工程招投标与合同管理练习题

工程招投标与合同管理习题集第五章一、单项选择题1经有关审批部门批准，可以不招标的项目包括（）。A使用国家政策性贷款的污水处理项目，其重要设备采购单项合同估算价120万元人民币B某市福利院建设项目，施工单项合同估算价为205万元人民币C在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的D使用外国政府援助资金、项目总投资额达到3800万元人民币的西部水土保持项目2下列对邀请招标的阐述，正确的是（）。A它是一种无限制的竞争方式B该方式有较大的选择范围，有助于打破垄断，实现公平竞争C这是我国招标投标法规定之外的一种招标方式D该方式可能会失去技术上和报价上有竞争力的投标者3下列项目必须进行招标的是（）。A施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的B施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的C使用国家政策性贷款的项目，施工单项合同估算价在200万元人民币以上的D在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的4（）招标是招标人就拟建的工程发布公告或者邀请，以法定方式吸引建筑施工企业参加竞争，招标人从中选择条件优越者完成工程建设任务的法律行为。A建设工程项目总承包B建设工程勘察C建设工程设计D建设工程施工5有助于承包人公平竞争，提高工程质量，缩短工期和降低建设成本的招标方式是（AA邀请招标B邀请议标C公开招标D有限竞争招标6经批准可以进行邀请招标的有（）。，A项目技术复杂，但亦有多家招标人可供选择的项目B受自然地域环境限制的项目C拟公开招标的费用与项目的价值相比，值得的项目D法律、法规不作规定的项目7下列对标段划分的阐述不正确的是（）。A不能将标段划分得太小，太小的标段将失去对实力雄厚的潜在投标人的吸引力B允许将单位工程肢解为分部、分项工程进行招标C如果该项目的几部分内容专业要求相距甚远，则可考虑划分为不同的标段分别招标D标段划分对工程投资也有一定的影响8下列情形中，不能成为投标申请人的是（）。A具有独立订立合同的权利B没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态C为本标段的代建人D在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大土程质量间题9对招标文件的发售、澄清与修改阐述错误的是（）。A招标人对已发出的招标文件进行必要的修改，应当在投标截止时间15天前B发布招标公告的费用应打人招标文件的成本C对于开标后将图纸退还的，招标人应当退还押金（不计利息）D如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应推后投标截止时间10下列对踏勘现场与召开投标预备会理解正确的是（）。A踏勘现场一般安排在投标预备会前的35天B招标人负贵投标人踏勘现场发生的费用C为防现场拥堵，招标人可逐一带投标人进行现场踏勘D召开投标预备会的目的在于澄清招标文件中的疑问11有关投标文件的递交应注意的问题是（）。A投标保证金应同时递交，并作为其投标文件的组成部分B投标保证金的数额不得超过投标总价的5写，且最高不超过50万元C投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，投标保证金予以返还D一般项目投标有效期为3060天，大型项目90天左右12关于招标控制价的编制，论述正确的是（）。A计价依据包括国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法B招标人在招标文件中公布招标控制价时，应只公布招标控制价总价，不得公布招标控制价各组成部分的详细内容C综合单价中不包括招标文件中要求投标人所承担的风险内容及其范围产生的风险费用D暂列金额一般可以分部分项工程费的1520为参考13当投标报价确定分部分项工程综合单价时，下列做法错误的是（）。A当出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以分部分项工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价B承包人不应承担由于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费、人工发生变化而产生的风险C招标文件中在其他项目清单中提供了暂估单价的材料，应按其暂估的单价计人分部分项工程量清单项目的综合单价中D对于主要由市场价格波动导致的价格风险，建议可一般采取的方式是承包人承担8以内的材料价格风险，15以内的施工机械使用费风险14有关措施项目清单与计价表的编制规定，表述错误的是（）。A投标人可根据工程实际情况结合施工组织设计，自主确定措施项目费B措施项目清单计价应根据拟建工程的施工组织设计C措施项目清单中的安全文明施工费，可作为竞争性费用D可以计算工程量的措施项目，宜采用分部分项工程量清单的方式编制15下列投标报价策略错误的是（）。A施工条件差的工程，报价可高一些B工作简单、工程量大而其他投标人都可以做的工程，报价可低一些C特殊的工程，如港口码头、地下开挖工程等，报价可高一些D有条件短期内突击完成的工程，报价可高一些16一个项目总报价确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高单价，不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益的报价技巧，属于（）。A多方案报价法B不平衡报价法C增加建设方案法D突然降价法17无利润报价一般不适合以下（）条件。A有可能在得标后，将大部分工程分包给索价较低的一些分包商B对于分期建设的项目，先以低价获得首期工程，为以后赢得机会C较长时期内，投标人没有在建的工程项目，如果再不得标，就难以维持生存D声誉好的大施工企业18关于投标文件的评定，下列说法错误的是（）。A投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准B投标文件无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的作为废标C经评审的最低中标价法和综合评估法，在初步评审的内容和标准上基本是一致的D评标委员会接受投标人主动提出的澄清、说明或补正19下列有关定标内容的阐述正确的是（）。A接受分包的人应当具备相应的资格条件，能再次分包B招标人不能授权评标委员会直接确定中标人C招标人应自选定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告D中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，投标保证金应予以退还20关于重新招标和不再招标，下列说法正确的是（）。A投标截止时间止，投标人少于3个的，不再招标B经评标委员会评审后否决所有投标的，不再招标C重新招标后投标人仍少于3个，属必须审批的工程建设项目，经原审批部门批准后重新招标D重新招标后所有投标被否决的，属必须核准的工程建设项目，经原核准部门批准后不再招标21有关合同类型的使用范围，下列理解正确的是（）。A单价合同适用于工程量不大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目B总价合同的适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊C成本加酬金合同的缺点是发包人对工程总造价不易控制，承包人也不注意降低项目成本D根据承包主体不同，建设工程施工合同可分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同三种22除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序是（）。A合同协议书一中标通知书一投标函及投标函附录一图纸一专用合同条款一通用合同条款一技术标准和要求一已标价工程量清单一其他合同文件B合同协议书一中标通知书一投标函及投标函附录一专用合同条款一通用合同条款一技术标准和要求一图纸一已标价工程量清单一其他合同文件C合同协议书一中标通知书一投标函及投标函附录一专用合同条款一通用合同条款一技术标准和要求一已标价工程量清单一图纸一其他合同文件D中标通知书一投标函及投标函附录一合同协议书一专用合同条款一通用合同条款一技术标准和要求一图纸一已标价工程量清单一其他合同文件23对监理人的职责和权力，下列表述正确的是（）。A监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准B监理人更换总监理工程师须经发包人同意，并在调离15天前通知承包人C承包人提出的书面异议，总监理工程师应在24小时内对该指示予以确认、更改或撤销D任何情况下，总监理工程师都不能当场签发临时书面指示让承包人遵照执行24关于暂停施工的阐述正确的是（）。A由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人不能先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求B由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后36天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，由承包人承担违约责任C工程施工过程中，当一方违约使另一方受到严重损失的，受损方有权要求暂停施工，其目的是减少工程损失和保护受损方的利益D因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，但不能索要利润25当进行隐蔽工程的检查时，下列说法正确的是（）。A经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的自检记录和必要的检查资料可附后也可不附后B监理人未按约定的时间进行检查的，承包人不能自行完成覆盖工作，应等监理人检查完并签字确认后才能进行下一步工作C监理人未按约定的时间进行检查的，承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验D隐蔽工程检查时发生的费用全部由发包人承担26FIDIC创建于1913年，是国际工程咨询界最具权威的联合组织，中国工程咨询协会代表我国于（）年加人该组织。A1978B1986C1996D200127“新黄皮书”指（）。A施工合同条件B永久设备和设计一建造合同条件CEPC交钥匙项目合同条件D合同的简短格式28有关FIDIC合同条件的概念，下列理解中正确的是（）。AFIDIC通用条件是可变的BFIDIC合同条件注重业主、承包商、工程师三方的关系协调CFIDIC合同文件有时会产生冲突或含义不清，此时，应由发包人进行解释DFIDIC合同条件中涉及的各方是指发包人、监理、承包商和分包商二、多项选择题1按照标准施工招标资格预审文件的规定，资格预审公告具体包括的内容为（）。A招标条件B项目概况与招标范围C申请人的资格要求D招标文件的获取E投标文件的递交2关于资格审查的规定阐述正确的是（）。A除招标文件另有规定外，进行资格预审的，一般不再进行资格后审B资格预审和后审的内容与标准是相同的C资格预审的目的是为了排除那些不合格的投标人，进而降低招标人的采购成本D资格预审申请文件应包括近年财务状况表E专业资格审查是指对申请人合法地位和信誉等进行的审查3投标文件应当包括的内容是（）。A投标保证金B工程量清单（招标控制价）C联合体协议书D资格审查资料E评标办法4有关招标控制价的理解，下列阐述中正确的是（）。A招标控制价应在招标文件中公布，不应上调或下浮B国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价C招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核D投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标应予以拒绝E招标控制价类似标底，需要保密5下列投标策略选择正确的是（）。A如果是单纯报计日工单价，而且不计人总价中，可以报低些B单价与包干混合制合同中，招标人要求有些项目采用包干报价时，宜报低价C设计图纸不明确、估计修改后工程量要增加的，可以提高单价D能够早日结算的项目（如前期措施费、基础工程、土石方工程等）可以适当提高报价E对于技术难度大或其他原因导致的难以实现的规格，可将价格有意抬高得更多一些6下列有关详细评审阐述正确的是（）。A具有通用技术、性能标准的招标项目宜采用经评审的最低投标价法B进人详细评审的不一定是经初步评审合格的投标文件C详细评审只评审商务部分，不评审技术部分D综合评估法评标分值构成为施工组织设计；项目管理机构；投标报价；其他评分因素E采用经评审的最低投标价法的招标项目，应当采取综合评估法进行二次评审7不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下（）原则承担。A永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由承包人承担B承包人设备的损坏由发包人承担C发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用D承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担E不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担8对于FIDIC合同中的工程师一方，下列阐述正确的是（）。A工程师履行或者行使合同规定或隐含的职责或权力时，应当视为代表业主执行B工程师有权解除任何一方根据合同规定的任何任务、义务或者职责C工程师可以向其助手指派任务和委托权力D除得到承包商同意外，业主承诺不对工程师的权力作进一步的限制E如果业主准备替换工程师，必须提前不少于56天发出通知以征得承包商的同意9在FIDIC合同中关于工程款支付问题，下列阐述正确的是（）。A承包商需首先将银行出具的履约保函和预付款保函交给业主并通知工程师，工程师在21天内签发“预付款支付证书”B每个月的月末，承包商应按工程师规定的格式提交一式3份本月支付报表。内容包括提出本月已完成合格工程的应付款要求和对应扣款的确认C在收到承包商的支付报表的28天内，按核查结果以及总价承包分解表中核实的实际完成情况签发支付证书D承包商的报表经工程师认可并签发工程进度款的支付证书后，业主应在接到证书后及时给承包商付款。业主的付款时间不应超过工程师收到承包商的月进度付款申请单后的28天E每次月进度款支付时扣留保留金的百分比一般为50010，累计扣留的最高限额为合同价的5一8一、单项选择题1C2D3C4D5C6B7B8C9B10D11A12D13D14C15D16B17D18D19C20D21C22B23A24C25C26C27B28B二、多项选择题1ABC2ABCD3ACD4ABCD5CDE6AD7CDE8ACD9AC第六章一、单项选择题1监理人收到承包人变更报价书后的（），根据变更估价原则，商定或确定变更价格。A48小时内B56小时内C14天内D28天内2因变更引起的价格调整处理原则错误的是（）。A已标价工程量清单中有适用于变更工作子目的，采用该子目的单价B已标价工程量清单中无适用于变更工作子目但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由发、承包双方商定或确定变更工作的单价C已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由发、承包双方商定或确定变更工作的单价D因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，均应由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整3在FIDIC条件下，下列关于变更估价的理解正确的是（）二A变更工作的内容在工程量表中没有同类工作的费率和价格，则按原有费率或价格计算变更工程费用B工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的1时，允许对原来规定的费率或单价加以调整C工程师发布删减工作的变更指令后承包商不再实施部分工作，合同价格中包括的直接费部分没有受到损失D工程师发布删减工作的变更指令后承包商不再实施部分工作，摊销在该部分的间接费、利润和税金能合理回收4工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔和其他索赔是按（）分类的。A索赔的合同依据B索赔的施工依据C索赔目的D索赔事件的性质5按建设工程工程量清单计价规范的规定，下列有关索赔的处理环节正确的是（）。A承包人未在索赔事件发生后28天内发出索赔意向通知书的，可以重新提出二次索赔，要求追加付款和（或）延长工期B承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向发包人正式递交索赔通知书C如果引起索赔的事件具有连续影响，承包人应按月递交进一步的中间索赔报告，说明累计索赔的金额。承包人应在索赔事件产生的影响结束后42天内，递交一份最终索赔报告D发包人在收到最终索赔报告后的28天内，未向承包人作出答复，视为该项索赔报告已经拒绝6按FIDIC合同条件规定，下列说法中正确的是（）。A如果承包商未能及时发出索赔通知，则可能导致竣工时间不得延长，承包商无权获得追加付款，业主免除有关该索赔的全部责任的后果B如果承包商认为有权得到竣工时间的任何延长期和（或）任何追加付款，承包商应当向工程师发出通知，该通知应当尽快在承包商察觉或者应当察觉该事件或情况后42天内发出C在承包商察觉或者应当察觉该事件或情况后28天内，或在承包商可能建议并经工程师认可的其他期限内，承包商应当向工程师递交片份充分详细的索赔报告D工程师在收到索赔报告或对过去索赔的任何进一步证明资料后28天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其他期限内，作出回应，表示批准、不批准、或不批准并附具体意见7某FIDIC合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为400元台班，租赁费为200元台班，人工工资为50元工日，窝工补贴为20元工日，以人工费为基数的综合费率为35。在施工过程中，发生了如下事件出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工30个工日；因恶劣天气导致场外道路中断抢修道路用工20工日；场外大面积停电，停工2天，人员窝工10个工日。为此，施工企业可向业主索赔费用为（）。A1750元B1950元C2350元D2550元8FIDIC合同条件下，发生下列（）情况，承包商可以同时获得工期、费用、利润三项补偿。A不可预见的外界条件B变更导致竣工时间的延长C不可抗力事件造成的损害D对竣工检验的干扰9某工程原合同规定分两阶段进行施工，土建工程24个月，安装工程16个月。假定以一定量的劳动力需要量为相对单位，则合同规定的土建工程量可折算为400个相对单位，安装工程量折算为120个相对单位。合同规定，在工程量增减10写的范围内，作为承包商的工期风险，不能要求工期补偿。在工程施工过程中，土建和安装的工程量都有较大幅度的增加。实际土建工程量增加到520个相对单位，实际安装工程量增加到200个相对单位。则承包商可以提出的工期索赔额为（）。A1152个月B126个月C1667个月D5544个月10有关工程合同价款中综合单价的调整理解正确的是（）。A对实行工程量清单计价的工程，应采用总价合同方式B合同约定的工程价款中所包含的工程量清单项目综合单价在约定条件内是固定的，依CPI调整，工程量亦作相应调整C工程量清单项目综合单价在约定的条件外，允许调整。调整方式、方法应在合同中约定D若合同未作约定，当工程量清单项目工程量的变化幅度在15以内时，其综合单价不做调整，执行原有综合单价11预付款可按下列（）原则执行。A按照建设工程价款结算暂行办法的规定，在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的14天内预付工程款B发包人收到预付款通知后仍不按要求预付，承包人可在发出通知7天后停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的利息，并承担违约责任C包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同金额的10，不高于合同金额的20写，对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付D对于只包工不包料的工程项目，则可以不预付备料款12有关建设工程质量保证金的阐述，正确的是（）。A建设工程质量保证金是从应付的工程款中预留，用以保证承包人在建设期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金B全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额10纬左右的比例预留保证金。社会投资项目采用预留保证金方式的，预留保证金的比例可参照执行C按合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在核实后7日内将保证金返还给承包人，逾期支付的，从逾期之日起，按照同期银行贷款利率计付利息，并承担违约责任D缺陷责任期内，如发包人被撤销，保证金随交付使用资产一并移交使用单位管理，由使用单位代行发包人职贵13广东某城市某土建工程，合同规定结算款为200万元，合同原始报价日期为200年3月，工程于2009年2月建成交付使用。根据下表中所列工程人工费、材料费构成比例以及有关价格指数，则需调整的价格差额是（）。A1284万元B30万元C49万元D170万元14单项工程竣工结算报告金额2000万一5000万元，其审查时限要求是（）。A从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天B从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天C从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天D从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天15独立土方工程，招标文件中估计工程量为100万耐，合同约定工程款按月支付并同时在该款项中扣留5肠的工程质量保证金；土方工程为全费用单价，12元耐，当实际工程量超过估计工程量10肠时，超过部分调整单价，10元耐。某月施工单位完成土方工程量25万耐，截至该月累计完成的工程量为120万M3，则该月应结工程款为（）。A240万元B250万元C266万元D300万元16在国际通行的合同文本中关于工程预付款的规定，下列正确的是（）。AFIDIC“新红皮书”要求预付款在合同资料规定BNEC合同规定任何情况下都必须先提交预付款保函C如果业主未能及时支付预付款，NEC合同规定按迟付款项利息计算D如业主未能按规定支付预付款，FIDIC“新红皮书”规定承包商有权提前14天发出通知，终止合同17某工程施工到2007年8月，经统计分析得知，已完工程实际投资为1500万元，拟完工程计划投资为1400万元，已完工程计划投资为1200万元，则该工程此时的进度偏差为（）万元。A100B200C300D一30018常用的偏差分析方法中不包括（）。A横道图法B时标网络图法C表格法和曲线法D鱼刺图法二、多项选择题1在合同履行过程中，发生合同约定的变更情形的，监理人应向承包人发出变更指示。变更指示的内容包括（）。A变更的目的、范围B变更内容C变更的工程量D变更引出的费用索赔额E有关图纸和文件2工程索赔产生的原因有（）。A当事人违约B不可抗力C合同缺陷D合同变更E不利的精神条件3标准施工招标文件中规定的可以合理补偿承包人索赔的条款正确阐述是（）。A法律变化引起的价格调整，可获得费用和利润补偿B承包人遇到不利物质条件，可获得工期和利润补偿C发包人要求承包人提前竣工，可获得费用和利润补偿D不可抗力只能获得工期补偿E发包人的原因导致试运行失败的，可获得费用和利润补偿4根据建设项目工程结算编审规程中的有关规定，工程价款结算主要包括（）。A索赔结算B分阶段结算C专业分包结算D合同中止结算E竣工结算5投资偏差产生的原因有（）。A客观原因B业主原因C设计原因D施工原因E合同原因一、单项选择题1C2D3C4D5B6A7B8D9B10C11D12D13A14C15C16D17B18D二、多项选择厄1A,B,C,E2A,B,C,D3D,E4B,C,D,E5A,B,C,D第七章一、单项选择题1对项目竣工验收的理解正确的是（）。A工业生产项目，能生产出产品后，进行验收B非工业生产项目，应能正常使用，才能进行验收C竣工验收的依据为项目合伺书，以及国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准D建设项目按验收的途径可分为单位工程验收、单项工程验收及工程整体验收2国务院2000年1月发布的第279号令建设工程质量管理条例规定，达到建设工程竣工验收条件的是（）。A有技术档案和施工管理资料B有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告C有工程质量保修书D有发包人签署的质量合格文件3属于土建工程验收内容标准是（）。A工艺、燃料、热力等各种管道已做好清洗、试压、吹扫、油漆、保温等工作B对生产性工程要求室内全部做完，室外明沟勒脚、踏步斜道全部做完，内外粉刷完毕C室外通道在人防密闭门外的部位增设防护门进、排风等孔口，设备安装完毕D地下管道施工后，对覆土要求分层夯实，确保道路质量4建设项目竣工验收的程序是（）。A承包人申请交工验收一发包人现场初步验收一监理人工程验收一全部工程的竣工验收B承包人申请交工验收一工程师现场初步验收一发包人工程验收一全部工程的竣工验收C承包人申请交工验收一监理人现场初步验收一单项工程验收一全部工程的竣工验收D承包人申请交工验收一监理人现场初步验收一发包人工程验收一全部工程的竣工验收5基建结余资金可以按下列公式计算（）。A基建结余资金一基建拨款项目资本项目资本公积金基建投资借款企业债券基金一待冲基建支出一基本建设支出一应收生产单位投资借款B基建结余资金一基建拨款项目资本项目资本公积金基建投资借款企业债券基金待冲基建支出一基本建设支出应收生产单位投资借款C基建结余资金基建拨款十项目资本十项目资本公积金十基建投资借款十企业债券基金十待冲基建支出一基本建设支出一应收生产单位投资借款D基建结余资金一基建拨款项目资本项目资本公积金一基建投资借款企业债券基金待冲基建支出一基本建设支出一应收生产单位投资借款6编制竣工图的形式和深度，应根据不同情况区别对待，其具体要求包括（）。A凡按图竣工没有变动的，由承包人（包括总包和分包承包人，下同）在原施工图上加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图B凡在施工过程中，有一般性设计变更，能将原施工图加以修改补充作为竣工图的，也需重新绘制，加盖“竣工图”标志后，作为竣工图C凡结构形式改变、施工工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，宜在原施工图上修改、补充作为竣工图D为了满足竣工验收和竣工决算需要，还应绘制反映竣工工程全部内容的工程设计平面示意图和工艺流程图7按照新的财务制度和企业会计准则，新增资产按资产性质可分为（）。A固定资产、流动资产、无形资产和其他资产等四大类B固定资产、可变资产、递延资产、权证资产四类C动态资产和静态资产两类D股权资产、债务资产两类8新增固定资产价值计算错误的是（）。A对于为了提高产品质量、改善劳动条件、节约材料消耗、保护环境而建设的附属辅助工程，只要全部建成，正式验收交付使用后就要计人新增固定资产价值B对于单项工程中不构成生产系统，但能独立发挥效益的非生产性项目，如住宅、食堂、医务所、托儿所、生活服务网点等，在建成并交付使用后，也要计算新增固定资产价值C凡购置的任何不需安装的设备、工器具，均应在交付使用后计人新增固定资产价值D属于新增固定资产价值的其他投资，应随同受益工程交付使用的同时一并计人9电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的保修期限为（）。A1年B2年C3年D5年二、多项选择题1对于（）特殊情况，工程施工虽未全部按设计要求完成，也应进行验收。A因少数非主要设备或某些特殊材料短期内不能解决，虽然工程内容尚未全部完成，但已可以投产或使用的工程项目B规定要求的内容已完成，但因外部条件的制约，如流动资金不足、生产所需原材料不能满足等，而使已建工程不能投人使用的项目C投资额在5000万元以上的关系国计民生的大型项目D有些建设项目或单项工程，已形成部分生产能力，但近期内不能按原设计规模续建。经主管部门批准后，可缩小规模对已完成的工程和设备组织竣工验收，移交固定资产E国外引进设备项目，按照合同规定完成负荷调试、设备考核合格后，进行竣工验收2建设项目竣工验收的方式可分为（）。A单位工程竣工验收B单项工程竣工验收C分部工程验收D分项工程验收E全部工程竣工验收3按照财政部、国家发展改革委和住房和城乡建设部的有关文件规定，竣工决算是由（）组成。A竣工财务决算说明书B竣工财务决算报表C工程竣工图D工程竣工造价对比分析E索赔清单4大、中型建设项目竣工财务决算表中的资金来源包括（）。A基建拨款、项目资本金、项目资本公积金B基建借款、上级拨人投资借款C企业债券资金、待冲基建支出、应付款和未交款D预付款、保留金和质量保证金E上级拨人资金和企业留成收人5保修的经济责任内容阐述正确的是（）。A由于勘察、设计方面的原因造成的质量缺陷，由勘察、设计单位负责并承担经济责任，由施工单位负责维修或处理B由于发包人供应的材料、构配件或设备不合格造成的质量缺陷，属于承包人采购的或经其验收同意的，由发包人承担经济责任C原建设部第60号令房屋建筑工程质量保修办法规定，不可抗力造成的质量缺陷属于规定的保修范围D有的项目经发包人和承包人协商，根据工程的合理使用年限，采用保修保险方式。这种方式需扣保留金，保险费由发包人支付，承包人按约定的保修承诺，履行其保修职责和义务E因承包人未按施工质量验收规范、设计文件要求和施工合同约定组织施工而造成的质量缺陷所产生的工程质量保修，应当由承包人负责修理并承担经济责任一、单项选择题1B2B3B4C5C6A7A8C9B二、多项选择题1A,B,H,E2A,B,E3A,B,C,D4A,B,C,E5A,E第二章相关法规练习题一、单项选择题1我国的法律体系包括法律、行政法规、行业规章、地方性法规。其效力大小的正确次序是（）。A一一一B一一一C一一一D一一一2我国的法律体系以（）为主。A大陆法系B海洋法系C案例法系D英美法系3下列关于代理的表述中，不正确的是（）。A代理人在授权的范围内可以自行决定自己的意思表示B代理人以被代理人的名义实施代理行为C代理人必须在代理权限内实施代理行为D被代理人对代理人的不当代理行为不承担民事责任4下列有关代理的理解，正确的是（）。A代理人以被代理人的名义实施法律行为，被代理人对代理人的行为承担民事责任，但仅承担代理人在执行代理任务时的合法行为的民事责任B在被代理人授权的范围内，代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示或是否接受第三人的意思表示C在委托代理中，被代理人所作出的授权行为属于双方的法律行为D委托代理中的代理人应根据被代理人的授权范围进行代理，法定代理则没有权限范围5下列对财产所有权的说明中，不正确的是（）。A财产所有权是一种绝对权B财产所有权是最完全、最充分的物权C财产所有权是一种排他性的权利D财产所有权的义务主体特定6财产所有权的合法取得方式可分为原始取得和继受取得，下列属于继受取得方式的是（）。A通过自己的劳动对自然界的占有、利用和改造，创造出新的物质财富B存款所得利息C被继承人死亡，各继承人继承其遗产D没收违法所得，收归国有7下列关于财产所有权的转移方式的说明，正确的是（）。A财产所有权的转移以交付为标志B财产所有权的转移以登记为准C对于动产所有权的转移，一般以交付为准，不动产所有权的转移以登记为准D财产所有权的转移方式以当事人的约定为准8在没有法定或约定的情况下，为避免他人的利益受损失，自觉为他人进行管理或服务的行为导致在管理人和受益人之间产生了（）。A合同之债B无因管理之债C不当得利之债D侵权之债9债的最主要、最普遍的发生根据是（）A合同B无因管理C侵权D不当得利10建设工程合同纠纷的诉讼时效为（）。A6个月B1年C2年D4年11诉讼时效期间发生中断事由之后，诉讼时效期间（）。A继续计算B维持不变C重新计算D适当减少122000年6月1日，甲寄存在乙处的物品丢失，甲于2000年10月15日和2000年12月1日分别两次向B要求赔偿损失，没有结果，甲于2001年7月15日第三次要求乙赔偿损失时，乙称甲已经超过了诉讼实效，实际诉讼实效期间应在（）届满。A2001年5月31日B2001年11月14日C2001年11月30日D2002年7月14日13按照我国法律的规定，诉讼时效的期间应该从（）开始计算。A权利人权利被侵害之日起B权利人提出诉讼请求之日起C权利人提出权利要求之日起D权利人知道或应该知道其权利被侵害之日起14下列关于要约和承诺的说明，正确的是（）。A要约人发出要约时要约生效B受要约人发出承诺通知时承诺生效C要约必须具备合同的主要条款D逾期承诺无效，一般视为新要约15下列各项中属于要约的是（）。A招标公告B投标文件C中标通知书D合同谈判会议纪要16下列关于合同成立的说明，正确的是（）。A要约生效时合同成立B法律规定必须采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式，合同不能成立C采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，合同不能成立D承诺生效时合同成立17根据我国合同法的规定，对格式条款合同的理解发生争议的，应当（）。A按照通常理解予以解释B按照相关法律条文予以解释C按格式条款提供方的理解予以解释D按非格式条款提供方的理解予以解释18根据我国合同法的规定，缔约过失责任的构成条件不包括（）。A当事人有过错B有损害后果的发生C当事人的过错和造成的损失有因果关系D当事人有违背诚实信用原则的行为19丙是甲公司和乙公司的长期联系的业务员，甲公司于2000年6月15日解除了丙作为甲公司业务员的资格，之后未通知乙公司，丙于2000年6月23日又以甲的名义与乙公司签订了购销计算机的合同，乙公司按合同购置配件并履行了全部义务，但甲公司未履行合同的义务，给乙造成了5万元损失。乙应（）。A要求丙承担的责任B追究甲公司的赔偿责任C由乙公司自己承担责任D要求甲公司和丙共同承担赔偿责任20根据我国合同法）的规定，对于无效或者被撤销的合同，其中仍具有法律效力的是独立存在的有关（）条款。A违约责任B履行期限和地点C解决争议方式D质量保修范围21根据我国合同法的规定，（）的合同属于无效合同。A因重大误解而订立B订立时显失公平C损害公共利益D以欺诈、胁迫手段订立22以下对效力待定合同的描述，正确的是（）。A限制民事行为能力人所签订的所有合同是效力待定合同B组织的法定代表人超越权限订立的合同，相对人不知道的，该合同为效力待定合同C无处分权的人处分他人财产的合同是效力待定合同D与限制民事行为能力人订立合同的相对人可以催告法定代理人在3个月内予以追认23下列关于可变更、可撤销合同特征的说明，正确的是（）。A可撤销合同就是效力待定的合同B可撤销的合同当事人可以主张合同变更C可撤销的合同自撤铺之日起无效D可撤销的合同当事人请求变更，人民法院可做出强制撤销的决定24根据我国合同法的规定，具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起（）年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。A1B2C3D425对于可变更可撤销合同，当事人一方可以请求（）撤销或变更合同。A检查机关B公安局C人民法院D相关协会26下列关于合同无效和被撤销后的法律后果的论述中，不正确的是（）。A无效合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力B合同部分无效，不影响其他部分的效力C合同无效，有关解决争议方法的条款的效力无效D合同被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力27合同生效后，当事人就质量约定不明确，首先（）。A可以协议补充B按合同有关条款确定C按照交易习惯确定D参照国家标准或行业标准履行28在执行政府定价或政府指导价的合同履行过程中，如逾期付款又遇到标的物的价格发生变化，则处理的原则是（）。A遇价格上涨，按原价执行，价格下降，按新价执行B遇价格上涨，按新价执行，价格下降，按原价执行C无论价格上涨还是下降，按原价执行D无论价格上涨还是下降，按新价执行29合同法规定，执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照（）。A按照交付时的价格计价B按照订立合同时的价格计价C按照双方签字时的价格计价D按照合同成立时的价格计价30按照我国合同法规定，如果债权人自提存之日起（）内不领取提存物，则提存物扣除提存费用后，归国家所有。A1年B2年C3年D5年31根据我国合同法规定，下列情形中，债务人不能将标的物提存的是（）。A债权人无正当理由拒绝受领B债权人下落不明C债权人死亡未确定继承人D债权人出国定居32下列关于违约责任的说明，不正确的是（）。A违约责任是一种民事赔偿责任B合同中约定的违约金可以调整C违约责任必须以有效合同为前提D当事人一方违约后，就应当承担全部因违约所造成的损失33对于建设工程合同的纠纷，一般由（）人民法院管辖A发包人住所地B承包人住所地C工程所在地D监理单位住所地34建设单位领取工程施工许可证后，因故不能按期开工，应向发证机关申请延期，整个工程延期最长不得超过（）。A3个月B1个月C6个月D1年35按照我国建筑法规定，建筑工程实行施工许可证制度，办理施工许可证的申请由建设单位提出，建设行政主管部门接到申请后的（）内，应对符合条件的申请者颁发施工许可证。A15日B30日C2个月D3个月36根据建筑法的规定，下列关于建筑工程施工许可制度的表述中，建设单位的正确做法是（）。A在建工程因故中止施工之日起1个月内向施工许可证颁发机关报告B在建工程因故中止施工之日起3个月内向施工许可证颁发机关报告C对中止施工满6个月的工程，恢复施工前应当报发证机关核验施工许可证D对中止施工满1年的工程，恢复施工前应当重新办理施工许可证37下列关于评标的说明，正确的是（）。A评标委员会由7人以上单数组成B对于特殊招标项目，评标委员会专家可以由招标人直接指定C评标委员会必须评选出最佳投标D评标委员会可以自行确定中标人38在我国境内进行的大型基础施工工程建设项目，可以不进行招标的环节是（）。A可行性研究B勘察设计C施工D监理39根据政府采购法，在不能事先计算出价格总额的情况下，应采用的采购方式为（）A公开招标B邀请招标C竞争性谈判D单一来源采购40根据我国土地管理法的规定，征用基本农田以外的耕地超过（）公顷的，由国务院批准。A35B40C45D5041根据我国土地管理法的规定，征收耕地的补偿费用中的土地补偿费为该耕地被征收前3年平均年产值的（一）倍。A46B610C810D6842下列关于土地使用权的说明，正确的是（）。A豪华住宅用地的土地使用权出让，必须采用招标或拍卖方式B豪华住宅用地的土地使用权出让，可以采用双方协议方式C土地使用权出让的最高年限由省行政部门规定D采用协议方式的土地使用权出让金可以低于国家规定确定的最低价43根据我国标准化法的规定，行业标准由（）制定。A国务院有关行政主管部门B国务院标准化行政主管部门C地方标准化行政主管部门D企业协会44标准化法将我国标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准四级其中国家标准由（）制定。A国务院标准化行政主管部门B国务院有关行政主管部门C省级行政主管部门制定D企业45下列关于保险合同的表述中，正确的是（）。A一切财产保险标的的转让应当通知保险人B财产保险合同保险标的只是财产本身C人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定D人身保险的受益人由被保险人和投保人共同指定46根据保险法的规定，保险事故发生后，对于保险合同各方的责任，下列表述中正确的是（）。A保险人应当自行收集有关保险事故的证明材料B赔偿或给付保险金必须一次全部支付C若在法定期限内不能确定赔付或给付数额，应先予支付最低数额保险金D只要保险人支付了全部保险金额，保险标的的全部权利归保险人47在下列税收种类中，适用超额累进税率的是（）。A增值税B个人所得税C土地增值税D印花税二、多项选择题1在下列各类事项中，（）能够导致诉讼时效的中断。二A提起诉讼B当事人一方提起权利主张C当事人一方同意履行义务D不可抗力E当事人重病不能行使请求权2下列关于代理的说明中，正确的是（）。A代人抄写书报属于民事上的代理B代理人在代理权限内的不当行为的法律责任应由代理人承担C委托代理必须需要书面的委托授权D委托书授权不明，被代理人向第三人承担民事责任，代理人负连带责任E代理人必须要以被代理人的名义从事民事法律行为3根据法律规定，下