工程索赔的资料

1 1 1 例 某土方工程 承包商在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石 因而工期提前一例 某土方工程 承包商在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石 因而工期提前一 个月 但在合同另一未标明有坚石的地方遇到坚石致使工程延期个月 但在合同另一未标明有坚石的地方遇到坚石致使工程延期 6 6 个月 从而导致其他工个月 从而导致其他工 作推延至雨季进行 影响工期作推延至雨季进行 影响工期 2 2 个月 工程进行过程中 因为承包商租赁的机械出现问题 个月 工程进行过程中 因为承包商租赁的机械出现问题 导致工期延误 影响了业主的其他工程 后来业主又要求删减土方导致工期延误 影响了业主的其他工程 后来业主又要求删减土方 3 3 万方 万方 请问 如果你作为承包商 你如何处理此事 讨论 请问 如果你作为承包商 你如何处理此事 讨论 索赔 概念发生的原因 索赔产生成因和分类怎样索赔 索赔的程序和方法要索赔 哪些内容 费用的计算 业主可以向承包商索赔吗 反索赔 另 非施工方的原因出现的问题 施工方自己承担吗 能否索赔 怎样索赔究竟由谁来决定 如果双方都不同意呢 索赔的基本概念索赔的基本概念 索赔是在合同的履行过程中 作为合同中合法的权利一方 因对方不履 行或未能正确履行合同所规定的义务而受到损失 向对方提出赔偿要求 这一赔偿要求可 以是费用补偿或时间延长 索赔 承包商业主 反索赔 业主 承包商 合同甲乙双方权利义务对等 如一方不履行合同中要求的某些义务 就构成了违约行为 另一方即可要求补偿 我们可以将索赔看作一种维权要求补偿的行为 而不是处罚 2 2 某深基坑土石方开挖过程中 大明建设有限责任公司 简称大明公司 在合同标明有某深基坑土石方开挖过程中 大明建设有限责任公司 简称大明公司 在合同标明有 松软石的地方没有遇到松软石 因此工期提前松软石的地方没有遇到松软石 因此工期提前 2 2 个月 但在合同中另一未标明有坚硬岩石个月 但在合同中另一未标明有坚硬岩石 的地方遇到更多的坚硬岩石 开挖工作变得更加困难 工期因此拖延了的地方遇到更多的坚硬岩石 开挖工作变得更加困难 工期因此拖延了 3 3 个月 由于工期个月 由于工期 拖延 使得施工不得不在雨季进行 又影响工期拖延 使得施工不得不在雨季进行 又影响工期 2 2 个月 本工程的总监理工程师叫张三 个月 本工程的总监理工程师叫张三 为此承包商于为此承包商于 20052005 年年 7 7 月月 1010 日提出索赔 日提出索赔 问题 问题 1 1 该项施工索赔能否成立 为什么 该项施工索赔能否成立 为什么 2 2 在该索赔事件中 应提出的索赔内容包括哪些方面 在该索赔事件中 应提出的索赔内容包括哪些方面 3 3 在施工索赔中通常可以作为索赔证据的有哪些 在施工索赔中通常可以作为索赔证据的有哪些 4 4 大明公司提供的索赔文件包括哪些 大明公司提供的索赔文件包括哪些 5 5 请协助大明公司拟定一份索赔通知 请协助大明公司拟定一份索赔通知 1 答 该项施工索赔成立 因为施工中在合同未标明有坚硬岩石的地方遇到更多 的坚硬岩石 属于施工现场的施工条件与原来的勘察有很大差异 属于业主的责任范围 2 答 包括费用索赔和工期索赔 3 答 索赔证据有 招标文件 工程合同及附件 业主认可的施工组织设计 工程图纸 技术规范等 工程各项有关设计交底记录 变更图纸 变更施工指令等 工程各项经业主或监理工程师签认的签证 工程往来信件 指令 信函 通知答复等 往来书信也可 工程会议纪要 2 施工计划及现场实施情况记录 施工日记及备忘录 工程送水送电 道路开通 封闭的日期及数量记录 工程预付款 进度度拨付情况 工程有关的施工照片及录相等 11 施工现场气候记录情况等 12 工程验收报告及技术鉴定报告等 13 工程材料采购 订货 运输 进场 验收 使用的等方面的凭据 14 工程会计核算资料 15 国家 省 市有关工程造价 工期的文件 规定等 4 答 索赔文件有 索赔信 也可是索赔通知 索赔报告 索赔证据与 详细计算书等附件 5 答 索赔通知参考形式如下 致张三总监理工程师 我公司希望你方对工程地质条件变化问题引起重视 1 在合同文件标明有松软石的地方未遇到松软石 2 在合同文件中未标明有坚硬岩石的地方遇到了坚硬岩石 由于第 1 条 我公司实际施工进度提前 由于第条 我公司实际生产率降低 而引起进度拖延 并不得不在雨季施工 上述施工条件变化 造成我公司施工现场设计与原设计有很大差别 为此向你方提出 工期索赔及费用索赔要求 具体工期索赔及费用索赔依据与计算书在随后的索赔报告中 大明建设有限责任公司 2005 年 7 月 10 日 3 3 某厂房建设场地原有农田 按设计要求在厂房建设时 厂房地坪范围内的耕植土应清除 某厂房建设场地原有农田 按设计要求在厂房建设时 厂房地坪范围内的耕植土应清除 基础必须埋在老土层下基础必须埋在老土层下 200mm200mm 处 为此 业主在处 为此 业主在 三通一平三通一平 阶段就委托土方施工公司清阶段就委托土方施工公司清 除了耕植土并用好土填压至一定标高 故在施工招标文件中指出 施工单位无需再考虑清除了耕植土并用好土填压至一定标高 故在施工招标文件中指出 施工单位无需再考虑清 除耕植土问题 然而 开工后 施工单位在开挖基坑时发现 相当一部分基础开挖深度虽除耕植土问题 然而 开工后 施工单位在开挖基坑时发现 相当一部分基础开挖深度虽 已达标高 仍未见老土 且在基础和场地范围内仍有一部分深层的耕植土和池塘淤泥等必已达标高 仍未见老土 且在基础和场地范围内仍有一部分深层的耕植土和池塘淤泥等必 须清除 基础开挖必须加深加大 为此 承包商要求做变更处理 须清除 基础开挖必须加深加大 为此 承包商要求做变更处理 问题 问题 1 1 承包商提出的要求是否合理 为什么 思考 承包商为什么要提出做设承包商提出的要求是否合理 为什么 思考 承包商为什么要提出做设 计变更 计变更 2 2 对承包方提出的变更价格是否合理 工程师可按那些原则审核 对承包方提出的变更价格是否合理 工程师可按那些原则审核 3 3 工程师控制由于施工条件变化引起的合同价款变化应如何把握 工程师控制由于施工条件变化引起的合同价款变化应如何把握 4 4 对合同中未规定的承包商义务 合同实施过程又必须进行的工作 应如何处理 对合同中未规定的承包商义务 合同实施过程又必须进行的工作 应如何处理 3 答案 1 提出的要求是合理的 因为现场实际情况与招标文件中描述的情况不完全相符 可 按施工条件变更 现场条件变更 处理 2 对承包方提出的变更价款是否合理 可以按以下原则加以考虑 1 合同中有适用于变更工程的价格 按合同已有的价格计算变更合同条款 2 合同中只有类似于变更情况的价格 可以此作为基础 确定变更价款 3 合同 中没有类似和适用的价格 由承包方提出适当的变更价格 造价工程师批准执行 这一批 准的变更价格 应与承包方达成一致 否则应通过工程造价管理部门裁定 3 主要是把握施工单价和施工期变化的科学性 合理性 4 可以按变更处理 所发生的额外费用都可以加到原合同价上去 4 4 例 某工程 某合同段发生了以下原因引起的停工 例 某工程 某合同段发生了以下原因引起的停工 6 6 月月 3030 日至日至 7 7 月月 3 3 日承包商的日承包商的 施工设备出故障 工程师向承包商提供后续图纸比规定的时间晚了施工设备出故障 工程师向承包商提供后续图纸比规定的时间晚了 1010 天 天 7 7 月月 1 1 日至日至 1010 日 日 7 7 月月 5 5 日至日至 1818 日之间工地下了特大雨 分析其延误的种类 并指出各个时间段应如日之间工地下了特大雨 分析其延误的种类 并指出各个时间段应如 何分别处理 何分别处理 分析 分析 不可原谅 6 307 3 可补偿 7 17 10 不可补偿 7 5 7 18 6 30 7 1 不可原谅 工期 经济 7 1 7 3 不可原谅 可补偿 工期 经济 7 3 7 5 可补偿 工期 经济 7 5 7 10 可补偿 不可补偿 工期 经济 7 10 7 18 不可补偿 工期 经济 5 5 某承包商与业主签订一份施工合同 规定合同工期为某承包商与业主签订一份施工合同 规定合同工期为 6868 天 工期每提前天 工期每提前 1 1 天奖励天奖励 20002000 元 每拖后一天罚款元 每拖后一天罚款 30003000 元 乙方提交的施工网络进度计划如下图所示 该计划得到甲方元 乙方提交的施工网络进度计划如下图所示 该计划得到甲方 代表的批准 代表的批准 4 2 5 D 8 1 7 3 B 13 E 2 2 8 I 8 4 C 12 4 6 C 12 F 18 在实际施工过程中发生了如下几事件 在实际施工过程中发生了如下几事件 事件事件 1 1 甲方未能按时提供出全部施工场地 使 甲方未能按时提供出全部施工场地 使 A A B B 两项工作的作业时间分别延长了两项工作的作业时间分别延长了 3 3 天和天和 2 2 天 造成这两项工作分别窝工天 造成这两项工作分别窝工 8 8 和和 1010 个工作日 工作个工作日 工作 C C 未受影响 未受影响 事件事件 2 2 在工作 在工作 D D 施工时 乙方主要施工设备出现故障 停工检修两天 造成窝工施工时 乙方主要施工设备出现故障 停工检修两天 造成窝工 2020 个工日 个工日 事件事件 3 3 在工作 在工作 E E 施工时 由于甲方提供的某种材料不合格 造成拆除用工施工时 由于甲方提供的某种材料不合格 造成拆除用工 3030 个工作个工作 日 机械设备闲置日 机械设备闲置 3 3 个台班 台班单价为个台班 台班单价为 300300 元 材料费损失元 材料费损失 2 2 万元 因拆除重新施工使万元 因拆除重新施工使 作业时间延长作业时间延长 3 3 天 天 事件事件 4 4 在工作 在工作 F F 施工时 因设计变更 造成施工时间增加施工时 因设计变更 造成施工时间增加 2 2 天 多用人工天 多用人工 1515 个工日 个工日 增加其他费用增加其他费用 1 1 万元 万元 问题 问题 1 1 在上述事件中 乙方可就哪些事件提出工期补偿和费用补偿要求 在上述事件中 乙方可就哪些事件提出工期补偿和费用补偿要求 2 2 该工程的实际施工天数为多少天 可得到的工期补偿为多少天 工期奖罚天数为 该工程的实际施工天数为多少天 可得到的工期补偿为多少天 工期奖罚天数为 多少天 多少天 3 3 当地人工日工资单价为 当地人工日工资单价为 3535 元元 工日 窝工人工费补偿标准为工日 窝工人工费补偿标准为 2020 元元 工日 施工管工日 施工管 理费 利润等均不予补偿 则在该工程中 乙方可得到的合理经济补偿为多少 理费 利润等均不予补偿 则在该工程中 乙方可得到的合理经济补偿为多少 答案 1 答 事件 1 可以提出工期补偿和费用补偿要求 因为施工场地提供时间延 长属于甲方应承担的责任 而工作 A 位于关键路线 事件 2 不能提出补偿要求 因为施工 设备故障属于乙方承担的风险 事件 3 可以提出费用补偿要求 因为甲方提供的材料不合 格 应由甲方承担责任 但由此增加的作业时没有超过该项工程的总时差 事件 4 可以提出费用和工期补偿要求 因设计变更责任在甲方 且工作 F 位于关键路线 2 答 计算原网络图 工程施工网络进度计划的关键路线为 计划工期为 68 天 与合同工期相同 将图中各项工作 的持续时间以实际持续时间代替 计算网络图关键路线不变 实际工期为 73 天 将甲方负 责的各项工作持续时间延长天数加到原计划中 计算出关键路线不变 工期仍为 73 天 所 以该工程索赔工期为 5 天 工期奖罚天数为 0 天 5 3 答 乙方可得到合理经济补偿总额为 8 10 20 30 35 3 300 20000 15 35 10000 32835 元 6 6 某大型工程 由于技术难度大 对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求比较某大型工程 由于技术难度大 对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求比较 高 而且对工期的要求比较紧迫 业主在对有关单位和在建工程考察的基础上 邀请了甲 高 而且对工期的要求比较紧迫 业主在对有关单位和在建工程考察的基础上 邀请了甲 乙 丙乙 丙 3 3 家国有一级施工企业投标 通过正规的开标评标后 择优选择了甲施工企业作为中家国有一级施工企业投标 通过正规的开标评标后 择优选择了甲施工企业作为中 标单位 并与其签订了工程施工承包合同 承包工作范围包括土建 机电安装和装修工程 标单位 并与其签订了工程施工承包合同 承包工作范围包括土建 机电安装和装修工程 该工程共该工程共 1616 层 框架结构 开工日期为层 框架结构 开工日期为 20042004 年年 4 4 月月 1 1 日 合同工期为日 合同工期为 1818 个月 在施工过个月 在施工过 程 发生如下几项事件 程 发生如下几项事件 事件一 事件一 20042004 年年 4 4 月 在基础开挖过程中 个别部位实际土质与建设单位提供的地质资月 在基础开挖过程中 个别部位实际土质与建设单位提供的地质资 料不符 造成施工费用增加料不符 造成施工费用增加 3 53 5 万元 相应工序持续时间增加了万元 相应工序持续时间增加了 6 6 天 天 事件二 事件二 20042004 年年 5 5 月施工单位为保证施工质量 扩大基础地面 开挖量增加导致费用增月施工单位为保证施工质量 扩大基础地面 开挖量增加导致费用增 加加 2 02 0 万元 相应工序持续时间增加了万元 相应工序持续时间增加了 2 2 天 天 事件三 事件三 20042004 年年 8 8 月份 进入雨季施工 恰逢月份 进入雨季施工 恰逢 2020 天一遇的大雨 造成停工损失天一遇的大雨 造成停工损失 2 52 5 万万 元 工期增加了元 工期增加了 4 4 天 天 事件四 事件四 20052005 年年 2 2 月份 在主体砌筑工程中 因施工图设计有误 实际工程量增加导致月份 在主体砌筑工程中 因施工图设计有误 实际工程量增加导致 费用增加费用增加 4 84 8 万元 相应工序持续时间增加了万元 相应工序持续时间增加了 3 3 天 天 事件五 外墙装修抹灰阶段 一抹灰工在五层贴抹灰用的分格条时 脚手板滑脱发生坠事件五 外墙装修抹灰阶段 一抹灰工在五层贴抹灰用的分格条时 脚手板滑脱发生坠 落事故 坠落过程中将首层兜网系结点冲开 撞在一层脚手架小横杆上 抢救无效死亡 落事故 坠落过程中将首层兜网系结点冲开 撞在一层脚手架小横杆上 抢救无效死亡 事件六 室内装修单位在进行墙面涂料粉刷前 进行装饰面基层检查时 发现墙面抹灰事件六 室内装修单位在进行墙面涂料粉刷前 进行装饰面基层检查时 发现墙面抹灰 有大面积空鼓现象 上述事件中 除事件三外 其他工作均未发生在关键线路上 针对上述有大面积空鼓现象 上述事件中 除事件三外 其他工作均未发生在关键线路上 针对上述 事件 甲施工企业在有效其内提出如下索赔要求 事件 甲施工企业在有效其内提出如下索赔要求 1 1 增加合同工期 增加合同工期 1515 天 天 2 2 增加费 增加费 用用 12 812 8 万元 万元 问题 问题 l l 该工程采用邀请招标方式且仅邀请三家施工单位投标 是否违反有关规定 该工程采用邀请招标方式且仅邀请三家施工单位投标 是否违反有关规定 为什么 为什么 2 2 施工单位对施工过程中发生的事件一 事件二 事件三 事件四可否索赔 为什么 施工单位对施工过程中发生的事件一 事件二 事件三 事件四可否索赔 为什么 3 3 如果在工程保修期间发生了由于施工单位原因引起的屋顶漏水 墙面剥落等问题 如果在工程保修期间发生了由于施工单位原因引起的屋顶漏水 墙面剥落等问题 业主在多次催促甲施工单位修理而甲施工单位一再拖延的情况下 另请乙施工单位维修 所发生业主在多次催促甲施工单位修理而甲施工单位一再拖延的情况下 另请乙施工单位维修 所发生 的维修费用 的维修费用 A A 由建设单位负责 由建设单位负责 B B 从甲施工单位保修金中扣除 从甲施工单位保修金中扣除 C C 从乙施工单位保修金中扣除 从乙施工单位保修金中扣除 D D 从甲施工单位质量保证金中扣除 从甲施工单位质量保证金中扣除 4 4 事件五中发生的安全事故可定为哪种等级的重大事故 依据是什么 事件五中发生的安全事故可定为哪种等级的重大事故 依据是什么 5 5 对事件六中质量事故的处理应遵循什么程序 答案 对事件六中质量事故的处理应遵循什么程序 答案 1 1 不违反有关规定 因为根据 招标投标法 的规定 对于技术复杂的工程 允许 6 采用邀请招标方式 邀请参加投标的单位不得少于三家 2 事件一费用索赔成立 工期不予延长 因为业主提供的地质资料与实际情况不符是 承包商不可预见的 所以索赔成立 从提供的背景资料看 因为事件一未发生在关键线路上 所 以工期不予延长 事件二费用索赔不成立 工期索赔不成立 该工作属于承包商自己采取的质量保证措施 事件三费用索赔不成立 工期可以延长 因为异常的气候条件的变化承包商不应得到费用 补偿 事件四费用索赔成立 工期不予延长 因为设计方案有误 所以费用索赔成立 又因为该 工作未在关键线路上 所以工期不予延长 3 B D 4 按照建设部 工程质量重大事故报告和调查程序规定 事件五中发生的这起安全事 故可定为四级重大事故 根据 工程质量重大事故报告和调查程序规定 具备下列条件之一 者为四级重大事故 1 死亡 2 人以下 2 重伤 3 人以上 19 人以下 3 直接经济损失 10 万元以上 不满 30 万元 5 应遵循的程序如下 1 进行事故调查 了解事故情况 并确定是否需要采取防护措施 2 分析调查结果 找出事故的主要原因 3 确定是否需要处理 若要处理 施工单位确定处理方案 4 批准处理方案 然后予 以实施 5 检查事故处理结果是否达到要求 6 事故处理结论 7 提交事 固处理报告 7 7 某工程项目某工程项目 业主通过施工招标方式与某建筑公司签订了工程施工合同 合同工期业主通过施工招标方式与某建筑公司签订了工程施工合同 合同工期 220220 天 天 合同中约定合同中约定 由于施工单位原因造成工期延误由于施工单位原因造成工期延误 每延误一天罚款每延误一天罚款 20002000 元元 由于业主和其他原由于业主和其他原 因造成工程延期因造成工程延期 每延误一天补偿施工单位每延误一天补偿施工单位 20002000 元 施工单位按时提交了单位工程施工组元 施工单位按时提交了单位工程施工组 织设计织设计 并得到了监理工程师的批准 其中并得到了监理工程师的批准 其中 工程施工的网络进度计划如下图所示 工程施工的网络进度计划如下图所示 该工程施工过程中发生了以下几项事件 该工程施工过程中发生了以下几项事件 事件一 基础工程事件一 基础工程 A A 施工时施工时 由甲方负责供货的钢筋混凝土预制桩供应不及时由甲方负责供货的钢筋混凝土预制桩供应不及时 使基础使基础 施工延误了施工延误了 5 5 天 天 事件二 在主体结构事件二 在主体结构 B B 施工中 在第施工中 在第 4 4 层某段框架柱拆模后层某段框架柱拆模后 出现了露筋 蜂窝等现象 出现了露筋 蜂窝等现象 事件三 在主体结构事件三 在主体结构 B B 施工中 进行第六层楼板钢模板拆除时 将拆下的施工中 进行第六层楼板钢模板拆除时 将拆下的 1818 根钢管根钢管 每根长 每根长 4m4m 和扣件运到龙门架的吊蓝上 和扣件运到龙门架的吊蓝上 4 4 名工人随吊蓝一起从第六层高处下落 此时名工人随吊蓝一起从第六层高处下落 此时 恰好操作该机械的人员去厕所未归 一名刚刚招来两天的合同工开动了卷扬机 在卷扬机恰好操作该机械的人员去厕所未归 一名刚刚招来两天的合同工开动了卷扬机 在卷扬机 下降过程 钢丝绳突然折断 人随吊蓝坠地 造成下降过程 钢丝绳突然折断 人随吊蓝坠地 造成 1 1 人死亡 人死亡 3 3 人重伤的恶性后果 人重伤的恶性后果 问题 问题 1 1 施工单位是否可以就事件一向监理工程师提出索赔要求 施工单位是否可以就事件一向监理工程师提出索赔要求 为什么为什么 如果可如果可 以以 索赔工期为多少 为什么 费用为多少索赔工期为多少 为什么 费用为多少 2 2 从施工技术的角度分析混凝土结构产生露 从施工技术的角度分析混凝土结构产生露 筋 蜂窝等现象的原因是什么筋 蜂窝等现象的原因是什么 3 3 简要分析事件三这起事故产生的原因 简要分析事件三这起事故产生的原因 7 4 4 事件三属于 事件三属于 重大事故 重大事故 A A 一级 一级 B B 二级二级 C C 三级 三级 D D 四级 四级 答案 答案 2 1 可以索赔 因为是业主负责的预制钢筋混凝土预制桩供应不及时 非承 包单位的原因 索赔工期 5 天 因为 A 工作在关键线路上 索赔费用 5 2000 10000 元 2 产生露筋的原因是 浇注振捣不匀 垫块移动 作为保护层的混凝土没有 振实 产生蜂窝的原因是 材料配比不当 搅拌不匀 振捣不实 3 造成这起事故的原因是 违反了货运升降机严禁载人上下的安全规定 违反了卷扬机应由经过专门培训且合格的人员操作的规定 对卷扬机缺少日常检查和维修保养 致使使用中发生伤亡事故 4 D 7 7 某工贸集团决定新建一机械制造厂 通过招标方式与市建工集团安装公司签订了工程施某工贸集团决定新建一机械制造厂 通过招标方式与市建工集团安装公司签订了工程施 工合同 开工日期为工合同 开工日期为 20012001 年年 5 5 月月 1818 日 合同工期日 合同工期 6767 天 施工单位按时提交了单位工程施天 施工单位按时提交了单位工程施 工组织设计 并得到了监理工程师的批准 该工程施工过程中发生了以下几项事件 工组织设计 并得到了监理工程师的批准 该工程施工过程中发生了以下几项事件 事件一 在设备安装阶段 按照合同约定 业主负责购买的设备应于事件一 在设备安装阶段 按照合同约定 业主负责购买的设备应于 6 6 月月 2424 日进场 日进场 2525 日开始安装 但因运输问题 推迟到日开始安装 但因运输问题 推迟到 6 6 月月 2828 日才进场 造成安装时间推迟日才进场 造成安装时间推迟 4 4 天 人工天 人工 窝工窝工 2828 个工日 施工单位及时提出增加工期个工日 施工单位及时提出增加工期 4 4 天并补偿相应费用的要求 天并补偿相应费用的要求 事件二 事件二 20012001 年年 6 6 月月 1515 日 进行柱子吊装作业时 由于控制大臂连接销轴的止退板日 进行柱子吊装作业时 由于控制大臂连接销轴的止退板 的安装违反安装工艺要求 致使止退板失去作用 起重大臂突然折断 将现场信号工王某的安装违反安装工艺要求 致使止退板失去作用 起重大臂突然折断 将现场信号工王某 砸伤 经事故调查 该单位对大型机械设备长时间疏于管理 没有建立完整的技术资料档砸伤 经事故调查 该单位对大型机械设备长时间疏于管理 没有建立完整的技术资料档 案 也没有向有关部门申请进行技术检验 致使该机械长期处于失控状态 止退板失去作案 也没有向有关部门申请进行技术检验 致使该机械长期处于失控状态 止退板失去作 用 造成销轴在工作中受轴向力影响而逐渐窜出 上 下弦杆各有一节点所承受的扭矩超用 造成销轴在工作中受轴向力影响而逐渐窜出 上 下弦杆各有一节点所承受的扭矩超 过强度极限而折断 作业人员擅自变更原设计要求 将本应形体锁合的固定方法改变为粘过强度极限而折断 作业人员擅自变更原设计要求 将本应形体锁合的固定方法改变为粘 结锁合方式 且又未认真履行监督检查职责 造成这种错误固定方式得不到及时纠正 结锁合方式 且又未认真履行监督检查职责 造成这种错误固定方式得不到及时纠正 事件三 地面采用细石混凝土 施工过程中事件三 地面采用细石混凝土 施工过程中 发现地坪有大量起砂的现象 发现地坪有大量起砂的现象 问题 问题 1 1 如果工程所在地人工费标准为 如果工程所在地人工费标准为 3535 元元 工日 应由业主给予补偿的窝工人工日 应由业主给予补偿的窝工人 工费标准为工费标准为 2020 元元 工日 其余不予补偿 计算事件一中施工单位应得到的费用补偿为多少 工日 其余不予补偿 计算事件一中施工单位应得到的费用补偿为多少 2 2 请简要分析事件二发生的安全事故产生的原因 请简要分析事件二发生的安全事故产生的原因 3 3 事件三是施工现场比较常见的质量问题 那么 常见工程质量问题的产生原因 事件三是施工现场比较常见的质量问题 那么 常见工程质量问题的产生原因 8 有哪些 并分析造成该质量通病的原因 有哪些 并分析造成该质量通病的原因 4 4 施工组织设计的核心是 施工组织设计的核心是 A A 施工进度计划 施工进度计划 B B 施工平面布置图 施工平面布置图 C C 施工方案 施工方案 D D 工程概况 工程概况 答案 1 安装公司可得到的合理的费用补偿为 窝工费 28 20 560 元 2 这起事故发生的原因是 l 控制大臂连接销轴的止推板安装不合理 2 企业安全管理松懈 规章制度不落实 对机械设备安全状况失察 3 在长时间作业中 控制大臂连接销轴的止退板失去作用 造成销轴在工作中受轴 向力影响而逐渐窜出 起重臂整体失稳 上 下弦杆各有一节点所承受的扭矩超过强度极 限 突然折断 起重臂坠落 4 安全检查不到位 没有发现固定方式的改变 留下事故隐患 3 常见工程质量问题的原因有 1 违背建设程序 2 工程地址勘查原因 3 未 加固处理好地基 4 设计计算问题 5 建筑材料及制品不合格 6 施工和管理问题 7 自然条件影响 8 建筑结构使用不当 造成该质量通病的原因 1 细石混凝土水灰比过大 坍落度过大 2 地面压光时机 掌握不当 3 养护不当 4 细石混凝土地面尚未达到足够强度就上人或机械等进行下道 工序 使地面表层遭受摩擦等作用导致地面起砂 5 冬期施工保温差 6 使用不合格的 材料 4 C 8 8 某市一商品住宅小区某市一商品住宅小区 BIBI 号住宅楼 号住宅楼 6 6 层砖混结构 总建筑面积层砖混结构 总建筑面积 11600m211600m2 总长度 总长度 58 3m58 3m 房屋基础为砖砌条形基础 砖房屋基础为砖砌条形基础 砖 MU10MU10 水泥砂浆 水泥砂浆 M7 5M7 5 基础埋深 基础埋深 1 6m1 6m 业主与某家监理公 业主与某家监理公 司签定了委托监理合同 该工程施工过程中发生了以下几项事件 司签定了委托监理合同 该工程施工过程中发生了以下几项事件 事件一 在基础施工阶段 分包回填土施工任务的某施工队采用装载机铲土 在事件一 在基础施工阶段 分包回填土施工任务的某施工队采用装载机铲土 在 向基础边倒土时 将一名正在向基础边倒土时 将一名正在 2020 轴检查质量的质检员撞倒 送往附近医院抢救无效死亡 轴检查质量的质检员撞倒 送往附近医院抢救无效死亡 经调查 装载机司机未培训 无操作证并且当时现场没有指挥人员 经调查 装载机司机未培训 无操作证并且当时现场没有指挥人员 事件二 在主体施工阶段 承包单位编制了施工进度计划 并经过监理工程事件二 在主体施工阶段 承包单位编制了施工进度计划 并经过监理工程 师的审查 同意此进度计划 具体时间划分如下表所示 师的审查 同意此进度计划 具体时间划分如下表所示 施工过程施工过程施工段施工段 砌墙砌墙3 33 33 3 现浇梁板现浇梁板 1 11 11 1 安空心板安空心板 2 22 22 2 事件三 在主体施工第四层圈梁时 没有通知监理方验筋 就进行混凝土浇捣 事件三 在主体施工第四层圈梁时 没有通知监理方验筋 就进行混凝土浇捣 监理方签发了工程暂停令 监理方签发了工程暂停令 9 问题 问题 1 1 简要分析事件一这起事故发生的原因 简要分析事件一这起事故发生的原因 2 2 根据事件二计算该主体工程的流水步距及工期 根据事件二计算该主体工程的流水步距及工期 3 3 对于事件三施工单位应按怎样的程序请监理方进行隐蔽验收 对于事件三施工单位应按怎样的程序请监理方进行隐蔽验收 4 4 在事件三中监理方由 在事件三中监理方由 签发工程暂停令 签发工程暂停令 A A 监理员 监理员 B B 专业监理工程师 专业监理工程师 C C 总监代表 总监代表 D D 总监理工程师 总监理工程师 答案 1 这起事故发生的原因是 装载机将正在 20 轴检查质量的质检员撞倒是这起 事故发生的直接原因 装载机司机未经培训 无操作证 缺乏安全意识和安全常识是这 起事故发生的间接原因 机械作业现场缺少指挥人员是这起事故发生的主要原因 2 t 砌 3 天 t 梁 1 天 B 砌 梁 mti m 1 ti tj td 6 3 3 18 1 1 37 天 t 梁 1 天 t 板 2 天 B 梁 板 ti tj td 1 天 TL Bi i 1 Tn B 砌 梁 B 梁 板 Tn 37 1 18 2 74 天 8 8 例 某建筑公司 乙方 于某年例 某建筑公司 乙方 于某年 4 4 月月 2020 日与某厂 甲方 签订了修建建筑面积为日与某厂 甲方 签订了修建建筑面积为 3000m23000m2 工业厂房 带地下室 的施工合同 乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程工业厂房 带地下室 的施工合同 乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程 师批准 该工程的基坑开挖土方为师批准 该工程的基坑开挖土方为 4500m34500m3 假设直接费单价为 假设直接费单价为 4 24 2 元元 m2 m2 综合费率为直 综合费率为直 接费的接费的 20 20 该基坑施工方案规定 土方工程采用租赁一台斗容量为 该基坑施工方案规定 土方工程采用租赁一台斗容量为 1m31m3 的反铲挖掘机施的反铲挖掘机施 工 租赁费工 租赁费 450450 元元 台班 台班 甲 乙双方合同约定 甲 乙双方合同约定 5 5 月月 1111 日开工 日开工 5 5 月月 2020 日完工 在实际日完工 在实际 施工中发生了如下几项事件 施工中发生了如下几项事件 1 1 因租赁的挖掘机大修 晚开工 因租赁的挖掘机大修 晚开工 2 2 天 造成人员窝工天 造成人员窝工 1010 个工日 个工日 2 2 施工过程中 因遇软土层 接到监理工程师 施工过程中 因遇软土层 接到监理工程师 5 5 月月 1515 日停工的指令 进行地质复日停工的指令