加固工程招标文件1

建设工程施工招标文件（）项目名称招标人日期目录第一章投标须知及前附表一、前附表2二、投标须知4（一）总则4（二）招标文件6（三）投标文件的编制7（四）投标文件的递交8（五）开标9（六）评标9七定标9第二章工程施工合同10第三章附表、投标文件格式及附录29一、资信标格式31二、商务部分格式36三、技术部分格式40第一章投标须知及前附表一、前附表项号内容说明与要求1工程名称2建设地点0建设规模4招标方式5承包方式6质量要求7招标范围8工期要求9资金来源10投标货币11投标人资格要求12资格审查方法13投标报价方式14投标有效期15投标担保金额及支付形式16踏勘现场17投标答疑18投标人的替代方案19投标文件份数20投标文件递交地点及截止日期21议标22评标标准及方法23履约担保金额24收款单位名称、开户行及账号25联系方式注以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的内容将不作变动。二、投标须知（一）总则1、说明工程说明见投标须知前附表（以下简称“前附表”）所述。2、招标范围及质量、工期21本次招标的工程范围见前附表第7项。22本次招标的质量、工期要求见前附表第6、8项所述。3、本次招标工程与其他专业工程的界面划分31加固工程施工前的基层处理工作属于加固中标单位。32涉及加固工程的抹防护砂浆工作属于加固中标单位。4、报价方式、范围及说明41依据招标人提供的招标文件、施工图、招标答疑，招标单位提供工程量清单，投标单位报价并计算加固工程总价。42加固工程范围采用梁顶、梁底粘钢；梁、板、墙混凝土拆除及碳纤维布加固、植筋等方式加固内容；作业面的前期处理；抹涉及加固部分的防护砂浆（含钢丝网）。43本工程采取总价包干，包投标报价、包工期、包质量、包安全文明施工、包检测验收。44加固材料的品牌441碳纤维布国产编织日本原材东丽丝碳纤维300G442粘钢、碳布胶A级胶443植筋胶、化学锚栓A级胶、慧鱼444按以上指定品牌报价，并在各项工作内容中注明。45措施项目费包括施工技术措施费、施工组织措施费，费用一次性包干，列入投标报价。脚手架，垂直运输，水平运输费用，总包不给予配合。41通用部分411投标人按招标文件、施工图、招标答疑，招标单位提供工程量清单，投标单位报综合单价并汇总计算加固工程总价。投标人在投标报价时对招标文件了解不透图纸审核不仔细造成的漏项内容，在结算时均不作增加。措施费投标人应当根据本企业的具体经营状况，技术装备水平、材料设备采购、施工组织设计或施工方案、管理水平，视工程的实际情况、风险程度组成综合单价，该部分在结算时无论工程量是否变化，均不调整。412工程规费、税金按工程所在地规定单列计取。42招标文件要求列入的其他费用421本次招标工程的中标单位为加固工程专业分包单位，纳入总包管理。本工程总包配合的内容为提供工作面，留出合理的工期，提供水电接口，并将资料纳入总包管理。422本工程在施工过程中，要符合国家、行业和地方相关法律法规、规程和标准。423根据现有施工场地的实际情况，结合本工程的施工规模，投标人应充分考虑必须发生和可能发生的费用，如材料、设备的存储堆放、二次搬运、保管、水平运输、垂直运输及临时安全、消防、堆场、加工、仓库、保安、办公、食堂、宿舍等临时设施的建造或租用、装修垃圾清运、夜间施工、赶工措施。424竣工图的编制和套图框、盖出图章所需费用单列并纳入措施费报价；425投标人应充分认识到整个施工过程的复杂性，需要配合总承包单位加强本施工单位人员或外来人员对工程的成品、半成品损毁（偷窃）的管理工作。5、资金来源51自筹资金6、合格的投标人61投标人的资格见附表第11项所述；62投标人资质等级要求见附表第11项所述；63投标人应具备的合格条件631投标人见前附表11、12项所述；632投标人所报项目经理见前附表11项所述。7、投标费用71投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担任何费用；72凡参加本工程投标的单位，必须按规定日期，凭投标邀请书到招标单位领取招标文件、施工图和有关资料，资料费200元，领取之后费用不退还。地址营口市鲅鱼圈区青龙山大街中段雅威集团办公楼三楼。73发放中标通知书后28天内招标单位向未中标单位无息退回投标保证金，中标通知书发出7天内，签订合同的同时，中标单位缴纳投标须知前附表第23项所规定的履约保证金（中标单位投标保证金自动转为履约保证金）。8、踏勘现场81投标人如有需要，自行组织对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担；82投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任；9、有关单位和机构建设（招标）单位建筑设计单位总包施工单位监理单位二招标文件10、招标文件的组成101招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的答疑纪要和其它补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；招标文件包括下列内容第一章投标须知及前附表第二章工程施工合同第三章附表、投标文件格式及附录102招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准；（三）投标文件的编制13、投标文件的语言及度量衡单位131投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准；132除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。14、投标文件的组成141投标文件由资信部分、商务部分和技术部分三部分文件组成。142资信部分主要包括下列内容（1）法定代表人资格证明书（2）投标文件签署授权委托书（3）投标函（4）投标单位企业概况，包括经过法定机关年审有效的企业资质证书副本（5）企业安全生产许可证证书提供复印件,原件备查；（强制性条件）（6）拟派项目经理近3年以来所承建类似工程情况（需提供相关的证明材料）（7）项目管理机构配备情况（需提供各专业人员的资格证书和身份证复印件）（8）营业执照（提供复印件,原件备查；（强制性条件）（9）税务登记证、组织代码证（提供复印件,原件备查；（强制性条件）（10）投标人认为有必要提供的声明及文件。143商务标部分主要包括下列内容1431（1）加固工程费汇总表（2）加固分部分项工程量清单及计价表（3）措施费清单报价表（4）其他费用清单报价表（5）规费，税金报价表（6）主要材料（设备）价格表（标明产地，品牌，规格）146技术部分主要包括下列内容1施工、安全组织设计A主要施工方法；B工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；C劳动力安排计划；D确保工程质量的技术组织措施；E确保安全生产的技术组织措施；F确保文明施工的技术组织措施；G确保工期的技术组织措施须含施工进度计划图；2项目管理班子配备A项目管理班子配备情况表；B项目经理简历表；C项目技术负责人简历表；四投标文件的递交23投标文件的密封和标记231投标人应将投标文件的所有正本（一份）密封在投标文件密封袋里，将投标文件的所有副本（二份）密封在投标文件密封袋里。并在投标文件的密封袋上清楚标明“正本”或“副本”资信部分、商务部分和技术部分三部分文件要独立包装。232在密封袋上均应1写明招标人名称和地址234如果投标文件没有按本投标须知第231款、第232款规定加写标记和密封,招标人将拒收或者告知投标人招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人；235所有投标文件密封袋的封口处应加盖投标人印章，所有投标文件的外层密封袋的封口处应加盖密封章或投标人印章。24、投标截止日期241投标人应按前附表所规定的地址并在投标截止时间前将投标文件送达给招标人并同时递交招标人5000元投标保证金。25、迟交的投标文件招标人在本须知第20条规定的投标截止日期以后收到的投标文件,将被拒绝或返回给投标人。五开标27、开标招标单位自行开标28、投标文件的初步审查281投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理1逾期送达的或者未送达指定地点的；2未按招标文件要求密封的。282投标文件出现下列情形之一的，可由评标委员会初审后按废标处理1本须知第14条规定的投标文件有关内容未按本须知第223款规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，由委托代理人签字或盖章未随投标文件一起提供有效的“授权委托书”原件；2投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；3投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；4投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的。六评标29、评标291评标委员会由招标人组建，负责评标活动。292评标委员会评标采用保密方式进行。（七）定标30、定标301技术标合理，商务标低价中标第二章工程施工合同GF19990201加固工程施工合同中华人民共和国建设部制定正本国家工商行政管理局GF19990201加固工程施工合同中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局副本第一部分协议书发包人（全称）中冶置业（营口）万隆广场有限公司承包人（全称）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就局部梁板拆除、钢筋植筋、碳纤维加固工程具体情况，经协商一致，订立本合同一、工程概况工程名称万隆广场工程地点营口市鲅鱼圈区昆仑大街26号工程内容万隆广场A区商业结构工程1原变电所范围JF/46轴相关部位进行加固2原5、6、13、14电梯结构局部梁板进行拆除，具体参照设计图纸3原观光电梯基坑1315/ST轴尺寸调整，需拆除梁板，具体参照设计变更单4原中庭二次结构改造GV/1315轴局部梁板拆除具体参照设计图纸5原6楼梯局部梁板需要拆除，具体参照设计图纸614电梯局部修改，具体参照设计图纸资金来源企业自筹二、工程承包范围本合同施工范围以甲方提供的施工图纸和其它有关资料及说明为准，包人工、包材料（除钢筋外）、包机械设备、包工期、包质量、包安全施工、包文明施工、包保修、包各项材料检验检测、包税费、包保险、包竣工验收等，三、合同工期合同工期总日历天数为天（开工日期以发包方的开工指令为准）。四、质量标准工程质量标准达到国家质量验收规范合格标准。5、合同价款金额（大写）元整人民币元变电所梁板加固工程工程量清单计价表序号项目名称项目特征单位数量综合单价（元）合价（元）1粘钢加固1、3MM厚钢板2、采用A级粘钢结构胶3、根据施工方案及设计规定进行施工M283142粘钢加固1、5MM厚钢板2、采用A级粘钢结构胶3、根据施工方案及设计规定进行施工M2113碳纤维加固1、根据施工方案及设计规定进行施工M2322564脚手架1、根据施工方案进行搭设M3192635合计备注投标单位（盖章）13、14电梯工程量清单计价表序号项目名称项目特征单位数量综合单价（元）合价（元）1砼梁拆除1、根据施工方案及设计规定进行施工M1162砼板拆除1、根据施工方案及设计规定进行施工M234023碳纤维加固1、根据施工方案及设计规定进行M2178施工4植筋81、根据施工方案及设计规定进行施工根1445植筋141、根据施工方案及设计规定进行施工根726植筋161、根据施工方案及设计规定进行施工根527植筋181、根据施工方案及设计规定进行施工根648脚手架1、根据施工方案及设计规定进行搭设M3227849合计备注投标单位（盖章）14电梯工程量清单计价表序号项目名称项目特征单位数量综合单价（元）合价（元）1砼墙拆除1、根据施工方案及设计规定进行施工M282植筋81、根据施工方案及设计规定进行施工根03植筋201、根据施工方案及设计规定进行施工根1284脚手架1、根据施工方案及设计规定进行搭设M31925合计备注第二项根据图纸可以原有箍筋单面10D搭接焊投标单位（盖章）5、6电梯工程量清单计价表序号项目名称项目特征单位数量综合单价（元）合价（元）1砼梁拆除1、根据施工方案及设计规定进行施工M112砼板拆除1、根据施工方案及设计规定进行施工M22944植筋81、根据施工方案及设计规定进行施工根926植筋161、根据施工方案及设计规定进行施工根1327植筋181、根据施工方案及设计规定进行施工根808脚手架1、根据施工方案及设计规定进行搭设M31189合计投标单位（盖章）观光电梯工程量清单计价表序号项目名称项目特征单位数量综合单价（元）合价（元）1砼梁拆除1、根据施工方案及设计规定进行施工M472砼板拆除1、根据施工方案及设计规定进M2588行施工3碳纤维加固1、根据施工方案及设计规定进行施工M233444植筋251、根据施工方案及设计规定进行施工根05脚手架1、根据施工方案及设计规定进行搭设M3106496合计备注第四项根据图纸可以原钢筋保留与新增挂板搭接或焊接投标单位（盖章）6楼梯工程量清单计价表序号项目名称项目特征单位数量综合单价（元）合价（元）1砼梁拆除1、根据施工方案及设计规定进行施工M6592碳纤维加固1、根据施工方案及设计规定进行施工M21983植筋161、根据施工方案及设计规定进行施工根04脚手架1、根据施工方案及设计规定进行搭设M305合计投标单位（盖章）二层中庭工程量清单计价表序号项目名称项目特征单位数量综合单价（元）合价（元）1砼梁拆除1、根据施工方案及设计规定进行施工M1542砼板拆除1、根据施工方案及设计规定进行施工M2133碳纤维加固1、根据施工方案及设计规定进行施工M295974梁底凿毛1、根据施工方案及设计规定进行施工M2035植筋81、根据施工方案及设计规定进行施工根180植筋101、根据施工方案及设计规定进行施工根2326植筋121、根据施工方案及设计规定进行施工根5727植筋181、根据施工方案及设计规定进行施工根388植筋201、根据施工方案及设计规定进行施工根32植筋251、根据施工方案及设计规定进行施工根529脚手架1、根据施工方案及设计规定进行搭设M311010合计投标单位（盖章）加固工程工程量清单计价表汇总表序号工程名称工程总价（元）备注1变电所213、14电梯314电梯45、6电梯5观光电梯66楼梯7中庭二层8合计投标单位（盖章）措施项目清单计价表工程名称第1页共1页序号项目名称金额（元）1组织措施11环境保护12文明施工13安全施工14临时设施费15夜间施工16缩短工期增加费17二次搬运18已完工程及设备保护费19检验试验费110其他2技术措施21大型机械设备进出场及安、拆22混凝土、钢筋混凝土模板及支架23脚手架（上述清单已包含，此处不用报价）24其他合计投标单位（盖章）其他项目清单计价表工程名称第1页共1页序号项目名称金额（元）123合计说明投标人可根据实际情况增加投标单位（盖章）加固工程费汇总表工程名称第1页共1页序号项目名称取费基数金额（元）1分部分项工程量清单计价合计2措施项目清单合计3其他项目清单合计4规费126税金12345合计大写投标单位（盖章）51上述梁、板拆除，钢筋植筋，碳纤维加固，粘钢加固综合单价已含所有的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险因素，所有施工措施费（环境保护费、文明施工、安全施工、临时设施费、夜间施工、二次搬运和已完工程保护等费用、规费，税金等全部费用，不含钢筋主材，总价为一次性包死价格，不做调整。钢筋主材由施工总承包单位提供。52本梁、板拆除过程中所拆除下来的废旧钢筋归施工总承包单位所有，拆除后的零散砼按施工总承包单位指定的地点堆放。53钢筋植筋植入钢筋按根计算，植筋深度按现行相关规范执行。54总承包单位提供水电接驳点，水电费由承包人承担（与总承包单位协商确认），已包含在本合同价款中。55乙方根据设计变更补充通知单图纸，核算工程量，如果有不对的地方，可以修正。修正之后用不同的颜色标出。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括1、协议书2、专用条款3、通用条款4、标准、规范及有关技术文件5、图纸6、工程量清单及报价单另双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。十、合同生效合同订立时间2012年8月日合同订立地点营口市经济技术开发区本合同自双方盖章签字之日起生效。发包人（公章）承包人（公章）住所住所法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人电话电话传真传真开户银行开户银行帐号帐号邮政编码邮政编码第二部分通用条款（略）此部分采用建设工程施工合同范本（GF19990201）中第二部分通用条款第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序协议书、专用条款、通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单及报价单双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为协议书的组成部分。3语言文字和适用法律、标准及规范31本合同除使用汉语外，还使用不发生语言文字。32适用法律和法规需要明示的法律、行政法规中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、同时应符合发包人提供的相关管理文件要求。33适用标准、规范此部分由承包人完善建筑结构荷载规范2006版GB50002001建筑抗震加固技术规范JGJ11698混凝土结构加固设计规范CB503672006混凝土结构后锚固固技计规范JGJ1452004混凝土结构加固工程施工质量验收规范CB502042002建筑工程现场作电安全规范GB5019493建筑工程质量验收统一标准GBJ503002001GB500102001JGJ3386其他相关施工验收规范4图纸要求41承包人向发包人提供拆改加固施工图十套，施工图应具有相应资质的设计单位、设计人签字和加盖公章，并经过主体工程设计单位确认后施工生效。42发包人向承包人提供图纸日期和套数开工前提供施工图三份，如果承包人需要加晒用于施工或做竣工图纸，可与发包人联系自费加晒，费用已包含在合同价中。发包人对图纸的保密要求施工图所涉及的一切内容均为发包人所有，未经发包人许可，承包人不得在其他任何地方使用、转让或提供给第三人。二、双方一般权利和义务5工程师52监理单位委派的工程师姓名邹钟辉职务总监发包人委托的职权按照国家监理规范有关规定，同时依照监理合同、施工合同等相关内容和权利进行工程监理。需要取得发包人批准才能行使的职权按照签订的监理合同执行或发包人另行约定。53发包人派驻的工程师姓名刘明宇职务土建工程师职权负责本工程的全过程的建设管理联系、沟通、协调工作56不实行监理的，工程师的职权不发生7项目经理姓名职务项目经理职权施工期间项目经理为承包人的全权代表和总负责人。施工期间，发包人与承包人之间的任何要求、通知均须由承包人的项目经理和发包人派驻的工程师签字，并加盖公章后书面送达对方。任何一方更换项目经理或发包人派驻的工程师，均须通知对方，否则不发生效力。8发包人主要责任（1）审核承包人编制的工程总进度计划、工程进度报表。（2）发包人或发包人通过监理公司负责组织工程例会，监督检查工程质量与进度，负责组织工程中间验收，工程进度拨款签证，并按时向承包人支付工程进度款。（3）各种材料存放期间由承包人负责看管，如因看管不力造成丢失或损坏与发包人无关。（4）发包人负责组织工程验收，办理完工结算。9承包人主要责任承包人应具备加固特种工程的施工资质。提供相应的工程施工资质证书资料。（1）双方签定施工合同后2日内，承包人将施工方案提交发包人和工程监理公司共同审查批准后执行。逾期提交，承包人每日应承担1000元的违约金。施工方案包括施工设计、施工进度计划（总进度计划及周进度计划）、设备、材料、成品半成品进场及安装人员配备计划等，在每周五报送下一周的进度计划给发包人，施工进度计划须满足主体进度要求。承包人须确保施工的时间节点，如影响到施工，承包人须承担合同总价3的违约金。（2）承包人在接到发包方或监理下发的开工令后2日内，必须向发包人和监理公司提交2份承包人盖章确认的本项目施工管理人员名单的通讯录，同时，承包人以授权委托书的形式指定人员并附通讯络方式到发包人和监理公司领取或送达往来文件。（3）承包人接到发包人或发包人委托的监理公司的开工通知（令）后，承包人必须按开工令规定的工期进场施工，否则，经发包人和监理公司共同确认后，承包人每日应承担合同总额1计算的违约金，超过3天没有进场施工，发包人有权单方面解约，并追究承包人的经济赔偿责任。（4）在施工过程中，承包人要认真做好施工安全工作，对施工中出现的人员伤亡事故及物品的损坏，所有责任及赔偿均由承包人负责。在梁板拆除、钢筋植筋、碳纤维加固过程中，如确系承包人施工质量或采用的材料问题造成的结构损坏而由此引起的对第三方造成的人身和财产损失均由承包人承担全部责任。（5）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求承包人负责在需要的时间和地点，根据国家相关安全规定和自身安全的需要，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，以便对工程进行保护或为公众提供安全和方便。（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担承包人在施工过程中负责保护现场已完工程成品，费用已包含在合同价中，若损坏由承包人进行修复及赔偿。同时承包人对本工程所有分包单位（包括发包人直接分包工程）完成的成品进行统一管理，对其完成的项目进行成品保护、看管，直至移交到发包人或物业公司，相应费用已含在合同价中。相关保护工作由承包人负责，费用已含在合同价中。（7）安全措施与安全责任在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应遵守所有适用的安全规章以及发包人制定或批准的现场管理制度，高度重视所有授权驻在现场的人员的安全，并采取任何必要和适当的措施，保持现场和工程（包括所有尚未完工的和尚未由发包人占用的工程）的井然有序和安全可靠，以免发生人身安全事故；为了保护工程，或为了公众的安全和方便，或为了其他原因，在确有必要的时间和地点，或在发包人、监理人或任何有关行政主管部门提出要求时，提供并保证一切照明、防护、围栏、警告信号和看守；为邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供便利和保卫所必须的临时道路、人行道、防护棚及围栏等。上述费用包括在合同报中。（8）环境保护承包人应采取一切合理措施，保护现场内外的环境，并限制由其施工作业引起的污染、噪音以及其他对公众财产造成的损害和妨碍的后果。（9）事故报告一旦发生任何事故，承包人应尽快向发包人和监理人报告事故的详情。在发生任何死亡或重大安全事故或环境事故时，承包人应立即用最快的可行方法通知发包人、监理人以及任何按照法律、法规或规章必须向其报告的有关行政主管部门。（10）施工场地清洁卫生的要求承包人负责施工场地、道路等的清洁，施工过程及交工前现场应达到有关文明施工的要求，施工和生活垃圾按照相关规定进行集中处理，相关费用已含在合同价中。在工程施工期间，承包人应始终保持现场不出现任何不必要的障碍物，妥当存放并处置承包人的任何设备和多余的材料并从现场清除运走任何废料、垃圾相关费用已含在合同价中。13工期延误131双方约定工期顺延的其他情况如果发包人已发出开工通知，并且承包人已经依据此开工通知在约定的时间进场，但由于发包人未能在承包人进场之前满足约定或由于其他发包人原因导致承包人不能随后实质性开工，承包人应及时以书面形式报告发包人和监理人并解释不能及时实质性开工的原因。发包人在收到此类通知后应与监理人做适当协商之后决定重新确定开工日期并由此计算新的完工日期。但承包人不得提出任何经济索赔。因发包人原因、重大设计变更及不可抗力等非承包人原因造成工期推迟，须经监理工程师和发包人书面确认后工期相应顺延。但承包人不得提出任何经济索赔。四、施工质量与验收172验收要求承包人保证所有材料和施工要求符合国家和地方相关施工验收规范规定的标准，按图纸及发包人发包人要求。为保证施工质量，施工难点以及容易发生质量通病的地方，由承包人首先提交需报送施工方案的项目清单，经发包人确认后，发包人和监理盖章确认，否则，视为承包人违约，并承担合同总价5的违约金。工程完工后，发包人在14天内负责组织承包人并会同有关部门进行质量验评，承包人工程质量必须达到合格标准。如因承包人责任致使本工程质量未通过验收，承包人必须进行认真整改，直到所需费用由承包人自行承担，然后组织工程验收，否则承包人须承担合同总价20的违约金。承包人返修的时间计算在总工期内。承包人负责按工程竣工资料归档要求整理竣工资料，验收合格后7日内，提交两套符合归档标准的竣工资料给发包人，同时提交一套符合归档准的竣工资料（原件）给总承包单位，否则，发包人有权暂不支付当期工程款。五、安全施工承包人负责在本工程施工、竣工整个过程中施工现场全部人员的安全及保修阶段相关人员的安全，并承担由此造成的一切责任及损失。发包人不承担承包人或其分包人的人员或其它任何第三人的伤亡赔偿或补偿责任。六、合同价款与支付23合同价款及调整232本合同价款采用（1）方式确定，总价包干。（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围合同实施期间承包人所报的价格不得因政策性调价、材料及设备的市场调价等其它因素而发生变化，其合同总价固定不变。所谓固定价格合同或合同总价固定不变，是指除本条款所规定的内容外，还应包含合同实施期间加固工程范围内的施工图纸如无变更，其合同总价不得调整。（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法不发生。（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定不发生。233双方约定合同价款的其他调整因素无24工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例无25工程量确认251承包人向工程师提交已完工程量报告的时间承包人在开工后每月的25日按实际进度提交当月已完工程量报表，报送监理人及发包人审核，并作为发包人核准、支付工程进度款的依据之一；26工程款（进度款）支付261双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间1工程款按月支付，按发包人核准的每月完成工程产值的75支付工程款，所有付款应事先以书面申请并经监理人、发包人审核确认后支付。2全部工程完工，经责任单位验收合格，7天内向发包人提供完整的结算资料和工程竣工结算报告，发包人在收到资料后14天内给予确认，向承包人支付结算后剩余工程款。工程款支付的具体操作办法为承包人依据监理和总承包方双方共同签认的实际节点进度及应付工程款额，由承包人到工程所在地税务部门开具正规建筑业专用发票含完税证明后提供给发包人，发包人待发票检验无误后向承包人支付工程款。7、材料设备供应28、承包人采购材料设备281必须符合图纸设计及甲方要求，碳纤维加固材料，A级结构胶，化学锚栓九、竣工验收与结算4承包人在工程验收前7天向发包人提交竣工验收报告。5发包人在收到竣工验收报告后组织有关部门进行工程验收。如因承包人原因造成的一次以上验收所发生的各项费用均由承包人承担。33、竣工结算333在双方确认工程竣工结算金额后，发包人按合同约定向承包人支付至合同约定的工程竣工付款比例。334双方对工程竣工结算价款发生争议时，双方首先协商解决。发包人对工程结算报告确认时间相应顺延。协商不成再按本专用条款37条关于争议的约定处理。十、违约、索赔和争议35违约351本合同中关于发包人违约的具体责任如下本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任无本合同通用条款第264款约定发包人违约应承担的违约责任工期顺延，但由于顺延造成的承包人的人员窝工、机械停滞费与机具设施租赁费、机械进出场费等均含在合同价中。结算时不予调整，承包人不得提出任何经济补偿。本合同通用条款第333款约定发包人违约定发应承担的违约责任不发生双方约定的发包人其他违约责任无352本合同中关于承包人违约的具体责任如下本合同通用条款第142款约定承包人违约应承担的违约责任承包人不能按合同约定的时间竣工或在发包人顺延的时间内竣工，应承担违约责任。承包人应按照工期要求按时完成，总工期每延误一天，承包人承担500元的工期延误违约金。承包人须严格按照合同及图纸要求进行施工，若未经发包人同意擅自更换材料，将处以合同总价5的违约金。并无条件更换为发包人指定材料。因工程质量未达到合同和图纸设计约定标准，承包人应承担合同总价20的违约金，且无条件进行更换，若在规定时间内未整改更换的，发包人有权委托其它单位代为施工，承包人须承担双倍的费用，将要结算或其它工程中扣除。本工程严禁转包。若发现转包情况，发包人有权要求承包人停工或终止本施工全同，由此造成的工期和经济损失由承包人承担。本合同通用条款第151款约定承包人违约应承担的违约责任因承包人原因达不到工程质量要求，发包人有权要求从承包人应得的金额中扣除工程质量补偿金等额的赔偿费，承包人同时应承担合同规定的其它违约责任。37争议371本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第（一）种方式解决（一）提交项目所在地仲裁委员会仲裁；（二）依法向项目所在地人民法院起诉。46合同份数461双方约定合同份数共陆份，正本贰份，副本肆份，发包人肆份、承包人贰份。第三章投标文件格式及附表XXXXXXXXX工程施工招标（XXXXXXXXXX加固工程）投标文件日期2012年8月施工投标文件（封面）工程名称XXXXXXXXXXXX加固工程投标文件内容投标文件资信标格式投标人（盖公章）法定代表人或委托代理人（签字或盖章）日期_年_月_日包括的内容1、法定代表人资格证明书2、投标文件签署授权委托书3、投标函4、投标单位企业概况，包括经过法定机关年审有效的企业资质证书副本5、企业安全生产许可证证书提供复印件,原件备查；（强制性条件）6、拟派项目经理近3年以来所承建类似工程情况（需提供相关的证明材料）7、项目管理机构配备情况（需提供各专业人员的资格证书和身份证复印件）8、营业执照（提供复印件,原件备查；（强制性条件）9、税务登记证、组织代码证（提供复印件,原件备查；（强制性条件）（7）10、投标人认为有必要提供的声明及文件。法定代表人资格证明书单位名称地址姓名性别年龄职务系的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。特此证明。投标人（盖公章）日期年月日投标