2012空白建筑装饰施工合同.doc_第1页
2012空白建筑装饰施工合同.doc_第2页
2012空白建筑装饰施工合同.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

建筑装饰施工合同发包人： （简称甲方）承包人： （简称乙方）经双方友好协商，甲方委托乙方采用包工包料的形式承包下述装饰工程。为明确双方责任，加强合作，保证施工任务顺利完成，特签订本合同，并共同遵守执行。一、 工程名称： 二、 工程地点： 三、工程内容：按甲方确认施工做法图纸施工，详见工程施工预算报价项目及说明。施工期间若须增减，应以甲方书面通知为准，并凭通知作为增减造价结算依据。项目单价以预算表为准，工程结算按实际施工项目、数量计算。四、合同造价：按预算价：￥ ：人民币大写： 五、工期： 从 年 月 日至 年 月 日止，计90天（晴天）完成施工。 六、合同款支付和结算：1、本合同签订三天内，甲方应付合同款的 30% 作为乙方的工程备料款。2、 其余剩下65% 按工程进度支付工程款。3、 余款5%待工程完成验收后付清尾款。4、保修期为6个月。保修期间如出现质量问题由乙方负责，属人为破坏由甲方负责。七、责任范围：1、甲方：负责提供施工用水、用电，提供现场办公室和材料堆放及施工人员临时住宿场地。派员参加现场的工程监理，签署隐蔽工程记录，协助组织工程验收，向有关部门申报施工手续。2、乙方：负责做好材料、设备的采购、供应和保管。按有关规范及图纸要求组织施工，保证质量，按期完成施工任务。 八、其他事项：1、如甲方要求变更工程内容。包括：增加减少项目，改变工程范围及内容，应征得乙方同意并办理书面签证（作为合同附件），竣工验收后按实际结算。2、遇有需双方协调处理的问题，甲方应与乙方现场的项目经理协商，不得直向乙方的工人下达指令。如有质量问题，甲方有权直接向乙方的工人下达指令修正或停止错误施工。3、由于甲方的原因使乙方被迫停止施工，由此造成乙方的人员窝工，甲方应给予乙方补偿；补偿标准按深圳市政府有关规定执行。4、工程若因乙方的原因造成工期延误，超过10天的，则乙方应按工程总造价的千分之五向甲方赔偿。5、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响造成，或不能按正常工作时间施工导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。6、工程若因乙方施工不当造成质量问题，必须返工重做，乙方并负全部责任。7、乙方提交验收书，甲方须于一周内作出验收结果。8、工程未经验收移交，甲方擅自提前使用，即视为验收合格且由此发生的工程质量及其它问题，甲方负全部责任。 9、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决，如协商无效，可提交市有关仲裁或通过法院来判决。10、本合同未尽事宜，可经双方研究，另行补充。11、本合同经双方签章后生效，至工程竣工验收合格和工程款结清
人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论