发生的费用由乙方承担；除非若总包方委托甲方完成合同外签证工作，在此情况下，甲方拟委托乙方以计时工、或包工等形式实施该项工作，乙方須服从甲方的统一安排；（6）总包方或政府原因而导致工程停建、缓建、设计修改、总包方的材料供不应求、工地停水停电、垂直运输设备故障、交通管制、政府活动等而导致工人暂时待工窝工，甲方会努向总包方索取经济补偿，若总包方不予支付该费用，乙方自愿放弃向甲方追索该项费用的权力；5、由乙方提供工资发放明细表两份，并由乙方本合同签约责任人出具收款收据，甲方财务会同乙方负责人将工资发放至工人，领取工资的工人在工资表中履行签字（按手印）手续，该工资表由甲乙方各保存一份。若乙方不提供工资及明细表，甲方可拒付工程款。十、 机械设备、水平及垂直运输、一般工具1、大型机械设备（塔吊、施工电梯）由甲方提供并安装调试好后供乙方使用，乙方操作工人需具备特殊工种操作证，使用中的正常损坏由甲方负责维修，由于乙方操作不当造成的损坏、维修费用由乙方负责。乙方工人需听从甲方现场管理人员及机械操作人员的指挥、协调和调度，按轻重缓急、先后次序进行使用，不得强行霸占、拉闸断电、影响或破坏他人正常的施工作业，否则甲方将对此予以10002000元罚款，由此造成的安全事故由责任方自行承担。2、钢筋机具（断钢机、弯曲机、对焊机、电焊机、调直机、拉丝机、切割机等）由乙方提供并负责安装调试及日常维修，费用由乙方承担。3、乙方承包范围内的手工操作工具及劳防用品：胶轮车、三级电箱及电线（乙方使用的配电箱必须为当地政府相关部门制定品牌）、灯具及电线、安全帽、安全带、雨衣、雨鞋、手套等以及其它配套工具均由乙方提供并负责维修和承担费用。4、甲方尽量提供满足工程所需的大型机械设备，科学合理组织施工，优化其施工组织设计。乙方已充分了解和熟悉总体的平面布置，如因甲方现场现有的机具正常运转尚不能满足，乙方应自行组织场内必要的水平或垂直运输，其费用已含在综合单价中。十一、 材料计划及耗用（一）材料计划为确保实现工期目标，乙方负责提前30天提供钢筋配料单供发包方审核，并配合甲方工长提供10天内的材料需用计划及合理化建议，以便及时提供阶段性材料需用计划。（二）材料领用：1、领料：、领料：甲供材料到场时乙方必须参加共同签收并负责下车，领料后乙方需做好材料防雨防潮工作，分项工程施工完毕后及时回收材料并整齐堆放至指定地点，要做到材料分类明确，码放整齐美观。工程施工中的材料实行限额领料，超过限额必须有项目追补计划和项目负责人签字后方可发料，因浪费、返工造成的材料超耗由乙方负责，经项目负责人签字后从乙方人工费中扣除。2、非工程栋号内的用量由乙方提供依据，甲方工长和项目负责人签字认可后报预算部门进行核算。3、在实际施工过程中，乙方负责钢筋使用量的控制，如果乙方的计划量和现场实际使用量超过图纸计算量（不含损耗），超出部分按钢筋到场价由乙方承担。如果乙方实际使用钢筋量低于图纸（不含损耗），节约部分的金额按照 比例最终结算时支付给乙方作为奖励。（三）钢筋损耗：1、乙方应加强钢筋的翻样、配料、制作，严格按图纸及规范施工，合理控制钢筋用量、间距、搭接长度、锚固长度，原则上切断后超过 1.5 米及以上的材料应充分加以利用,不得将切断后的材料再行切割而当作废料处理，钢筋废料长度不得超过20cm，对于无故浪费材料又不听劝阻的，甲方有权对乙方每次进行50100元的罚款。 2、乙方领用的套筒要入库存放，严禁露天堆放，对于保管不善而无法使用的乙方照价赔偿，乙方有义务回收套帽，回收率要达到80%，达不到标准的部分乙方按0.2元/个负责赔偿。3、钢筋废料不得超过甲方同总承包方所签订合同内明确或隐含的相关材料节省的执行标准及其他措施，否则超耗部分按总承包方原价折算并由乙方承担。十二、 工期目标：双方同意：本工程地库、地下室及地上工程的工期目标以业主和总包方的要求为准。月、旬作业进度计划待工程开工前由甲方签发。1、人员数量素质：乙方必须根据甲方工程进度计划，确保所提供人员满足工程施工需要，并确保人员素质及人员的相对稳定，所进场人员年龄18至45周岁男性工人，身体健康，且必须到甲方后勤部门进行登记同时出具身份证复印件和一寸照片四张。如乙方达不到工程进度计划又不听从甲方现场负责人的要求在三天内增加人员的，每拖延一天对乙方负责人处以1000元/人的罚款，若连续拖延工期3天以上的，甲方有权中止合同，更换劳务队伍，乙方应承担由此对甲方所造成的一切经济损失。乙方未经甲方现场负责人同意并随意增加人员所造成误工的，乙方不得向甲方要求支付误工损失和人工增加费。如乙方人员有富余，应及时请甲方现场工长或甲方主管领导进行协调安排，确无工作安排或安排后乙方不愿做的，乙方应自行组织退场。2、月进度作业计划：因班组自身原因拖延周作业计划1天以上或累计月周延误3天以上的，每月罚款 3000 元。3、工期顺延：如因甲方、总包方、业主或其它原因造成的工期延误，以调整后并经业主和总包方确认的进度计划为准。十三、 质量标准：本工程质量标准为：合格并达到“楚天杯”标准。1、乙方必须按甲方技术交底、作业指导书、设计图纸、变更的要求组织施工，确保工程质量一次性成活并达到国家施工规范验收标准，乙方指派1名兼职质检人员，工序质量自检合格报甲方质检员验收后，再由生产经理通知监理单位验收。验收时乙方现场负责人必须到现场陪同，对各方在验收过程中提出的问题，必须在规定的时间内及时整改，对现场施工工序与内容未经验收合格或整改合格便私自隐蔽进入下一道工序的，乙方承担由此造成的经济损失与责任后果。同一施工内容经两次验收或整改仍不合格的，对乙方罚款2000元/次；同一质量问题屡次出现、未达到结构质量优良标准或业主方（总包方）对质量不满意，甲方可拒绝结算、拒付已完成工程人工费。2、乙方需至少配备一名专职质检员常驻现场负责承包内容施工质量的自检与报验工作，未能配置指定数量专职质检员的，按每人每月6000元标准从当月结算款中扣除。3、现场所有分项工程施工前必须先做样板，样板通过业主、监理和项目部共同验收通过之后方可开展大面积施工，违者罚款10000元/次。4、甲方整改通知单：对不按照施工工序和规范进行施工的班组和人员，甲方有权责令停工整改，对接到甲方书面整改通知单后拒不整改或超过限定整改时间2天的，甲方可对乙方处以每次200500元罚款，超过2天以上的甲方可另安排他人代为整改，整改费用可按双倍从乙方结算款中扣除，对乙方拒不接受或签字的，甲方只需履行告知手续。（技术交底由专业工长在分部分项工程施工前向班组下达，以甲方专业工长及施工班组人员签字为准）。5、业主（或总包方）、监理整改通知单：由于乙方自身质量原因被监理、业主（或总包方）开具整改、停工通知单或罚款的，一切费用由乙方承担，甲方可另对乙方处以每次200500元罚款。6、质量责任事故划分：施工工序质量不合格而整改发生的一切费用均由乙方承担，乙方施工质量事故导致的经济损失在 50000 元以内的，由乙方自行负责；发生重大质量事故，经济损失超过 50000 元的，应追究相关的事故责任，经济损失由甲、乙方或第三方根据责任大小进行分摊。乙方自身原因（如：违章操作、野蛮施工等）造成的质量事故，其一切责任和损失均由乙方自行承担。十四、 安全生产、文明施工管理目标：本工程创市文明工地，楚天杯标准。CI形象管理达到中建总公司金奖标准，施工重大安全事故为0，轻伤概率为0.15%。如因乙方自身原因照成事故，因而影响甲方并照成的经济损失、延误的工期及其他相关经济损失均由乙方全责承担。1、 安全防范：乙方必须加强安全自我防范意识教育，自觉遵守安全操作规程，搞好安全防范措施，按国家法律配备专职安全员，指定1名兼职安全工。乙方在施工中因不听从甲方施工人员的指挥，违章作业造成的一切伤亡事故，其经济损失及法律责任由乙方自负。2、事故报告：如不幸发生安全事故，当事人必须及时报告班长及项目部安全员，以便做好有关调查事宜，对未在事故发生后1小时内及时上报的，甲方不承担任何责任。3、责任及费用划分：施工中发生的轻伤事故，其经济损失在 50000 元以内的，由乙方自行负责；发生重大伤亡事故，经济损失超过 50000 元的，应追究相关的事故责任，经济损失由甲、乙方或第三方根据责任大小进行分摊，但乙方承担的金额不得少于 50000 元并不少于总损失金额的 20% 。（工伤事故的鉴定以国家工伤伤残鉴定标准为依据，以劳动部门的鉴定意见为准）。乙方自身原因（如未到甲方进行登记、违章操作、野蛮施工或使用童工、超龄、生病人员等）造成的重伤或死亡事故，其一切责任和损失均由乙方自行承担。4、事故类别及判定：乙方所属工人生病、非工伤、工地外其它原因造成的伤害，一切责任由乙方自负。5、奖罚：无安全事故、综合治理达到甲方内部考评、不被监理或业主（或总包方）罚款的并达到武汉市文明工地及楚天杯标准，甲方每月奖励 500 元。由于乙方自身原因被业主、监理罚款或治安、刑事处罚的，一切责任由乙方自负。6、 文明要求：施工期间要求每天工完场清，配合做好CI标化现场，配合迎接突击检查并做好现场清理、材料堆码整理工作。对拆除后或多余的材料要及时分类堆码到地面指定地点。7、文明整改：为保证现场达到安全生产和文明施工要求，乙方必须根据甲方工长的要求及时清理现场，对不服从安排或未及时清理施工现场的，甲方可另派人进行清理，所发生的清理费用按2倍从乙方人工费中扣除。同时甲方可对乙方进行500元每次的罚款。8、积极配合甲方或总包方的安全教育工作。9、施工安全的其它未尽事项，双方另签安全施工协议书，安全施工协议书与本合同同时生效。十五、 生活区管理标准：1、甲方负责提供乙方施工人员进场后的食宿等生活设施，乙方人员进场后统一由甲方后勤部门安排，床铺由乙方租用，租金为100元/套（损坏按280元/套赔偿）。每间房住宿不少于6人，房租为600元/间，不足6人的，按不足人数100元/人.月另行收取房租费。2、严禁私带家属、小孩、亲朋等非生产性人员进入生活区居住，否则按300元/人.月另行收取房租水电费。3、宿舍内严禁私接电源、使用电炊具或烧明火、不吸倒床烟，不将易燃易爆物品带入宿舍，否则每人次罚款500元，如因违反规定被业主、总包方罚款的，罚款由乙方全责自行承担；造成火灾或触电事故，一切后果由乙方自负。4、乙方进场人员统一在职工食堂就餐，如因私自在外搭伙或购买食物发生中毒事故，一切后果由乙方自行负责；若乙方在宿舍内自行开小食堂而引起火灾或受到总包等单位的处罚，其一切责任和经济损失均由乙方承担。同时，甲方每发现一起乙方在宿舍内开小食堂，每违一次，则罚款200元。5、自觉爱护宿舍内及周边环境卫生，严禁乱倒垃圾脏水、乱扔烟头、随地大小便，否则，每次罚款50100元。6、严禁在生活区内以各种形式进行赌博活动，不在宿舍内偷看或传播淫秽书刊录相，不吸毒贩毒，否则，每人次罚款100元；利用上班时间进行赌博活动的，每人次罚款300元。晚上娱乐时间不得超过11:00，否则视为赌博活动。7、自觉维护正常的生产和工作秩序，严禁酗酒闹事、打架斗殴、盗窃公物、不得在休息时间大声喧哗、吵闹或大声播放音响，对不听劝告者，每人次罚款100300元，情节严重的，予以清退直至追究法律责任。8、严禁将层板带入宿舍，在宿舍内私自隔断住房，不得随意破坏宿舍内设施，不得私自做桌子板凳、箱子等，否则每人次罚款500元另算材料损耗费，按采购价的10倍处罚。9、晚上外出时，对在外违法乱纪被公安机关抓获者，对当事人一律进行清退，对班长一次罚款1000元。10、总包方收取的水电费，由各劳务班组人数平均分摊。十六、 甲方的责任、权利和义务1、严格履约本合同各项约定。2、有权根据本工程施工的需要，甲方与总包合同约定的相关要求、行业管理相关规定制订工期、质量、安全、文明、综合治理的相关规章制度及罚款细则，乙方遵照执行。3、及时提供相应的图纸、安全、技术交底、施工作业进度计划等资料。4、负责对乙方进场人员进行必要的安全入场教育和施工技术交底。5、有权对乙方施工全过程的施工进度、工程质量、安全生产、文明施工、综合治理等进行全方位的管理、协调和监控，对乙方违规者甲方有权按本合同约定和总包方的规定对乙方进行处罚。6、提供应有的住宿、床铺、浴厕；并对乙方使用过程中负责其监督管理。7、提供现有的食堂临时房屋。并对乙方经营过程中有权进行其监督管理。8、提供施工必须的大型机械设备和本合同约定应由甲方提供的其它设施，根据施工进度的需要及时供应各类资源。9、按本合同约定支付工程进度款和结算尾款。10、按政府行业管理规定办理各种用工手续，相关费用由乙方承担。11、有权对乙方违反安全操作规程人员进行罚款和责令整改。十七、 乙方的责任、权利和义务1、严格履约本合同各项约定，自觉遵守政府行业管理、总包方和甲方内部的各项规章制度。2、积极配甲方办理用工手续，并须持有有效的特殊工种操作证（焊工、机械工等），无甲方相关部门的许可不得随意增减人员。3、严格执行总包方和甲方对生活区的管理要求，作业工人就餐的食堂经营由乙方负责，或由乙方委托第三方负责经营，食堂员工的工资由食堂经营者自行承担，食堂的炊具设施由乙方自行承担。4、班长必须亲临现场指挥，有事必须向甲方项目负责人请假并取得同意，按时参加项目组织的生产例会，对不假缺勤或缺席的，将处以200元/次罚款；对迟到早退5分钟以上的，处以50元/次罚款。5、确保劳动力的数量、素质，教育下属工人无条件服从甲方施工人员的指挥，工作中做到随叫随到。6、进场人员不得以任何籍口侮辱、谩骂、殴打甲方施工或其它管理人员，乙方每违规一次，承担每人次200-500元罚款。7、有责任教育进场人员自觉遵守施工安全操作规程、加强自我防范意识，不酒后上班、不穿拖鞋上班、上高架不穿硬底鞋，进入现场必须戴好安全帽，乙方有权拒绝在不具备安全条件的环境中进行施工。8、有权要求甲方及时提供图纸、安全技术交底、作业进度计划等资料，有权了解施工中的人、材、物配备情况。9、有权要求甲方因施工工长工作的无预见性、无计划性、工作安排或技术交底错误造成的返工承担用工损失。10、必须根据甲方进度计划及流水作业要求，无条件服从甲方施工人员指挥，承担因乙方盲目施工造成的材料缺损、大面积窝工、工期拖延等损失。十八、 违约责任发生下列情况之一的，则视为违约，其中一方可向违约方提出终止合同，并承担已完工程量10%的违约金，或由违约方承担已完工程量10%的罚金。1、甲方违约： 非业主（或总包）、乙方原因，甲方未能履行合同规定的责任，从而导致乙方不能继续履行合同； 非抗力因素外的原因，不能及时提供满足工程所需的材料、机械设备，延误工期10天以上； 不能按合同规定支付工程款并延期60日历天以上。2、乙方违约 将本工程转包、分包给其它劳务队，无法控制下属工人的。 资金、管理、劳动力综合素质、配合、综合治理等方面实力不足，导致月计划工期延误10天以上； 劳动力连续一周达不到甲方规定总人数的80 %，导致本周作业计划延误2天以上；连续两周达不到甲方规定总人数的100%，导致累计两周作业计划延误4天以上的。 施工质量达不到本合同约定的质量等级，或业主（总包方）每月累计投诉三次以上者，返工现象严重的；发现重大质量、安全隐患，经通知后拒不整改或一周内累计收到一般整改通知3份以上的。 无故停工、拖工、不听从指挥、不遵守规章制度、无故聚众闹事、打架斗殴、围攻甲方管理人员、非法限制他人人身自由或严重违反社会治安的。 出现重大质量、安全事故、合作意识差等；业主（总包方）或监理要求退场的。 不按时发放工资，导致群体工资纠纷或所属工人向当地政府部门进行投诉，情节严重的。 如因自身实力不足，管理不当造成工期、质量无法保证或亏本而要求中途退场的。十九、其他严禁乙方将工程另行转包，严禁使用零散工人，否则双方合同立即终止，乙方承担违约责任；并承担合同价格5%的违约金。乙方负责与下属作业工人签订经济、施工质量、施工安全、治安等经济分配和管理协议，并送甲方备案，甲方以此为过程发放乙方下属工人工资的依据，若乙方未与其下属签署上述协议，甲方按乙方实际出勤人数的比例暂扣过程应付给乙方的工程款，待乙方补签上述协议后，甲方再补支付过程应付工程款。二十、合同争议解释方式：双方友好协商；总包方协调解决；3 工程所在地人民法院裁决。二十一、合同效力1、本合同自双方签章之日起生效，工程竣工决算定案，工程款全部付清后自行失效。2、如因建设方原因在施工过程中缓建或停建，双方按实际完成工作量，依据综合单价的计价标准办理完已完工程结算，并结清款项后本合同自动失效，双方互不追究终止合同导致的任何补偿和损失。3、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。4、合同中的未尽事宜，由双方另行协商解决。甲 方： 乙 方：甲方代表： 乙方代表：年 月 日 年 月 日乙方身份证复印件 estructuring, encouraging private enterprises and SMEs to