建筑安装工程施工合同.doc

GF19990201建 设 工 程 施 工 合 同 合同编号：*-（2012）合字第001号 2012年3月第一部分 协议书发包人（全称）： *有限公司 承包人（全称）： *建设集团有限公司 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就浙江连杭物流中心工程(五金城)建筑安装工程施工协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：*工程。 工程地点：。 工程内容： 建筑、安装工程施工总承包。 建筑面积： 41041平方米 。资金来源：外商投资及银行贷款 二、工程承包范围承包范围：本工程招标范围的施工图纸所含土建工程，含房屋四周散水坡及第一个窨井（含）以内的所有工程内容。水、电安装工程、室内消防工程的全部内容；弱电以散水坡外第一个手井为界，电力电缆室内外分界以室内配电箱下桩头为准。第一发包人指定分包工程的总承包管理。（见：附件2）合同工期： 开工日期： 2012年 4月18日 竣工日期： 2012年10月17日 合同工期总日历天数： 180 日历天，其中主体工程中间验收时间为2012年7月28日。在承包范围内容竣工验收合格后 20 天内完成人员设备退场，并将符合要求的档案移交海宁质检站；工程整改完成并交付使用。30天内将工程资料移交档案馆；60天内完成工程备案工作。四、质量标准： 工程质量标准：达到国家现行的质量验收合格标准。五、合同价款：合同金额（大写）：人民币（暂定）：贰仟捌佰柒拾叁万元整。 ： 人民币（暂定）：28730000.00元整。 六、组成合同的文件（包括）：、本合同补充协议书（如有）；、本合同协议书；、会审纪要；、专用条款；、中标通知书；、询标记录；、招标补充文件（如有）；、投标书及其附件；、合同履行中，发包人、承包人有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件；、招标文件；、通用条款；、图纸；、标准、规范及有关技术文件。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。见附件1（工程质量保修书）。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、凡本合同与招标文件有不一致处，均按本合同执行。十一、合同生效合同订立时间： 2012 年 4 月 16 日。合同订立地点： 海宁长安镇天明村农发大道3号（信息中心）浙江连杭物流有限公司。 本合同双方约定： 经双方法定代表人签字后即生效。发包人：浙江连杭物流有限公司 承包人：东方建设集团有限公司（公章） （公章）法定代表人： 法定代表人：住所： 住所：电话： 电话;传真： 传真：开户银行： 开户银行：账号： 账号：邮政编码： 邮政编码：第二部分 通用条款参见建设部、国家工商总局GF19990201建设工程施工合同（示范文本）通用条款（略）。第三部分 专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成解释顺序：、合同补充协议书（如有）；、本合同协议书；、会审纪要；、专用条款；、中标通知书；、询标记录；、招标补充文件（包括答疑、澄清等）；、投标书及其附件；、合同履行中，发包人、承包人有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件；、招标文件；、通用条款；、图纸；、标准、规范及有关技术文件。 3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。3.2适用法律和法规：需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标法、建设质量管理条例及国家、省市和当地政府部门颁布的有效的法规及有关规定。3.3适用标准、规范：适用标准、规范的名称：采用国家、省市、行业适用本工程的现行有效的法律、法规、施工验收规范，包括建设工程项目管理规范（GB/T50326-2006）等,若不同标准和规范之间要求不一致的，以较高标准为优先。发包人提供标准、规范的时间：标准、规范的获得由承包人自行解决。 国内没有相应标准、规范时的约定：根据实际情况另行协商确定。 4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前十天提供施工图纸五套，（竣工所需图纸另行提供二套），地质报告壹套。 发包人对图纸的保密要求：未经许可不得泄露。不得用于本工程以外的其它工程。 使用国外图纸的要求及费用承担：无 。二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名： 职务： 总监。 发包人委托的职权：三控两管一协调。按照发包人与监理单位签订的监理合同及建设工程监理规范实施。（详见本工程监理合同）。 需要取得发包人批准才能行使的职权：、按本工程监理合同、授权书和建设工程监理规范中规定的有关监理职权以外的职权；、因某一合同事件，需要顺延工期或增加工程价款的审核；任何作为结算依据的工程量的审核；、向承包人支付各种款项的签付。 5.3发包人派驻的工程师姓名： * * 职务： 土建、水电工程师 职权：对工程进度、质量、成本及合同执行情况进行监督和检查，负责设计问题的处理，进行设计变更、联系单及工程进度款签证。代表发包方行使工程现场管理和协调。6、工程师的指令：按通用条款执行。7、项目经理姓名： 职务： 项目经理：一级建造师 8、发包人工作：8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：工程现场已具备开工条件（主要施工道路已开通），有关进场准备的工作，由承包人根据本工程施工要求在开工前完成好此项工作，费用已包含在承包人的投标报价中。 （2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 发包人仅提供水、电接驳口，施工所需的水、电、电讯线路及安装由承包人自费解决。 （3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：主要道路已开通，能满足施工运输的需要。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：合同签订生效后3天内提供。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 在开工后15天内办理完毕。承包人需把有关情况及时提前告知发包人。但需要承包人协助的，承包人必须协助发包人办理。（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工前在现场以书面形式交验水准点、坐标控制点。 （7）图纸会审和设计交底时间：开工前5天发包人组织进行设计交底及图纸会审。 （8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人提供相关资料，负责配合协调处理。承包人负责保护，费用由发包人负责。 、双方约定发包人应做的其他工作：无。 8.2 承包人需要协助发包人办理的工作：临时约定。主要是协助领取排污许可证的办理 ；消防验收工作；档案资料备案工作。 9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作；（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 施工进场前5天内，提交合格的施工图6套。（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前3天内提交施工组织设计及施工进度计划、质量、安全生产和文明施工措施，并报监理工程师审定；每月25日提供每月已完成工程量月报及次月进度计划；每周工程监理例会当天提交下周计划和本周工作汇报；如果监理或发包方要求临时提供合理的报表和资料，承包人应按监理和发包人要求提供此类报表和资料。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按通用条款9.1.（3）条、9.2条款执行。、安全保卫工作：承包人应负责现场的安全保卫工作，对现场发生的安全事故由责任方负责（签订安全合同）。 、向发包人、监理人提供的办公和生活房屋及设施的要求：各无偿提供2间办公室、1间宿舍、共用大会议室1间。、需承包人办理的有关施工场地交通、消防、环卫、夜间施工和施工噪音管理等手续：由承包人自行办理，费用已包含在总价中。并遵守政府有关主管部门对环境保护和安全生产等的管理规定。 、已完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：在整个工程移交发包人之前，承包人应按规定自行做好成品保护工作，如有损坏由承包人承担。分包工程施工期间的成品保护由各分包单位自行负责，分包工程完成后，经发包人、监理工程师、承包人、分包单位四方验收合格后移交承包人负责总包管理，在此期间承包人均需做好成品保护工作，费用已包含在总包配合管理服务费中，如因承包人原因造成的丢失、损坏，由承包人照价赔偿。、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应做好保护工作，费用由发包人负责。因承包人施工不当等原因，发生的法律责任和经济损失由承包人承担。、施工现场清洁卫生的要求：、按照海宁市建筑“安全文明施工标准化工地”要求进行施工，否则，经有关部门检查、验收不合格的，承包人向发包人承担违约金2万元（不需要领取标化证明）。、承包人应按海宁市建筑安全文明施工标准化工地管理办法的要求执行。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并做到工完场清，即建筑垃圾须及时清运出场，否则发包人有权视情况另行委托他人清理，发生的费用由承包人承担。三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前3天提供施工组织设计（施工方案）和进度计划给发包人和监理单位。如发包人对承包人的进度计划提出质疑时，承包人应在签订施工合同后，按监理公司的要求提供修正的施工组织设计。10.2工程师确认的时间：收到后10天内予以批准或提出修改意见，逾期视为同意。经修改后批准实施的施工组织设计（施工方案）其费用不增加，由承包人自行承担。10.3本项目的施工临时场地处理费、排水费用（含整个场地的挖沟、土方处理、安装水泥排水管、过路涵管等）已包含在合同总价中。今后无论发生什么情况，一律不再追加费用（基槽、坑需井点降水的除外）。10.4 工程中有关进度计划的要求：承包人必须按批准的总计划及月、周计划组织施工，接受发包人检查监督。如发现进度滞后，发包人有权要求承包人无条件增加施工机械和人员投入，承包人应无条件服从。11、开工及延期开工按通用条款第11条的规定执行。13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经发包人代表确认后，合同工期相应顺延。、额外或附加的增加工程量超过合同工程量的10%以上（设计对施工图的修改澄清除外），并且影响施工进度的。、发包人及发包人自行发包的专业工程原因造成的工期延误。、不可抗力。13.2工期的顺延根据发包人签证认可的联系单执行。若只是局部工程施工受到影响，承包人应采取措施予以弥补，延期工程如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，不延长工程总工期。四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收：按通用条款第17条规定执行。承包人必须协同监理人、发包人对重要的隐蔽工程进行影像记录。17.1双方约定中间验收部位：桩基工程、基础分部、主体分部。五、安全施工20.1在实施和完成本合同工程及其工程保修的过程中，承包方应遵守国家和海宁市政府有关安全文明施工的有关规定，减少或杜绝各类事故的发生。如果在施工及工程保修过程中，发生有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，均由责任人承担。20.2承包人应按海宁市建筑安全文明施工标准化工地管理办法的要求执行，达到“海宁市建筑安全文明施工标准化工地”的要求。20.3在施工现场制作、张贴、悬挂广告宣传时，应事先征得发包人的同意并符合政府的有关规定。如果因承包人未履行上述职责，致使在本工程实施过程中造成安全质量事故或其他政府罚款，承包人应立即书面报告发包人，并承担由此产生的一切责任及所有费用。六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.1本合同价款采用下列 （1） 方式确定。、采用固定费率合同；、合同价款中包括的风险范围：、除不可抗力外，承担工程变更的所有风险，包括报价风险（如报价缺项、漏项、少算等问题，均不得追加和追补），且不得拒绝按图施工。政策性风险：施工期间遇国家政策性和市场性调整造成材料、人工、机械等价格上下浮动造成的影响。承包人可以或者应该预见的风险以及合同文件明确的其他风险等均由承包人自行负责。【钢材、水泥、商品混凝土及多孔砖实行“建材取价期间”动态管理除外】。发包人有权因工程实际需要或设计单位指示，增加或取消部份工程量或部分施工项目，并按实际调整量乘以中标单价结算工程款项，但发包人不会因增减承包人在合同范围内的工作而给予承包人相应的任何补偿。同时，承包人不得以工程难度大或价格等各种理由而拒绝施工。23.2、关于“建材取价期”的约定：自2012年4月18日至2012年8月17日止。不考虑工程延期的因素。23.3、风险范围以外的合同价款调整方法：已包含在投标报价中。23.4、双方约定合同价款的其他调整因素：1）因发包人需要并经发包人和监理人确认的设计变更、工程变更引起工程数量的增减，其单价按中标价执行。优惠率执行本合同补充协议第二章第3条的规定。2）设计变更引起的新增工程项目，其决算单价的确定方法为：合同中有类似工程项目单价的，参照合同中类似工程项目的单价计算确定。合同中没有类似工程项目单价的，其决算单价按浙江省建筑、安装预算定额（2003版）的直接工程费（主材价格按发生当月的建设工程杭州造价信息价计取，当无信息价时，根据市场询价，经发包人签证确认的价格执行+税金确定。3）发包人根据工程的实际需要可能对承包范围内的数量和内容进行调整，所涉及的费用按合同单价（中标单价）进行相应调整。优惠率执行本合同补充协议第二章第3条的规定。4）经发包人签证同意的材料、设备暂定价格的调整，仅调整主材差价及差价的税金。5）发包人认可的其他增加或减少的工程量。6）钢材、水泥、商品砼和多孔红砖材料价格的调整方法：按照工程合同工期的前70%整月计算，依据杭州造价信息的平均价（以下称平均价）进行调整。23.4承包人违反合同有关规定，需赔偿发包人损失并需支付违约金，承包人相应履约保证金不足以支付以上费用时，发包人可在合同价款中扣除此类费用，也可视为承包人对发包人的欠款。24.工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：不支付工程预付款。25.工程量确定25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月在25日上报工程量及进度款申请报告至监理工程师和发包人审核，发包人接到承包人报告之日起10天内审查确认。届时如双方对工程款金额存有争议，则以发包人审定的金额为准（原则上以基础、主体一层、主体二层、主体三层、竣工验收为节点，按投标报价汇总表金额，核实增加或取消的工程量项目，扣除优惠率后按合同约定的支付比例支付）。26.工程款（进度款）支付方式和时间。（1）、基础工程不付预付款；桩基工程完成，验收合格支付桩基工程总款的65%；基础工程完成通过验收合格后10天内，支付基础工程量造价的60%；0.00以上，每完成一层，支付该层实际完成的工程量造价的60%；工程结顶，中间验收通过，支付至已完成工程量造价的65%；内外装修完成，竣工验收合格，支付至工程总款的70%，竣工资料交海宁城建档案馆存档备案完成，支付至总工程款的80%；留存保修金5%（按合同保修规定支付），其余15%在竣工验收合格后二年内分期付清，每半年支付留存款的5%。（2）水电费在每次支付工程进度款中扣除。（3）变更增加工程量金额一项在10万元以上时，随工程款按合同约定比例支付，以内时（含10万元）竣工结算后支付。（4）总包管理服务配合费在分包工程竣工结算后一个月经发包人确认支付。（5）工程款在审核确认后7个工作日内支付。（6）发包人支付上述款项前，承包人必须开具同等数额的正规的工程税务发票，在支付至总工程款的80%时，承包人必须开具决算总价款的85%的发票（含保修金5%的发票），否则发包人有权拒绝支付。七、材料设备供应27.发包人供应27.1 实行发包人供应材料设备的（如有），双方应当约定发包人供应材料设备的一览表（见：附表3）。明确发包人供应的材料设备的品种、规格、型号、数量、质量、等级及到货时间。具体按通用条款第27.（1-6）条有关规定执行 。甲供材料进场后卸货，验收费、保管费用已包括在合同价内。28承包人采购材料设备28.1材料使用品牌的约定：按补充协议有关规定办28.3本项目安装工程使用的主要材料，必须和本合同要求的（补充协议要求的）产品相一致，并送发包人和监理工程师确认后封样。28.4承包人采购材料设备的约定：、本工程所需材料原则上由承包人负责采购供应。承包人采购的材料必须保质保量并符合国家有关标准，并符合本合同关于材料使用品牌的约定。、采购的材料到货后，要求附有产品合格证和质保单，并经发包人指定的代表进行检验，按规定需送检测的，必须测试合格后方可使用。检测所需费用由承包人承担。否则发包人和监理单位有权制止。、有关装饰材料、工程关键部位的材料和设备，暂定价的材料，采购前均需征得发包人同意或发包人参与承包人的采购。否则，发包人有权要求承包人更换或采取补救措施。有关材料，国家有强制性认证要求的，必须具有强制性认证标志。八、工程变更29工程设计变更291、发包人有权根据需要提前书面提出工程施工（设计）变更，承包人必须接受；如造成返工等损失的，经监理工程师和发包人确认，补偿承包人的直接经济损失（不计利润）；工程变更必须凭设计院或发包方出具正式的工程设计变更联系单；所有施工（设计）变更必须经发包人确认后有效。29.2 承包人无权单独与设计部门联系变更事宜。甲方同意的除外。29.3承包人提出的合理化建议被发包人采纳的，节省的工程费用的分享：（1）承包人经过复杂的计算、设计和施工组织的，承包人按节省的费用的10%比例分享；（2）承包人通过变换施工工艺和方法，或经一般的计算、设计和施工组织的，承包人按节省的费用15%的比例分享；（3）承包人通过材料的替代节省的费用，承包人按节省的费用10%的比例分享；（4）影响工程效果、降低品质的建议将不被采纳；（5）承包人承担提出合理化建议所需计算、设计、调查等的费用支出，并对结果承担风险。（6）工程验收合格后一个月内，发包人组织进行评价，工程品质和效果良好的，承包人分享的奖励直接列入工程结算中，如果对品质效果有影响的，发包人酌情扣减。九、竣工验收与结算32、竣工验收 按照建设部、浙江省、嘉兴市现行质量验收标准进行竣工验收。工程竣工验收通过并整改完成后七天内，承包人将工程交付给发包人。工程交付前要平整场地至室外地坪原设计标高，并清除场地内的工程以外的材料设备、临时设施、硬化地坪、施工机械的基础等，以及外运所有的建筑垃圾，所需费用承包人自理。 32. 1承包人提供竣工图的约定：在工程竣工验收合格后一个月内向发包人提供竣工图叁套，竣工资料叁套（其中一套必须是原件），并按城建档案馆要求整理。如因资料不符合城建档案馆及其他有关部门的要求，而产生的资料整理费用由承包人承担。 32. 6中间交工工程的范围和竣工时间： 无。 33竣工结算33. 1竣工结算报告及结算资料的要求：（1）在工程竣工验收通过后三十天内，承包人应向发包人提交承包人盖章、项目经理签字、结算编制人员盖章的竣工结算报告及完整、有效的结算资料，发包人工程师对结算资料进行审核，符合要求的在竣工结算资料回执上签字并加盖发包人公章后方可视为发包人收到竣工结算资料；（2）在工程结算审核过程中，承包人不得再增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等）。在结算审核中发现结算资料无效或不完整的，审价延误的责任由承包人承担；（3）承包人未按本条款约定时间向发包人提交竣工结算报告和资料的，发包人将不能保证按下列规定的时间内完成审核，并且发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自行承担。 33. 2自完整、有效的结算资料收到之日3个月内，发包人自行或委托有资质的造价咨询单位进行审核，给予确认或提出修改意见，并将审核结果通知承包人。承包人确认同意的，则发包人审定的价款为双方竣工结算价款的最终依据；如承包人不同意的，双方对争议部分进行核对和协商；经核对协商不能解决的争议部分，双方共同申请当地工程造价管理部门进行解释和协调解决；经以上协商仍不能解决的，则按本专用条款第37条约定处理。逾期不受理视为已经认同承包人的送审价格，并按合同约定支付工程款项。33. 4工程竣工结算经双方共同书面确认后的十五日内，承包人应提供已收款明细表，会同发包人对已经支付的工程价款、未付的剩余工程结算价款进行对帐并确认。对帐确认后15日内，发包人保留工程质量保修金及约定的其他保留款项后，付清剩余的工程结算价款。十、违约、索赔和争议35违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：无。 本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：延迟15天，承包人有权停止施工，并由发包人承担停工损失。本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：按同期银行贷款利率。双方约定的发包人其他违约责任：无。 35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：（1）本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：因承包人原因不能按照协议书约定的工期竣工，每延期一天，按工程总造价的0.3向发包方支付违约金，如总工期超出30天，罚没全部工期保证金。承包人还要向发包人支付违约金，违约金的支付最高不超过总造价的5%。总工期超出50天，承包人还要赔偿给发包人造成的经济损失。（2）本合同通用条款第14.3款约定发包人如需提前竣工，双方约定如下：发包人如需承包人提前竣工，承包人应采取措施在保证工程质量和安全的前提下提前竣工。如总工期提前一个月（总工期由180天提前在150天内竣工），发包人按工程总造价的0.3/每天向承包人支付奖金。奖金在竣工验收合格后30天内支付完毕。（3）本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：因承包人原因，工程质量达不到“合格”工程标准，承包人必须无条件返工至“合格”工程为止；同时没收承包人的全部质量保证金，造成损失的，还要向发包人支付所造成损失的费用。（4）、本工程施工期间，发包人将对项目管理班子人员到岗率进行考核（考勤），以投标文件中项目管理班子配备情况表的名单为准，项目管理班子人员未经发包人同意不得更换，否则属违约行为。项目经理和技术负责人每月到岗率不得少于22个日历天；其它班组成员每月不得少于26日历天。项目经理和技术负责人承诺到位率不足时，各按人民币1000元/天支付违约金；其它班组成员承诺到位率不足时，按人民币500元/天支付违约金；上述扣款在支付工程款中直接逐项扣除。到位率低于应到位的90%的，同时扣除履约保证金中的项目管理班子的全部保证金。、双方约定的承包人其他违约责任：1.如承包人发生安全事故，一切责任均由承包人承担。若发生安全生产重大责任事故，还要扣罚承包人全部该项保证金并追究由此给发包人造成的损失。2.如在施工过程中经主管部门检查（包括发包人组织的检查）文明、安全施工不合格，如整改后仍达不到要求，承包人向发包人支付违约金3000元/每次，承包人应无条件进行整改直至合格。3. 各施工队伍间若出现打架、斗殴、偷窃现象，发包人将视情节严重程度对承包人处以2000-20000元人民币/每次罚款，相关的履约保证金扣除。4、承包人主要管理人员，因其工作无法达到发包人要求，发包人有权要求撤换。5.做好与发包人及分包单位的配合协调工作，如果因为承包人原因造成分包单位无法正常施工或配合出现问题，扣减该项总包服务费。造成影响整个工程建设的，还将处罚承包人相应的履约保证金。6.本工程不得转让和转包，否则罚没全部履约保证金，并视情况解除本合同。37.争议37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：“本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：（一）提交 / 仲裁委员会仲裁。（二）依法向海宁市人民法院起诉。十一、其他38、工程分包 38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：本合同工程，未经发包人同意，均不得转包和分包。39、不可抗力。39.1双方关于不可抗力的约定：除按通用条款执行外，现明确如下：5级以上地震、日降雨量在100以上持续三天的暴雨；技术规范中关于不允许施工的情况。40、保险40.6本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：按通用条款执行。发包人委托承包人办理的保险事项：无。（2）承包人投保内容：按规定办理施工人员人身意外保险并承担该项保险的一切费用。其他有关部门规定必须办理或要求办理的各类强制保险，劳动保险和承包人认为需投保的保险等由承包人自行负责办理并承担费用。41、担保41.3本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： / 。（2）双方约定的承包人违约担保事项：建设工程施工合同签订前3天，承包人应向发包人提交200万元的履约保证金。履约保证金的组成比例：质量保证金30%；工期进度履约保证金30%；安全文明施工履约保证金20%；项目班子、设备到位率履约保证金10%；与发包人、分包人的配合履约保证金10%。履约保证金在工程竣工验收通过、工程和工程资料移交档案馆存档备案后一个月内，发包人扣除应扣罚的违约金（如有）后，退还剩余的履约保证金。履约保证金不计利息。 46、合同份数46.1发包人、承包人双方约定的合同份数：本合同一式八份。其中正本贰份，双方各执壹份；副本陆份，双方各执叁份。47、补充条款1、承包人对本合同范围内的工程内容必须自行完成，不得转包、分包。部分专业工程承包人无专项施工资质时需另行分包的，其分包单位必须经发包人同意，其资质必须满足工程的要求。2、进场项目班子应是承包人建制内的员工，挂靠承包人或临时拼凑的施工班子，一经发现并经查实后，其全部履约保证金将被没收，施工合同将被中止，并赔偿由此给发包人造成的经济损失。在合同执行期间发包人有权对不称职的工程技术、管理人员提出更换，承包人应在一个工作周内作出更换，并报发包人批准，不得拒绝和拖延。3、承包人应严格按已确认的施工技术方案实施，并无条件接受发包人派遣的现场代表及委托的监理单位对施工质量、进度、安全、投资及协调方面的监督和管理。4、承包人在施工过程中，必须设置施工安全警示标志，施工现场安全围护设施，安全标语、标志、告示牌，确保施工安全。5、其他未包括在本合同范围内的专业工程，将由发包人另行发包。承包人须积极配合发包人指导分包单位的施工。承包人收取总包管理和配合服务费，需无偿向分包单位提供下列服务：现场加工场地和材料堆放地。现有已搭设的脚手架、垂直运输、临时设施、用水用电设施、临时场地、安全文明标化设施、施工所需的一切工作面。从现场指定垃圾堆场的垃圾外运，一次结构打凿后的修补，工程资料的统一归档，各工种的配合协调管理，现场文明标化施工的统一管理等一切与分包工程施工、配合、管理有关的服务内容，以及在总分包配合协调管理范围内的一切应尽的义务和责任。承包人收取总包