[公路工程造价人员考试密押题库与答案解析]公路工程造价人员考试公路工程造价案例分析分类模拟9

1、公路工程造价人员考试密押题库与答案解析公路工程造价人员考试公路工程造价案例分析分类模拟9公路工程造价人员考试密押题库与答案解析公路工程造价人员考试公路工程造价案例分析分类模拟9公路工程造价人员考试公路工程造价案例分析分类模拟9(一)路基土、石方工程，主要的分项工程包括开挖土方、填方等，按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定按实际完成工程量计价。根据合同的规定，承包人必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工，工程量由造价工程师负责计量，工程的总价款根据承包人取得计量证书的工程量进行结算。工程开工前，承包人向业主提交了施工组织设计和施工方案并得到批准。 问题： 1. 根据该工

2、程的合同特点，造价工程师提出了计量支付的程序要求如下。试改正其不恰当和错误的地方。 (1)对已完成的分项工程向业主申请质量认证。 (2)在协议约定的时间内向造价工程师申请计量。 (3)造价工程师对实际完成的工程量进行计量，签发计量证书给承包人。 (4)承包人凭质量认证和计量证书向业主提出付款申请。 (5)造价工程师复核申报资料，确定支付款项，批准向承包人付款。 答案:计量支付的要点： (1)对已完成的分项工程向业主代表申请质量认证。 (2)取得质量认证后在协议约定的时间内向造价工程师申请计量。 (3)造价工程师按照规定的计量方法对合同规定范围内的工程量进行计量，签发计量证书给承包人。 (4)承

3、包人凭质量认证和计量证书向造价工程师提出付款申请。 (5)造价工程师审核申报资料，确定支付款额，向业主提供付款证明文件。 2. 在工程施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，承包人为了使压实质量得到保证，将压实范围适当扩大，施工完成后，承包人将扩大范围的施工工程量向造价工程师提出计量付款的要求，但遭到拒绝。试问造价工程师为什么会作出这样决定?答案:造价工程师拒绝的原因： (1)该部分的工程量超出了施工图的要求，一般地讲，也就超出了合同约定的工程范围，不属于造价工程师计量的范围。造价工程师、监理工程师均无权处理合同以外的工程内容。 (2)该部分的施工是承包人为了保证施工质量而采取的技术

4、措施，监理工程师或造价工程师认可的是承包人的保证施工质量的技术措施，一般在业主没有批准追加相应费用的情况下，技术措施费用应由承包人自己承担。 3. 在工程施工过程中，承包人根据业主指示就部分工程进行了变更施工，试问变更部分合同价款应根据什么原则进行确定?答案:变更价款原则的确定： (1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同中已有的价格计算，变更合同价款。 (2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。 (3)合同中没有类似于或适用于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，造价工程师批准执行。这一批准的变更价格，应与承包人达成一致，否则由工程造价管理部门裁定。 4.

5、在土方开挖工程中，有两项重大原因使工期发生较大的拖延：一是土方开挖时遇到了一些地质勘探没有探明的孤石，排除孤石拖延了一定的时间；二是施工过程中遇到数天季节性小雨，由于雨后土壤含水率过大不能立即进行压实施工，从而耽误了部分工期。随后，承包人按照正常索赔程序向造价工程师提出延长工期并补偿停工期间窝工损失要求。试问造价工程师是否该受理这两起索赔事件?为什么?答案:对两项索赔的处理： (1)对处理孤石引起的索赔，这是预先无法估计的情况，应予受理。 (2)由于阴雨天气属正常季节性的，这是有经验的承包人预先应估计的因素，在合同期内应作考虑，因而索赔理由不成立，索赔应予驳回。本案例主要考核工程计量及工程款支

6、付程序，造价工程师在工程合同管理中的地位和作用，造价工程师的工作职责，工程变更价款的确定原则，以及因工程地下障碍、气候条件等事件引起工程费用增加和工期延长的责任的划分原则。 (二)跨线桥工程基坑开挖后发现有城市供水管道横跨基坑，须将供水管道改线并对地基进行处理，为此业主以书面形式通知施工单位停工十天，并同意合同期顺延十天，为确保继续施工要求工人、施工机械等不要撤离施工现场，但在通知中未涉及由此造成施工单位停工损失如何处理。施工单位认为对其损失过大，意欲索赔。 问题： 1. 索赔能否成立，索赔证据是什么?答案:索赔成立，索赔证据为业主提出的要求停工的通知书。2. 由此引起的损失费用项目有哪些?答

7、案:费用损失主要包括：10天的工人窝工、施工机械停置及管理费用。3. 如果提出索赔要求，应向业主提供哪些索赔文件?答案:应向业主提供的索赔文件主要有： (1)致业主的索赔信函，提出索赔要求。 (2)索赔报告；提出索赔事实和内容，引用文件说明索赔的合理与合法性，提出索赔费用的计算依据及要求的赔偿金额。 (3)索赔费用计算书及索赔证据复印件。本案例主要考核工程索赔成立的条件，索赔的内容与证据，索赔文件的种类、内容及形式。 (三)工程承包人实行总价合同承包。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4km，但开工后，发现该砂不符合质量要求，承包人只得从另一距工地20km供砂点采购，而在一个关键工作面

8、上又发生了几种原因造成的暂时停工：4月20日至4月26日承包人的施工设备出了从未出现的故障；应于4月24日交给承包人的后续图纸直到5月10日才交给承包人；5月7日到5月12日工地下了该季节罕见的特大暴雨，造成了5月11日到5月14日该地区的供电全面中断。 问题： 1. 由于供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包人经过仔细计算后，在业主指令下达的第3天，向业主的造价工程师提交了将原用砂单价每吨提高5元人民币的索赔要求。作为一名造价工程师您批准该索赔要求吗?为什么?答案:对承包人提出的因砂场地点变化的索赔不予批准，原因是： (1)承包人应对自己就招标文件的解释负责并考虑相关的风险。 (2)承包人

9、应对自己报价的正确性和完备性负责。 (3)对当地砂、石材料的供应情况变化是一个有经验的承包人能够合理预见到的。 2. 由于几种情况的暂时停工，承包人在5月15日向业主的造价工程师提交了延长工期25天，成本损失费人民币2万元/天(此费率已经造价工程师核准)和利润损失费人民币2000元/天的索赔要求，共计索赔款人民币55万元。 (1)作为一名造价工程师您批准索赔款额多少万元?为什么? (2)作为一名造价工程师您认为会在业主给承包人工程款的支付中扣除竣工拖期违约损失赔偿金吗?为什么? 答案:(1)批准索赔款额24万元，原因是： 4月20日至4月26日的停工属于承包人自身的原因造成的，应由承包人承担，

10、因此，不考虑承包人的索赔要求。 4月27日至5月6日的停工属于业主的原因造成的，应由业主承担，应考虑承包人的索赔要求，但不考虑承包人提出的利润索赔要求，索赔额为102=20万元。 5月7日至5月12日的停工属于业主和承包人共同承担的风险，因此，不考虑承包人的索赔要求。 5月13日至5月14日的停工属于有经验的承包人无法预见的自然条件变化，应由业主承担，但不考虑承包人的利润索赔要求，索赔额为22=4万元。 (2)由上述事件引起的工程进度拖延不等于竣工工期的延误。原因是：如果不能够通过施工方案的调整将延误的工期补回，将会造成竣工延误，支付中要扣除拖期违约金；如果能够通过施工方案的调整将延误的工期补

11、回，不会造成竣工延误，不产生拖期违约金，支付中不扣除。 3. 索赔成立的条件是什么?答案:承包人的索赔要求成立必须同时具备如下四个条件： (1)与合同相比较，已造成了实际的额外费用增加或工期损失。 (2)造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包人的过失。 (3)按合同规定不应由承包人承担的风险。 (4)承包人在事件发生后的规定时限内提出了索赔的书面意向通知。 4. 若承包人对因业主造成的窝工损失，要求设备窝工按台班计算，人工的窝工按日计价是否合理?如不合理应怎样计算?答案:不合理。 因窝工而闲置的设备按折旧费或停置台班费或租赁费计价，不包括运转费部分。人工费损失应考虑这部分工作的工人调做其他工

12、作时工效降低的损失费用，一般用工日单价乘以一个测算的降效系数计算这一部分损失，而且只按成本费用计算，不包括利润。本案例主要考核工程索赔的概念，成立的条件，施工进度的拖延和费用增加的责任如何处理，工期和费用索赔的计算与审查方法。 (四)工程深基坑支护系统包括围护桩、顶梁、钢筋混凝土水平支撑、锚杆、钢围檩等。围护桩为干挖桩。业主通过招标确定由A施工单位承包。 A施工单位报价明细如下： 业主认可A施工单位优惠后的报价，并以1180万元就合同内容一次包死。由于当时业主意向性认可土方开挖仍由A施工单位承包，故围护施工中顶梁围护桩的土方纳入今后土方开挖总量包干。可是，进入土方开挖阶段，业主以640万元的总

13、价将18万m3的土方任务包给B施工单位，并明确640万元中凿除桩头费用为10万元，降水费1.5元/m3。 A施工单位由于未接到土方开挖任务但实际已开挖土方，因此，向业主提出：要求按业主与B施工单位签订的土方单价补偿A施工单位在围护桩施工期间实际发生的土方费用。 问题： 1. A施工单位要求是否合理?答案:A施工单位在围护施工期间完成的土方任务，属合同之外的内容，且业已发生，A施工单位要求补偿是合理的。2. 造价工程师应如何核算该部分费用?答案:土方开挖总价640万元，土方实际单价应扣除凿桩头及降水费用。即为： (6400000-100000-1.5180000)180000=33.5(元/m3

14、) 33.5(1015.7+5901.7)=231733(元) 业主应支付给A施工单位231733元土方开挖费用。本案例主要考核工程索赔成立的条件和索赔费用的计算。 (五)问题:1. 山岭重丘区公路路基土、石方工程中，承包人在合同中标明有软石的地方未遇到软石，因此，该施工段的工期提前1个月。但另一施工段在合同中没有标明有岩石的地方遇到了较多的次坚石，使开挖工作变得更加困难，工期因此拖延了5个月。由于工期拖延，使得施工不得不在雨季进行。按一般公认标准计算，影响工期2个月，由于实际遇到的地质条件比原合理预计的复杂，造成了实际生产率比原计划低得多，折算影响工期3个月。为此，承包人准备提出索赔。 问题

15、： 该索赔计划有关索赔的内容、理由、证据、通知、文件编写等，用文字简要说明其要点。 答案:1索赔的内容 本事件使承包人由于意外地质条件造成施工困难，导致工期延长，相应产生额外的工程费用，因此，应包括费用索赔和工期索赔。 2索赔的理由 施工中遇到在合向中未标明的较多次坚石，施工现场的施工条件与原来的勘察有很大差异，超出合同提供的条件，属于业主的责任范围。 3索赔的证据 (1)工程照片，各项由业主代表或监理工程师签认的签证，工程施工现场实施情况记录，与本事件相关的合同文件(如标书、图纸、设计交底记录、变更指令等)。这些证明用以说明施工条件变化的程度及是否真实等情况。 (2)施工进度表、施工备忘录、

16、会议记录或纪要，以及以上各种记录报告，用以分析计算延误的工期情况并证实其可信性。 (3)与本事件相关的人工报表、材料报表、机械设备报表，用以分析计算多用了人工或延长工作时间，增加了设备数量、种类或工作时间，以及多用材料数量。 4索赔的文件 索赔的文件主要包括：索赔信、索赔报告、详细计算书与证据。 5索赔的通知 应在索赔事件发生后合同规定的有效期内向业主或造价工程师提出索赔要求，在发出通知后，承包人应进一步开展索赔的取证工作，以备要求进一步补充索赔理由和证据。 索赔通知的参考形式如下： 索赔通知 致业主代表或监理工程师： 我方希望你方对土方开挖中工程地质条件变化问题引起重视。 一、在合同文件中标明有软石的地方未遇到预计的软石。 二、在合同文件中未