广场深基坑支护设计及施工合同（word版）

1、 城市广场D地块深基坑支护设计、施工工程合同襄阳xxXX市广场D地块深基坑支护设计、施工工程合同工程名称: 襄阳xxXX市广场D地块深基坑支护设计、施工工程工程地点: xxx发包人: xxx承包人: xxx合同编号: xxxXX市广场D地块-C1-001 签订日期:20_年 7 月30日【结构目录】第一部分:前言3第二部分:工程概况描述3第三部分:承包范围3第四部分:承包方式4第五部分:合同总价4第六部分:合同工期4第七部分:工程质量标准及检查验收:5第八部分:安全、文明施工的相关约定5第九部分:付款方式5第十部分:关于设计变更及签证的约定6第十一部分:结算方式5第十二部分:双方权责6第十三部

2、分:工程保修及售后服务7第十四部分:合同组成文件7第十五部分:争议的解决方式8第十六部分:其它8发包人:xxx (以下简称发包人)承包人:xxx (以下简称承包人)第一部分:前言依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的实际情况,在完全清楚及理解本合同的基础上,双方就襄阳xxXX市广场D地块深基坑支护设计、施工承建事宜签订本合同,以资双方共同遵守。第二部分:工程概况描述1、工程名称:襄阳xxXX市广场D地块深基坑支护设计、施工工程2、工程地点:xxx3、工程内容:襄阳xxXX市广场D地块深基坑支护设计及设计施工图中

3、所包含的全部深基坑支护工程的内容(支护桩部分,护坡部分,降水部分及与本支护工程范围内的相关的各项措施)。第三部分:承包范围1、 依据发包人提供的设计资料,承包人提交的送审版襄阳xxXX市广场D地块深基坑支护设计及设计施工图中所包含的全部深基坑支护工程,图号为SJ20_-45-01SJ20_-45-04,SJ20_-45-05-01SJ20_-45-05-02,SJ20_-45-06,SJ20_-45-07-1SJ20_-45-07-9,SJ20_-45-08-1SJ20_-45-08-3,SJ20_-45-09 ,共计 20 页。2、 承包人对本项目的深基坑进行支护设计和支护施工,主要包括:深

4、基坑支护设计、支护桩、冠梁及钢筋砼支撑、桩头破除、锚杆、桩间挂网喷砼、边坡土钉挂网喷砼、基坑深井降排水(含降水井及水位观测井、沿基坑四周设置截水沟并XX市政排水管网、基坑坡顶周边的1.5m范围内的硬化等,不含上部填土中的滞水及降水的抽排)、泥浆运输及泥浆池拆除外运、钢筋砼支撑的拆除及清理外运等。不包括深基坑土方的开挖及外运,但承包人必须配合发包人的土方分包单位完成深基坑的土方开挖放坡,深基坑开挖的坡度由承包人严格按图纸要求控制,坡度需局部修整的由承包人负责完成。第四部分:承包方式1、包设计、包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收(承担验收组织和承包人自行承担的费用)。2、本合同

5、采用固定总价包干,固定总价包干是本合同确定的合同工程承包范围内的全部工作内容的价格体现,固定总价包括但不限于:深基坑支护设计费、深基坑支护所需的材料费、制作费、运输费、安装费、吊装费、材料损耗费、各种辅材费、税金、管理费、施工配合费、材料采购和运输费、制作和安装用水电费、技术措施费、安全措施费、质量措施费、赶工措施费、包干费、产品及配件的装卸费、运费和采保费、场内多次倒运费、大型设备进出场费、不可预见费、材料按规范规定的试验、检测费、施工场地噪音及噪音超标费、工程排污费、建筑垃圾清运费XX市道路卫生保洁费等政府相关部门规定须缴纳的相关费用和管理费、利润、风险、税费及风险、定额及政策规定的各项取

6、费及价格调整、依法缴纳的各项税金、依法应承担和支付的保险、XX市场价格波动、政策调整的风险、财务成本,现场协调、保修责任等全部费用等一切为了完成本工程的费用均包含在总价中,固定总价一经确定不再做任何调整。3、固定总价包干,XX市场变化、政策性调整导致人工、机械、材料价格变化等任何因素而调整。4、承包人在报价时已考虑施工过程中所发生的一切费用(技术措施费、季节施工措施费、因支护设计和施工不当造成的抢险和加固的费用、安全文明施工措施费、材料复试检测费、图审费、与基坑审查相关的专家评审费等),一切费用均包括在本合同固定总价内。5、承包人在报价时已充分考虑现场施工条件及土质状况,无论现场是因土质或天气

7、原因需要破除地上、地下障碍物、施工场地硬化加固(除自然地面上需硬化加固的部分)等一切费用均包括在本合同固定总价内。6、承包人在报价时已充分考虑土质构造状况,无论各类型桩充盈如何发生变化其费用均包括在本合同固定总价内。7、本合同的固定总价包含了全部施工过程的一切内容,不管有任何缺漏,在合同签定后均不得调整,且丢、漏项目视为承包人给予发包人的优惠。第五部分:合同总价1、 合同包干固定总价为人民币: 柒佰陆拾万元整(￥ 760万)第六部分:合同工期1、 本工程总工期为80日历天:本工程工期分为两部份计算工期:A、工程开工日期为20_年8月10日,20_年9月10日前完成支护桩和高压旋喷桩等相关工程；

8、B、20_年10月30日完成全部深基坑支护工程(除了部份受土方开挖影响的挂网喷砼外)。2、 本工程开工日期以发包人开工指令为准,如非承包人原因影响,经发包人认可,可予顺延。3、 如遇不可抗拒的自然灾害以及因发包人需要变更的,经发包人签证后,工期相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。4、 承包人根据以上总工期编制施工计划,经发包人认可后作为工期控制及验收依据。第七部分:工程质量标准及检查验收:1、 深基坑支护设计须符合国家设计要求,能够指导现场施工,并通过专家审查及政府部门的备案。2、 工程质量至少达到国家或专业的质量检测评定标准的合格等级,符合工程所在地的质量监督部门的验收要求并能予以备案验收。

9、3、承包人应认真按照标准、规范和施工图纸要求以及发包人与监理依据合同发出的指令施工,随时接受发包人、监理的检查检验,为检查、检验提供便利条件,及时根据要求向发包人及监理提供与工程质量有关的技术资料,并按检查结果进行整改。4、经检查工程质量达不到约定标准的部分,承包人应在接发包人、监理通知后一天内按发包人和监理的要求拆除和重新施工,直至符合发包人验收要求为止；因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。5、若承包人拖延或不予返工,发包人有权在发出返工通知五天后委托其他具备相XX公司代工,代XX公司与发包人的结算价再增加15%的管理费用后,一并从应付承包人的工程款中

10、扣除。6、隐蔽工程由承包人自检后,如实填写隐蔽工程验收单,及时通知发包人现场代表、监理检验,经检验合格后,承包人方可继续施工；经检验不合格的,承包人应负责重做,直到验收合格,由此造成的一切后果、损失均由承包人承担。7、 双方对质量判定有争议时,以政府职能部门意见为准,如果判定是承包人原因造成,由此造成的一切后果、损失均由承包人承担；如果判定是发包人原因造成,由发包人承担。8、 承包人现场按安全文明施工的要求进行管理,并做到做到工完场清,如承包人完工后一周内未完成前述工作,发包人有权另行安排其他施工单位代为完成,其发生的所有费用由承包人承担,结算时一并从结算款中扣除。第八部分:安全、文明施工的相

11、关约定安全、文明施工按相关政府及职能部门要求及发包人与承包人签定的现场安全文明施工细则为准,现场安全文明施工细则为本合同组成部分之一。第九部分:付款方式1、支护桩和高压旋喷桩等相关工程完成,在递交合格的申请资料后10天内支付260万元；2、完成所有深基坑支护工程(除了部份受土方开挖影响的挂网喷砼外),在递交合格的申请资料后10天内支付196万元；3、结算办理完毕,在递交合格的申请资料后春节前支付至结算价的73%；4、地下室基坑回填至正负零后一个月内一次性付清结算价的余款(其中扣留8万元作为降水井的质量保证金,质量保证金在降水井封孔后发包人无息向承包人支付)。第十部分:关于设计变更及签证的约定1

12、、 未经发包人同意,承包人不得擅自改变设计。本合同范围内因设计变更导致工程量增加而产生的费用由承包人承担。2、 本项目合同约定的承包范围之外的签证,另行计量计价。但因设计方案、施工图调整的设计变更而导致的费用增加已包含在固定总价内,不另行增加费用。如因设计方案或施工图调整,变更减少达到总价3%以上时,超出部分(超过3%以上的部分)的费用结算时从结算款中扣减。3、 双方临时增加不在本合同范围内的费用,承包人须在三日内及时办理相关签证手续,逾期承包人仍应当完成该部分工作且视为承包人放弃取得该部分工作任何费用的权利。第十一部分:结算方式1、 在通过工程竣工验收合格并办理完工程交接手续及竣工资料移交手

13、续后 30天内,一次性向发包人递交完整的竣工结算报告及结算资料。2、 工程结算价合同固定总价+临时增加费用签证设计变更减少的部分违约金3、 核对完成后 30 天内,双方签订结算书。第十二部分:双方权责一、发包人责任及义务1、发包人现场代表 吴俊峰 ,代表发包人行使本合同约定的权利,具体负责审批施工组织设计、参与工程验收、处理设计变更、现场签证及现场管理。2、发包人委托 按国家条例对本工程进行社会监理,总监: ,承包人应接受监理工程师的监督和管理。3、发包人负责施工场地范围内的三通一平。4、 发包人负责提供地质资料和控制点资料给承包人,组织图纸交底会审工作。5、 发包人提供水电接口,承包人挂表施

14、工,费用由承包人自理。配合承包人创造必要的施工环境和施工条件。6、 发包人负责工程款的审核和支付。7、 提供地质资料、地下室相关图纸,发包人对所提供资料的准确性和真实性负责。8、 负责协调发包人委托的其它施工单位与承包人的配合关系、并要求这些施工单位按照支护方案要求配合好承包人的安排。9、 承包人工程完工,及时组织有关单位进行验收,确保按时完成并符合质量要求。二、承包人责任及义务1、承包人现场项目经理 刘刚 ,代表承包人行使本工程项目管理、施工进度质量的控制,并对发包人、监理发出的指令进行贯彻、执行。2、合同签订后7天内承包人必须按照国家有关标准、规范向发包人提供应急、抢险方案,施工组织计划。

15、3、承包人现场主要施工人员的需持证上岗、主要材料的品牌、厂家、型号、检测或证明文件必须在进场前检验合格获得发包人批准才能进行施工。4、合约履行期间承包人随时接受发包人、监理、政府质量监督部门的检查检验,遵守隐蔽工程验收的有关规定。5、承包人保持施工现场整洁,符合文明施工等有关规定及发包人对施工现场的管理要求。6、承包人配合发包人解决周边施工中发生的民事纠纷,应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、施工噪声、施工现场环境卫生和场外污染等管理规定并办理有关手续,由此造成的罚款由承包人自行承担。7、采取积极措施做好施工现场地下管线、地下箱涵和邻近建筑物、构筑物的保护工作,如因承包人原因损坏则承包人承

16、担修复费用及其他损失。8、承包人承诺当本工程发生设计变更、增减工作内容、现场签证、索赔等事项时应立即执行,不应以发包人未确定造价而停工或延误执行相关工作,由于拖延或不执行指令而造成的损失由承包人负责。9、竣工验收后,承包人应及时按发包人要求提供完整的竣工资料,并确保能通过当地档案馆的备案验收。提供的资料中要有一整套深基坑支护施工记录(发包人、监理签字盖章)。10、承包人应指派专人负责工程结算,XX公司授XX公司行使结算事宜的相关权利。11、承包人须确保工程进度,A、B阶段均按期交付工程,发包人奖励承包人十万元；如果A部份工期没未能及时完成,而承包人依然能够按总工期完工则发包人奖励承包人伍万元；

17、如果A部份工期按期完成,而承包人实际完工时间延迟不超过三天,则发包人不追究承包人的违约责任；如承包人实际完工时间延迟三天以上仍没有完成的,从第四天起承包人每延误一天,向发包人支付壹万元人民币作为违约金,若因承包人原因延误达到 13 日历天的,发包人有权按合同总价的80%结算工程款；若因承包人原因延误达到 30 日历天,发包人有权选择解除本合同；若发包人解除本合同的,承包人无权取得任何已完工程量的任何费用(发包人已付费用承包人应当在合同解除后十日内全额返还发包人),并应当赔偿发包人因此受到的全部直接及间接损失。12、承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务,应当承担违约责任,除赔偿因其违约给发

18、包人造成的损失外,并视情节轻重向发包人支付以每次10000元50000元的违约金。13、若因承包人严重违约导致本合同约定的质量、安全、工期等义务无法实现的,发包人有权解除本合同,承包人无权取得任何已完工程量的任何费用(发包人已付费用承包人应当在合同解除后十日内全额返还发包人),并应当赔偿发包人因此受到的全部直接及间接损失。第十三部分:工程保修及售后服务1、 详见附件四第十四部分:合同组成文件1、以下附件构成合同的组成部分。附件一 报价书附件二 设计图纸(甲乙双方确认的)附件三 施工设计方案附件四 工程质量保修书附件五 廉洁协议书 2、合同文件的解释顺序:(1) 合同书；(2) 承诺书及谈判记录

19、(3) 图纸；(4) 报价书(5) 标准、规范及有关技术文件；(6) 施工设计方案；(7) 工程质量保修书；(8) 廉洁协议书作。第十五部分:争议的解决方式合同在履行过程中,若发生争议,双方协商解决；协商不成依法向工程所在地人民法院起诉解决。第十六部分:其它1、 降水的运营费不在本固定合同总价内,基坑回填前,降水的运营费用伍万元包干(从开工到20_年3月31日止,包括人工、台班、维护等各项保障降水正常运行的费用),其后如需延长按1万元/月支付。降水运营期间电费由发包人承担。2、 现场因配合其他单位施工需要对降排水管道等进行改迁、或被其他单位破坏需维修,发包人签证认可,结算时一并支付。3、 未尽

20、事宜,双方另行协商。4、 本合同在工程保修期满,双方财务结清后自动失效。5、 合同一式柒份,发包人执肆份,承包人执叁份,具有同等法律效应,经承包人、发包人双方法人代表或授权代表签字并加盖公章后生效。发包人(公章): 承包人(公章):地址: 地址:电话: 电话: 法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:开户名称: 开户名称:xxx开户银行: 开户银行:招商银行武昌支行帐 号: 帐 号:27028165471000120_年 月 日 20_年 月 日附件四: 工程质量保修书发包人:(全称) xxx 承包人:(全称) 为保证 襄阳xxXX市广场D地块深基坑支护设计、施工工程 在合理使用期

21、限内正常使用,发包人和承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例)和房屋建筑工程质量保修办法,经协商一致,签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。1质量保修范围质量保修范围包括深基坑支护设计、施工工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围,双方约定如下:承包范围内的工程项目,由于乙方施工质量缺陷问题和材料设备质量缺陷问题,均属乙方保修范围。2质量保修期 2.1双方根据建设工程质量管理条例及有关规定,约定本工程质量保修期为如下:基坑支护质保期自完工至地下室基坑回填到正负零止；井点降水质保期自完工至封孔止。 3质量保修责任 3.1属于保修范围

22、的项目,承包人应在接到通知后的7天内派人保修并修复完毕。承包人不在约定期限内派人保修且修复完毕的,发包人可自行或指派第三方保修且该部分费用由承包人承担。 3.2发生紧急抢修事故的,承包人在接到通知后,应立即到达事故现场抢修并修复完毕,否则发包人可自行或指派第三方保修且该部分费用由承包人承担。 3.3质量保修完成后,由发包人组织验收。 3.4 因承包人未履行保修义务导致发包人受到损失的,因此产生的全部直接损失及间接损失均由承包人承担。4质量保修费用质量保修费用及相关的损害赔偿费,由造成质量缺陷的责任方承担。5质量保证金质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金中赋予的约定一致。6其它

23、6.1双方约定的其它工程质量保修事项: / 6.2本工程质量保修书,由发包人承包人在工程竣工验收前签署,作为合同附件,其有效期限至保修期满。发 包 人(公章): 承 包 人(公章):法定代表人(签字): 法定代表人(签字): 2013 年 月 日 2013 年 月 日附件五:廉 洁 协 议 书 甲方:xxx乙方: xxx 为加强廉洁建设,规范双方的活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护当事人的合法权益,甲乙双方在平等协商基础上订立本协议书,由双方共同遵守。 第一条 甲乙双方责任 (一) 严格遵守国家法律法规和地方政府的有关规定。 (二) 严格执行一切合同文件,自觉按合同办事。 (

24、三) 双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则(法律法规另有规定除外),不得损害国家、集体和对方利益。(四) 建立健全廉洁制度,开展廉洁教育,设立廉洁告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。 (五) 发现对方在业务活动中有违反廉洁建设规定的行为,应及时给予提醒和纠正。 (六) 发现对方严重违反廉洁建设的行为,应向其上级部门或纪检、监察等有关机关举报。影响合同履行的,可按合同中关于合同解除的约定处理。 第二条 甲方责任 (一) 甲方人员不得索要或接受乙方的财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等,或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。 (二) 甲方人员不得参加乙方安排的宴请(工作餐除外)和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具