农田提升项目建设工程招标文件

建设工程施工招标文件工程名称富阳区2015年度农田提升项目建设工程长兰村招标单位杭州市富阳区新登镇长兰村村民委员会（盖章）法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）招标代理机构浙江中诚工程管理科技有限公司（盖章）法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）联系人孔雁联系电话61778189日期2015年10月28日目录第一章招标公告1、项目概况和招标范围52、投标人资格要求53、招标文件的获取54、投标文件的递交55、联系方式5第二章投标人须知1、投标人须知前附表62、招标文件的组成73、招标文件的澄清和修改74、投标文件的编制8投标文件的组成投标报价的说明投标文件的提交5、开标与评标96、决标、中标通知107、合同授予118、附表12招标文件澄清申请函招标文件澄清通知招标文件修改通知中标通知书第三章合同条款及格式1、承包人工期延误162、工程质量163、变更164、计量和支付165、竣工验收176、争议的解决177、合同附件格式18合同协议书履约担保第四章工程量清单1、工程量清单202、清单说明21第五章附表1、附表一、投标文件封面2、附表二、投标报价单3、附表三、项目负责人及主要班子成员表4、附表四、授权委托书第一章招标公告1、项目概况和招标范围本工程改造田间灌溉渠道4048KM，改造排水渠1979KM，改造机耕路1708KM，设置下田道3处，穿路涵管19处,另外还设置蓄水池一座，机埠一间，本工程除靠近村道外，其余部分均需要人工二次搬运，计划施工工期为170日历天。2、投标人资格要求1、参加投标的施工单位必须水利水电总承包三级及以上等级资质；项目负责人要求水利水电专业二级及以上注册建造师或取得浙江省水利厅颁发的三级聘用项目经理资格证书且已由注册单位聘用的也可以担任项目负责人。2、本次招标不接受联合体投标。3、本次招标实行资格预审。报名时需要提供单位介绍信原件、营业执照副本复印件、资质证书（副本）复印件、安全生产许可证复印件、项目负责人证书复印件、施工员证书复印件、质检员证书复印件、安全员证书复印件、安全生产考核合格证书（C证）复印件（上述复印件须加盖单位公章），报名人身份证原件及复印件，以上报名资料均提供原件，并填写报名表。（为了确保工程质量及工程安全施工，业主要求中标单位中标后需提供项目班子证书原件，直至工程竣工验收合格之后归还）。4、报名结束后，经业主审查，报名资料不符合招标公告要求的，业主有权取消投标资格。3、招标文件的获取1、凡有意参加投标者，请于2015年10月28日至2015年10月30日从浙江中诚工程管理科技有限公司获取招标文件。2、招标文件每套售价200元，在递交投标文件前递交。4、投标文件的递交1、投标文件递交的截止时间为2015年11月5日10点00分，地点为新登镇登城北路32号新登镇行政服务中心一楼开标室2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。5、联系方式招标人杭州市富阳区新登镇长兰村村民委员会招标代理机构浙江中诚工程管理科技有限公司地址杭州市富阳区新登镇长兰村地址富阳区体育场路237号12楼1216室邮政编码邮政编码311400联系人何国来联系人孔雁电话057161778189传真传真057161778187第二章投标人须知1、投标人须知前附表投标人须知前附表条款名称编列内容招标人名称杭州市富阳区新登镇长兰村村民委员会地址杭州市富阳区新登镇长兰村招标代理机构浙江中诚工程管理科技有限公司项目名称富阳区2015年度农田提升项目建设工程长兰村建设地点杭州市富阳区新登镇长兰村招标范围施工图范围内的所有内容工期要求170日历天质量要求合格投标人资质条件、能力、信誉资质要求水利水电总承包三级及以上等级资质是否接受联合体投标不接受投标预备会不组织。投标截止时间2015年11月5日10时00分分包不允许投标有效期30天投标保证金投标保证金人民币叁万元，投标人于投标截止时间前到账至以下账户，凭银行回单到富阳农村合作银行新登支行新城路分理处（新登分中心门口农村合作银行）领取投标保证金递交函缴纳方式为1转账2汇票3电汇开户银行富阳农村合作银行新登支行新城路分理处账户名富阳市公共资源交易中心账号201000123113947递交投标文件地点新登镇登城北路32号新登镇行政服务中心一楼开标室开标时间和地点开标时间2015年11月5日10时00分开标地点新登镇登城北路32号新登镇行政服务中心一楼开标室投标文件份数正本1份，副本4份。评标标准及方法具体评标方法合理低价法其中期望值下浮幅度692、招标文件的组成本招标文件包括（1）投标人须知；（2）评标办法；（3）合同条款；（4）工程量清单；（5）投标文件格式；（6）投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章中对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。3、招标文件的澄清和修改（1）招标文件的澄清投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间3天前以不署名的形式向招标人书面或电话联系方式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。招标文件的澄清将在投标截止时间2天前，以书面形式由代理公司电话通知各投标单位前来领取。（2）招标文件的修改在投标截止时间2天前，招标人可以修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足2天，相应延长投标截止时间。4、投标文件的编制投标文件的组成投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件以商务标的形式，商务标内容应包括21投标文件封面（见附表一）；22投标总报价封面（见附表二）；23工程量清单计价汇总表；24建筑工程分类分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价表、单价计算表25项目负责人及班子成员表（见附表三）；26企业资质证书、营业执照、安全生产许可证、企业当年度年检合格进富备案证（外地企业需提供）、项目负责人、班子成员证书复印件（复印件加盖单位公章）投标报价的说明本合同采用工程施工图工程量的总价承包方式，除设计方案变更可调整外，在合同执行期间不作调整；工程量清单中的“单价”和“合价”栏均应由投标人填报。投标人还应填报投标报价汇总表，并在其结尾处填写投标总报价。单价保留到小数点后2位，合价为整数。报价货币为人民币。若投标人对某些项目未填报单价和合价，则认为已包括在其他项目的单价和合价以及投标总报价内。投标文件的提交（1）投标文件一式五份，其中一份为正本，其余为副本，封面上应分别标明“正本”、“副本”。正本与副本不一致时以正本为准。（2）投标文件的正本和副本应密封在同一个包封中，并加盖密封印章，不密封的投标文件无效。并写明1招标人的名称；2项目名称；3投标人的名称和地址。4若投标人未将投标文件按上述规定进行密封和标记，招标人将不承担与此有关的责任。5、开标与评标（1）开标招标人将于2015年11月5日10时00分，在新登镇登城北路32号新登镇行政服务中心一楼开标室公开开标，所有投标人均应派法定代表人或委托代理人参加。若投标人未派法定代表人或委托代理人出席开标会议，则招标人可宣布其已放弃投标。投标单位委托人应随带身份证原件、委托书等有效证件按时参加开标会议（在投标截止时间前未能提供要求的证件，将不予以受理）。开标后应公布各投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。（2）评标方法投标文件的符合性审查评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的企业资质、项目班子人员资格、投标报价等进行符合性审查符合性审查通过的为有效标，符合性审查未通过的为无效标。投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。无效标的确认1、密封处未盖投标单位法人印章或法定代表人印章的。2、投标报价表未盖投标单位法人印章或法定代表人印章的。3、未按招标文件要求编制、内容不统一、内容不全或字迹模糊、辩认不清的。4、未按规定时间送达的。5、超过最高限价的投标报价。6、投标保证金在投标截止时间前未进账的。7、在本招标文件中未明确，但法律、法规、规章及相关文件规定的其它情形。本次评标采用合理低价法；投标报价中，如有以下情况之一的，按商务评审不合格处理1投标人的报价高于招标人期望值的；期望值的确定本工程采用随机抽签法确定期望值。期望值预算价（1下浮幅度K值），下浮幅度范围69，K值在下浮幅度范围内每间隔05共7个值中随机抽取1个。超过期望值（四舍五入、保留至元，下同）的投标报价作无效标处理。2投标人未按招标文件规定要求进行报价，3个主要工程量（打号）的优惠后单价与招标人的期望单价偏离30及以上的；3评标委员会认定属投标人自身原因造成投标报价的工程项目、数量和单价等与实际情况有较大错误的；4）投标人的报价低于控制最低成本价。控制最低成本价指招标人期望值以下的所有投标人有效报价的平均值再下浮5。5）如果投标人的报价实行了总价优惠，却没有实行单价优惠的；6）保险费用等暂定金额项目未按招标文件提供预算价格计入投标总价的。本工程的预算价为1661256万元，含暂定金额（保险费）无。中标单位的确定中标参考价为所有有效投标报价（当有效报价大于等于5家时，去掉一个最高报价和一个最低报价）的算术平均值（四舍五入、保留至元）。投标报价等于中标参考价的为中标候选人，若没有等于中标参考价的投标报价人，则确定投标报价低于且最接近于中标参考价的为中标候选人，当出现两个及以上报价相同的中标候选人时则用随机抽签的办法抽取中标候选人。6、决标、中标通知决标招标人对各投标人的投标文件进行综合评比后，将选择具有下列条件的投标人为中标人。1）投标人的各项资质、资格符合招标文件之规定。2）投标文件实质上响应了招标文件的要求。3）招标人原则上应当确定中标候选人为中标人。当中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保证件而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定预备中标候选人为中标人。中标通知在规定的投标文件有效期内或在延长后的投标文件有效期内，招标人将以书面形式向中标人发出中标通知，确认接受其投标。中标通知书为合同的组成部分。7、合同授予履约担保在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第三章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。签订合同招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。8、附表招标文件澄清申请函编号（招标人名称）经过仔细阅读（项目名称）（标段名称）招标文件，我方申请对以下问题予以澄清1、2、年月日注投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。招标文件澄清通知编号各潜在投标人经研究，对（项目名称）（标段名称）招标文件，作如下澄清1、2、招标人（盖单位章）年月日注招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。招标文件修改通知编号各潜在投标人经研究，对（项目名称）（标段名称）招标文件，作如下修改1、2、招标人（盖单位章）年月日注招标人对招标文件修改时，适用于本格式。第三章合同条款1、合同的签订中标单位应在领取中标通知书后七天内与招标人签订本工程承包施工合同廉政责任书。2、承包人工期延误（1）逾期竣工违约金表参考格式序号项目及其说明要求竣工日期违约金元/天全部工程完工开工令发出后170日历天1000（2）全部逾期竣工违约金的总限额为（不超过合同总价的2）。3、工程质量质量评定重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定合格。工程合格标准为满足验收规范要求；4、竣工验收1、施工质量必须达到施工规范和设计说明要求。2、工程全部建成后,应按施工图规范及有关规定由相关部门进行验收。5、争议的解决争议的解决方式合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式提交仲裁或提起诉讼，提交仲裁或提起诉讼机构为本工程所在地仲裁委员会或人民法院。5、合同附件格式合同协议书（格式）（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对（项目名称）（标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。1本协议书与下列文件一起构成合同文件（1）中标通知书；（2）投标函及投标函附录；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求（合同技术条款）；（6）图纸；（7）已标价工程量清单；（8）其他合同文件。2上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。3签约合同价人民币（大写）元（元）。4承包人项目经理。5工程质量符合标准。6承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。7发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。8承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为天。9本协议书一式份，合同双方各执一份。10合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人（盖单位章）承包人（盖单位章）法定代表人或其委托代理人（签字）法定代表人或其委托代理人（签字）年月日年月日履约担保（格式）（发包人名称）鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）已接受（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日递交的（项目名称）（标段名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。1担保金额人民币（大写）元（元）。2担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。3在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。4发包人和承包人按通用合同条款第15条变更合同时，我行承担本保函规定的义务不变。担保人（盖单位章）法定代表人或其委托代理人（签字）地址邮政编码电话传真年月日第四章工程量清单工程量清单汇总表工程名称富阳区2015年度农田提升项目建设工程长兰村第1页共1页序号工程项目名称金额（元）1建筑工程2机电设备及安装工程3金属结构设备及安装工程4措施项目5其它项目合计投标人（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）（签名）年月日建筑工程分类分项工程量清单工程名称富阳区2015年度农田提升项目建设工程长兰村第1页共14页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码备注11G01300300灌渠3635M1500101002001一般土方开挖1三类土M3254452500103023001土方回填1开挖料回填M3155033AB001素土夯实1素土夯实M226904500103016001砂石垫层1100MM厚碎石垫层M32695500109001001普通混凝土1300300MMC20混凝土灌渠M34973主要工程量6500109009001伸缩缝120MM厚沥青木板M249737500114010001拍门及安装1150放水拍门,用160PVC管接至田内,管长500MM个1218500114010002二次搬运1G01灌渠材料二次搬运,运距80MM3106512G02400400灌渠12M1500101002002一般土方开挖1三类土M310882500103023002土方回填1开挖料回填M36264投标人（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）（签名）年月日建筑工程分类分项工程量清单工程名称富阳区2015年度农田提升项目建设工程长兰村第2页共14页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码备注3AB003素土夯实1素土夯实M210084500103016002砂石垫层1100MM厚碎石垫层M31015500109001002普通混凝土1400400MMC20混凝土灌渠M32076500109009002伸缩缝120MM厚沥青木板M202113G03500500灌渠401M1500101002003一般土方开挖1三类土M346762500103023003土方回填1开挖料回填M3260653AB005素土夯实1素土夯实M2376944500103016003砂石垫层1100MM厚碎石垫层M33775500109001003普通混凝土1500500MMC20混凝土灌渠M38376500109009003伸缩缝120MM厚沥青木板M28377500114010003拍门及安装1150放水拍门,用160PVC管接至田内,管长500MM个13投标人（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）（签名）年月日建筑工程分类分项工程量清单工程名称富阳区2015年度农田提升项目建设工程长兰村第3页共14页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码备注8500114010004二次搬运1G03灌渠材料二次搬运,运距90MM317014P011200800排渠367M1500101002004一般土方开挖1三类土M37321652500103023004土方回填1开挖料回填M3286263AB007素土夯实1素土夯实M244044500103016004砂石垫层1100MM厚碎石垫层M344045500109001009普通混凝土1150MM厚C20砼底板M3418386500109001020普通混凝土1120MM厚预制多孔板M351557500111001001钢筋加工与安装1工程部位预制多孔板T01448500109001021普通混凝土1200厚C20砼压顶M352449500114010005二次搬运1P01排渠材料二次搬运,运距130MM3259投标人（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）（签名）年月日建筑工程分类分项工程量清单工程名称富阳区2015年度农田提升项目建设工程长兰村第4页共14页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码备注15P021000800排渠289M1500101002005一般土方开挖1三类土M3634652500103023005土方回填1开挖料回填M3225423AB009素土夯实1素土夯实M231794500103016006砂石垫层1100MM厚碎石垫层M331755500109001005普通混凝土1150MM厚C20砼底板M32896500109001022普通混凝土1120MM厚预制多孔板M340137500111001002钢筋加工与安装1工程部位预制多孔板T01118500109001023普通混凝土1200厚C20砼压顶M340469500114010006二次搬运1P02排渠材料二次搬运,运距150MM319216P03800800排渠370M投标人（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）（签名）年月日建筑工程分类分项工程量清单工程名称富阳区2015年度农田提升项目建设工程长兰村第5页共14页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码备注1500101002006一般土方开挖1三类土M3582752500103023006土方回填1开挖料回填M328123AB011素土夯实1素土夯实M23334500103016006砂石垫层1100MM厚碎石垫层M33335500109001006普通混凝土1150MM厚C20砼底板M317766500109001024普通混凝土1120MM厚预制多孔板M348437500111001003钢筋加工与安装1工程部位预制多孔板T01358500109001025普通混凝土1200厚C20砼压顶M330349500109009006伸缩缝120MM厚沥青木板M265810500114010006二次搬运1P03排渠材料二次搬运,运距90MM319717P04600600排渠584M1500101002007一般土方开挖1三类土M388768投标人（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）（签名）年月日建筑工程分类分项工程量清单工程名称富阳区2015年度农田提升项目建设工程长兰村第6页共14页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码备注2500103023007土方回填1开挖料回填M3455523AB013素土夯实1素土夯实M264244500103016007砂石垫层1100MM厚碎石垫层M364245500109001007普通混凝土1600600MMC20混凝土排渠M3183966500109009007伸缩缝120MM厚沥青木板M21847500114010007二次搬运1P04排渠材料二次搬运,运距90MM334318P05800800排渠369M1500101002016一般土方开挖1三类土M384872500103023008土方回填1开挖料回填M3398523AB030素土夯实1素土夯实M251664500103016030砂石垫层1100MM厚碎石垫层M351665500109001025普通混凝土1800800MMC20混凝土排渠M320664主要工程量投标人（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）（签名）年月日建筑工程分类分项工程量清单工程名称富阳区2015年度农田提升项目建设工程长兰村第7页共14页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码备注6500109009015伸缩缝120MM厚沥青木板M2206619L0124机耕路160M1500101002008一般土方开挖1三类土M3199252AB015素土夯实1素土夯实M256413500103016008砂石垫层1200MM厚宕渣垫层,下田道45M3M36374500103016023砂石垫层150MM厚瓜子片面层,下田道1125M3M3159255500103016024砂石垫层1100MM厚碎石垫层M31766500109001009普通混凝土1600600MMC20混凝土排渠M35047500109009008伸缩缝120MM厚沥青木板M25048500109001010普通混凝土1150MM厚C20混凝土垫层M310449500105003001浆砌块石1M75浆砌块石挡墙13水泥砂浆凸缝M3591610500109001011普通混凝土1100MM厚C20混凝土压顶M3232投标人（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）（签名）年月日建筑工程分类分项工程量清单工程名称富阳区2015年度农田提升项目建设工程长兰村第8页共14页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码备注11500114010008二次搬运1L01排渠材料二次搬运,运距80MM3342110L024机耕路368M1500101002009一般土方开挖1三类土M3426882AB017素土夯实1素土夯实M21700163500103016009砂石垫层1200MM厚宕渣垫层M325864500103016025砂石垫层150MM厚瓜子片面层M37365500103016026砂石垫层1100MM厚碎石垫层M327236500109001013普通混凝土1300300MMC20混凝土灌渠M350347500109009009伸缩缝120MM厚沥青木板M25348500114010008二次搬运1L02排渠材料二次搬运,运距90MM3595111L033机耕路440M1500101002010一般土方开挖1三类土M34114投标人（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）（签名）年月日建筑工程分类分项工程量清单工程名称富阳区2015年度农田提升项目建设工程长兰村第9页共14页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码备注2AB019素土夯实1素土夯实M2159283500103016010砂石垫层1200MM厚宕渣垫层M3253444500103016011砂石垫层150MM厚瓜子片面层M363365500103016012砂石垫层1100MM厚碎石垫层M332566500109001014普通混凝土1300300MMC20混凝土灌渠M360197500109009010伸缩缝120MM厚沥青木板M26028500114010009二次搬运1L03排渠材料二次搬运,运距130MM3593112L0425机耕路300M1500101002012一般土方开挖1三类土M324692AB021素土夯实1素土夯实M29363500103016013砂石垫层1200MM厚宕渣垫层M314284500103016014砂石垫层150MM厚瓜子片面层M3357投标人（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）（签名）年月日建筑工程分类分项工程量清单工程名称富阳区2015年度农田提升项目建设工程长兰村第10页共14页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码备注5500103016015砂石垫层1100MM厚碎石垫层M32226500109001015普通混凝土1300300MMC20混凝土灌渠M341047500109009011伸缩缝120MM厚沥青木板M24185001140100010二次搬运1L04排渠材料二次搬运,运距150MM3350113L054机耕路100M1500101002012一般土方开挖1三类土M31632AB023素土夯实1素土夯实M24953500103016016砂石垫层1200MM厚宕渣垫层M3774500103016017砂石垫层150MM厚瓜子片面层M319255500103016018砂石垫层1100MM厚碎石垫层M3116500109001016普通混凝土1600600MMC20混凝土灌渠M34057500109009012伸缩缝120MM厚沥青木板M2405投标人（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）（签名）年月日建筑工程分类分项工程量清单工程名称富阳区2015年度农田提升项目建设工程长兰村第11页共14页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码备注85001140100011二次搬运1L05排渠材料二次搬运,运距150MM3212114L062机耕路190M1500101002014一般土方开挖1三类土M313492AB025素土夯实1素土夯实M249783500103016020砂石垫层1200MM厚宕渣垫层M371444500103016022砂石垫层150MM厚瓜子片面层M317865500103016021砂石垫层1100MM厚碎石垫层M314066500109001019普通混凝土1300300MMC20混凝土灌渠M325997500109009013伸缩缝120MM厚沥青木板M22685001140100012二次搬运1L06排渠材料二次搬运,运距80MM3187115L072机耕路150M1500101002015一般土方开挖1三类土M314355投标人（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）（签名）年月日建筑工程分类分项工程量清单工程名称富阳区2015年度农田提升项目建设工程长兰村第12页共14页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码备注2AB030素土夯实1素土夯实M249783500103016027砂石垫层1200MM厚宕渣垫层M35644500103016028砂石垫层150MM厚瓜子片面层M31415500103016029砂石垫层1100MM厚碎石垫层M31416500109001024普通混凝土11500500MMC20混凝土灌渠M331327500109009014伸缩缝120MM厚沥青木板M231385001140100013二次搬运1L07排渠材料二次搬运,运距50MM3166116挡墙二、涵管1500101002013一般土方开挖1三类土M31062AB025素土夯实1素土夯实M22803500103016019砂石垫层1100MM厚碎石垫层M3284500109001017普通混凝土1150MM厚C20混凝土垫层M342投标人（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）（签名）年月日建筑工程分类分项工程量清单工程名称富阳区2015年度农田提升项目建设工程长兰村第13页共14页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码备注5500105003002浆砌块石1M75浆砌块石挡墙13水泥砂浆凸缝M3364主要工程量6500109001018普通混凝土1100MM厚C20混凝土压顶M387AB026滤水管60PVC滤水管M658500114002001混凝土管道铺设1涵管D300M729500114002002混凝土管道铺设1涵管D1000M710AB027给水管1DN100铸铁给水管安装M150115001140100014二次搬运1挡墙材料二次搬运,运距150MM3676117集水池、管理房1500109001026普通混凝土1C15砼垫层,厚度100MMM3252500109001027普通混凝土1C20砼水池底板M34613500109001028普通混凝土1C20砼水池壁M310334500109001029普通混凝土1C20砼水池盖板M3277投标人（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）（签名）年月日建筑工程分类分项工程量清单工程名称富阳区2015年度农田提升项目建设工程长兰村第14页共14页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码备注5500111001004钢筋加工与安装1工程部位集水池T2526AB021检查孔及安装个17AB022通风帽及通风管个18AB023爬梯个19AB024喇叭口及安装含支架个110AB025其他配件进出水管、溢水管、放空管等项114AB029管理房含二次