设备采购合同范文.doc

设备采购合同范文 公司设备采购合同书合同编号设备名称买方卖方二一二年一月目录第一部分合同条款第二部分合同附件合同设备供货清单及技术要求 1、附件一 2、附件二第一部分合同条款 一、定义本合同和附件中所用下列名词的含义定义如下。 1.1“买方”是1.2“卖方”是1.3“业主”是指1.4“合同”是指买方和卖方已达成的协议，即包括合同双方签订的合同文件，也包括所有附件、图纸和组成合同部分的所有其它文件。 1.5“合同附件”是指与本合同相关的但不仅限于技术说明书、卖方供货范围、设计分工和设计联络、技术文件的交付、备品备件及工程进度等文件。 1.6“合同价格”是指根据合同规定，在卖方全面正确履行合同义务时买方应支付给卖方的款项。 1.7“货物”是指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、图纸、手册及其它技术资料和其它材料。 1.8“技术服务”是指合同规定卖方应承担的监制、安装指导、调试、技术协助、校准以及其它类似服务的义务。 1.9“培训”是指在卖方工厂或同类设备生产厂，卖方对买方操作及设备维修人员所进行的讲解、操作指导和在合同工厂卖方技术人员对买方有关人员进行的技术讲解和授课。 1.10“合同工厂”是指将要进行货物安装和运转的内蒙古奈曼旗宏基水泥有限公司。 二、合同说明2.1本合同所订货物将用于2.2本合同将由二部分组成第一部分为合同条款；第二部分为合同设备供货清单及技术要求。 2.3规格型号设备名称规格型号数量（台套）2.4数量台套2.5卖方供应的设备应符合本合同第二部分条款要求。 2.6设备的技术规范、技术经济指标和性能指标应按国家标准和原国家建材局标准以及设备制造图纸的技术要求进行生产和验收。 2.7卖方提供合同设备的供货范围，按招标文件，投标文件及承诺，经南京恒海设计院及买卖双方确认的图纸等、设备供货清单执行，卖方所供设备能保证其能够长期、安全、正常运转的全套设备，地脚螺栓等在内。 2.8卖方提供的技术文件，按本合同8.2各条款执行。 2.9卖方提供的技术服务，按本合同8.1各条款执行。 2.10卖方提供设备的运输，按本合同第一部分第六章执行。 三、供货范围说明3.1供货范围包括所有合同设备、附件、技术文件、专用工具、备品备件等，但在执行合同过程中发现有任何漏项和短缺，在设备清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足对合同设备的性能保证值和正常安全运行的要求所必须的，均应由卖方负责将所缺的合同设备、附件、技术文件、专用工具、备品备件等在卖方收到买方通知后7日内补全，对此买方不承担任何费用。 四、合同价格4.1本合同价格是由卖方提供的合同设备、备品备件和提供的技术文件、技术服务、技术培训以及运杂费、保险费等组成，总价为人民币（大写）万元，合计?万元。 以上价格为不变价，不受任何因素影响。 4.2本合同价格在合同有效期内为固定价格，不因市场材料价格波动等因素而变更价格。 五、支付和支付条件5.1本合同支付货币为人民币。 5.2付款方式为银行转帐、电汇等.5.3本合同价格按下列方式支付5.3.1合同签约后天内，买方支付给卖方合同价格的%作为合同预付款。 卖方即开始安排生产作业，并以此日期（发款银行戳记日期）确定交货日期。 同时卖方向买方提供详细的合同设备制造计划，原材料等检验报告。 若买方因故延迟支付预付款，则卖方交货日期相应顺延。 5.3.2设备制造完成%时，经买方监制人员确认后，买方支付给卖方合同价款%的进度款。 5.3.3设备全部制造完成，经买方监制人员确认已具备发货条件的台（套）数，买方支付给卖方已具备发货条件的台（套）数合同价款%的提货款，款到发货并开具全额17增值税发票(运保费按实际发生开具运输增值税专用发票)。 5.3.4设备安装调试完成，正常运转一个月后支付合同价款%设备款。 5.3.5按合同总价的%作为设备质量保证金。 待设备正常投运一年且无质量问题后,买方支付给卖方合同总价的%的质量保证金。 若出现设备本身的质量问题,买方有权根据质量问题大小扣除相应损失或不予支付全部质量保证金。 六、交货和交货条件6.1本合同设备应在买方通知发货之日（发货日期另行通知，以买方书面通知为准）前发货，保证供货时间的及时性和配套设备的完整性。 6.2交货方式卖方送货至买方指定地点。 6.3.1交货地点6.4合同设备交货期自合同签订之日起个月开始发货，个月交付完毕。 6.4.1汽车运输以到买方的施工现场为准。 6.5在每批货物备妥及装运车辆发出24小时内，卖方应以电报或传真的方式将该批货物的内容通知买方。 七、技术服务和技术文件7.1技术服务7.1.1凡与本合同设备相连接的其它设备装置（包括买方单独采购的部分设备），卖方有提供接口和技术配合的义务，并不由此发生合同价格以外的其他任何费用。 7.1.2卖方派到现场服务的技术人员应是实践经验丰富完全可胜任此项工作且身体健康的人员。 7.1.3由于卖方技术服务人员对安装、调试、试运转的技术指导的疏忽和错误以及卖方未按要求派人指导而造成的损失由卖方负责。 7.1.4卖方现场服务人员自启程现场服务及回程途中所发生的一切安全事故由卖方自负。 7.1.5供方现场服务人员均具有下列资质 （1）遵守法纪，遵守现场的各顶规章和制度； （2）有较强的责任感和事业心，能按时到位； （3）了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导。 （4）身体健康，适应现场工作的条件。 7.2技术文件7.2.1合同签订10天内，卖方向买方提供满足工程设计所需的合同设备技术文件四套，如目录、索引、图纸（设备总装图、基础图、电器原理图等），其中三套提供给买方，另一套提供给设计院。 要求设备总装图、基础图、荷载分布图、易损件图等以蓝图形式提供（必须加盖卖方图纸专用章，图纸上须注明本图专用于），同时分别向买方和设计院各提供电子文档技术文件一套（电子版图纸须为CAD的.dwg文档，文字须为Word或Excel文挡），以满足施工图设计和买方配套设备下一步订货要求。 7.2.2设备交货时应带有满足工程监制、施工、试验、检验、培训、调试运行和维修所需的该设备技术文件3套，如目录、索引、图纸（易损件图等）、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南或服务手册和示意图。 要求图纸以蓝图形式提供（并加盖单位公章），同时提供一套电子文档的技术文件，图纸按CAD(.dwg)文件、文字按Word或Excel文件提供，拒绝其它形式电子文档。 7.2.3如果买方确认卖方提供的技术文件不完整或运输过程中丢失，卖方将在买方通知后3日内将这些文件给买方。 7.2.4如果卖方到货设备的安装尺寸与所提供的技术文件不符，卖方承担由此产生的所有损失（包括设计变更、土建变更、安装变更、工期延误等，所产生的损失额度由买方、卖方、设计单位，及工程监理等共同确定）。 八、监制与检验8.1在合同设备制造过程中，买方有权随时可以到卖方生产制作现场对合同设备的生产过程和出厂前的质量进行监制和检验。 8.2卖方应负责对其提供的设备的检验工作，在交货时，卖方应向买方提交卖方制造厂签发的设备出厂检验证，这些单据应作为交货的质量证明书。 8.3货物到达目的地后，卖方在接到买方通知后应在7日内到合同工厂与买方一起根据运单和装箱单对货物的包装、外观及件数进行清点检验。 如发现有任何不符之处经双方代表确认属卖方责任的，由卖方负责解决。 检验时如果不是由于买方原因，卖方人员未到合同工厂参加开箱检验，买方有权按本合同规定自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为买方向卖方提出索赔、更换、修理或补足设备的有效凭证。 如买方未通知卖方而自行开箱检验，产生的后果由买方负责。 8.4开箱检验时，如发现合同设备由于卖方原因（包括运输）有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为买方向卖方提出修理、更换和/或索赔的依据。 8.5买方对货物提出索赔的时间，不迟于货物开箱验收之日起的15天。 九、安装、调试、试运行和验收9.1本合同设备由买方根据卖方提供的技术资料、检验标准，图纸及说明书，在卖方技术服务人员现场指导下进行安装、调试和试运行。 9.2合同设备最后一批货物到达合同工厂之日起18个月内，如属买方原因该合同设备未能进行系统验收，期满后即视为通过最终验收，此后10日内支付剩余款项。 十、保险10.1卖方应根据水运、陆运、空运等运输方式，向保险公司以卖方为受益人投保其货物合同价格110%的“一切险”，保险区段为卖方发运上板车后到交货地点。 故卖方的责任时间是指实际交货时间 十一、税费11.1根据政府现行税法向卖方征收的与履行本合同有关的一切税费由卖方支付。 11.2本合同价格为含税价（包括运输、进口设备/部件等所有税费及保险费等）。 十二、分包与外购12.1卖方未经买方同意不得将本合同项下的设备或部件进行分包（包括主要部件外购），卖方若要分包必须将有关内容和比例征得买方同意，否则不得分包。 12.2卖方对所有分包设备、部件及技术服务、技术配合承担本合同项下的全部责任。 十三、不可抗力13.1不可抗力是指严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、水灾和爆炸）战争（不论是否宣战）、判乱、动乱等等。 合同双方的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。 13.2受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报的方式通知另一方，并在10日内将有关当局出具的证明文件提交给另一方确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。 13.3如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到120日以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题（包括交货、安装、试运行和验收等问题）。 十四、合同争议的解决14.1在执行合同中出现的所有争议，双方应通过友好协商解决，如经协商不能达成协议，可在诉讼方所在地法院提起诉讼。 14.2诉讼费用除法院判决外，应由败诉方承担。 14.3法院判决为最终决定，对双方均有约束力。 14.4在法院审理期间，除法院审理的内容外，双方应继续履行本合同其它内容。 十五、合同生效15.1合同生效需满足下列条件15.1.1本合同经双方法定代表人或授权委托人（须经法定代表人书面授权委托）签字并加盖合同专用章；15.1.2合同有效期从合同生效之日起至买卖双方货款两清。 十六、违约责任16.1卖方在未经买方同意擅自将合同设备部分转包他人，买方有权拒绝接收转包部份设备，并由卖方负责赔偿由此导致的相关损失。 16.2卖方擅自单方终止合同或因材料变动价格，卖方应承担需方相关的一切经济损失。 16.3卖方如不能按合同约定交货期限时间交货，卖方承担买方的延误工期的损失。 16.4卖方设备关健部件在合同质量保证指标年限内的正常运行情况下的超前损坏，卖方负责损坏部件的更换。 16.5卖方所提供设备的规格、型号、质量不符合合同和招标文件要求由供方负责更换，直到达到该设备的技术要求，所发生的一切费用包括延期误工费用由卖方负责。 16.6卖方应严格按照规范和合同要求选用材质制作，制造质量和重量应达到国家标准。 如达不到要求，买方有权拒收，由此造成的损失及费用由卖方全部承担，并赔偿买方的所有经济损失。 16.7合同设备从投料运行正常生产一年的质量保证期内如发生设备质量或制造缺陷所产生的费用，买方有权在质量保证金中扣除。 16.8如买方无正当理由而拖延付款，卖方将按实际拖延时间计算银行同期存款收利息。 十七、其它17.1除技术规范中另有规定外，计量单位均应使用国家法定计量单位。 17.2本合同任何一方给另一方的通知，要以电传、传真、电报等书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方能够收到的地方。 17.3本合同所包括的附件是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。 17.4任何一方未取得另一方事先