2010一级法规模拟B卷.doc

A、设计合同未约定设计作品著作权归属的，著作权归发包人所有B、设计合同未约定工艺流程专利权归属的，应视作发包人只取得了专利使用许可C、设计人应保障第三人不就设计作品侵权向发包人主张权利D、施工图设计文件不能通过审图机关审查的，设计人应向发包人承担相应责任E、外国设计人必须与有资质的中方设计企业进行方案合作设计96下列关于仲裁与诉讼特点的表述正确的有（ ）A、仲裁的程序相对灵活，诉讼的程序较严格B、仲裁以不公开审理为原则，诉讼则以不公开审理为例外C、仲裁实行一裁终局制，诉讼实行两审终审制D、仲裁机构由双方协商确定，管辖人民法院则不能由双方约定E、仲裁和诉讼是两种独立的争议解决方式97.关于证据，下列说法错误的有( )A. 复印件不能作为认定案件事实的依据B. 未经对方同意录制的视听资料，不能作为认定案件事实的依据C. 人民法院委托做出的鉴定，当事人不得申请重新鉴定D. 申请证据保全不得迟于举证期限届满前七日E. 当事人的陈述不属于证据98.关于仲裁的特点，说法错误的是（ ）。A没有仲裁协议，仲裁机构不得受理仲裁申请B因房产继承纠纷产生的争议，当事人约定的仲裁协议无效C当事人对仲裁协议效力有异议，应当在仲裁首次开庭时提出D合议仲裁庭，由当事人各选定一名仲裁员，首席仲裁员须由仲裁委员会主任指定E合议仲裁庭不能形成一致意见时，应按照首席仲裁员的意见作出裁决99根据仲裁法和民事诉讼法规定，对国内仲裁而言，人民法院不予执行仲裁裁决的情形包括（ ）。A. 约定的仲裁协议无效 B.仲裁事项超越法律规定的仲裁范围C.适用法律确有错误 D.原仲裁机构被撤销E.申请人死亡100以下招投标过程中的违法行为，情节严重，可能构成犯罪的是（ ）。A. 串通投标 B. 借用他人资质证书骗取中标C. 中标后转让项目 D. 肢解发包项目规避招标E行贿谋取中标D.保证按时交货 E.交货方式由自提改为送货89.在下列表述中，属于无效合同的有( )。A. 甲单位以欺诈手段与乙公司签订货物买卖合同，使对方损失100万元B. 为少缴税，赵某与张某以低于实际成交价签订买卖合同C. 孙某因不懂专业知识将一块重达5千克的祖传翡翠误作普通玉石售给王某D. 12岁小学生周某为上网将父亲的一块劳力士金表以100元卖给吴某E. 刘某以胁迫手段承包某工程，损害国家利益90买方甲公司与卖方乙公司签订的供货合同中约定，乙公司将甲公司所购买的部分货物直接运至丙公司。对于该约定，判断正确的有（ ）。A 合同主体不变，仍为甲乙两公司 B合同主体改变，加入了丙公司C由乙公司按约定向丙公司履行合同义务D丙公司认为乙公司提供货质量不符合约定时，可直接追究乙公司的违约责任E丙公司认为乙公司提供货质量不符合约定时，由甲公司按合同追究乙公司的违约责任91.甲施工单位与乙厂订立设备加工合同，约定9月10日交货，甲向乙交付了25万元预付款。8月30日，乙向甲发函，表示因原材料价格猛涨，已无能力按约定交货。则甲可以采取的措施包括（ ）A 如原材料价格猛涨情况属实，属于不可抗力，甲不能追究乙的违约责任B甲可以单方解除与乙的合同 C甲不必等到9月10日即可追究乙的违约责任D甲可以要求双倍返还预付款 E甲可以要求乙赔偿损失92.某项目施工合同约定，工期罚款为X元/天，现工期拖延给业主造成的实际损失为Y元/天。若由于施工单位原因造成工期拖延N天，则下列关于施工单位应承担的违约责任的表述中正确的是（ ）。A. 施工单位应赔偿业主（X+Y）*N元B. 若XY，施工单位应赔偿业主X*N元C. 若XY，施工单位应赔偿业主Y*N元D. 若X过分高于Y，施工单位可以请求人民法院予以适当减少E. 若Y过分高于X，施工单位可以请求人民法院予以适当减少93某建设工程施工合同履行中，施工单位违约，则可能承担违约责任的形式有（ ）A 支付违约金与解除合同 B赔偿损失与修理、重作、更换C定金与支付违约金 D继续实际履行与解除合同E赔偿损失与实际履行94承包人具有下列（ ）情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，人民法院应予支持。A. 将机械设备、人员全部撤离现场 B.拖延工期C.已完工程不合格，拒不整改 D.未经发包人许可将工程分包E.存在严重安全事故隐患95关于建设工程设计合同知识产权，说法正确的是（ ）A赵某 B钱某 C孙某 D李某 E周某（4）该施工单位因破产重整，经向劳动行政部门报告后实施经济性裁员，则依据劳动合同法，( )肯定不能列入裁员名单。A赵某 B钱某 C孙某 D李某 E周某83.某工程地下室底板钢筋绑扎完成，准备浇筑混凝土前，承包人按照合同约定提前48小时书面通知了发包人代表，但对方未及时到场检查。则承包人（ ）。A. 应当及时进行下一道工序施工 B. 应当采取必要减损措施，防止损失扩大C可以向发包人提出工期索赔 D. 可以就停工、窝工损失向发包人提出索赔E. 可以解除合同84某大型工程建设项目交付使用后，发现与审批的环境影响报告表内容不符，建设单位应当( )A组织环境影响后评价 B 立即停止使用C采取改进措施 D 重新报批环境影响报告书E 接受建设行政主管部门的处罚85. 3月1日，某染织厂项目投入试生产。则就该项目配套的污水处理站的建设和验收，做法正确的是（ ）A建设单位对染织厂污染环境进行检测后决定是否修建污水处理站B污水处理站应在项目初步设计阶段同时设计C染织厂试生产之日起3个月内必须建设污水处理站D污水处理站应在3月1日投入试运行E. 污水处理站验收不合格的，染织厂不得正式投入生产86.关于强制性标准，说法错误的是（ ）A. 某些地方标准可以在行政区域内强制实施 B.强制性标准一定是国家标准C.保障质量的标准是强制性标准D.部门规章规定执行的标准是强制标准E.行业标准分为强制性标准和推荐性标准87.施工单位在城市规划区内施工，因为现场局促，向当地土地行政主管部门申请了与该工程毗邻的一块临时用地用于堆料和搭建职工宿舍,但订立合同后仅半年，施工单位得知这块用地已被划入某大型开发项目的拆迁范围。下列表述正确的是（ ）A. 临时用地批准期限一般不超过2年，且批准前应事先征得规划部门同意B. 拆迁范围确定后，该用地应当恢复原状C. 拆迁范围确定后，不得在该用地上新建、改建、扩建房屋D. 不得就地上的临时性建筑物要求拆迁补偿E. 可以就地上的永久性建筑物要求拆迁补偿88.甲公司接到乙公司出售货物的要约后，经慎重考虑表示，若乙公司能满足下列条件,同意购买。以下属于承诺情形的有（ ）。A. 将单价下调1% B.将包装颜色更换为浅色 C.保守商业秘密伤15人，直接经济损失900余万元。政府随即组成了事故调查组开始调查。说法正确的是（ ）A、该事故属于重大事故，由省级人民政府组织事故调查B、该施工单位可以不建立应急救援组织，但应当配备兼职的应急救援人员C、事故发生后，现场作业人员应当立即报告安全生产监督部门D、事故发生后30日内，出现伤亡人数变化的，应当及时补报E、事故发生后60日内，事故调查组应当提交事故调查报告79.施工单位的项目负责人的安全生产责任主要包括（ ）A. 制定安全生产规章制度和操作规程 B.确保安全生产费用的有效使用C.组织制定安全施工措施 D.消除安全事故隐患E.及时、如实报告生产安全事故80.根据安全生产管理条例，施工单位在其施工组织设计中对某项目的脚手架搭建编制了专项施工方案，在编制和实施该专项施工方案时应当（ ）A 附具安全验算结果 B经项目技术负责人签字C 经总监理工程师签字 D 由专职安全员现场监督E组织专家论证81有关总承包单位与分包单位安全施工问题，说法正确的有（ ）。A分包工程的安全生产由分包单位负责，总承包单位仅有协调责任B建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责C分包单位高空作业人员的意外伤害险费用应由分包单位自行承担D分包单位的安全事故应由总承包单位向建设行政主管部门报告E总承包单位应为分包单位的工人购买工伤社会保险82施工单位在施工现场员工，情况列表如下：姓名 性别 年龄 身体状况 岗位赵某 女 17 良好 档案员钱某 女 27 怀孕3个月 起重信号工孙某 男 29 良好 塔吊安装工李某 男 39 伤残未愈 架子工周某 女 28 良好 油漆工（1）依据安全生产管理条例，施工单位应当办理意外伤害险的是（ ）A赵某 B钱某 C孙某 D李某 E周某（2）依据安全生产管理条例，以上人员中，经过特种作业培训才可上岗的是（ ）A赵某 B钱某 C孙某 D李某 E周某（3）依据劳动法，施工单位有法定义务为（ ）做定期体检。A、代理期间届满 B、代理事务完成C、被代理人取消委托 D、被代理人死亡E、代理人丧失民事行为能力72根据物权法，将（ ）作为抵押物的，其抵押权自登记时设立。A. 交通运输工具 B.正在施工的建筑物 C.生产设备、原材料D.正在加工的工程用模板 E.建设用地使用权73. 以下必须委托监理的项目是（ ）A. 某小学新建项目，建筑面积5000平米，总投资800万元B. 经济适用房小区改造项目，建筑面积53000平米，总投资2900万元C. 政府办公楼装修项目，建筑面积2800平米，总投资2800万元D. 城市道路翻修项目，建筑面积28000平米，总投资4080万元E. 国际红十字会援建项目，建筑面积5000平米，总投资2500万元74某一般项目的评标委员会组成如下：招标人代表2名，建设行政监督部门代表2名，技术、经济方面专家4人，招标人直接指定的技术专家1人。下列关于评标委员会人员组成的说法正确的是（ ）。A 不应该包括建设行政监督部门代表 B 不应包括招标人代表C 技术、经济方面的专家所占比例偏低 D 招标人代表比例偏低E 招标人可以直接指定专家75.甲乙双方订立共同投标协议，共同承包了某大型建筑工程。其中，甲公司为施工总承包特级资质，乙公司为施工总承包一级，甲是牵头人。下列说法错误的有（ ）A该行为属于肢解工程发包的违法行为B甲公司就工程质量和安全对建设单位承担主要责任C乙公司按照共同投标协议的约定对建设单位承担责任D建设单位必须与甲乙分别签订承包合同E双方应按照施工总承包一级的业务许可范围承揽工程76.甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙的下列行为不符合法律规定的有（ ）A. 乙以甲的名义的媒体上发布招标公告B. 乙依法定权利根据评标报告和推荐的中标侯选人确定某投标人中标C. 为保持公平、公正，乙将招标事宜转委托给另一招标代理机构D. 乙接受委托后，指派工作人员张某具体操办该招标事宜E. 乙接受某一投标人委托，指派王某编制该工程投标书77.生产经营单位保证安全生产必须的资金由（ ）予以保证，并对由于安全生产所需的资金投入不足导致的后果承担责任。A. 公司董事会 B.公司法定代表C.个人经营的投资人 D.公司股东 E.公司工会78.某二级总承包企业承包的项目，施工现场发生脚手架垮塌安全事故，当场死亡2人，重C.所有民事案件审理及判决结果均应当向社会公开D.一个案件须由两级人民法院审理才告终结63.以下不可以进入仲裁庭的是（ ）。A. 当事人代理律师 B证人、鉴定人C新闻媒体记者 D仲裁庭咨询专家64当事人委托某律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。则张律师有权代为（ ）。A. 陈述事实、参加辩论 B.承认、放弃、变更诉讼请求C.进行和解 D.提起反诉或上诉65以下不属于财产保全措施的是（ ）。A、查封 B、冻结 C、扣押 D、划拨66人民法院自收到申请执行书之日起超过（ ）未执行的，申请执行人可以向上一级法院申请执行。A1个月 B3个月 C6个月 D1年67关于仲裁裁决的撤消，以下说法正确的是（ ）A法院可以主动撤消违法的仲裁裁决B当事人可以向上级仲裁委员会申请撤消仲裁裁决C当事人应当在仲裁裁决生效后2年内提出申请D当事人申请撤消仲裁裁决应当有法定理由，并有确切证据68.对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为，当事人不服，可以向（ ）申请行政复议。A、市建设行政主管部门 B、市监察部门C、省建设行政主管部门 D、省人民政府69.某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到。8月1日施工单位欲通过有关途径申请撤消该处罚决定，则说法正确的是（ ）A施工单位可以申请复议，也可以不经过复议直接起诉B. 施工单位应先申请复议，不服复议可以向法院起诉C施工单位只能向法院起诉D. 施工单位既不可以申请复议，也不可以向法院起诉70.下列属于行政处罚的是（ ）。A. 没收财产 B.罚金 C.撤职 D.责令停产停业二多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）71以下属于委托代理终止的情形是（ ）A. 保证 B.抵押C.质押 D.留置55、甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证金，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是（ ）。A、丙的保证方式为一般保证B、保证期间与买卖合同的诉讼时效相同C、如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任D、如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任56某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押合同生效的时间为（ ）之日。A抵押合同签字、盖章 B房产行政主管部门登记C到公证部门办理公证 D贷款合同生效57.乙为水泥厂，甲乙5月20日签订供货合同，约定6月1日前乙将1000吨水泥运给甲，同时约定合同签定后两日内甲向乙交付定金10万元。甲于5月25日汇出定金10万元，乙于次日收到定金。以下说法错误的是（ ）A供货合同5月20日成立 B定金合同5月26日成立C如乙6月1日前交付800吨水泥，后无货可交，甲可以要求乙返还定金12万元D如乙6月2日才将全部水泥运到，甲可以要求乙双倍返还定金20万元58建设工程施工合同终止，不影响合同中（ ）条款的效力A. 工期 B.施工组织设计C.争议解决 D.履约担保59建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，（ ）可以要求参照无效合同约定支付工程款。A 发包人 B承包人C 人民法院 D建设行政主管部门60.承包人3月1日提交竣工验收报告，发包人因自身原因，8月1日才组织竣工验收，验收不合格。整改后，8月15日，第二次验收合格。8月20日，建设单位办理工程竣工验收备案，8月30日，工程交付使用。则本案中，竣工日和保修期自应分别自（ ）起算。A、3月1日，8月30日 B、8月20日，8月15日C、3月1日，8月15日 D、8月15日，5月30日61.以下不属于民事纠纷处理的方式包括（ ）A. 当事人自行和解 B.行政复议C.行政机关调解 D.民事仲裁62.对民事诉讼的基本特征表述正确的是（ ）。A. 当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法院才有管辖权B. 除简易程序外均采用合议庭制C. 只要提供格式条款一方对免责条款已尽合理提示和说明义务，该条款有效D. 提供格式条款一方未尽合理提示和说明义务的，对方可以申请撤消该免责条款47下面的行为中当事人应当承担缔约过失责任的是（ ）A. 承包商没有按照合同约定的时间完成工程B. 投标人在开标前撤回标书C. 承包商在投标时借用其他企业的资质，在资格预审时没有通过审查D. 招标人在发出中标通知书后，改变了中标人48某单位甲委托某乙代为采购10吨16mm螺纹钢，并限定最高采购价格4000元/吨。乙持授权委托书向供应商某丙采购，丙提出供货价格最低4600元/吨。双方将此价格通知了甲，甲未置可否。两天后丙将货物发到甲的施工现场，甲因为工地急需，接受货物并付了部分款项。此后丙索要余款，甲只同意按4000元/吨支付。则以下说法错误的是（ ）A. 乙的行为属于超越代理权B. 乙以甲的名义与丙订立的采购合同属于效力待定C. 丙向甲催告时，甲未作出表示，应视为追认D. 甲已经开始履行合同义务，应视为追认49某电梯采购合同中约定，甲方向乙方订购5部电梯，约定由乙直接将其中2部电梯交付给丙，但乙一直未向丙交付电梯。则该合同中应由（ ）承担违约责任。A 甲向丙 B乙向丙 C乙向甲 D丙向甲50在某建设单位与供应商的材料采购合同中约定，工程竣工验收后1个月内支付材料款。期间，建设单位经营状况严重恶化，供应商遂暂停供应建筑材料，并要求其提供支付担保，否则将终止供货。本案中，供应商的行为属于（ ）A. 行使先履行抗辩权 B.行使不安抗辩权C.行使法定解除权 D.违约行为51.工程竣工结算后，建设单位甲拖欠总包单位乙工程款100万元，乙拖欠劳务分包丙工程款50万元。甲提出以二期工程继续发包给乙为条件，不再支付剩余工程款，乙同意，则丙可以（ ）A通过法院行使代位权 B通过仲裁行使代位权C 通过法院行使撤消权 D通过仲裁行使撤消权52施工单位因工期延误而承担违约金后，建设单位仍要求其继续赶工，则施工单位应（ ）。A 拒绝履行 B继续履行C 暂缓履行 D要求对方支付一定费用后履行53.甲施工单位与乙建材公司订立水泥供货合同，乙建材公司委托丙运输公司将水泥发往甲所在地。由于正值货运旺季，车辆安排不开，丙逾期发货。在运输途中，遇山洪暴发，公路被洪水淹没，导致水泥运至甲时已经延误了15天。对此损失，应由（ ）最终承担。A甲 B乙 C丙 D甲丙54.根据担保法规定，必须由第三人为当事人提供的担保方式是（ ）A. 拖欠劳动报酬 B. 休息休假C. 欠缴社会保险 D. 工伤医疗39.甲公司就其在建工程向保险公司投保建筑工程一切险，交纳保险费5万元，约定保险金额500万元。当年夏天，因洪水灾害致该工程财产损失700万元。有关该事件的下列表述正确的是（ ）A. 甲公司与保险公司的保险合同自甲公司交纳全部保险费时成立B. 保险公司应向甲公司赔付保险金500万元C. 保险公司应向甲公司赔付保险金700万元D. 因洪水为不可抗力，保险公司不承担赔付责任40.某总包合同，施工单位营业地在市区，合同额1000万元，订立2份分包合同，分包营业额总计为800万元，总包自行购买的原材料、设备合同额100万元，发放工人工资50万元。则总包应当缴纳的营业税、城镇维护建设税、教育费附加，三项总计 ( )A1.65万元 B 6.6万元 C26万元 D33万元41某施工单位因经营不善，依法破产清算。则公司财产在支付清算费用后，应最先（ ）A支付职工工资 B返还股东出资C缴纳所欠税款 D清偿公司债务42.某工程施工过程中，由于甲供材料未能按时到场，致使施工单位多名木工窝工，项目经理安排他们去绑扎钢筋和清理场地。此事体现了合同法规定的（ ）A. 平等原则 B. 自愿原则C. 公平原则 D. 诚实信用原则43.建设工程施工合同不属于（ ）A. 债权合同 B.单务合同C.有名合同 D.完成工作成果合同44.承包商为了追赶工期，向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200吨425硅酸盐水泥，并要求三日内运抵施工现场。承包商的订购行为（ ）。A属于要约邀请，随时可以撤消B属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回C属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤消D属于要约，而且不可撤消45.甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真。甲企业发出传真通知信函作废的行为属于要约（ ）的行为。A. 发出 B.撤回 C.撤销 D.变更46.以下关于免责的格式条款，理解错误的是（ ）A. 提供格式条款一方对免责条款应尽到提示和说明义务B. 提供格式条款一方应对已尽合理提示和说明义务承担举证责任31房屋拆迁补偿的金额，应当根据被拆迁房屋的区位、用途、建筑面积等因素，以（ ）确定。A. 房地产市场价格 B.房地产市场评估价格C.房地产重置价格 D.房地产市场成交价格32.关于劳动关系和劳动合同，理解正确的是（ ）A. 劳动关系自转正之日起建立B. 用人单位至迟应当在试用期满前与劳动者订立书面劳动合同C. 用人单位不得解除无固定期限劳动合同D. 用人单位无法定理由不得在试用期内解除劳动合同33某建筑公司安排公司骨干进行了为期半年的出国培训，人均专项培训费用5万元。公司分别与各受训人员订立协议，约定服务期。则以下说法正确的是（ ）A. 约定的服务期不得超过2年 B.约定的违约金不得超过5万元C.劳动者在服务期内提出辞职，必须承担违约金D.用人单位在服务期内辞退劳动者，不得主张违约金34.某施工单位在外地承接了一工程的施工任务，并与建设单位签订了施工合同。该施工单位在工程所在地招募了一批劳务工，并与他们签订了劳动合同。在施工过程中，由于建设单位资金筹措困难而导致施工合同终止，则该施工单位（ ）。A. 可以随时解除劳动合同B. 可以解除劳动合同，但应提前30日书面通知劳动者本人C. 可以解除劳动合同，但应提前30日向劳动部门报告D. 应与这批劳务工协议到其他工程上工作，协议不成方可解除35.某施工单位试验员李某2009年3月上班，2010年5月，施工单位以李某怀孕不能胜任工作为由将其解雇。经劳动争议仲裁，如李某不愿意回单位上班，可主张按（ ）的工资标准支付赔偿金。A1个月 B1.5个月C3个月 D4.5个月36女大学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是（ ）A高处高温工作 B低温、冷水作业C夜班劳动 D 矿山井下作业37陈某大学毕业后被某施工单位聘用。工作期间，陈某与公司因缴纳社会保险问题发生争议。关于该争议解决方法，下列选项是正确的是（ ）A. 陈某可提请仲裁，但必须在此之前先申请调解B. 陈某可提请仲裁，但在此之后不能够提起诉讼C. 陈某可直接向法院起诉D. 陈某可不与公司协商，而直接提起仲裁38.劳动关系存续期间，因（ ）发生争议的，劳动者申请仲裁不受时效限制。22.某医院住院大楼竣工后第3年夏天，在一场暴雨后，屋面发生大面积渗漏，经查是由于防水层设计不合理造成，则施工单位接到报修通知后（ ）A. 不予维修 B. 应当立即维修，自行承担保修费用C. 应当立即维修，要求设计单位承担保修费用D. 应当立即维修，要求建设单位承担保修费用23建设工程质量监督机构的下列行为，错误的是（ ）A 要求被检查单位出示资质证书B 发现严重违法行为，以自己的名义给予降低资质处罚C发现工程质量问题时，采取局部停工措施D监督竣工验收程序24某工程3月1日，施工单位提交竣工报告，3月5日建设单位组织竣工验收，3月6日竣工验收合格，3月11日质量监督站报送质量监督报告。则建设单位至迟应当在（ ）前将竣工验收报告和消防准用文件上报公安消防机构备案。A. 3月11日 B. 3月16日 C.3月21日 D.4月6日25根据勘察设计管理条例，关于设计招标项目发包和承包，说法错误的是（ ）A 投标人不得在设计文件中指定主材供应商B 设计项目投标保证金不得超过10万元C 技术复杂的设计项目可以不进行招标D招标人认为评标委员会推荐的设计方案不符合招标要求的，应当依法重新招标26国家对建设工程项目执行强制性标准的情况，应在（ ）阶段开始介入监督。A规划 B勘察 C设计 D施工27实施既有建筑节能改造，说法错误的是（ ）A应当符合民用建筑节能强制性标准B应当优先采用低成本改造措施C应当优先采用新型墙体材料和太阳能利用系统D既有建筑围护结构的改造和供热系统的改造应当同步进行28某大型交通集散中心项目，建设单位做法不符合消防法要求的是（ ）A在领取施工许可证前向公安消防机构申请消防设计审核B项目竣工时向公安消防机构申请消防验收C项目投入使用后，申请消防安全检查D项目投入使用后，组织进行有针对性的消防演练29停建、缓建工程的档案，暂由（ ）保管。A建设单位 B监理单位 C施工单位 D城建档案馆30.某商住楼项目，地下车库，地上二层为商业用途，三层以上为住宅。开发商依综合用地取得，则该宗地块（ ）。A最高出让年限为40年 B最高出让年限为50年C最高出让年限为70年 D到期自动续期14.某工地升降机失控，造成施工单位三死二伤。根据建设工程安全生产管理条例规定，事故发生后，施工单位负责人杨某应承担的义务不包括（ ）。A. 立即如实上报事故 B. 立即启动事故应急救援预案，组织抢救C立即妥善保护事故现场及相关证据 D. 立即组织事故调查15某施工现场开挖时，因地下管线资料不全，施工单位不慎挖断一根军用光缆，依据建设工程安全生产管理条例及有关法律法规，表述错误的是（ ）。A. 建设单位应保证现场资料的真实、准确、完整B建设单位负责向有关部门查询取得资料C施工单位作出赔偿后，有权向建设单位追偿D该事件属于不可抗力，施工单位不用作出赔偿16以下属于监理单位安全责任的是（ ）A、对现场安全生产负总责B、编制安全施工措施和专项施工方案C、发现事故隐患，及时向主管部门报告D、按照法律、法规和强制性标准实施安全监理，并承担监理责任17.根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可以任职的岗位是（ ）。A. 施工企业的总经理 B.施工项目的负责人C.施工企业的技术负责人 D.施工企业的财务负责人18根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定的要求，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件不包括（ ）。A建立、健全安全生产责任制B保证本单位安全生产条件所需资金的投入C设置安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产管理人员D依法参加工伤保险，并为施工现场所有工人办理意外伤害保险19.根据质量管理条例规定，以下不属于建设单位质量责任的是（ ）。A将施工图设计文件报送审查 B对甲供材料进行检验并承担检验费用C不得擅自改变主体结构进行装修 D未取得保修书，不得组织工程竣工验收20.工程施工过程中，监理工程师发现其检验合格的部分工程仍存在质量问题，则该部分工程质量缺陷由（ ）。A. 建设单位承担修复费用和工期损失B. 施工单位承担修复费用和工期损失C. 建设单位承担修复费用，但工期不予顺延D. 施工单位承担修复费用，但工期给予顺延21在施工过程中，必须经总监理工程师签字的事项是（ ）A. 施工材料进场 B.建筑设备安装C.隐蔽工程验收 D.工程竣工验收C. 建设单位应向发证机关重新申请领取施工许可证D. 建设单位应当报发证机关重新核验施工许可证7.监理企业承接所有专业工程类别的监理业务,应取得( )A. 综合资质 B.专业甲级资质C.事务所资质 D.项目管理资质8.关于建筑工程的发包、承包方式，以下说法正确的是（ ）A. 建筑工程实行直接发包的，应当发包给报价最低的承包单位B. 大型建筑工程，应当接受联合体投标C. 发包单位有权将项目的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个总承包单位D.发包单位有权将地基基础、主体结构、屋面工程分别发包给具有相应资质的承包单位9根据招标投标法和工程建设项目招标范围和规模标准规定，说法错误的是（ ）。A某办公楼投资额5600万元，其中120万元为财政资金，必须招标B某体育场投资额2800万元，施工单项合同1200万元，必须招标C某经济适用住房项目，施工单项合同估算为300万元人民币，可以不进行施工招标D利用扶贫资金实行以工代赈使用农民工的施工项目，可以不进行施工招标10、某施工项目依法申请进行公开招标，其应具备的条件不包括（ ）A. 招标组织已依法成立 B.已经委托招标代理机构C.资金来源已经落实 D.有招标所需的图纸和技术资料11某招标项目，招标人向甲、乙、丙、丁四家具有相应资质的施工企业发出投标邀请书。开标前，丙打听得知甲已被内定为中标人后撤回标书，丁在其他项目出现重大质量事故被有关行政主管部门取消投标资格并已申请了行政复议。表述正确的是（ ）A. 因投标人少于三个，本项目应依法重新招标B评标委员会有权在甲、乙中推荐中标候选人C丙的行为造成招标人损失，招标人有权没收其投标保证金D因丁已申请行政复议，行政处罚不能生效，其投标为有效投标