高低压配电生产施工招标文件.doc

梧桐郡高低压配电工程梧桐郡高低压配电工程 招招 标标 文文 件件 招标人 招标人 滁州市金鹏置业有限公司滁州市金鹏置业有限公司 盖章 盖章 法定代表人签字或盖章 法定代表人签字或盖章 发发 布布 日日 期 期 20152015 年年 6 6 月月 日日 目 录 第一章第一章 投标须知及投标须知前附表投标须知及投标须知前附表 2 投标须知前附表 2 一 总则 4 二 招标文件 6 三 投标报价说明 6 四 投标文件的编制 7 五 投标文件的递交 7 六 开标与评标 8 七 授予合同 8 第二部分第二部分 工程施工合同条款工程施工合同条款 9 一 合同协议书 9 二 通用条款 11 三 专用条款 11 一 词语定义及合同文件 11 二 双方一般权利和义务 12 三 施工组织设计和工期 14 四 质量与验收 15 五 安全文明施工 16 六 合同价款与支付 17 七 材料设备供应和工程总 分 包管理 18 八 工程变更 18 九 竣工验收与结算 19 十 违约 索赔和争议 19 十一 其他 20 第三部分第三部分 建设工程技术要求建设工程技术要求 23 3 施工要求 37 第一章第一章 投标须知及投标须知前附表投标须知及投标须知前附表 投标须知前附表投标须知前附表 序号内 容说明与要求 1 项目名称梧桐郡小区 2 工程名称梧桐郡高低压配电工程 3 建设地点滁州市东坡路与中都大道交叉口的西南角 4 建设规模建筑面积约 145580 47M2 5 招标方式邀请招标 6 投标人资质 等级要求 1 企业要求 电力工程施工总承包 三 级及以上 或送变电工程专 业承包 三 级及以上 或国家电监会承装 修 试 电力设施许可证 五级及以上 资质的企业 2 项目负责人 建造师 下同 要求 机电安装工程 或电力工程 二级及以上资质的注册建造师或电工作业进网许可证或高压操作证 3 近三年的主要业绩 提供业绩合同复印件 7 招标范围 梧桐郡小区供配电施工图纸和工程量清单中的所有的 高压柜 含小区内环网柜 低压柜 变压器 变电站处新建的环网柜及高 低压电缆的采购及安装 具体内容如下 1 高低压柜设备购买及安装 包含柜体内及柜体外所有母排 2 变压器设备购买及安装 包含柜体内及柜体外所有母排 3 整个梧桐郡高低压系统施工 详细清单见附件 报价单位需仔细确认工程量 如有漏报项可在投标文件中提出 如 报价单位需仔细确认工程量 如有漏报项可在投标文件中提出 如 合同签订后发现漏项的一切费用均有投标单位承担 甲方不承担任何合同签订后发现漏项的一切费用均有投标单位承担 甲方不承担任何 费用 费用 8 承包方式包工包料 包质量 包供货期 包整个项目通过供电公司验收 9 质量目标必须达到国家 合格合格 标准 10 工程工期 计划开工日期 2015 年 月 日 以发包人所发书面开工令为准 计划竣工日期 2015 年 月 日 施工计划工期 按招标方要求 11 现场踏勘不组织 投标人自行组织踏勘现场 联系人 王威 电话12 图纸疑问联系人 王威 电话13 投标文件组成商务标 技术标 中标后提供 14 电子邮件文件夹应载 明的信息 投标人地址 投标人名称 项目名称 投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 15 报价内容要求 1 投标人应根据招标人要求第配置 品牌 见清单项目特征 进行报价 若投标人发现有漏项的在清单最后自行增加清单 2 采用工程量清单报价形式 综合单价为全费用综合单价 固 定综合单价包死 工程量以图纸实际发生计算 若附件清单相对于招 标人所发施工图纸有偏差或漏项 以施工图为准进行报价 投标人应 在报价明细表中列项报价 3 小区内中轴景观区地埋管已施工完毕 本次清单不含此部分 工程量 4 发包人保有材料甲供权利 16 投标保证金 无 17 投标有效期 30 日历天 从投标截止之日算起 在此期限内 凡符合本招标文 件要求的投标文件均保持有效 投标有效期不得少于 30 日历天 18 发出时间2015 年 6 月 8 日 18 00 前 以电子版形式发出 19 投标答疑 2015 年 6 月 10 日 14 30 前 以邮件发送至邮箱 592359148 20 投标文件递交方式投标人以电子版的形式将投标文件发送至邮箱 投标人以电子版的形式将投标文件发送至邮箱 592359148 592359148 21 投标文件递交时间 投标截止时间 2015 年 6 月 12 日 14 30 时 开标时间 2015 年 6 月 12 日 14 30 时 22 评标方法及标准 经招标人内部评审的合理低价法 明显低于成本的报价将被拒绝 解经招标人内部评审的合理低价法 明显低于成本的报价将被拒绝 解 释权归招标人所有 释权归招标人所有 23 投标文件格式 投标文件中所有文字叙述的部分须以 Word 形式编辑 清单报价表格 须以 Excel 表格的形式编辑 图纸均用 AutoCAD 电子版本发送或者接 受 24 废标情况 1 投标文件未按规定的投标文件格式填写 内容不全或者关键字错误 2 投标文件内报价未按报价内容要求 3 投标文件中无工程质量标准的或有但达不到招标文件要求的 4 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的 投标须知投标须知 一 总则一 总则 1 1 工程说明工程说明 1 1 工程概况 1 11建设规模 本工程位于东坡路与中都大道交叉口的西南角 总建筑面积为 145580 47M2 其中1 2 楼为22层 3 楼为30层 5 6 楼为28层 7 8 10 楼为多层 洋房 9 楼为28层 11 16 楼为多层洋房 17 楼为售楼部 1 2 工程综合说明 1 2 1 工程名称 梧桐郡供配电工程 1 2 2 承包方式 承包方式 包工 包料 包质量 包安全 包文明 包工期 包通过验收包工 包料 包质量 包安全 包文明 包工期 包通过验收 1 2 3 招标范围 梧桐郡高低压配电工程梧桐郡高低压配电工程 本次招标为工程量清单及图纸范围内各系本次招标为工程量清单及图纸范围内各系 统相关材料设备的采购 安装施工 调试 承担相应的验收费用及维护服务统相关材料设备的采购 安装施工 调试 承担相应的验收费用及维护服务 投标人应当自 行勘察现场 并在投标报价中充分考虑相关未知因素 中标后不再调整 中标后因设计或现 场装修变更 由中标单位与建设单位或装修单位协调解决 1 2 4 施工范围 梧桐郡小区高低压配电工程 从变电站 东坡路环网柜 该环网柜 包含在本次施工范围内 梧桐郡小区内环网柜 小区开闭所 自管及移交配电房 每栋楼电表箱 该范围内所有的设备 电缆 配管 顶管 电缆井 桥架 母排 挖土 回填等等图纸内所包含的所有内容及图纸中未载明 但为本系统正常施工 调试运行所必须 的所有配置及相关工作 其中小区内中轴景观区地埋管 土方均已施工完毕 本次清单不含此部分工程量 其中小区内中轴景观区地埋管 土方均已施工完毕 本次清单不含此部分工程量 1 2 5 工程内容 梧桐郡小区室外供配电工程设备梧桐郡小区室外供配电工程设备 材料供货 安装 调试 测试 验材料供货 安装 调试 测试 验 收 培训和维保等全部工作以及虽未载明 但为本系统正常施工 调试运行所必须的所有配收 培训和维保等全部工作以及虽未载明 但为本系统正常施工 调试运行所必须的所有配 置及相关工作 置及相关工作 除非特别指明 所有投标人必须遵守现有最新版本技术标准 规格及功能除非特别指明 所有投标人必须遵守现有最新版本技术标准 规格及功能 需求需求 并做好与相关单位的配合 并做好与相关单位的配合 1 2 6 要求质量标准 1 国家现行的设计规范 2 国家现行的施工规范 3 国 家现行的验收规范 4 国家现行的质量验评标准 1 2 7 计划工期 总工期 60 天 日历日 1 2 7 保修期 2 年 2 2 资金来源资金来源 自筹资金 并将部分资金用于本工程合同项下的合理支付 3 3 资质与合格条件的要求资质与合格条件的要求 3 1 参加投标的施工企业须满足前附表所要求的资质等级 3 2 承诺履行现行 中华人民共和国招标投标法 房屋建筑和市政基础设施工程招标 投标管理办法 遵守国家和地方法律 行政法规 具有良好的信誉和诚实的职业道德 3 3 具有完善的质量保证体系 安全保障体系 3 4 不接受联合体投标 3 5 投标单位的项目负责人资质要求二级以上国家注册机电建造师的项目经理 并具有 类似工程的施工经验 项目负责人备案后未经招标人同意 不允许更换 3 6 1 中标后提供项目负责人及技术负责人简历 提供项目管理部施工员 质检员 安 全员 材料员 预算员的情况 4 4 投标费用投标费用 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用 不管投标结果如何 招标人对上述费用不负任何责任 5 5 合同补充条款合同补充条款 询标内容将作为合同的一部分 二 招标文件二 招标文件 6 6 招标文件的组成招标文件的组成 6 1 本合同的招标文件包括下列文件及过程中的招 投标人往来文件 招标文件包括下列内容 第一部分 投标须知前附表和投标须知 第二部分 合同条件 第三部分 投标书 第四部分 技术要求 第五部分 图纸及清单 6 2 除 6 1 的内容外 招标人在提交投标文件截止时间前 以电子版形式发出的对招标 文件的澄清 修改和补充内容 均为招标文件的组成部分 对招标人和投标人具有法律约束 力 6 3 实质不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝 7 7 招标文件的解释招标文件的解释 投标人在收到招标文件后 若有问题需要澄清 应按照前附表要求的时间内以电子邮 件形式向招标人提出 邮箱 592359148 招标人以电子邮件的方式予以解答 包括对询问的解释 但不说明询问的来源 答复将以电子邮件形式发给所有获得招标文 件的投标单位 8 8 招标文件的修改招标文件的修改 8 1 在投标截止日期前 招标人可能会以补充文件的方式修改招标文件 8 2 补充文件将以电子邮件 邮箱 592359148 方式发给所有获得招标文件 的投标人 补充文件作为招标文件的组成部分 对投标人起约束作用 8 3 为使投标人在编制投标文件时把补充文件内容考虑进去 招标人可以电话或者电 子邮件的方式通知酌情延长递交投标文件的截止日期 三 投标报价说明三 投标报价说明 9 9 投标价格投标价格 9 1 投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现 其应包 括但不限于 施工设备 机械进出场费 劳务 管理 材料及五金配件 安装 运输 调试 安全文明 维护 施工技术措施费 施工组织措施费 检测试验费 含施工及验收阶段 风险费 专用检测设备 专用维修工具 保险 利润 规费 税金 施工难度增加费 政策 性文件规定及合同包含的所有风险 责任等所有费用 以及招标文件 设计施工图纸及施工 合同履行过程中包含的明示的 隐含的所有风险 责任等各项费用 投标人中标签订合同后投标人中标签订合同后 综合单价不得以任何理由提出调整综合单价不得以任何理由提出调整 9 2 投标报价的计价方法 9 2 1 计价依据 投标报价为工程量清单综合单价报价 投标人自行考虑报价 以及 投标人自身企业实力和市场价格行情 采用工程量清单报价形式 综合单价为全费用综合单 价 固定综合单价包干 具体工程量清单详见招标附件 若附件清单相对于招标人所发施工 图纸有偏差或漏项 以施工图为准进行报价 投标人应在报价明细表中列项报价 投标人一 旦中标 发包人招标施工图范围内的任何费用不予以调整 9 2 2 清单说明中的工作内容 项目特征描述是主要工作内容 特征 其他辅助工作 内容 特征应结合图纸 规范投标人自行考虑 并计入综合单价及合价 9 2 3 所有的施工方案的费用以及按国家标准或施工验收规范要求对材料 构件进行 质量检测或检测所需的试验 检测费用应列入投标单位认为合适的细目中 在工程量清单分 析中反映出来 工程量清单分析中未列细目的 其施工方案费用及试验 检测费用应被视为 已分摊在投标单位认为合适的细目报价中 四 投标文件的编制四 投标文件的编制 1 10 0 投标文件的组成投标文件的组成 10 1 投标人的投标文件应包括下列内容 投标文件分为商务部分和技术部分 中标后提供 两部分内容 投标文件以电子邮件的形式发送至投标须知中指定的邮箱 文件名称注明投标人名称 投标文件以电子邮件的形式发送至投标须知中指定的邮箱 文件名称注明投标人名称 商务标部分商务标部分要求 主要包括下列内容 10 1 1 1 高低压配电系统清单 10 1 1 2 高低压柜及开闭所内元器件配置数量明细及品牌 10 1 210 1 2 技术部分技术部分要求 中标后提供 五 投标文件的递交五 投标文件的递交 12 12 投标文件的递交投标文件的递交 12 1 投标文件递交的接收人 截止时间 接收人邮箱 592359148 截止时间 2015 年 6 月 12 日 14 30 时 12 212 2 在投标截止时间以后发送的投标文件 招标人将拒绝接收 在投标截止时间以后发送的投标文件 招标人将拒绝接收 六 开标六 开标与评标与评标 13 13 开标与评标开标与评标 13 1 开标的时间和地点 招标人按本投标须知前附表提交投标文件的截止时间和开标时间 地点 按集团内部招标采购程序自行组织开标 13 2 评标 招标人进行内部开标评审 届时如有需要 投标人应予以配合 评标方法 通过两轮 特殊情况下也可以多轮 报价的方式对各投标人的 商务报价进行统计排名 招标人根据投标报价的情况决定谈判对象 第一轮报 价最高投标人将取消其第二次报价的资格 后一次报价无理由的高于前一次报 价的视为无效 13 3 无效的投标文件 投标文件出现下列情形之一的 投标文件出现下列情形之一的 投标文件无效 招标人不予受理 逾期送达的或未送达指定地点的 1 未按招标文件要求的 2 13 4 定标 采用经招标人内部评审的合理低价法 明显低于成本的报价将被拒绝 解 释权归招标人所有 推荐中标候选人 七 授予合同七 授予合同 14 14 中标通知书中标通知书 招标人将以电子邮件形式通知中标的投标人其投标被接受 在该通知书 以下合同条件中称 中标通知书 中给出招标人对中标单位按本合同实 施 完成和维护工程的中标报价 以及工期 质量和有关合同签订的日期 地 点 15 15 合同协议书的签署合同协议书的签署 15 1 中标单位按中标通知书中规定的日期 时间和地点 由法定代表人或 委托代理人前往与招标人代表签订合同 15 2 中标人如不按上述 15 1 条规定与招标人订立合同 则招标人将废除 授标 投标担保金不予退还 给招标人造成的损失超过投标担保数额的 还应 当对超过部分予以赔偿 同时依法承担相应法律责任 15 3 中标人应当按照合同约定履行义务 完成中标项目施工 不得将中标 项目施工转让 转包 给他人 1616 履约保证金 履约保证金 16 1 履约保证金提交的数额 地点和时间 截止时间 签订施工合同前 金 额 收款单位 开 户 行 帐 号 16 2 若中标人不能按上述 16 1 条的规定执行 招标人将有充分的理由取 消中标资格 并没收其投标保证金 给招标人造成的损失超过投标担保数额的 还应当对超过部分予以赔偿 第二部分第二部分 工程施工合同工程施工合同条款条款 一 合同协议书 一 合同协议书 发包人 全称 承包人 全称 根据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 及有关法律 法规 遵循平等 自愿 公平和诚实信用的原则 结合本工程实际 为明确双方的责任 权利 和义务 经发 承包双方协商一致 订立本合同 第一条第一条 工程概况工程概况 见投标须知 工程名称 工程地点 工程内容 第二条第二条 工程承包范围工程承包范围 见投标须知 承包范围 承包方式 承包方式 包工 包料 包质量 包安全 包工期 包工 包料 包质量 包安全 包工期 包验收通过包验收通过 第三条第三条 合同工期合同工期 见投标须知前附表 开工日期 2015年 月 日 以发包人开工令为准 竣工日期 2015年 月 日 工 期 天 日历天 第四条第四条 质量标准质量标准 工程质量标准 必须达到国家及地方工程施工质量验收 合格合格 标准 第五条第五条 合同价款合同价款 本工程暂定合同金额 大写 元 人民币 小写 元 人民币 第六条第六条 组成合同的文件组成合同的文件 6 1 组成本合同的文件包括 1 施工合同协议书 2 中标通知书 3 专用条款 4 招标文件及附件 5 投标书及附件 6 通用条款 7 标准 规范及相关技术资料 8 施工图纸 9 报价清单表 6 2双方有关工程的洽商 变更等书面协议或文件视为本合同组成部分 第七条第七条 本协议书中有关词语含义本合同第二部分本协议书中有关词语含义本合同第二部分 通用条款通用条款 中分别赋予它们的中分别赋予它们的 定义相同 定义相同 第八条第八条 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工 竣工并在质量保修期内承担承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工 竣工并在质量保修期内承担 工程质量保修责任 工程质量保修责任 第九条第九条 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当 支付的款项 支付的款项 第十条第十条 合同生效合同生效 合同订立地点 本合同约定 经双方法人代表或其委托代理人签署或加盖公章后生效 发 包 人 公章 承包人 公章 住 所 住 所 法定代表人 法定代表人 委托代理人 委托代理人 电 话 电 话 传 真 传 真 开 户 银 行 开 户 银 行 账 号 账 号 邮 政 编 码 邮 政 编 码 二 通用条款 二 通用条款 通用条款使用建设部 国家工商行政管理局1999年12月24日印发的 建设工程施工合 同 示范文本 GF 1999 0201号 三 三 专用条款专用条款 一 词语定义及合同文件一 词语定义及合同文件 1 1 合同文件及解释顺序合同文件及解释顺序 1 施工合同协议书 2 中标通知书 3 专用条款 4 招标文件及附件 5 投标书及附件 6 通用条款 7 标准 规范及相关技术资料 8 施工图纸 9 合同报价汇总表 双方在合同履行过程中签订的有关工程的洽商 变更等书面协议视 为合同组成部分 2 2 语言文字和适用法律 标准及规范语言文字和适用法律 标准及规范 3 1 本合同使用汉语 3 2 适用法律和法规需要明示的法律 行政法规 现行 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 建设工程质量管理条例 建设工程安全生产管理条 例 等 3 3 适用标准 规范 国家现行工程验收 技术评定规范 3 3 图纸图纸 3 1 发包人向承包人提供图纸日期 开工前3日内提供电子版施工图 二 双方一般权利和义务二 双方一般权利和义务 4 4 工程师工程师 4 1 监理单位委派的工程师 姓名 职务 发包人委托的职权 负责在工程施工及保修阶段对工程质量 进度 安全 投资进行全过程监理控制 负责 现场文明施工 安全生产管理 合同管理 信息管理及组织协调等工作 需要取得发包人 批准才能行使的职权 1 发出可能引起工程范围的扩大或缩小 工程质量标准的提高或降低的工程变更指令 或其它指令 2 发布停工令 复工令 3 批准或同意承包人提出的顺延工期的申请 4 批准或同意承包人提出的追加或变更工程价款 补偿损失的申请及工程索赔价款的 确认 5 批准或同意承包人的材料 设备供应或承包人对工程部分或全部的分包 6 工程进度款的批准以及变更或增加工程量的签证 7 工程竣工验收报告或工程缺陷证书的确认 8 撤换承包人代表 项目经理 9 变更合同权利义务关系或做出单方面终止合同的决定 工程师在发出上述指令 批准或确认时 应附上发包人加盖公章的书面确认 承包人在 接到工程师的上述指令 批准或确认时 应核对有无发包人的书面确认 一旦发现工程师未 经发包人确认擅自作出上述指令 批准或确认的 承包人应该立即将该情况通知发包人 要 求发包人予以追认 发包人未予追认的 工程师的该行为对发包人无约束力 4 2 发包人派驻的工程师 姓名 职务 职权 负责对工程施工全过程中的质量 安全 进度 投资等进行管理 协调控制 监督 和管理现场承包人 对承包人现场不称职的管理人员有更换的权利 组织本工程的竣工验收 备案工作 负责对现场签证 设计变更等引发的工程量增减的审核 拥有对承包人的违规行 为行使处罚的权利 4 3 不实行监理的 工程师的职权 5 项目经理项目经理 姓名 职务 项目经理及相关管理人员未经发包人书面同意 承包人不得随意调换 项目经理的职权 承包人施工现场的全权代表 在施工过程中项目经理签收的任何文件均视为有效送达了承包 人 项目经理签字认可的协议 补充协议 会议纪要 工程洽商纪要等均视为已获得承包人 的合法授权 6 6 发包人工作发包人工作 6 1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作 1 发包人有权对整个工程进行统一指挥 调度 进行质量 进度控制 2 协调承包人与参建施工各方的关系 3 承包人的工程款支付须有发包人驻工地代表确认签字 4 发包人有权对现有施工图纸进行优化的权力和优化审批权 对于图纸优化造成的成 本节约发包人有权按照合同相关条款规定进行分配 5 负责协调 处理现场有关设计图纸 生产进度 技术质量 安全 文明施工 检查 验收和审核工程款支付以及洽商签证等事宜 6 审核承包人报送的施工组织设计和工程进度计划 并据此计划监督承包人智能化系 统施工及设备安装等施工过程 7 负责现场各分包单位的协调管理 定期召开生产协调会 协调各分包单位之间的工 作 8 图纸会审和设计交底时间 开工前七天 发包人组织设计 施工 监理等相关单位 对施工图纸进行初次会审和交底 以后根据需要组织进一步对施工图纸的会审和详细 设计交底 7 7 承包人工作承包人工作 7 1 承包人应按约定的时间和要求 完成以下工作 1 承包人在施工期间必须使用本单位的施工队伍进行施工 并且要求资质申报后经确 认的项目经理本人到场负责施工 每月不少于 22 个工作日 缺勤一次罚款 500 元 本工程承包人不得以任何形式转包给其他单位或其他项目经理 施工单位如出现有 违约 转包 分包给其他单位或承包人临时拼凑的工程队伍进行施工的情况 发包 人有权终止施工合同 并按施工合同价的 10 收取违约金 由此造成的一切经济损 失 由承包人全部赔偿 2 承包人应遵守滁州市关于承包工程所需资质和技术能力的有关规定 并已获得在本 地从事承包工作的资格 有关资料虽经发包人审查 同时不能因此减免承包人应付 的上述任何责任 3 编制切实可行施工组织设计 工程进度计划和材料设备进场计划 书面报发包人 监理 建设方等相关单位审核确认后严格执行 每周向发包人上报周报表 按设计 图纸 施工规范 施工组织设计及其他专项方案施工 满足规范及设计要求 确保 工程质量 4 根据合同规定处理现场有关事宜 项目负责人或其授权代表必须参加发包人召开的 生产协调会 并代表承包人作出决定 负责处理现场有关本工程设计图纸 生产进 度 技术质量 安全施工 检查验收和洽商签证等问题 5 根据施工图纸 包括配套说明 交底会审纪要 设计变更单 检查结果通知单和 国家的施工验收规范以及有关专业规程 规定进行施工 作好自检和工程隐蔽检查 验收工作 作好施工原始记录和隐蔽工程记录的收集 整理工作 确保工程质量 一切因承包人原因导致的责任和经济费用均由承包人承担 6 承包人有权要求发包人及时确定工程材料 设备 品牌 价格的权利 且因发包人 定牌 定价滞后 可要求工期顺延 7 对不合理的工程设计 有提出合理化建议并要求修改的权利 与设计单位协商解决 并由设计部门编制设计变更 8 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求 承包人进驻现场后 承包 人应及时 严格地按安全规范和安监部门安全管理要求办理一切安全手续 承包人 未按规定办理相关安全手续的 须承担由此造成的一切安全后果 施工过程中承包 人按照规定负责施工现场的安全保卫工作及施工照明 负责施工人员的治安教育 安全教育和安全管理工作 若发生事故并引发法律责任 均由承包人负责 9 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求 无 三 施工组织设计和工期三 施工组织设计和工期 8 8 进度计划进度计划 中标人提供施工组织设计 施工方案 和进度计划的时间 8 1 施工方案和工程进度计划 在施工安装之前 7 天内报招标人及监理批准 8 2 施工方案和工程进度计划一经招标人及监理审定同意 应严格执行 8 3中标人当月不能完成施工计划 应采取有效措施和下月计划一并完成 9 9 工期延误工期延误 9 1 因招标人原因提出推迟开工 招标人书面通知中标人并相应顺延工期 9 2 若中标人不能按合同约定日期开工 应提前 10 天提出延期开工书面申请报招标 人审批 并承担相应责任 9 3 招标人代表在确有必要时 经招标人同意 可要求中标人暂停施工 并在 24 小 时内提出处理意见 中标人按招标人要求停止施工 妥善保护已完工程 待具备条件时继续 施工 9 4 因中标人责任引起的停工 由中标人承担发生的费用 工期不予顺延 1010 工期调整 工期调整 10 10 1 1 遇到下列情况之一者 经发包人审核批准后 工期可作调整 1 重大设计变更 指设计功能改变 主要设备增减和发生在关键线路上的改变 2 计划工期改变 3 不可抗力 4 合同中约定的其他情况 上述情况发生 5 日内 承包人应将工期延误内容书面报告给甲发包人 发包人应在接 到承包人报告后 14 日内给予答复 10 210 2 除 10 1 所列事项并经发包人同意 对于其他原因导致工程不能按时完工 每延误一 天承包人向发包人支付违约金为合同额的 2 2 同时最高违约金不超过合同总价的 5 5 10 310 3 施工时间遵循政府有关规定 任何超时工作认为是完成本分包工程必需的 承包人 应自行承担有关费用 四 质量与验收四 质量与验收 11 11 工程质量工程质量 11 1 本工程质量标准 达到验收合格标准 负责一次性通过质监部门等相关部门的 验收 11 2 中标人应在系统安装前 对本工程的设备间 竖井 机房及相关的场合进行一 次电磁场强测试 并做好测量报告 11 3 中标人应派经招标人认可的有经验和能力 具有相应资质的技术人员以及施工 人员 负责本系统设备安装工作 并保证整个施工期间的人员稳定 在设备安装期间应充 分了解设备安装进度要求 保证施工质量 解决施工中出现的技术问题 11 4 各子系统安装完成后 分别进行调试 并对各子系统按技术要求进行验收 子 系统验收合格后进行系统集成 按系统集成的技术要求进行验收 11 5 系统验收包括硬件验收和软件验收 只有在各子系统及系统集成的软件和硬件 验收均达到工程验收标准时方能被招标人接受 11 6 设备满足合同中规定的各项技术规格 指标和性能要求 符合厂家提供的正式 技术文件的说明 11 7 调试及验收测试已进行完毕 并形成书面报告 12 12 隐蔽工程和中间验收隐蔽工程和中间验收 12 1 双方约定中间验收部位 按照现行的施工及验收规范验收 所有隐蔽工程均须 报监理与发包人验收 13 13 工程试车工程试车 13 1 试车费用的承担 已包含在合同价款内 13 2 本工程具备调试运转条件时 由承包人提出申请向发包人 业主方提交较详细的书 面调试运转方案并组织调试 做好各项准备工作和调试过程记录 发包人提供必要条件 调试期间承包人必须派技术人员跟踪到底 发现问题及时处理 13 3 承包人应确保设备调试运转正常 五 安全文明施工五 安全文明施工 1414 由承包人负责施工范围内的一切安全防护措施 应按有关规定采取严格的安全施工措施 且安全文明施工 环保卫生费用已包含在承包范围内 施工中一切安全事故均由承包人承担 14 114 1 承包人负责进入现场的施工人员及财物安全 承包人发生任何伤亡事故与发包人无关 由承包人自行承担一切责任 如因此导致发包人和第三方人身 财产损失 承包人应及时予 以赔偿 必要时发包人可将承包人应承担的上述赔偿金从到期应付工程款中直接扣除 14 214 2 承包人应合理安全使用水 电 电讯设施 否则引起的一切后果由承包人承担 14 314 3 施工组织设计 施工方案必须有安全 文明施工的方案措施与应急预案并按发包人及 监理人要求及时提供 安全和文明施工措施 脚手架 大型机械设备等必须符合政府和行业 有关规范的规定 14 414 4 承包人应将其作业限制在现场内 在施工期间 承包人应保持现场没有一切不必要的 障碍物 妥善存放和处理材料设备和承包人装备 及时从现场清除并运走任何残物 垃圾和 不再需要的临时设施 14 514 5 承包人如被行政执法部门罚款或责令停工 其罚款由承包人承担 若因此影响发包人 声誉 发包人有权向承包人索赔 14 614 6 承包人若有违反安全生产 文明施工的行为 视情节轻重每次承包人向发包人支付 500 2000 元的违约金 六 合同价款与支付六 合同价款与支付 1515合同价款及调整合同价款及调整 15 1 本合同价款采用 固定单价固定单价 方式确定 1 采用固定单价合同 合同价款中包括的风险范围 施工期间各类收费的政策性调 整 以及各类市场风险包栝装卸运输费 成品保护费 主辅料及配套施工费 安装费 水 电费 相关技术措施安全文明费 管理费 利润 税金和工程报价遗漏及招标文件约定的 部分等 发包方保有主材甲供权利 风险费用的计算方法 承包人应充分考虑风险范围并计算风险费用 中标后不予调增 风险范围以外合同价款调整方法 除经发包人书面确认的设计变更及现场签证 可进行 调整外 其他情况一律不予调整 15 2双方约定合同价款的其他调整因素 除发包人指令和发包人书面同意的设计变更可 以调整价格外 其他情况均不予调整 施工期间如有设计变更 而工程量清单中未包含变更 工程的单价时 其相应综合单价按以下方式调整 a 如果仅是材料品种的更换 则只调整材料价差 且只计取税金 税金 3 539 其 它不予调整 b 设计变更引起的工程量增加或减少的 中标价中有类似综合单价的参照类似综合单 价 中标价中没有类似综合单价的 由承包人提出适当的全费用综合单价 经发包人造价部 审定后作为结算的依据 c 新的主要材料 半成品 设备需由双方协商采用认质认价确定 由承包人上报发包 人材料设备清单及规格型号 品牌等 发包人组织参与各方进行询价定价确认后由承包人实 施采购 d 根据现场情况 中轴景观区域内的预埋管已施工完毕 不在此次报价中 现场部分土方已经回填完毕 部分管道无需沟槽开挖 在敷设管道前 承包人应通知发 包方现场计量沟槽开挖工程量 若承包人未通知发包人视为现场不存在沟槽开挖 结算时不 予计算 发包人提供施工用电源 水源 竣工结算时 按按结算总价 包括设备 的 1 由发 包人从承包人结算款中扣除施工用水 电费 16 16 工程预付款工程预付款 不预付工程款 17 17 工程量确认 工程量确认 根据设计要求 实际完成工程量应取得监理单位和发包人派驻现场 工程师的确认 18 18 工程款 进度款 支付工程款 进度款 支付 工程量完成经供电部门验收合格并送电后 付合同价款 的80 竣工结算审核完成并移交供电部门后付至结算总价的95 剩余5 作为工程质量 保证金 工程质量保修期满后二周内付清 七 材料设备供应和工程总 分 包管理七 材料设备供应和工程总 分 包管理 19 19 承包人采购材料设备承包人采购材料设备 19 1 承包人采购的所有工程材料设备 必须满足发包人 设计和行业规范质量等级要 求且为优等品 并严格按照现行工程报验程序报发包人和监理审查 经建设方 监理和发包 人认可 且按有关法律 法规规定进行现场取样送检 合格后方可用于工程 19 2 承包人应及时向业主方 监理单位 发包人提供产品合格证明和检验资料 19 3 如发包人或业主方对承包人采购的材料的质量存在疑议 有提出暂停使用的权利 且进行二次送检 如送检不合格 由此发生的一切费用由承包人承担 如送检合格而由此发 生的费用由发包人或业主方承担 19 4 承包人与发包人 或其他方 处于同一施工场地 承包人应妥善保管自身工程材 料 如发生丢失 责任由承包人自负 同时承包人不得损坏发包人 其他方 的施工成品或 半成品 如发生损坏事件 承包人按损坏成品或半成品价值的 2 倍 赔偿 19 5 运抵到现场的所有合格材料 无论在施工进度中是否已付款 未经工程师的书面 批准 不得出场 八 工程变更八 工程变更 20 20 所有工程设计变更的确定须满足 1 须有设计方的设计变更通知书 2 须经过发 包人代表的书面签字认可 对于变更当中增加的项目 本合同具有同样的约束力 20 1 发包人或业主方增加工程内容或修改设计时 应提前 3 3 天书面通知承包方 承 包方根据变更通知单组织施工 20 2 施工过程中发现设计方提供的施工图纸和有关技术资料存在错误或其他疑问 承 包人应书面通知发包人 办理技术变更洽商 20 3 本工程 或部分工程 如被要求停建或缓建 双方协商将工程做到合理部位 20 4 承包人如因为发包人原因影响了合同成本或交工期限 须立即以书面形式向发包 人提出 发包人核实无误后将向承包人发出变更通知 如果承包人认为所做的变更可能会使 自己不能履行合同中义务时 须及时向发包人提出 但在以下情况不作为变更处理 1 对承包人影响行为是在合同规定内做出的 或是由于承包人未能遵照合同要求所必 须的义务 2 承包人合同执行情况是因其自身的失误 疏忽或未能按合同要求履行而受影响 20 5 其他约定 所有签证联系单应经发包方工程部丁中付丁中付审核并签署变更意见 在保 证现场便于计量时通知发包方造价部 工程部进行现场计量并出具签证单方可计入结算中 由于承包单位通知不及时造成现场无法计量的 将视为承包方无经济签证发生 结算时 不予计算 签证资料应包括 联系单 签证单 现场计量单 现场图片 九 竣工验收与结算九 竣工验收与结算 21 21 竣工验收竣工验收 21 1 竣工验收的时间 以承包人向总包单位提交完整的工程竣工图及竣工资料 竣 工报告为前提 在工程结束且发包人收到承包人提交的完整的工程竣工图及竣工资料 竣工报告后一个月内必须组织竣工验收 21 2 承包人提供竣工图的约定 按国家工程竣工验收的有关规定 在工程竣工后一 个月内承包人提交承包范围内的完整的工程竣工图及竣工资料 竣工报告一式四份四份 21 3 承包人应根据建设档案要求 无条件配合发包人及总包单位完成工程资料归档 建档工作 至备案结束 22 22 工程保修工程保修 22 1 保修期限 承包人对本工程质量保修期限为2 2年 保修期从整体工程竣工验收 合格日开始算起 十 违约 索赔和争议十 违约 索赔和争议 23 23 违约违约 23 1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下 1 本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任 按照法律规定 2 本合同通用条款第26 4款约定发包人违约应承担的违约责任 按照法律规定 3 本合同通用条款第33 3款约定发包人违约应承担的违约责任 按照法律规定 23 2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下 1 本合同通用条款第10 2条约定承包人违约应承担的违约责任 工期每拖延1 天 承包人向发包人支付违约金为合同金额的 2 如拖延10天以上 发包人 有权解除合同 另行委托第三方继续完成工程 由此增加的费用由承包人承担 并由承包人承担一切损失 上述费用和损失在应付工程款项中直接扣除 2 本合同通用条款第15 1款约定承包人违约应承担的违约责任 工程质量必须 达到本合同约定的工程质量标准 达不到约定质量标准的 承包人必须自费返工 至约定质量标准 经返工工程质量仍达不到约定质量标准的 发包人有权聘请第 三方进场施工该部分工程 使其质量达到约定质量等级 第三方施工费用由发包 人从承包人的工程款项中扣除 工程款不够扣除的 作为承包人对发包人的债务 由承包人支付给发包人 工程质量不合格返工使工程逾期完成的 承包人必须承 担逾期完工的违约金 逾期完工违约金和工程质量违约金同时适用 同时还应赔 偿由此给发包人造成的一切损失 上述费用和损失在应付工程款项中直接扣除 工程款不够扣除的 作为承包人对发包人的债务 由承包人支付给发包人 23 3 双方约定的其他违约责任 按实际发生情况双方协商 24 24 争议争议 24 1 双方约定 在履行合同过程中产生争议时 双方协商 协商不成时 采取第 2 种方式解决 1 滁州市仲裁委员会提请仲裁 2 向工程所在地人民法院提起诉讼 十一 其他十一 其他 25 25 工程分包工程分包 25 1 本工程发包人同意承包人分包的工程 本工程不允许分包 26 26 不可抗力不可抗力 26 1 双方关于不可抗力的约定 按通用条款 并经权威机构书面认定 发生不可抗 力影响时 承包人有义务采取措施减小损失 否则扩大的损失由承包人承担 27 27 保险保险 27 1 本工程双方约定投保内容如下 1 发包人投保内容 无 2 发包人委托承包人办理的保险事项 3 承包人投保内容 包括但不限于工伤保险和法律法规规定的其它保险 28 28 担保担保 28 1 本工程双方约定担保事项如下 1 发包人向承包人提供履约担保 担保方式为 担保合同 作为本合同附件 2 承包人向发包人提供履约担保 担保方式为 中标价 5 的履约保证金作为本合 同担保合同附件 3 双方约定的其他担保事项 29 29 合同份数合同份数 29 1本合同一式陆陆份 发包人执肆肆份 承包人执贰贰份 30 30 补充条款补充条款 30 1 发包人或监理工程师对承包人提交的施工组织设计 施工方案的批准并不能免 除或减轻承包人因此须承担的质量 安全责任 30 2 承包人在签约前已认真踏勘施工现场 熟悉施工现场的一切情况 进场后不得 以不熟悉施工现场情况和施工图纸为由提出单价调整或工期延长的要求 30 3设备安装 调试及试运行 承包人负责组织落实设备安装并提供相关安装资料 指导建设单位技术管理人员掌握和使用这些技术资料 设备的调试由承包人负责 并有 责任对建设单位的技术人员提出的问题作出解答 调试应进行详细记录 系统调试结束 后 由相关人员签字后交给建设单位验收 设备系统经过试运行期后 所有性能指标均 达到要求后 可进行最终验收 若在试运行期间 由于设备质量等造成某些指标达不到 要求 允许承包人维修更换 但试运行期相应顺延三个月 30 4免费技术服务和培训 在设备安装和系统调试期间 建设单位有权派出技术管 理人员参加 承包人有义务对其进行免费指导 在设备升级时 承包人应派技术人员到 场指导 承包人应对其技术服务和售后服务保修作出承诺 并提供相应的售后服务联系 方式 承包人应负责对建设单位技术人员进行免费技术培训 培训应包括所提供设备的 原理和技术性能 操作维护方法 安装调试 排除故障及软件结构 定制和升级等各个 方面 并提供全套培训教材和培训计划表 所提供的技术文件资料包括并不限于确保系 统运行所需的管理 运营 及维护等有关全套资料 如发生软件升级及设备升级 扩展 等有关情况 承包人应提供新的技术资料 30 5分包工程5 的总包服务费由建设单位直接支付给总包单位 承包人不再支付 30 6承包人必须按照滁州市建设领域劳务用工实名制和工资支付 一卡通 等相关 文件规定合法用工 确保农民工工资按月足额发放 30 7 发包人支付承包人工程款后 承包人也应及时支付各方面的工资 费用及材料 等款项 如有投诉拖欠 发包人将从下一次工程款中扣除 并按有关规定直接支付投诉 方 纳入承包人总价款中结算 对发包人造成损失的 追究其相关经济和法律责任 30 8 承包人应按照相关法律 法规 合同及施工图组织施工 若在现场管理过程中 出现违规行为 发包人有权根据附件 5 施工现场处罚条例 对承包人进行违约处罚 30 9 附件1 是本合同不可分割的部分 与本合同具有同等法律效力 附件1 施工现场处罚条例施工现场处罚条例 发包人或监理人根据承包人违规情况 可对承包人予以相应数额的处罚 具体见下表 序事 由处罚金额备 注 1进入施工现场未戴安全帽 管理人员 100 元 人 次 2进入施工现场未戴安全帽 工人 50 元 人 次 3高空作业人员未佩带安全带100 元 人 次 4安全员脱岗半日以上100 元 人 次 5相关人员无证上岗500 元 人责令退场 6 四口 五临边 无防护措施或防护不合要 求 500 元 处 次责令整改 7现场材料堆放混乱500 元 次责令整改 8易燃区域内吸烟 点明火500 元 人 次 9乱倒垃圾 随地大小便100 元 人 次 10不服从发包人 监理 总包人员管理200 500 元 人 次同一人员出现第二 次 发包人可要求 承包人更换该人员 11 不服从发包人 监理 总包人员管理情节严 重 5000 元 人 次 12未按图纸施工2000 元 次责令整改 13偷工减料5000 元 次责令整改 14隐蔽工程未验收便进入下道工序5000 元 次 15现场项目经理脱岗超过半天 未请假获准 500 元 人 次 16打架 斗殴 赌博500 元 次 17食堂不卫生500 元 次 18例会迟到 15 分钟内100 元 次 19例会无故缺席300 元 次 迟到 15 分钟以上 视为缺席 20在承包人施工范围内发生安全事故10000 50000 元 次根据情节轻重 一旦违规事实成立 发包人将向承包人出具处罚通知单 承包人应在一周内将罚金交至 发包人 否则 发包人有权在下期应付工程款中双倍扣除 第三部分第三部分 建设工程技术建设工程技术要求要求 变压器采购清单及技术要求变压器采购清单及技术要求 一 采购清单一 采购清单 名称规格型号技术参数数量备注 1 额定电压 10KV 0 4KV 2 阻抗电压 3 额定容量 4 频率 50HZ 5 冷却形式 机械通风 干式变压器 SCB10 系列 630KVA 9 台 500KVA 1 台 400KVA 2 台 6 分接范围 按图 纸 二 行业标准及规范二 行业标准及规范 所有设备及其备品配件 除本规范书中规定的技术阐述外 其余均遵循最新版本的国家 标准 GB 和国际电工委员会 IEC 标准 电力行业标准 DL 和国际单位制 SI 如采 用合资或合作产品 还应遵守合作方国家标准 当上述标准不一致时按高标准执行 所有螺栓 双头螺栓 螺纹 管螺纹 螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织 ISO 和 国际单位制 SI 的标准 应遵循的主要现行标准应遵循的主要现行标准 GB 321 80 优先数和优先数系 GB 1094 2 1996 电力变压器 第 2 部分 温升 GB 1094 3 85 电力变压器 第 3 部分 绝缘水平和绝缘试验 GB 1094 5 85 电力变压器 第 5 部分 承受短路的能力 GB2900 15 82 电工术语 变压器 互感器 电抗器 调压器 GB4208 93 外壳防护等级 IP 代码 GB T10228 1997 电力变压器技术参数和要求 GB6450 86 干式电力变压器 GB T10228 1997 干式电力变压器技术参数和要求 IEC726 1983 干式电力变压器 GB7328 87 变压器和电