贴膜工程施工合同书

贴贴 膜膜 工工 程程 施施 工工 合合 同同 书书 合同编号 合同编号 签定地点 签定地点 签定日期 签定日期 业主 甲 方 业主 甲 方 服务 乙 方 服务 乙 方 依据依据 中华人民共和国经济合同法中华人民共和国经济合同法 及有关规定 根据甲方及有关规定 根据甲方 年年 月月 日的贴膜工程 经双方协商 签订本合同 共同遵守 日的贴膜工程 经双方协商 签订本合同 共同遵守 工程项目工程项目 一 工程名称 一 工程名称 二 工程地点 二 工程地点 三 工程概况 施工范围三 工程概况 施工范围 玻璃面积玻璃面积 平方米 结算时按实计算 平方米 结算时按实计算 四 四 产品规格产品规格及及用途用途 序号序号产品名称产品名称规格 米 规格 米 计量单位计量单位数量数量用途用途 1 2 3 五 单价及合同总价五 单价及合同总价 1 工程量 产品单价及总价 工程量 产品单价及总价 单位 人民币单位 人民币 元元 项目名称项目名称单位单位数量数量单价单价总价总价备注备注 合同金额 合同金额 大写 大写 小写 小写 2 上述单价为不变值 为达成上述工程范围所需要的上述单价为不变值 为达成上述工程范围所需要的材料费 人工费 机械 费 技术措施费 施工难度增加费 现场管理费 税金等全部费用 等全部费用 3 最终工程总价按实际发生面积结算 最终工程总价按实际发生面积结算 付款方式付款方式 1 本合同签订后二日内 甲方支付 本合同签订后二日内 甲方支付 30 定金定金给乙方做施工准备 给乙方做施工准备 2 施工完毕经监理验收合格完成时间为付依据 由甲方电汇 或其他可支付 施工完毕经监理验收合格完成时间为付依据 由甲方电汇 或其他可支付 方式向乙方支付全额工程款 乙方凭等额正式发票获得支付 方式向乙方支付全额工程款 乙方凭等额正式发票获得支付 工程期限工程期限 一 根据工程的实际情况及甲 乙双方的协调 工程总工期为一 根据工程的实际情况及甲 乙双方的协调 工程总工期为 天 日历天 日历 天 天 自 自 年年 月月 日开工至日开工至 年年 月月 日竣工验收 日竣工验收 二 如遇特殊情况 经甲方现场代表 或监理工程师 签证后 工期相应顺延 二 如遇特殊情况 经甲方现场代表 或监理工程师 签证后 工期相应顺延 工程质量与验收工程质量与验收 一 本工程竣工质量标准 优良 一 本工程竣工质量标准 优良 二 材料进场后 乙方应报甲方审验后方可进场施工 二 材料进场后 乙方应报甲方审验后方可进场施工 三 乙方按甲方指定的位置进行施工安装 将膜贴于玻璃表面 并负责贴膜玻三 乙方按甲方指定的位置进行施工安装 将膜贴于玻璃表面 并负责贴膜玻 璃的清洗 甲方在乙方服务期间提供现场进出 操作空间 物品摆放空间 璃的清洗 甲方在乙方服务期间提供现场进出 操作空间 物品摆放空间 休息的便利条件 休息的便利条件 四 甲方委派四 甲方委派 为现场代表 对工程质量进行监督 负责签证 为现场代表 对工程质量进行监督 负责签证 核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关事宜 核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关事宜 五 乙方委派五 乙方委派 为现场代表 负责工程施工质量 安全施工 提供为现场代表 负责工程施工质量 安全施工 提供 工程工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关事宜 进度报表以及负责乙方应该承担的有关事宜 六 乙方应该按规定采取严格的安全措施 做到安全施工 文明施工 甲方应六 乙方应该按规定采取严格的安全措施 做到安全施工 文明施工 甲方应 予积极配合 施工中发生的安全事故由乙方负责 其它责任事故由责任人予积极配合 施工中发生的安全事故由乙方负责 其它责任事故由责任人 负责 负责 七 施工过程进行中乙方接受甲方人员的监督 项目完成后由甲方代表和乙方七 施工过程进行中乙方接受甲方人员的监督 项目完成后由甲方代表和乙方 技术人员现场验收 在检查出的不符合要求的部位 乙方负责修复 属于技术人员现场验收 在检查出的不符合要求的部位 乙方负责修复 属于 甲方使用不当造成的损坏则需要有偿修复 甲方使用不当造成的损坏则需要有偿修复 八 参与项目工作的乙方工作人员均接受甲方有关施工条例 乙方有专职现场八 参与项目工作的乙方工作人员均接受甲方有关施工条例 乙方有专职现场 协调及监督人员 使本次施工在不影响甲方正常办工的条件下进行 协调及监督人员 使本次施工在不影响甲方正常办工的条件下进行 九 乙方在施工过程中确保工程的质量 贴膜玻璃表面气泡 漏边 沙点面积九 乙方在施工过程中确保工程的质量 贴膜玻璃表面气泡 漏边 沙点面积 不能超过玻璃面积的不能超过玻璃面积的 3 工程竣工后 三到七天内 冬季在半月内 出 工程竣工后 三到七天内 冬季在半月内 出 现气泡属正常现象 乙方负责在七日内气泡蒸发期间的保修护理 修护时现气泡属正常现象 乙方负责在七日内气泡蒸发期间的保修护理 修护时 间自通过验收之日算起 间自通过验收之日算起 十 质保期限 自施工结束之日起计算十 质保期限 自施工结束之日起计算 年 即年 即 年年 月月 日日 始至始至 年年 月月 日止 日止 质保内容 质保期间不产生分层 剥落 变色 开裂及视觉偏差 质保内容 质保期间不产生分层 剥落 变色 开裂及视觉偏差 施工与设计变更施工与设计变更 一 乙方必须严格按甲方交付的设计图纸 说明文件施工 甲乙双方均不得擅一 乙方必须严格按甲方交付的设计图纸 说明文件施工 甲乙双方均不得擅 自修改 自修改 二 甲方如中途变更产品颜色 品种 规格 质量或包装的规格 应偿付变更二 甲方如中途变更产品颜色 品种 规格 质量或包装的规格 应偿付变更 部分货款部分货款 或包装价值或包装价值 总值总值 5 的罚金 的罚金 违约责任违约责任 一 如甲方未按约定支付工程款 甲方应按合同总价的日万分之三支付违约金 一 如甲方未按约定支付工程款 甲方应按合同总价的日万分之三支付违约金 二 签订合同后 甲方因自身原因或国家计划调整 引起不能继续施工履行合二 签订合同后 甲方因自身原因或国家计划调整 引起不能继续施工履行合 同时 应向乙方支付实际发生的费用 由于非乙方的其他原因停缓建 已同时 应向乙方支付实际发生的费用 由于非乙方的其他原因停缓建 已 支付的定金乙方不再返还 甲方除应向乙方支付已实际发生的费用外 还支付的定金乙方不再返还 甲方除应向乙方支付已实际发生的费用外 还 应向乙方支付合同总价应向乙方支付合同总价 2 的违约金 的违约金 三 由于甲方原因导致出现窝工超过三 由于甲方原因导致出现窝工超过 日 甲方应向乙方支付每日日 甲方应向乙方支付每日 的违约金 窝工超过的违约金 窝工超过 日 乙方有权解除本合同 已支付的定金不再返日 乙方有权解除本合同 已支付的定金不再返 还 还 四 由于乙方的原因不能继续履行合同 经双方协商同意可解除合同 但必须四 由于乙方的原因不能继续履行合同 经双方协商同意可解除合同 但必须 向甲方支付合同总造价向甲方支付合同总造价 2 的违约金 的违约金 纠纷解决办法纠纷解决办法 任何一方违反合同规定及其他未尽事宜 协商不成 可向合同履行地人民法院任何一方违反合同规定及其他未尽事宜 协商不成 可向合同履行地人民法院 起诉 起诉 合同生效及其他合同生效及其他 一 本合同自加盖双方公章或合同专用章之日起生效 质保期过后失效 一 本合同自加盖双方公章或合同专用章之日起生效 质