[广东]道路景观提升工程监理合同.doc

广东道路景观提升工程监理合同 工程建设项目监理合同项目名称:x xxx路轻轨沿线景观提升工程合同名称:x xxx路轻轨沿线景观提升工程监理合同委托人（甲方）xxx监理人（乙方）合同编号甲方xxx乙方签订日期年月日日住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人（全称）xxx监理人（全称）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况1.工程名称xxx路轻轨沿线景观提升工程；2.工程地点广州市；3.工程规模xxx路轻轨沿线景观提升工程总用地面积约31公顷，主要建设规模及内容包括保留绿化面积223970平方米，改造绿化面积70580平方米，园路、广场及平台铺装面积15450平方米，此外还建设标识牌、雕塑、坐凳、树池、垃圾桶等园林小品以及给排水、电气照明等公用工程。 4.工程建筑安装工程费约1842万元。 二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件1.协议书；2.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；3.投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；4.专用条件；5.通用条件；6.附录，即附录A相关服务的范围和内容附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师总监理工程师姓名，身份证号码，注册号。 五、签约酬金签约酬金（大写）（?元）。 六、期限1.监理期限自年月日始，至承包人缺陷责任期满止。 七、双方承诺1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。 2.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。 八、其他纳入年度审计项目计划的政府投资项目，审计机关出具的审计结果应当作为该政府投资项目价款结算的依据（适用于纳入年度审计项目计划的项目）。 九、合同订立1.订立时间xx年月日。 2.订立地点广州市。 3.本合同一式十二份，具有同等法律效力，甲方执九份，乙方执三份。 委托人（盖章）监理人xxx住所住所邮政编码邮政编码法定代表人或其授权法定代表人或其授权的代理人（签字）的代理人（签字）开户银行开户银行账号账号电话电话传真传真电子邮箱电子邮箱第二部分通用条件适用于建设工程监理合同（示范文本）（GFxx0202）通用条件第三部分专用条件1.定义与解释1.2解释1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用。 1.2.2约定本合同文件的解释顺序为。 2.监理人义务2.1监理的范围和内容2.1.1监理范围包括施工准备阶段、施工阶段、竣工结算和决算阶段以及缺陷责任期（保修期）全过程监理。 2.1.2监理工作内容还包括。 2.2监理与相关服务依据2.2.1监理依据包括中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、广东省建设监理条例、广州市建筑管理条例、及设计文件、工程承包合同等。 2.2.2相关服务依据包括国家和省市现行技术规范，规定施工验收规范与工程质量验收评定标准。 2.3项目监理机构和人员2.3.4更换监理人员的其他情形经委托人同意2.4履行职责2.4.3对监理人的授权范围。 在涉及工程延期天内和（或）金额万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。 2.4.4监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件经委托人同意。 2.5提交报告监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数工程竣工验收后一个月内递交一套完整的监理工作资料（监理规划、监理细则、监理日志和监理通知单等相关资料装订成册）。 2.7使用委托人的财产附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于。 监理人应在本合同终止后15天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为。 3.委托人义务3.4委托人代表委托人代表为。 3.6答复委托人同意在7天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。 4.违约责任4.1监理人的违约责任4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定赔偿金直接经济损失正常工作酬金工程概算投资额（或建筑安装工程费）4.2委托人的违约责任4.2.3委托人逾期付款利息按下列方法确定逾期付款利息当期应付款总额银行同期贷款利率拖延支付天数5.支付5.1支付货币币种为人民币，比例为，汇率为。 5.3支付酬金5.3.1本合同的监理费即签约合同价(中标价)，为万元（大写）。 本项目监理费较最高投标限价的下浮率为%。 （1）初步设计批复后，按批复的初步设计概算中相应的监理费以及监理人投标报价相应的下浮率，对签约合同价进行调整并签订补充合同。 调整原则为1）中标价较相应的初步设计概算批复价高的，补充合同（调整后）的签约合同价为相应的初步设计概算批复价下浮%的计算结果。 2）中标价不高于相应的初步设计概算批复价的，不再调整签约合同价。 （2）本监理合同计价模式为总价合同，监理人在完成本合同约定范围的监理任务内，补充合同（调整后）的合同价固定不变，除项目合同约定的监理任务缩减，或增加本合同约定范围之外的监理任务，合同价原则上不做任何调整。 （3）存在监理任务、范围、时间等变更的，按照6.2条款的约定处理。 5.3.2支付方式 （1）本合同生效后，支付正常监理费签约合同价的30%作为预付款，计￥万元。 （预付款计入监理费的累计支付额，不另行扣回。 ） （2）监理范围内所有的建安工程累计经审批已完成工作量（计量）超过所有签约合同价之和50%的，支付监理费至签约合同价的50%。 （3）工程竣工验收后，支付至正常监理报酬计量进度的90%，且不超过签约合同价的90%。 （4）监理人审核所有建安工程结算并报委托人后，支付监理费至签约合同价的95%。 （5）监理范围内所有工程的缺陷责任期均结束，且乙方与甲方签订保修协议书后，结清监理费尾款（含6.2变更引起的监理费增减）。 甲方结清正常监理报酬尾款，并不能免除乙方按照合同约定应承担的工程质量保修责任期应履行的监理责任和义务。 （6）监理人审批竣工付款申请单的期限工程竣工验收合格后，监理人在收到施工单位编制的工程竣工结算书后，28天内完成审核，提出审核意见。 监理人在审核过程中，认为施工单位还应进一步补充资料和修改工程竣工结算书的，应于上述时限内（28天）向施工单位提出核实意见。 施工单位在收到核实意见后的15天内按照监理人提出的合理要求补充资料，修改工程竣工结算书，并再次提交监理人审核，监理人应在收到施工单位再次提交的工程竣工结算书后15天内予以复核后提交给发包人。 （7）结算审定后，甲方发现监理报酬（含预付款等）超付，则乙方必须在十四日内无条件退还甲方，若乙方延迟退还监理报酬，除向甲方退还超付监理报酬，还应向甲方支付该超付监理报酬的滞纳金，该滞纳金按应退还超付监理报酬总额的每日千分之一计算。 6.合同生效、变更、暂停、解除与终止6.1生效本合同生效条件双方签字盖章后生效。 6.2变更6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）正常工作酬金协议书约定的监理与相关服务期限（天）6.2.3附加工作酬金按下列方法确定附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）正常工作酬金协议书约定的监理与相关服务期限（天）6.2.5正常工作酬金增加额按下列方法确定正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额正常工作酬金工程概算投资额（或建筑安装工程费）6.2.6因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。 7.争议解决7.2调解本合同争议进行调解时，可提交建设行政主管部门进行调解。 7.3仲裁或诉讼合同争议的最终解决方式为下列第1种方式 （1）提请广州仲裁委员会进行仲裁。 （2）向人民法院提起诉讼。 8.其他8.2检测费用委托人应在检测工作完成后天内支付检测费用。 8.3咨询费用委托人应在咨询工作完成后天内支付咨询费用。 8.4奖励合理化建议的奖励金额按下列方法确定为奖励金额工程投资节省额奖励金额的比率；奖励金额的比率为%。 8.6保密委托人申明的保密事项和期限。 监理人申明的保密事项和期限。 第三方申明的保密事项和期限。 8.8著作权监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件9.补充条款/。 附录A相关服务的范围和内容A-1勘察阶段/。 A-2设计阶段/。 A-3保修阶段协助委托人与施工单位签订保修协议；制订保修阶段工作计划；定期检查项目使用和运行情况；检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，下达指令要求承包人进行修复；审核质量缺陷修复方案，监督修复过程并进行验收；审核签署修复费用，并报委托人批准支付；保修阶段的各项资料。 A-4其他（专业技术咨询、外部协调工作等）/。 附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备B B-1委托人派遣的人员名称数量工作要求提供时间1.工程技术人员现场人员2.辅助工作人员资料管理3.