土方工程施工合同.docx

土方工程合同发包人（简称甲方）： 承包人（简称乙方）： 依照中华人民共和国合同法以及其他有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，经双方协商一致，签订本合同。一、合同范围、内容本次合同范围为未拆迁安置房（湖东花苑）工程，建设规模为湖东花苑1#22#及地下室车库A、B土方工程合同施工内容为：施工范围内原始地坪清理表层（含清理河塘淤泥、填河、原建筑物的地下基础等障碍物、树及建筑垃圾等；临时道路施工（表层土方开挖、建筑道路铺设、压实具备施工道路要求）；新建建筑物基础土方开挖、装卸、外运、道路清扫等；新建建筑物基础上土方回填、装卸、外运、道路清扫等；二、合同造价：合同造价为固定综合单价（含开票税金），工程量按实结算。具体合同单价详见以下说明：序号工程名称单位工程量综合单价（元/m3）工程内容1土方开挖及外运m3按实结算新建建筑物基础土方开挖、装卸车、外运、道路清扫、包括桩间土方开挖、以上土方均开挖至设计标高或按项目部要求（此综合单价含整个施工现场范围内的清表、河塘清淤泥、河塘土方回填、施工现场内的建筑垃圾或杂物的清理、原建筑物的地下基础等障碍物的清除等，以上的清理工作包含装卸车、外运等）甲方不提供堆土方地点，施工现场不准对土方，均需全部外运，包含清理出的淤泥、建筑垃圾等，土方、淤泥、建筑垃圾的堆放地点均有乙方自行考虑。工程量结算按甲乙双方所确认原始地坪标高为依据、按实计算。2挖机台班小时按实结算原则上无台班，如超出合同范围内发生台班，按项目部签证按实结算。3土方回填m3按实结算新建建筑物基础验收后的土方回填、外运、装卸车、道路淤泥清扫等，工程量按实量后，再按规定计算后确定4施工临时道路m2按实结算按甲方要求做临时道路（超出甲方要求范围不予认可），含原表层浮土的清理、建筑垃圾的回填及垃圾的来源、施工道路的夯实，施工道路必须满足施工现场基础全部完工期间内的施工车辆正常通行后，才予以结算。5河塘土方回填m3按实结算新建的桩基建筑物如遇河塘范围内的土方回填按此单价结算，其他河塘的土方回填不包括在内。此综合单价含淤泥的清理、外运、土方的回填、外运、道路清扫等。注：（1）本合同工程量为暂定，工程量以现场签证为准，结算单价执行合同综合单价不变。竣工结算单价不会因暂定工程量与实际工程量出入较大而调整，回填土按虚方的0.8系数折合实方结算。（2）土方开挖的具体时间和开挖顺序今后按甲方土方施工方案为准。竣工结算时结算单价不会因实际开工日期与招标拟定开工日期出入较大而调整。（3）本工程土方、建筑垃圾等场内短驳或外运，竣工结算时的结算单价不调整。（4）合同综合单价中已考虑施工机械的进退场费用及挖、运施工的临时道路费用。在施工中，机械无论如何进退场，费用均不再另行计算。（5）合同中的土方为综合土方，包括淤泥、建筑垃圾、土石方等，合同单价中已包括土方施工中发生地下水渗透而影响施工等因素，并包括淤泥外运时采取的文明施工措施增加费的因素及施工时的冬雨季增加费的因素。实际施工时无论任何其他因素发生，合同单价不再调整。三、合同工期：土方开挖的具体时间和开挖顺序以现场实际情况由甲方，发包人，承包人共同确定方案，承包人必须按共同确定的方案完成施工进度。四、合同内容约定：1、挖土的施工顺序根据发包人和甲方的挖土方案统一安排，局部回填土方基坑边堆放或设置场内临时堆放点堆土方案须经建设单位和甲方认可，不得影响甲方的施工面。如土方堆放影响甲方的施工面，由此发生的二次倒运费用和甲方的窝工费用，则由承包方自负，原则上现场不堆放土方、建筑垃圾、淤泥等。2、如局部基础挖土考虑在基坑边临时堆放时，请承包方考虑好边坡的稳定性，如发生土方倒塌，引起土方二次开挖和甲方的基础工程返工费用，则由承包方承担。3、承包方在土方回填时，土质必须符合质量要求，不得有腐败土和杂物，并且不得使用含水高的土质。回填土的密实度必须符合基础及道路基层的要求（必须分层压实），回填标高必须符合施工图的要求或甲方的要求。回填时必须根据建筑物的特征组织施工，不得损坏甲方的已建建筑和施工道路，否则费用由承包方承担。合同单价中已经综合考虑回填时已建建筑给回填带来的影响。4、承包方应严格按照城市管理和安全施工的有关条例执行，相关手续的申请和费用也已统一考虑在合同单价内。如出现安全事故和违反城市管理条例的事件均由乙方负全部责任。五、工程质量和验收：本工程执行国家现行的工程质量验收规范，承包方按照甲方要求开挖完毕，必须及时通知发包方。验收完毕后一天，承包方通知发包方及时进行现场收方签证。签证资料中必须有详细的收方尺寸图纸和计算公式，并有最终的工程量数据。未进行现场签证的，在结算中一律不予认可。施工进场前，承包方必须和发包方对现场的原始地貌先做个自然土面标高测量，双方签字留底作为以后工程量计算用。承包方如不参与测量，则以发包方的测量记录为准。六、工程价款及结算1.付款条件：（1）乙方按甲方要求施工完工后，经甲方验收合格后，月进度款付完成工程量的50%，结束付至60%（不计利息）。（2）2011年年底前付至完成工程量的70%（不计利息）。（3）2012年年底前付至完成工程量的90%（不计利息）。（4）工程余款10%在2013年付清（不计利息）。2.工程结算时，单价按照合同综合单价不变，工程量按照现场签证单数量（包括计划外数量），基础土方工程量签证按甲方现场确定的实际开挖方案计算签证。如超出确定的开挖方案一律不计入签证工程量。七、违约责任1.因承包方原因致使工程质量不符合约定的，发包方有权要求承包方在合理期限内无偿整改或者返工，造成甲方损失的必须进行赔偿。经过整改或者返工后，造成工期延误的，承包方应当承担违约责任。2.因承包方原因造成工期延误的，每逾期一天，承包方可以顺延工程竣工日期。八、纠纷处理方式1.本合同在履行中或者在保修期内发生争议，由当事人双方协商解决；也可以向当地主管部门调解。2当事人不愿意通过协商、调解解决，或协商、调解不成的，向当地人民法院提起诉讼。九、合同变更和解除如果发包方经现场考察承包方实际实力不强，或者预见承包方有可能推延工期。如承包方在土方施工中不服从发包方、监理及总包单位的指挥、并且基坑开挖质量差、现场管理混乱等。出现上述情况之一时，发包方有权随时终止合同，并另请其他土方施工单位，终止前发生的工程量一律不予认可。十、附则1.本合同由甲乙双方签字、盖章后生效