供水工程施工合同(六)

供水工程建设合同(6)在工程实施期间或保证期间发生威胁工程安全的事件，监督人通知承包商进行救援时，如果承包商陈述没有实施能力，或者不立即执行，承包商有权雇用其他人做这项工作。如果此类工作应由承包商按照合同规定负责，则由此产生的费用应从承包商支付给承包商的金额中扣除，监督人应将与承包商协商后做出的决定通知承包商。42发件人违约42.1呼叫者违约在合同履行过程中，发行人以下行为之一是发件人违约：(一)承包商未能按照合同规定的内容和时间提供承包商的工程所需的条件，包括工地、测量基准和承包商应负责的部分准备工程。(二)承包商未能按照合同规定的期限向承包商提供承包商应负责的施工图。(三)发行人未能在合同规定的时间支付每笔预付款或合同的价格，或者延迟、拒绝付款申请和付款证明审批，造成付款延迟。(4)由于法律、财务等原因，承包商不再继续履行本合同的义务，或实际停止履行义务。42.2承包商有权停止建设。(1)第42.1款(1)、(2)项发生违约的情况，承包商有权及时要求发件人和主管采取有效措施，提供上述条件和图纸，并要求延长工期和追加费用补偿。监督人接到承包商通知后，应立即与承包商及承包商一起协商补救措施。由此产生的额外费用和延误期限的责任由承包商承担。承包商接到承包商的通知后，如果在28天内不采取修改措施，承包商有权暂停工程，并通知承包商和监督人。由此产生的额外费用和延误期限的责任由承包商承担。(2)第42.1 (3)款发生违约的情况，承包商有权按照第33.4款的规定合计逾期付款违约金，如果超过28天期限还不付款，承包商有权暂停工程，通知承包商和监督。由此产生的额外费用和延误期限的责任由承包商承担。42.3承包商合同终止如果第42.1(3)、(4)款发生违约，承包商按照第42.2款的规定通知并采取中断工程措施后，承包商仍不采取有效措施纠正违约行为，承包商有权向承包商提出终止合同的请求，并向监督人参考。如果承包商在收到承包商的书面请求后28天内没有答复承包商，承包商有权立即采取措施终止合同。42.4合同终止后付款如果承包商违反合同而终止，承包商应在合同终止日期之前，向承包商支付已完成项目的价格和下次费用(向承包商支付的金额除外)。(1)应立即支付给承包商或承包商应对该项目合理订购的材料、工程设备和其他项目的费用。承包商支付此费用后，材料、工程设备和其他项目将归承包商所有。(二)合理支出是承包商完成项目所产生的，是承包商未支付的费用。(三)作为承包商设备，根据承包商基地或合同运输到其他规定地点的合理费用。(四)合同终止后承包商雇用的所有建筑或工程相关人员和工人的遣返费用及其他合理费用。(五)合理补偿承包人因解除合同而损失的费用和利益。(六)合同终止前应向承包商支付的其他费用。承包商除根据本条款支付上述费用并返还合规保证文件外，还有权要求承包商根据延期付款的全部预付款馀额和合同偿还承包商应收回的其他金额。本款规定的任何付款额应在监督人与发件人及承包商协商后决定，监督人应将确定的结果通知承包商。43索赔43.1提交索赔承包商有权根据本合同的任何条款和其他相关规定要求承包商进一步付款，但应在索赔事件发生后28天内向承包商和主管提交索赔意向书。上述意向书发出后，应在28天内向监督人提交申请报告，详细说明索赔原因和索赔费用的计算依据，并附上必要时的记录和证明材料。如果索赔事件继续发展或继续影响，承包商应按照监督人要求的合理间隔，填写索赔累计金额和中间索赔申请报告，并在索赔事件影响结束后的28天内，将最终索赔申请报告(包括最终索赔金额、继续记录、证明材料)提交给发行人和监督人。43.2索赔处理(1)监督人收到承包商提交的索赔意向书后，可以及时验证承包商当时的记录，向承包商提供其他支持文件，并指示承包商继续填写记录以供验证，监督人可以要求承包商提交所有记录的副本。(二)监督人在收到承包商提交的申请申请报告和最终申请报告后42天内，应立即审查，与承包商和承包商充分协商后作出决定，并在上述期限内将申请处理决定通知承包商。(三)承包商和承包商在收到监督人的索赔处理决定后，应在14天内通知监督人是否同意索赔处理决定。如果双方都接受监督人的决定，监督人应在收到上述通知后14天内将确定的索赔额纳入第33、35或36条规定的支付凭证中。如果双方或其中一方不接受监督的决定，双方可以按照第44.1款的规定提请争议调整组。(四)承包商不符合本条索赔条款的情况下，应收到的付款不得超过监督人验证后决定的金额，或者争议调整组根据第44.3款提出的金额或仲裁机构判决的金额。43.3开单期间(1)承包商根据第35.1节提交完成付款申请后，应认为在发出本合同项目转移证明之前发生的任何索赔都不能再提出。(2)承包商根据第36.1款提交的最终付款申请中，仅限于本合同上项目转移证明签发后发生的索赔。提交申请的截止日期是提交最终请款申请的时间。19、解决争端44争议调整44.1提出争议发送者和承包商，或其中任何一方对监督人作出的决定提出异议，在监督人的协助下未能达成协议，进行争论的话，任何一方都可以书面提出争议调整组，供对方参考。在争议未按照第44.3款的规定解决之前，承包商应继续按照监督人的指示认真施工。44.2争议调解组承包商和承包商应在协议签署后84天内根据本款进行共同协商，建立争议调整组，双方应与争议调整组签订协议。争议调整组由3名(或5名)具有合同管理和工程实践经验的专家组成，专家的聘用方法可以由承包商和承包商共同协商决定，也可以通过产业合同争议调整机构向政府主管部门推荐或聘用，获得相互同意。争议调整组成员不能与合同当事人有利害关系。纠纷调解小组的各项费用由发件人和承包人平均分摊。44.3争议审查(1)合同当事人之间的纠纷应首先由地址方向争议调解小组提交详细的投诉报告，并附有必要的文件图纸和证明材料，地址当事人应将上述报告的一份副本一并提交给被诉当事人。(二)有争议的被请求方在收到发信方投诉报告副本后28天内，除必要的文件图纸及证明资料外，还应向争议调解组提交辩论报告。被诉方也要将该报告的副本一起提交给被诉方。(3)争议调整组在收到双方报告后28天内，将邀请双方代表和有关人士举行听证会，对双方的争议细节进行调查和提问。如果需要，争议调整组可以向双方请求补充资料，并邀请监理人代表参加听证会。(4)听证会结束后28天内，争议调解组应毫无阻碍地进行独立、公正的审查，将全体专家签署的审查意见提交提交提交人和承包商，并复制给监督人。(五)发包人和承包人接受争议调整组的审查意见的，监督人应当按照争议调整组的审查意见制定争议解决议定书，并在争议当事人签署后，作为合同的补充文件履行。(六)发件人和承包人或者其中一方没有接受争议调解组的审查意见而请求提交仲裁，任何一方均可在收到上述审查意见后28天内通知对方仲裁意向，并向监督人参考。在上述28天期间，如果双方没有表明仲裁意