建设工程施工分包合同范本2010(公司分包)

建設工程施工分包合同建設工程施工分包合同 合同合同编编号 号 工程名称 工程名称 工程地点 工程地点 总包单位 甲方 总包单位 甲方 分包单位 乙方 分包单位 乙方 签订地点 签订地点 签订日期 签订日期 2010 年年 月月 日日 建设工程施工分包合同 0 建設工程施工分包合同建設工程施工分包合同 总包单位 以下简称 甲方 分包单位 以下简称 乙方 根据 中华人民共和国合同法 建筑安装工程承包合同条例 劳动合同法 总包合同 合同编号 及有关规定 结合本工程的具体情况 本 着互利互惠的原则 签订本分包合同 第一条第一条 工程项目工程项目 一 工程名称 二 工程地点 三 承包范围 四 承包方式 乙方以包工包料 包质量 包工期 包安全生产 包文明施工 和包竣工验收合格的方式承包本工程任务 乙方按甲方和建设单位提供施工图纸 会 审记录 监理或建设单位审定的施工方案等进行施工 并按建设单位及有关部门最终 审定本工程 项目 结算总造价下浮 结算 乙方每次收款需凭工程所在地有效 工程发票办理 工程涉及的一切有关税费 不限于工程营业税 城市维护建设税 教 育费附加 防洪工程维护费等 均由乙方自行缴交 第二条第二条 工程总造价工程总造价 本工程总造价暂定为人民币 大写 元 小 写 元 其中安全防护 文明施工措施项目费为 元 第三条第三条 工期工期 本工程 日历天 自 年 月 日开工至 年 月 日竣 工验收合格为止 乙方不得无故延误工期 不可抗力及甲方或建设单位原因所造成的 延误除外 第四条第四条 工程质量标准和质量保修期工程质量标准和质量保修期 本工程施工质量及验收标准按国家现行施工技术规范 施工安全规范 施工验收 规范和本工程总合同规定执行 主要标准有 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规 范 建筑电气工程施工质量验收规范 和 建筑工程施工质量验收统一标准 本 工程竣工质量验收标准要求确保达到总合同的要求 本工程质量保修按照国务院 2000 年 1 月 30 日颁发的第 279 号令 建设工程质量 管理条例 的有关规定及总合同的要求执行 保修期自本工程竣工验收合格建设单位 签证之日起计算 第五条第五条 材料及设备供应材料及设备供应 一 本工程所需全部材料及设备由乙方自行采购并运到施工现场 二 乙方所使用的全部材料及设备均应附有出厂合格证书或试验证明 并在进 场后按质监部门的规定进行见证抽样检验 检验证明合格方可使用 检验所需费用由 建设工程施工分包合同 1 乙方自行承担 第六条第六条 工程款支付和结算工程款支付和结算 本合同付款和结算方式按甲方与建设单位所签订的总合同相关条款执行 工程的 所有税费由乙方负责 建设单位的工程款统一汇入甲方帐户 甲方每次付款给乙方均 以收到建设单位本项目工作内容专项拨款为前提 如建设单位未能按总合同拨款而导 致甲方不能按时付款给乙方 乙方不能直接或间接向法院和仲裁委追究甲方经济责任 和法律责任 应甲乙双方协同并以甲方名义依法提起诉讼 共同追讨建设单位工程欠 款 甲方在每次收到建设单位本项目工作内容拨款之日起五个工作日内按比例扣除下 浮款项及代扣代缴的税费后拨付给乙方 每次拨款暂扣 2 作为质量 安全 文明施 工 人工工资 材料货款等的保证金 待工程竣工验收后一次性拨付给乙方 工程款 必须专款专用 不得挪作他用 甲方每次拨款前 乙方需向甲方提供其支付人工工资 的有效凭证的复印件后 甲方才作拨款处理 第七条第七条 双方责任双方责任 一 甲方责任 1 甲方委派为 现场管理代表 负责监督检查乙方的工程质量 进度 安全 文明施工及其他事宜 2 协助办理施工报建和开工所需的手续 并向乙方提供施工图纸及有关资料 3 协助组织施工图纸会审以及与建设单位的业务联系 4 协助办理设计图纸变更签证 组织隐蔽验收 工程完工验收 5 收到建设单位工程款按时支付工程款项和办理完工结算 二 乙方责任 1 乙方委派为 本工程技术负责人 安全生产责任人和防火治安责任人 全面负责施工管理工作 2 全面履行甲方与建设单位签订的工程合同条款及承担全部责任 3 按经甲方 监理和建设单位审核批准的施工组织设计 施工计划和甲方要求 进行施工 4 乙方必须严格遵守国家政策 法令 严格执行建设部门的有关规章制度 在 生产 技术 文明施工 安全活动方面必须服从甲方的指挥 管理 切实执行甲方及 有关部门对工地检查中提出的安全 质量 文明施工 消防等整改措施 如需购置所 需材料物品必须及时购置 如乙方迟迟不进行购置 甲方有权强行采购 并在工程款 中抵扣 教育和督促工人自觉遵守国家政策法规 上级主管部门有关安全生产 施工 质量 文明施工 环保达标 综合治理 特殊工种人员持证上岗和 劳动合同法 等 规定以及甲方工地现场的规章制度 认真搞好安全生产和文明施工 建立健全安全制 度 杜绝重大伤亡事故 并做到 六无 事故 年轻伤频率控制在24 以下 如有违 反或发生质量 环境 伤亡事故 拖延工期和因违章而被新闻媒体曝光等 造成的损 失和一切的处罚及事故指标全部责任均由乙方负责 5 乙方在质量 环境 职业健康 安全管理方面必须符合国家有关法规 行业 标准 规范及规程 符合GB T19001 2008 GB T24001 2004 GB T28001 2001标准 符合甲方一体化管理体系手册 程序文件 工作文件的规定 对本工程重大危险源等 实施重点防护 并根据本工程重大环境因素对施工中使用的含有毒物质的建筑材料进 建设工程施工分包合同 2 行严格检验 保证所使用的材料达到国家规定安全标准 还要认真做好施工废弃物的 收集及清运处理工作 施工中发现问题 应立即通知甲方共同商量处理 6 乙方所使用的机械 包括大型机械 必须符合国家 省市及公司的有关规定 7 乙方应落实安全生产责任制 保证安全防护 文明施工措施费用的投入 确 保完成甲方下达的职业健康 安全目标 负责全部施工人员的劳保费用 按规定发放 施工作业人员的劳动保护用品 并负责购买总合同规定的有关保险 8 乙方应严格执行 劳动合同法 的有关要求 及时办理劳务用工手续或委托 有资质的劳务公司进行劳务管理 依法与工人直接签订书面劳动合同 并按国家及省 市的有关规定为工人缴纳社会保险 按时支付工人工资 乙方需将其作业人员登记造 册 须写明姓名 性别 年龄 籍贯 原住址 工种 级别 平安卡号码 身份证号 码及身份证复印件 作为本合同附件 9 乙方应切实推行广州市 关于推行建设工程平安卡制度的通知 穗建筑 2006 635号 加强对建筑工人的安全生产教育培训工作 规范建筑业企业用工管理 强化 从业人员的安全意识 所有施工人员必须持 平安卡 上岗 10 负责编制工程结算书提交给甲方复核或审核 11 甲方根据工程的实际需要 派出业务人员参加乙方项目经理部管理工作 派 驻人员的工资 奖金 差旅费和补助由乙方负责支付 12 乙方必须按市建委及有关部门的要求 做好文明施工工作 创建文明施工样 板工地 13 乙方必须自己组织力量进行施工 不得将工程转包或分包 如有发现将工程 转包或未经同意将工程分包 甲方将工程收回另行安排施工 乙方应无条件服从 所 有损失由乙方负责赔偿 第八条第八条 违约责任违约责任 一 乙方必须遵守国家及省 市有关规定 对工程项目进行全面的施工管理 因乙方管理不善 造成工程质量低劣有拖延工期的可能 或发生严重工伤事故及未能 按照合同规定履行职责 甲方有权责令乙方停工整顿 通过整顿后 工程质量 进度 生产及安全仍达不到要求时 甲方有权视情况终止合同 另选其他施工单位继续施工 并不免除乙方违约赔偿责任 由此而引起的经济损失由乙方负责 如发生质量 伤亡 事故及违章施工 由乙方负责一切经济责任 事故责任和法律责任 如造成建设行政 主管部门处罚或通报批评 导致甲方被暂扣甚至吊销安全生产许可证 被当地建设行 政主管部门停止 暂停 投标资格或在资格预审时被扣分等 使甲方的社会声誉蒙 受损失 除承担赔偿责任外 还须扣罚其工程总造价的1 且不低于10万元 的罚 款 如被媒体曝光 除承担赔偿责任外 尚须扣罚其总造价的2 且不低于20万元 的罚款 并可随时终止其施工分包资格 二 由于乙方原因延误工期 质量达不到总合同约定的标准等造成甲方的一切 损失 由乙方负责赔偿 三 乙方必须安排现场施工技术人员做好有关工程技术资料 并上报甲方 监 理单位和建设单位备案 发现资料不全应及时补足 其中中标通知书 施工许可证 开工报告 竣工验收证明书 竣工验收备案表 单位工程质量验收记录 工程竣工验 收报告等重要工程资料要交回甲方公司存档备查 如上述资料缺失 每份扣罚 建设工程施工分包合同 3 5000 00 元 四 乙方应合理使用工程款 如因拖欠工人工资 材料商材料款等原因 造成 工人集体上访及材料商追讨材料款给甲方公司造成不良影响 乙方必须承担所有经济 责任及法律责任 造成甲方要垫付工程款给工人及材料商的 乙方除归还本金外 甲 方将给予每次罚款10000 00元的处分 并按中国人民银行同期贷款利率的四倍偿付违 约金给甲方 五 由于乙方未按 劳动合同法 第十条 第十四条 第八十二条 第九十条 的规定办妥劳动用工手续 除按 劳动合同法 的有关规定承担相应费用外 并按未 签订劳动用工手续的人次 每人次罚款2000 00元的处分 并逐步清退 六 违约金在支付给乙方的工程款中直接扣除 第九条第九条 其他约定其他约定 一 乙方要按照总包合同的约定进行施工和验收 履行本合同所约定的全部 义务 并在保修期内承担工程质量保修责任 二 乙方承担的责任和义务 应能使甲方免除按合同约定对建设单位承担上 述责任和义务 并应保护甲方在上述责任和义务方面不受损害 保障甲方免于承担 任何由于乙方未能履行上述义务或未尽上述责任而引起的或与本合同有关的一切赔 偿及其他开支 第十条第十条 争议解决方式争议解决方式 本合同甲乙双方发生纠纷 应本着实事求是的原则友好协商解决 协商或调解不 成时 可向广州地区法院申请诉讼解决 第十一条第十一条 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效 本合同正本二份 甲乙双方各执一份 副本二份 甲乙双方各执一份 正副本均 具同等效力 合同附件合同附件 1 民工权益保障承诺书民工权益保障承诺书 合同附件合同附件 2 质量 环境 职业健康安全管理责任协议 质量 环境 职业健康安全管理责任协议 甲方 盖章 乙方 盖章 法定代表 法定代表 地址 广州市流花路69号三 五楼 地址 开户银行 开户银行 帐号 帐号 电话 020 电话 签约日期 年 月 日 签约日期 年 月 日 建设工程施工分包合同 4 合同附件合同附件 1 1 民工权益保障承诺书民工权益保障承诺书 致致 甲方 甲方 本公司与贵公司签订 建设工程施工分包合同 我司同意在合同履行过程中 向贵公司就民工权益保障工作做出如下承诺 并作为 建设工程施工分包合同 的 附件 与其具有同等法律效力 我司承诺成立专人负责的民工权益保障专职部门 部门人员由项目经理 预算部经理 财务部经理 民工权益保障专员组成 项目经理兼任部门经理 与贵 公司负责民工权益保障的部门工作对接 我司承诺严格遵守国家 省 市劳务用工制度和有关农民工工资支付管理 暂行办法 认真履行职责 做好本公司在贵公司承建的施工项目的民工用工和管理 工作 确保按时 足额支付劳务分包单位的劳务款 确保按时 足额将民工工资发 放到民工本人 安排好本公司民工的生活 做好本公司民工的安全教育和管理工作 发放劳保和安全用品 我司承诺按贵公司要求按时如实填报有关民工权益保障资料 包括如实记 录支付单位 支付时间 支付对象 支付数额等工资支付情况的农民工工资支付凭 证 并作为工程款支付依据之一 工程进度款支付申请资料除应附确认的形象进 度资料外 同时应附确认的民工权益保障合格资料 若未按贵公司要求及时提供 完整的相关资料和凭证的 同意贵公司延期或不予支付相应的进度款 合同履行过 程中 如贵公司接到我司拖欠民工工资的投诉 且经核实为事实的 则贵公司有权 按照 建设工程施工分包合同 中的相关条款进行处理 并有权将我司拖欠的金额 从应付工程款中直接支付给被拖欠方 特此承诺 承诺人 乙方 企业盖章 法定代表人 承诺日期 年 月 日 合同附件合同附件 2 2 建设工程施工分包合同 5 质量 环境 职业健康安全管理责任协议质量 环境 职业健康安全管理责任协议 总包单位 甲方 分包单位 乙方 甲方已按 ISO9001 2008 质量管理体系 ISO14001 2004 环境管理体系 GB T28001 2001 职业健康安全标准的要求建立 实施 保持和改进一体化管理体 系 以 诚信守法 优质臻善 以客为尊 环保安全诚信守法 优质臻善 以客为尊 环保安全 的方针要求开展质量 环境 职业健康安全管理方面的工作 为了保证分包项目的工程质量 环境 职业健康安 全管理 贯彻 GB T28001 2001 职业健康安全管理体系 以 安全第一 预防为主 为指导思想 确保施工安全 保护国家 企业的财产免遭损失 保障职工的生命 安全和身体健康 保护自然环境 保障施工生产顺利进行 为明确双方职责 双方 签订本协议作为分包合同附件 在工程施工分包项目中予以执行 一 一 质量目标质量目标 1 工程质量必须符合国家标准及规范要求 符合甲方质量管理体系要求 详 见分包合同规定 2 工程项目一次交验合格率 100 3 顾客满意度 90 以上 二 二 环境目标环境目标 1 文明施工达标率 80 2 生产 生活用水达标排放 污水排放 SS COD BOD5 油 PH 值符合 标准 并持续达标 3 减少粉尘排放 现场无明显仰尘 现场主要运输道路硬化处理 4 减少运输遗撒 采取措施控制遗撒 避免出现投诉 违规 罚款现象 5 固体废弃物实现分类管理 提高回收率 各办公场所 项目部建立分类 建设工程施工分包合同 6 垃圾点 可回收固体废弃物回收率 75 以上 有毒有害废弃物处理达到 100 6 噪音达标排放 7 施工安装过程保护自然环境 杜绝乱砍乱伐 对员工每年至少进行一次 培训教育 提高环保意识 8 节约水 电能源 提倡节约用水 用电 防止浪费 每年按年度计划用 量节约 1 三 三 职业健康安全目标职业健康安全目标 1 杜绝死亡事故 工伤事故频率 2 月 6 季 24 年度 机械设备主要安全防护设施完好率达到 100 2 杜绝火灾事故 杜绝火灾事故 人员伤亡控制为零 经济损失为零 3 确保员工职业健康和安全 对全体员工的劳动防护用品的配备率为 100 四 四 质量 环境 职业健康安全管理质量 环境 职业健康安全管理 一 一 质量管理质量管理 1 严格按照 GB T19001 ISO9001 2008 标准及甲方关于质量管理的有关要求建 立的质量保证体系进行运作 认真执行施工过程控制程序 各工种严格按作业指导 书进行施工 2 推行全面质量管理 实行全员 全过程质量管理 使每道工序都纳入质量监 控之中 严格执行 图纸会审 技术交底 工人岗前技术培训 隐蔽工程验 收 等制度 二 二 环境管理环境管理 1 严格执行 GB T24001 2004idtISO14001 2004 环境管理体系 要求及使 用指南 及甲方有关环境管理要求 2 生活废弃物 建筑废弃物 危险废弃物要分类堆放 3 各种有机溶剂 化学废液和油类要用容器专门收集 妥善保管 及时处理 建设工程施工分包合同 7 防止油类和化学品对环境造成污染 4 不需要的泥土 建筑垃圾弃渣及时运走 5 严禁将各种有机溶剂 化学废液和油类倒入下水道和土壤中 6 对仓库储存的化学品 油品按规定做好标识 设置必要的防护用品并管理 7 施工过程中 若出现容易产生风尘飞扬的作业场所 要适当洒水 防止风 尘飞扬污染环境 三 三 职业健康安全管理职业健康安全管理 1 贯彻执行国家 行业的安全生产 劳动保护和消防工作的有关法规 条例和 规定 遵守甲方职业健康安全管理体系要求 2 乙方要服从甲方的安全生产管理 乙方的负责人必须对属下职工进行安全生 产教育 以增强法制观念和提高职工的安全意识及自我保护能力 自觉遵守安全生 产六大纪律 安全生产制度 3 乙方应认真贯彻执行工地的分部分项 分工种及施工安全技术交底要求 乙 方的施工负责人必须检查具体施工人员落实情况 并进行经常性的督促 指导 确 保施工安全 4 乙方的负责人应对所属施工及生活区域的施工安全 质量 防火 治安 生 活卫生等方面工作全面负责 乙方负责人离开现场 应指定专人负责 办理委托管 理手续 乙方负责人和被委托负责管理的人员 应经常检查督促属下的职工自觉做 好各方面工作 5 乙方应按规定认真开展班组安全活动 乙方负责人应定期参加工地 班组的 安全活动 以及安全 防火 生活卫生等检查 并做好检查活动的有关记录 6 乙方在施工期间必须接受甲方的检查 督促和指导 同时甲方应协助乙方搞 好安全生产 防火管理 对于查出的隐患及问题 乙方必须限期整改 建设工程施工分包合同 8 7 乙方对本身所处的施工区域 作业环境 操作设施设备 工具用具等必须认 真检查 发现问题和隐患 立即停止施工 落实整改 如乙方无能力落实整改的 应及时向甲方汇报 由甲方协调落实有关人员进行整改 乙方确认安全后 方可施 工 8 由甲方提供的机械设备 脚手架等设施 在搭设 安装完毕交付使用前 甲 方会同乙方共同按规定验收 并做好验收及交付使用的书面手续 严禁在未经验收 或验收不合格的情况下投入使用 9 乙方于甲方如需相互借用或租赁各种设备以及工具的 应有双方有关人员办 理借用或租赁手续 制订有关安全使用及管理制度 甲方应保证借出的设备和工具 完好并符合要求 乙方必须进行检查 并做好书面交接记录 10 乙方对于施工现场的脚手架 设施 设备的各种安全防护设施 安全标志和 警告牌等