某派出所办公楼工程监理规划.doc

个人资料整理 仅限学习使用阜南县公安局乡镇派出所建设阜南县公安局乡镇派出所办公楼工程监理规划安徽国华建设工程工程管理有限公司二00八年四月十二日安徽国华建设工程工程管理有限公 署 页监理文件名称阜南县公安局乡镇派出所办公楼2#-4#标段工程工程监理规划文件编制部门安徽国华建设工程工程管理有限公司阜南县公安局乡镇派出所办公楼2#-4#标段工程监理部总监 年 月 日编制人 年 月 日技术负责人 年 月 日建设单位 年 月 日目 录1.工程工程简况42.监理工作范围53.监理工作内容54.监理工作目标55.监理工作依据66.工程监理机构的组织形式和人员配备计划77.工程监理机构的人员岗位职责77.1 总监理工程师岗位职责87.2 总监理工程师代表岗位职责87.3 专业监理工程师岗位职责87.4 监理员岗位职责97.5 见证员岗位职责97.6 资料员岗位职责97.7 安全监理员岗位职责98.监理设施109.监理工作目标分解109.1 监理工作目标109.2 监理工作目标分解1010.质量控制1110.1 监理工作程序1110.2 监理工作方法及措施2010.3 关键部位、关键工序的旁站监理2211.进度控制2311.1 监理工作程序2311.2 监理工作方法及措施2412.投资控制2412.1 监理工作程序2512.2 监理工作方法及措施2613.安全控制2713.1 监理工作程序2713.2 监理工作方法及措施2814.合同管理2915.监理工作制度3215.1设计交底与施工图纸会审制度3215.2施工设计(方案审核制度 3215.3 工程开工申请制度3215.4 工程材料、成品、半成品质量检验制度3215.5 隐蔽工程、检验批、分项、分部工程质量验收制度3215.6 工程变更复核签审制度3315.7 工程质量事故处理制度3315.8 施工进度监督及报告制度3315.9 监理报告制度3415.10监理报告制度3415.11 工程例会及会议纪要签发制度3415.12竣工预验制度3415.13工程监理组内部工作制度3415.14公司对工程监理组的管理活动制度34工程建设监理规划1、 工程简况1）工程名称：阜南县公安局乡镇派出所办公楼2#-4#）标段2）工程地点：2#标段：老观乡、曹集镇、中岗镇、4#标段：公桥乡、赵集镇、县工业园区3）建设单位：阜南县公安局4）设计单位：阜阳市建筑设计研究院5）勘察单位：阜阳市建筑勘探设计研究院 6）监理单位；安徽天平建设工程监理有限公司7）承包单位：阜南县谊合建筑公司、阜南县安厦建筑公司工程工程指示工程名称建筑面积结构类型层数建筑高度工期基础埋深基础类型合同价万元）阜南县公安局乡镇派出所办公楼面做法1）底层地面：8厚防滑地板砖，干水泥搽缝；20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉；水泥浆一道内掺建筑胶）；60厚C15素砼垫层；素土夯实；2）楼面：8厚防滑地板砖，干水泥搽缝；20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉；1.5厚聚氨脂防水层二道）最薄处20厚1：3水泥砂浆抹平；水泥浆一道内掺建筑胶）。3）踢脚线：8厚白色妯面砖；10厚1：2水泥砂浆粘贴；素水泥浆一道。D、墙面及顶棚1）外墙面，15厚1：3水泥砂浆打底；5厚1：2.5白色水泥砂浆收光；外墙乳胶漆，位置详见立面图2）内墙面：树脂乳液涂料二道；封底漆一道；干燥后在作面涂）；5厚1：05：2.8厚1：1：6水泥砂浆石灰膏砂浆找平；8厚1：1：6水泥砂浆石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道。3）顶棚：树脂乳液涂料二道；封底漆一道；3厚1：0.5：3水泥石灰砂浆找平；5厚1：05：2.8厚1：1：6水泥砂浆石灰膏砂浆找平；素水泥浆一道质量方针：依法监理、规范管理、优质服务、业主满意。2）质量目标：a）合同履约率100%；b）工程竣工所含分部、分项工程一次合格率100%；工程回访服务率100%；c）该工程业主投诉为零；业主满意率达90%以上。3）进度目标：将实际工期控制在计划工期60 天）范围内，确保合同工期的实现。4）投资目标：以施工合同确定的造价指标约173.4万元），严格控制工程造价。5）安全管理目标：避免现场发生重大安全事故。6）合同管理目标：根据合同管理法规和双方签定的施工合同，进行严格、公正的管理，维护业主的权利和利益，协助业主履行合同规定的义务。7）信息管理目标：严格信息和数据的收集、加工整理、存储、传递与应用，并及时分类归档，确保建设工程文件档案资料符合建设工程文件归档整理规范GB/T50328-2001）等规范或文件规定的要求。8） 协调工作的目标：协调施工过程中有关外界、周边生产条件，各承包单位之间的关系，协调施工过程中有关进度、质量、投资三大目标的矛盾，使工程按质节约如期的顺利完成。5.监理工作依据1、有关的法律、法规：中华人民共和国建筑法工程建设监理规定中华人民共和国合同法建设工程质量管理条例安徽省工程建设监理管理办法6）中华人民共和国安全生产法7）建设工程安全生产管理条例2、技术标准、规范、定额砌体工程施工质量验收规范GB502032002屋面工程施工质量验收规范GB502072002建筑工程施工质量验收统一标准GB503002001建筑地基基础工程施工质量验收规范GB502022002混凝土结构工程施工质量验收规范502042002建筑地面工程施工质量验收规范GB502092002建筑装饰工程质量验收规范GB502102001建筑电气工程施工质量验收规范GB503032002 建筑工程冬期工程规程JGJ/T104建筑给水排水及采暧工程施工质量验收规范GB502422002烧结普通砖GB5101烧结空心砖和空心砌块GB13545建筑生石灰JC/T479砌体现场检测技术标准GB/T50315 空心砖填充墙施工执行皖2000J102图集 建设工程监理规范GB503192000现行建材标准设计文件中涉及到的其它技术标准承包合同约定的现行定额及取费标准。 、本工程技术文件施工图纸及设计说明；经签证生效的技术核定单、设计修改通知单、图纸会审记录；经有检验资格单位出具的检验报告单、配合比单和签证书；经监理审核并经业主同意的施工设计、施工方案，经监理审核的半成品加工工艺流程和加工工艺。 、本工程的经济文件业主与工程承包商签定的施工合同；业主与监理公司签订的监理合同；建材、成品、半成品的定货合同；其它具有契约性的文件。 、本工程的其它文件经申报批准的施工制作）计划；例会纪要、专题论证纪要；各种有承诺性质的函件；本工程的监理规划书。6.工程监理机构的组织形式和人员配备计划工程监理组组织：总监理工程师：李天宝总监代表：任晓坤现场监理水电）温俊兼）现场监理安全管理职责：A）对施工设计中的安全技术措施或专项施工方案进行审查；B）发生安全事故隐患，及时要求施工单位整改或暂时停止施工，施工单位拒不整改或不停止施工的，及时向主管部门报告。(14主持整理工程工程的监理资料。7.2 总监理工程师代表岗位职责 负责总监理工程师指定或交办的监理工作； 按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力。7.3 专业监理工程师岗位职责 负责编制本专业的监理实施细则； 负责本专业监理工作的具体实施； 组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议； 审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告； 负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收； 定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示； 根据本专业监理工作实施情况做好监理日记； 负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报； 核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认； 负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。7.4 监理员岗位职责 在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作； 检查承包单位投入工程工程的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，做好检查记录； 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证； 按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录； 担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告； 做好监理日记和有关的监理记录。7.5 见证员岗位职责 取样时，见证人员在现场进行见证； 见证人员和施工人员一起将试样送至检测单位。若有专用送样工具的工地，见证人员亲自封样； 见证人员在检验委托单上签字，并出示“见证人员证书”； 见证人员对试样的代表性和真实性负有法定责任。7.6 资料员岗位职责 负责图纸资料保管及技术档案的管理，制定收发文件编号及存盘办法； 负责各专业的设计图纸、材质保证书、试块报告、技术核定单、隐蔽工程验收单等有关资料的编号整理及登记工作。7.7 安全监理员岗位职责 督促施工单位落实安全生产的组织保证体系，建立健全安全生产责任制； 审查施工方案及安全技术措施并督促其实施； 督促施工单位严格按照强制性标准的规定组织施工； 定期组织施工现场安全生产专项检查，研究分析风险点，对容易引发重大安全事故的工序和部位进行旁站监理； 参加安全设施、设备安装交付使用的验收，督促施工单位落实安全技术措施和安全防护设施，督促施工单位自检、验收和安检人员到位，督促施工单位建立和完善自检系统；6）加强安全检查和巡查，及时制止违章作业，发现安全隐患及时指出并向监理工程师报告；7）做好监理日记及有关的监理记录；8）协助专业监理工程师做好其它安全监理工作。8.监理设施检验、测量设备配备仪器或设备主要名称型号数量备注水准仪DS-21 台水准标尺N31 把回弹仪ZC3-A1 只绝缘电阻测试仪ZC25B-21 只接地电阻测试仪ZC29B-21 台工程多用检测尺JZC1 套钢卷尺5M若干把照相机ZOOM501 只电脑奔腾兼容机1 台游标卡尺1 把焊缝量规1 套其他相关的检测仪器和设备若干9.监理工作目标分解9.1 监理工作目标 全面履行监理合同； 优良服务，顾客满意。9.2 监理工作目标分解见附表工程监理组管理职能分配表10.质量控制10.1 监理工作程序(1) 单位工程质量监理程序按要求填写,并须附上单位工程开工报告施工设计或施工方案分包人的资格证件承包人场区控制及建筑定位管理人员名单及分工不符合审核开工报告开工条件建设单位提供:建设工程施工合同总监理工程师本工程有关的文件工程施工图及测量成果资料同意签字盖章工程地质和水文地质勘察资料开 工设计交底及图纸会审记录口头通知存在问题整改施工过程旁站、巡视、发“监理工作平行检查联系单必须附上: 检验批质量报验各项材料出厂合格证承包人各项材料实验报告配合比通知单强度和抗渗实验报告隐蔽验收记录实物(主控、一般工程 不合格其它检测和实验报告检验，资料检查返工整改检验批质量验收记录监理工程师合格必须附上：接上页砌筑砂浆强度验收评定混凝土强度数理统计(非数理统计方法评定分项、分部(子分部工分项、分部工程质量合格验收记录质量控制资料、质量安全分项、分部工程质量验、功能、观感检查不合格整改收证明书监理工程师、总监理工程师必须附上:单位(子单位工程质量竣工验收记录单位(子单位工程质量单位(子单位工程质量报验控制资料核查记录单位(子单位工程安全承包人和功能检验资料核查及主要功能抽查记录单位(子单位工程观感质量检查记录现场竣工初验不合格整改合格在下列表式中签署总师室、工程部验收意见：上述四个“记录”表监理单位工程质量评估报告合格证明书）竣工验收必须附上：建设单位施工单位工程质量竣工报告合格证明书）勘察单位工程质量检查报告设计单位工程质量检查报告合格证明书）竣工备案监理单位工程质量评估报告合格证明书施工单位提供：竣工资料监理单位提供:竣工图移交建设单位使用监理工作总结 隐蔽工程签认程序隐蔽工程施工承包单位隐蔽工程自检合格承包单位填写“隐蔽工程验收记录”及“报验申请表” 原材料、构配件及设备签认程序施工承包方填报“工程材料/构配件/设备报审表”A9）提供数量清单、质量证明文件、自检结果监理工程师现场检查工程材料、工程材料、构配件、设构配件、设备的质量备合格证、实验记录检消查验证除不合格原因审核不合格监理工程师在报审表上合格签认工程承包方在指定部位使用 检验批质量验收签认程序分项工程中检验批完工并自检合格承包单位填写“检验批质量验收记录”及“报验申请表”A4）承包单位审核承包单位“检验批质量验收记录”监理工程师资料检查完整性）实物检验主控工程、一般工程）监理工程师专业监理工程师不合格整改检查结果审核监理工程师在“检验批质量验收记录”上签署意见监理工程师 分项工程质量验收签认程序分项工程所含检验批经自检全部合格承包单位填写“分项工程质量验收记录”及“报验申请表”中分项工程完工并自检合格承包单位填写“分部(子分部工程验收记录”及“报验申请表”(A4承包单位组织分部(子分部工程质量验收总监理工程师质量控制资料审查涉及安全和功能的观感质量验收检验和抽样检测检查结果审核不合格整改总监理工程师在“分部(子分部工程质量验收记录”上签署意见总监理工程师编写分部工程质量评估报告总监理工程师(7 工程质量事故处理程序施工单位严重质量事故一般质量事故总监理工程师发“工程暂停令”B2）按建设部关于工程建设重大事故报告和调查程序规定施工单位上报有关部门和建设单位施工单位制定事故技术处理方案不同意总监理工程师签认同意报告建设单位和有关单位确认施工承包方对事故处理，并填写工程开工/复工报审表A1）不符合要求继续整改监理工程师复查符合要求总监理工程师在“工程开工/复工报审表” 工程停、复工程序发现危及质量或安全重大问题汇报建设单位后监理签发工程暂停令监理工程师审查处理情况认可不认可监理工程师签发“监理工程师通知单”(B1施工单位继续整改完毕后,填写“监理工程师通知回复单”(A6合格,监理工程师在“监理工程师通知回复单”中“审查意见”上签名同意复 工10.2 监理工作方法及措施；b. 组织各专业工程师在熟悉设计图纸基础上，对图纸进行会审，审图时应注意对照土建、安装、装饰工程在功能、定位、尺寸等方面问题，尽量避免发生错、漏、碰、缺的现象，做好审图记录并参加设计交底；c. 对施工单位的质量安全管理体系，施工设计 质量监理的中间监控a. 进行质量予控，按施工验收规范审查施工单位编制分部或分项施工方案；b. 复测施工单位报送建筑物的轴线、标高传递，及建筑物的沉降观测点，计算沉降量，并由测量监理工程师签证施工测量放线报验单；c. 检查施工单位各级质量管理人员落实情况。执行工序自检、互检和专职检查制度；d. 查验工程使用的原材料、成品、半成品，实行见证取样、送样及封样制度，必要时监理抽样委托实验；e. 查验主要工程设备的质量；f. 对关键部位、工序监理质量控制，监理人员进行旁站或巡检，随时消除影响质量的各种因素，确认工序质量；g. 检查施工单位质量报验制度和质量统计分析图表资料；h. 在施工单位自检合格基础上，按照图纸和施工验收规范，监理人员及时验收隐蔽工作，达到要求时签证隐蔽记录验收单；i. 应建设方或施工方要求设计变更，由监理审核其变更理由、部位、数量及工作量的增减，报设计单位签证和审定。涉及增加投资，必须经建设方同意。j. 监督施工单位做好各项检测和实验工作，保证结构安全和使用功能正常使用并收集各种检测和实验资料、数据；k. 发生工程质量事故,要责成事故责任方写出事故报告并提出处理方案，用工程质量事故报审单形式报监理工程师，监理工程师应参与调查和处理。l.督促施工单位落实安全生产的组织保证体系，审查施工方案中的安全技术措施并督促其实施，督促施工单位严格按照强制性标准的规定组织施工，消除事故隐患；(3 中间核验a.对施工单位完成并自检合格的检验批质量进行验收，检查上报资料的完整性，并按各专业工程质量验收规范中的主控、一般工程的质量进行抽样检验，在“检验批质量验收记录”中填写验收结论；b.对施工单位完成并自检合格的分项工程质量进行验收，检查检验批是否覆盖整个分项工程，并应符合合格质量的规定。有混凝土、砂浆强度要求的检验批，要注意令期、强度是否达到。经验收的分项工程，在“分项工程质量验收记录”中填写验收结论；c. 对施工单位完成并自检合格的分部子分部）工程质量进行验收，由总监理工程师组织，当验收基础、主体分部工程时，应有建设单位、勘察单位、设计单位参加。审查质量控制资料、涉及安全和功能的检验和抽样检测，对观感质量进行验收。经验收的分部工程，在“分部 竣工验收a. 检查施工合同规定的工程内容是否全部完成，检查验收条件必须做到水通、电通，各项设施完备，污染清除干净，建筑物周围垃圾撤清，道路明沟建好，下水道已接入排水窨井内。暂时甩项工程已取得建设单位和有关部门同意，具备验收条件；b. 对工程全面检查，组织初验工程质量，对存在的缺陷及不合格处责成施工单位限期整改完毕；c. 监督施工单位对使用功能进行测试：检查排水管通水、通球；浴缸、水箱、管道井或管道）周围盛水廿四小时实验，屋面天沟蓄水实验；铝合金门窗淋水实验；厕所、阳台、外廊泼水实验；给水管道的清洗及压力实验；电气绝缘电阻测试、保护接地电阻测试实验、防雷接地电阻测试实验以及电气、空调等设备的检测和运转实验等，并核查“单位子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录，以保证记录的真实性；d. 做好竣工沉降复测，提供交付前的建筑沉降量；e. 督促施工单位做好各种施工档案整理造册，准备移交业主；f. 检查施工单位的竣工资料，并核查“单位子单位）工程质量控制资料核查记录”，以保证资料的完整性；g. 监理对建筑物观感进行检查，并核查“单位子单位）工程观感质量检查记录”，对观感质量进行综合评价；h. 督促施工单位按初验情况整改并复查后报建设单位组织竣工验收；i. 根据备案制要求，填写监理单位质量工程评估报告 旁站监理的范围：a. 基础工程：土方回填，基础墙体砌筑、地下室内外墙防水层施工、混凝土浇筑。b. 主体结构工程：钢筋焊接，梁、板、柱混凝土浇筑，屋面防水等部位。(2 旁站监理内容：a. 监督施工单位是否按照技术标准、规范、规程和批准的设计文件、施工设计施工；b. 检查是否使用合格的材料、构配件，机械设备是否运行正常；c. 施工单位有关现场管理人员、质检人员是否在岗；d. 检查施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足施工工艺要求，特殊操作人员是否持证上岗；e. 检查施工环境是否对工程质量产生不利影响；f. 检查施工过程是否存在质量和安全隐患。对施工过程中出现的较大质量问题或质量隐患，旁站监理人员采用相应手段予以记录并及时汇报。 旁站监理人员职责：a. 检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况；b. 在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况；c. 核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验；d. 做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。4）监理工作重点：地下室防水严格按照设计及规范要求进行监理，并要求设计人员针对地下室管道预埋拿出切实可行的处理方案，并做好设计交底。基础、主体工程控制好轴线尺寸、标高，主体工程控制好钢筋、模板、砼分项的施工过程。11.进度控制11.1 监理工作程序(1) 进度控制监理程序确定工程总工期目标施工单位在开工前提交施工组织设计及施工进度计划申报否监理工程师审核可实施过程分阶段提交详细计划和变更计划申报监理工程师审核可责成施工单位采取措施实 施 监理工程师对实际值与计划值的比较实际已滞后计划按计划执行11.2 监理工作方法及措施 专业监理工程师应检查进度计划的实施，并记录实际进度及其相关情况，当发现实际进度滞后于计划进度时，应签发监理工程师通知单指令承包单位采取调整措施。当实际进度严重滞后于计划进度时应及时报总监理工程师，由总监理工程师与建设单位商定采取进一步措施；(3 总监理工程师应在监理月报中向建设单位报告工程进度和所采取进度控制措施的执行情况，并提出合理预防由建设单位原因导致的工程延期及其相关费用索赔的建议；(4 监理工程师每月、每周定期组织召开不同层级的现场协调会议，以解决工程施工过程中的相互协调配合问题；(5 要求施工单位每月25 日前报下月的进度计划，经监理工程师审核后，督促其执行；12.投资控制12.1 监理工作程序工程量计量签认程序承包单位统计经监理工程师质量验收合格的工程量,填报工程量清单和工程款支付申请表监理工程师专业监理工程按施工合同的约定审核工程师现场计量量清单和工程款支付申请表监理工程师审核提出意见报总监理工程师审定总监理工程师签署工程款支付证书报建设单位竣工结算程序承包单位按施工合同规定填报竣工结算报告专业监理工程师审核承包单位报送的竣工结算报表与建设方和总监理工程师审定竣工结算报表承包商协商一致总监理工程师签发竣工结算文件总监理工程师签发最终的工程款支付证书报建设单位12.2 监理工作方法及措施(1 工程监理组应依据施工合同有关条款、施工图，对工程工程造价目标进行风险分析，并应制定防范性对策。(2 总监理工程师应从造价、工程的功能要求、质量和工期等方面审查工程变更的方案，并宜在工程变更实施前与建设单位、承包单位协商确定工程变更的价款。(3 工程监理机构应按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行工程量计量和工程款支付。(4 对工程施工过程中的投资支出作好分析与预测，经常或定期向业主提交工程投资控制及其存在问题的报告。(5 专业监理工程师应及时建立月完成工程量和工作量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较、分析，制定调整措施，并应在监理月报中向建设单位报告。(6 专业监理工程师应及时收集、整理有关的施工和监理资料，为处理费用索赔提供证据。(7 工程监理机构应及时按施工合同的有关规定进行竣工结算，并应对竣工结算的价款总额与建设单位和承包单位进行协商。当无法协商一致时，应进行合同争议调解。(8 未经监理人员质量验收合格的工程量，或不符合施工合同规定的工程量，监理人员应拒绝计量和该部分的工程款支付申请。13.安全控制13.1 监理工作程序如下图）安全监理工程程序审查施工方案及安全技术措施安全监理巡视，发现违章操作、安全隐患在安全监理日记中记录口头督促承包单位整改及时整改复查整改情况整改不合格签发“安全监理工程师通知单”整改合格同意下道工序指令停工整改上报建设单位、监理公司指令承包单位定时、定人、定措施进行整改对承包单位整改情况总监理工程师进行复验复查审批13.2 施工阶段的安全监理工作方法及措施（1） 施工准备阶段的安全监理工作1） 工程开工前，施工单位报送本单位技术负责人审核及审批的施工组织设后，总监理工程师及时组织监理工程师及监理员对施工设计重要工序、危险性作业、特殊作业等施工方案进行审查，由总监理工程签暑审批意见；2） 涉及到深基坑等危险性较大的工程应要求施工单位组织专家论证审查；3） 工程监理人员应督促施工工程部对班组及工人进行层层安全技术交底，并不定期检查安全技术交底活动记录；4） 工程开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位的安全许可及现场工程安全生产管理机构的安全管理机构保证体系，具体审核以下内容：a 安全生产管理组织机构和人员落实情况；b 安全生产责任制安全管理制度及安全技术操作规程；c 安全事故应急救援预案；d 安全事故各有关单位安全施工方案；e 施工单位“三类人员”的持证上岗证书。5） 专业监理工程师应审查施工单位报送的工程开工安全备案报审表及相关的安全资料，必要时，由总监理工程师签认。6） 工程开工前，监理人员应参加建设单位主次主持召开的第一次工地例会。（2） 工地安全例会1） 在施工过程中，总监理工程师应定期召开工地安全例会，会议纪要由工程监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。2） 工地安全例会应包括以下主要内容：a 检查上次安全例会议定事项的整改落实情况，并分析存在问题原因；b 检查分析工程工程安全生产情况，研究并制定施工安全的防范和预控措施，提出下一步安全目标的落实措施；c 检查分析工程工程施工安全状况，针对存在的安全问题提出限期整改措施d 检查建设单位安全经费的支付情况，检查施工单位安全技术措施及经费的落实情况；e 分析和研究安全技术交底情况；f 督促施工单位对现场作业人员进行安全培训教育；g 解决存在的安全隐患问题，该停工整改的，签发监理通知书，对拒不整改的，上报建设单位及有关主管部门；h 涉及安全其它有关事宜。 工程暂停及复工A. 总监理工程师在签发工程暂停令时，应根据暂停工程的影响范围和影响程度，按照施工合同和委托监理合同的约定签发。B. 在发生下列情况之一时，总监理工程师可签发工程暂停令：a. 建设单位要求暂停施工、且工程需要暂停施工；b. 为了保证工程质量而需要进行停工处理；c. 施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患；d. 发生了必须暂时停止施工的紧急事件；e. 承包单位未经许可擅自施工，或拒绝工程监理机构管理。C. 总监理工程师在签发工程暂停令到签发工程复工报审表之间的时间内，宜会同有关各方按照施工合同的约定，处理因工程暂停引起的与工期、费用等有关的问题。(2 工程变更的管理A. 工程监理机构应按下列程序处理工程变更:a.设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更，应编制设计变更文件；建设单位或承包单位提出的工程变更，应提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查。审查同意后，应由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件。当工程变更涉及安全、环保等内容时，应按规定经有关部门审定。对重大变更须经原图纸审查中心审查批准后，方可变更。b.工程监理机构应了解实际情况和收集与工程变更有关的资料；c.总监理工程师必须根据实际情况、设计变更文件和其他有关资料,按照施工合同的有关条款,在指定专业监理工程师完成下列工作后,对工程变更的费用和工期作出评估:确定工程变更工程与原工程工程之间的类似程序和难易程度；确定工程变更工程的工程量；确定工程变更的单价或总价。d.总监理工程师应就工程变更费用及工期的评估情况与承包单位和建设单位进行协调；e.总监理工程师签发工程变更单工程变更单应符合C2 表的格式，并应包括工程变更要求、工程变更说明、工程变更费用和工期、必要的附件等内容，有设计变更文件的工程变更应附设计变更文件；f.工程监理机构应根据工程变更单监督承包单位实施。B. 在总监理工程师签名册发工程变更单之前,承包单位不得实施工程变更。C. 未经总监理工程师审查同意而实施的工程变更，工程监理机构不得予以计量。(3 费用索赔的处理A. 工程监理机构处理费用索赔应依据下列内容：a.国家有关的法律、法规和工程工程所在地的地方法规；b.本工程的施工合同文件；c.国家、部门和地方有关的标准、规范和定额；d.施工合同发行过程中与索赔事件有关的凭证。B. 当承包单位的费用索赔要求与工程延期要求相关联时，总监理工程师在作出费用索赔的批准决定时，应与工程延期的批准联系起来，综合作出费用索赔和工程延期的决定。C. 由于承包单位的原因造成建设单位的额外损失，建设单位向承包单位提出费用索赔时，总监理工程师在审查索赔报告后，应公正地与建设单位和承包单位进行协商，并及时作出答复。(4 工程延期及工程延误的处理A. 当影响工期事件具有持续性时，工程监理机构可在收到承包单位提交的阶段性工程延期申请表并经过审查后，先由总监理工程师签署工程临时延期审批表并通报建设单位。当承包单位提交最终的工程延期申请表后，工程监理机构应复查工程延期及临时延期情况，并由总监理工程师签暑工程最终延期审批表。B. 工程监理机构在作出临时工程延期批准或最终的工程延期批准之前，均应与建设单位和承包单位进行协商。(5 合同争议的调解A. 工程监理机构接到合同争议的调解要求后应进行以下工作：a.及时了解合同争议的全部情况，包括进行调查和取证；b.及时与合同争议的双方进行磋商；c.在工程监理机构提出调解方案后，由总监理工程师进行争议调解；d.当调解未能达成一致时，总监理工程师应在施工合同规定的期限内提出处理该合同争议的意见；e.在争议调解过程中，除已达到了施工合同规定的暂停履行合同的条件之外，工程监理机构应要求施工合同的双方继续履行施工合同。B. 在总监理工程师签发合同争议处理意见后，建设单位或承包单位在施工合同规定的期限内未对合同争议处理决定提出异议，在符合施工合同的前提下，此意见应成为最后的决定，双方必须执行。C. 在合同争议的仲裁或诉讼过程中，工程监理机构接到仲裁机关或法院要求提供有关证据的通知后，应公正地向仲裁机关或法院提供与争议有关的证据。(6 合同的解除A. 施工合同的解除必须符合法律程序。B. 当建设单位违约导致施工合同最终解除时，工程监理机构应就承包单位按施工合同规定应得到的款项与建设单位和承包单位进行协商，并应按施工合同的规定从下列应得的款项中确定承包单位应得到的全部款项，并书面通知建设单位和承包单位：a. 承包单位已完成的工程量表中所列的各项工作所应得的款项；b. 按批准的采购计划订购工程材料、设备、构配件的款项；c. 承包单位撤离施工设备至原基地或其他目的地的合理费用；d. 承包单位所有人员的合理遣返费用；e. 合理的利润补偿；f. 施工合同规定的建设单位应支付的违约金。C. 由于承包单位违约导致施工合同终止后，工程监理机构应按下列程序清理承包单位的应得款项，或偿还建设单位的相关款项，并书面通知建设单位和承包单位：a. 施工合同终止时，清理承包单位已按施工合同规定实际完成的工作所应得的款项和已经得到支付的款项；b. 施工现场余留的材料、设备及临时工程的价值；c. 对已完工程进行检查和验收、移交工程资料、该部分工程的清理、质量缺陷修复等所需的费用；d. 施工合同规定的承包单位应支付的违约金；e. 总监理工程师按照施工合同的规定，在与建设单位和承包单位协商后，书面提交承包单位应得款项或偿还建设单位款项的证明。D. 由于不可抗力或非建设单位、承包单位原因导致施工合同终止时，工程监理机构应按施工合同规定处理合同解除后的有关事宜。15.监理工作制度为确保监理工作正常有效，本工程遵从以下各项监理工作制度，总监理工程师负责各项制度的落实：15.1 设计交底与施工图纸会审制度开工前,在收到设计文件、图纸后，工程监理组参加由建设单位组织的设计交底和施工图纸会审,使监理工程师、施工单位了解工程特点和设计意图,以及对关键部位、新材料、新工艺、新技术的质量要求、做法、注意事项能切实理解,避免图纸中的错、漏、碰、缺。15.2 施工设计(方案审核制度工程开工前施工单位工程经理部填报“施工设计(方案报审表”，并附施工设计(方案报监理工程师审核，监理工程师审核批准后，报总监理工程师审批，同意后施工单位方可进行施工。15.3 工程开工申请制度施工单位在各项准备工作己完成，具备开工条件后，向监理工程师提交“工程开工报告” 经监理工程师核实，认为确实具备开工条件后，报总监理工程师及建设单