北街村美丽乡村建设施工合同

尉氏县蔡庄镇北街村2017年美丽乡村建设试点项目工程合同建设部门：蔡庄镇人民政府建设部门：时间：协议书发包人(全名) :魏石县蔡庄镇人民政府承包人(全名):中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法根据其他法律、行政法规、平等、自主、公平、诚信原则，双方就本建设工程施工项目达成协议，签订蔡本合同。一、工程概况工程名称：魏石县2017蔡庄镇北街村美丽乡村考试项目区段名称：施工地点：魏石县蔡庄镇北街村工程内容：设计图纸和招标文件规定的全部内容。资金来源：财政资金二、工程承包范围承包范围：施工图纸、答疑轮廓、谈判和变更文件内的工程三、合同工期：开始日期：年月日竣工日期：年月日合同工期总日历天数90天四、质量标准工程质量标准：合格工程五、合同价款金额(大写):元六.构成合同的文件构成本合同的文件如下：1 .本合同2、中标通知书3 .投标书及其附件四、本合同的专用条款五、本合同的共同条款六、标准、规范及有关技术文件7、图纸八、工程量清单九、工程报价或预算书双方有关工程招标文件、答疑档案、设计变更、谈判等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协定书的相关语义本合同第二部分通用条款分别有相同的定义。八、承包人承诺发包人按合同约定施工、竣工，在质量保证期内承担工程质量保证责任。九、发包人约定承包人按合同约定的期限和方式支付合同价款和其他应当支付的价款。十、合同生效合同签订时间：年月日合同签订地点： weishi县财政局本合同约定双方签字、盖章后生效发包人：(印鉴)承包人：(印鉴)地址：地址：法定代表人：法定代表人：或委托代表：或委托代表：电话：电话：开户银行：开户银行：帐户：帐户：邮政编码：邮政编码：第二部分详见通用条款第三部分专用条款第三部分一、词的定义和合同文件1、词语的定义(详情通用条款 )2 .合同文件和解释顺序合同文档的构成和解释顺序：按构成合同的文档顺序3、语言文字和适用法、标准和规范3.1本合同使用中文。3.2适用法律和法规。应明示的法律、行政法规：国家、河南、开封市建筑工程的法律和行政法规。3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：工程设计、有关部分和国家现行的施工检验标准和质量评价标准。发包人提供标准、规范的时间：合同签订后5天内。国内没有相应标准、规范的约定：由发包人承包人协商确定。4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和配套数量：招标时提供工程图纸，不另行提供。发包人对图纸的保密要求： /使用海外图纸的要求和费用负担： /二、双方的一般权利和义务五、工程师5.2监理单位任命的工程师姓名：职务：总监督发包人委托的职权：施工组织设计和方案审批权、质量管理和认证权、工程量认证权、出厂材料、设备检验和批准使用权、索赔认证、安全管理、竣工验收和保证等监理合同赋予监理工程师的职权。经发包人批准才能行使的职权：签发动工令，通过工期顺延签证、撤销不良技术(管理)人员建议等监理合同赋予监理工程师的职权。5.3发包人常驻的工程师姓名：职务：甲方代表职权：工程中调整工作，监督工程质量和进度，审定工程价款发行权、工程设计变更和现场签证审批权及本工程建设相关的一切事项。5.6不实施监理的，工程师职权：无七、项目经理姓名：职务：项目经理八、发包人工作8.1发包人应按照约定的时间和要求完成以下工作(1)施工场所具备施工条件要求和完成时间：土地征用、地面附属物赔偿工作于开工前5日完成，开工日前施工现场具备开工条件。(2)施工所需水、电、通信线路连接施工现场的时间、场所和供应要求：施工前5天，承包人向施工现场供应电源，承包人安装电表和钟表内的连接，用钟表计量，按有关部门的收费标准定期支付电费。 施工用水，承包人在现场解决。 通信承包人自行解决。(3)工地和公路通道开通时间和要求：在开工前5天，解决工程排水等工地占有和公路开通，满足工程要求。(4)工程地质和地下管线资料提供时间：开工前5天，提供完整的工程地质和地下管线资料。(五)发包人办理工程所需证明、批准书名称和完成时间：开工前完成工程监理、开工许可证等一切建设手续。(6)水准点和坐标控制点的检查要求：开工前5天将本工程使用的水准点和坐标控制点提交承包人书面资料，进行现场验证。(7)图纸审查和设计提交时间：开工前5天。(八)协调处理工地周边地下管线和邻近建筑物、建筑物(包括文物保护建筑)、古树名木保护工作：执行通用条款第8.1(8)项。九、双方约定发包人应做的其他工作：调整地方有关部门与当地居民的关系。8.2发包人委托承包人工作：如果发生，承包人负责实施，费用由甲方承担。9 .承包人的工作9.1承包人按照约定的时间和要求完成以下工作：(一)设计资质等级和业务范围内允许承包人完成的设计文件提交时间： /(2)要提供计划、报告书的名称和完成时间：到开工5日为止，提出施工组织设计、总进度计划、施工人员和机械使用计划、主要材料供应计划，每月25日提出当月完成工程量价格，报告下月的进度计划。(三)承担施工安全防卫工作和非夜间施工照明的贵任和要求：执行通用条款第9.1(3)项。(四)向发包人提供的事务和生活房屋和设施要求：无(五)承包人办理工地交通、环卫和工程噪声管理等手续：执行开封市有关规定。(六)保护完成的工程成品的特殊要求和费用负担：按照设计施工规范由承包人负责。(七)工地周围地下管线和邻近建筑物、建筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护要求和费用负担：由承包人负责保护，费用由承包人承担。(八)施工场地清洁卫生要求：符合文明施工现场标准。(九)双方承包人应做的其他工作：约定双方协商。三、施工组织的设计和工期十、进展计划10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：开工前5天。工程师确认的时间：收到后5天内答复。10.2关于集体工程进度计划的要求： /十一、工期延误11.1(7)双方约定工期顺延的其他情况：正常施工受严重人民干扰和设计变更等延长的工期。四、质量和检验12 .隐蔽工程和中间检查12.1双方约定中间检查部位：基础槽、中间结构、钢筋等按照国家施工和检查规范要求的部位。五、安全施工执行国家有关规定进行安全施工，执行共同条款第二十条、二十一条、二十二条，要求施工期间不发生重大事故，发生重大事故由承包人承担责任。六、合同价款和支付十三、合同价款和调整13.2本合同价款采用固定价格方式确定。(1)采用固定价格合同，合同价款中包含的风险范围：风险费用的计算方法：无。风险范围外合同价款的调整方法：按双方确认的监理工程师审查的工程变更书、签字书结算。(二)双方约定合同价款的其他调整要素：设计变更时，按工程量清单编制方式调整。13 .工程预付款发包人向承包人预付工程价款的时间和金额或合同价款总额所占的百分比：无。扣除工程价款的时间、比例：无。十四、工程量确认14.1承包人向工程师提交完成工程量报告的时间：每月25日提交发包人(经监理和发包人工程师批准后认定)。十五、工程价款的支付双方约定的工程价款支付方式和时间：工程主体完成后，支付合同价款的30%。 省财政厅检查合格，取得竣工结算审计报告书后，支付合同价款的60%。 剩下的10%在一年的质量保证期过后，没有质量问题一次性支付。七、材料设备供应十六、发包人供应16.4发包人供应的材料设备与一览表不符，双方约定发包人承担责任(一)材料设备单价与一览表不符；(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符。(3)承包人可以交换已交换的资料。(四)抵达地点与一览表不符： /。(五)供应数量与一览表不符： /。(6)到达时间与一览表不符： /。16.6发包人供应材料设备的结算方法： /。17、承包人购买材料设备17.1承包人采购材料设备约定：发包人、监理工程师认定监督材料质量，不符合工程要求的，立即出场。八、工程变更按照共同条款第29条执行。九、竣工验收和结算十八、竣工验收18.1承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收后30天内提供竣工图。18.2中间工程的范围和竣工时间： /。十、违约、索赔和争论十九、违反合同19.1本合同共同条款第26.4款约定发包人违约责任：顺延工期。双方约定的发包人其他违约责任： /。20.1本合同中承包人违反合同的具体责任如下：本合同共同条款第14.2款约定承包人违约责任：支付合同价款每日0.1%的违约金。本合同共同条款第15.1款承诺承包人应承担违约责任：承包人自行修改，直至合同质量标准、费用自理。双方约定承包人的其他违约责任： /。21 .争论21.1双方在履行合同过程中发生争议时，承诺：(一)委托监理工程师调解；(二)以第三种方式解决，向魏石县人民法院约定提起诉讼。十一、其他事项22、工程承包1:周边环境关系由发包人协调。2:工程施工内容以实际施工内容为准结算。3:工程质量保证书(见附表)附件3:工程质量保证书发包人(全名) :魏石县蔡庄镇人民政府承包人(全名):为保证魏石县2017年蔡庄镇北街村美丽乡村试验项目在合理使用期内正常使用，发包人承包人协商签订工程质量保证书。 承包人在质量保证期内按有关管理规定及双方约定承担工程质量保证的贵任。一、工程质量保证范围和内容质量保证范围包括排水管路依据国