[招标师考试密押题库与答案解析]工程建设项目管理(一)

1、招标师考试密押题库与答案解析工程建设项目管理(一)招标师考试密押题库与答案解析工程建设项目管理(一)工程建设项目管理(一)一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意)问题:1. 建设工程施工合同的适用范围，不包括( )。A.规模小的工程建设项目B.按照传统的“设计招标建造”模式实施的项目C.发包人提供设计的工程建设项目D.复杂程度高的工程建设项目答案:A解析 建设工程施工合同主要应用于按照传统的“设计招标建造”模式实施的项目，特别是那些规模大、复杂程度高、发包人提供设计的工程建设项目。该施工合同突出“风险分担”的原则，即发包人和承包人愿意共同承担施工过程的风险。问题:2. 在项目可行性

2、研究阶段，投资估算精度要求高，通常采用( )进行投资估算。A.指标估算法B.单位生产能力法C.比例法D.系数法答案:A解析 在项目可行性研究阶段尤其是详细可行性研究阶段，投资估算精度要求高，需采用相对详细的投资估算方法，如指标估算法。问题:3. 企业投资项目的核准程序包括：编制项目申请报告；核准期限；受理；委托评估；核准决定；征求公众意见和专家评议；申报；行业主管部门审核；对核准决定异议的处理。其先后顺序是( )。A.B.C.D.答案:B解析 企业投资项目的核准程序包括9个步骤，依次为编制项目申请报告、申报、受理、委托评估、行业主管部门审核、征求公众意见和专家评议、核准期限、核准决定、对核准决

3、定异议的处理。问题:4. 施工合同约定，土方工程量为10000m3，单价为30元/m3。若实际工程量增加幅度超过原合同工程量的10%时，调整原单价，调整系数为0.95。施工过程中由于设计变更，实际完成土方工程量12000m3，土方工程合同价款为( )万元。A.28.5B.30.0C.34.2D.36.0答案:C解析 根据合同规定计算可得出C选项正确。问题:5. 在监理合同履行过程中，监理人的义务包括正常工作、附加工作和额外工作，其中额外工作是指( )。A.监理合同通用条件中约定的工作内容B.监理合同专用条件中约定的工作内容C.发包人要求监理人增加的合同之外的工作内容D.因非监理人原因终止监理业

4、务后的善后工作内容答案:D解析 额外工作是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前增加不超过42天的准备工作时间。问题:6. 由于顾客的不满意而导致的损失费用属于施工质量管理的( )。A.鉴定成本B.内部故障成本C.外部故障成本D.不合格成本答案:C解析 鉴定成本是用于施工过程及其产品的质量检查、检验和评估的费用；内部故障成本是由于内部施工过程的各种活动偏离既定目标和要求的损失费用；外部故障成本用于相关方，特别是顾客满意情况的调查和服务成本，由于相关方，特别是顾客的不满意而导致的损失费用；不合格成本是发生在施工全过程的各种不合格产品(

5、含中间产品)引起的损失费用。问题:7. 工程建设项目中产品生产过程中的分工性决定其( )。A.多样性B.协调性C.委托性D.持续性答案:B解析 产品设计的多样性和生产的单件性决定了其多样性；工程建设项目中建筑产品生产过程中的分工性决定了其协调性；产品生产的风险性决定了其委托性；产品生产的阶段性决定了其持续性。问题:8. 工程建设项目设计准备阶段，业主方项目管理的重要工作之一是( )。A.编制并报批项目建议书B.确定项目的方案设计C.编制项目进度总控计划D.进行施工招标答案:B解析 项目设计准备阶段业主方项目管理工作有： (1) 项目方案设计的准备工作； (2) 确定项目建筑方案设计； (3)

6、项目可行性研究的准备工作； (4) 项目可行性研究工作； (5) 项目可行性研究的后续管理工作； (6) 合同管理工作。 问题:9. 下列各项不属于管理评审内容的是( )。A.对一体化管理体系方针、目标和表现的评审B.一体化管理体系的审核意见C.对一体化管理体系员工接受度的评审D.对体系有效性的评价和改进的决定答案:C解析 为了确保一体化管理体系的持续有效性、适用性和充分性，实现对一体化管理体系的全面改进，需要进行管理评审。管理评审的内容一般包括： (1) 对一体化管理体系方针、目标和表现的评审； (2) 一体化管理体系的审核意见； (3) 对体系有效性的评价和改进的决定。 问题:10. 下列

7、有关建设工程施工合同通用条款和专用条款的说法中，正确的是( )。A.专用条款的序号应与通用条款相对应，相应内容应完全一致B.通用条款中的内容可根据发包工程实际情况进行修改C.通用条款与专用条款不一致时，专用条款的解释优先D.通用条款是对专用条款的补充、修改和具体化答案:C解析 专用条款是结合发包工程实际情况和发包人、承包人的相关共识，对通用条款的补充、修订或具体化。专用条款的序号应与通用条款对应，应对照理解和使用，两者规定不一致的，专用条款的解释优先于通用条款。问题:11. 下列各项不属于合同变更范围的是( )。A.工程数量B.设计文件及图纸C.工程质量D.技术规范答案:C解析 合同变更的范围

8、主要包括工程数量、技术规范、合同条件、设计文件及图纸、施工进度及条件等。问题:12. 质理管理的基本模式是( )。A.策划、监督、实施和改进B.策划、实施、监督和控制C.策划、实施、检查和改进D.策划、控制、实施和改进答案:C解析 质量管理是指确立和实现质量方针的全部职能及工作内容，并对其实施效果进行评价和改进的一系列活动。质量管理的基本模式是策划、实施、检查和改进。问题:13. 下列各项中，不属于投资体制改革原则的是( )。A.公平原则B.效益原则C.适度与国际接轨原则D.市场取向原则答案:A解析 根据行政审批制度改革的要求，为建立与社会主义市场经济体制相适应的新型的投资体制，投资体制改革体

9、现的原则有： (1) 效益原则； (2) 市场取向原则； (3) 适度与国际接轨原则。 问题:14. 下列各项中，不直接参与项目建设，也不从项目获取直接利益的利益相关方是( )。A.设计方B.管理咨询方C.业主D.公众答案:D解析 与项目有关的政府部门、金融机构、受到项目影响的社区及公众等利益相关方，他们并不直接参与项目建设，甚至也不从项目获取直接利益，但均受到项目的影响，与项目存在利害关系。A、B、C选项属于工程项目建设参与方。问题:15. 下列各项中，( )不属于工程建设项目质量验收实施主体。A.施工单位B.监理单位C.设计单位D.政府部门答案:D解析 工程建设项目质量验收实施主体包括施工

10、单位和监理、设计、建设单位等。问题:16. 工程建设项目的社会评价过程中，社会影响分析的目的是( )。A.消除或尽量减少项目对当地社会的负面影响B.尽可能地改进和优化项目实施方案C.尽量规避项目的社会风险D.尽可能地减少不必要的耗费答案:A解析 社会影响分析，是通过对项目所在地的居民收入及社会水平、就业、文化、教育、卫生、基础设施以至民族风俗与宗教等方面影响的分析，预测项目可能产生的经济效益和负面影响。社会影响分析的目的是消除或尽量减少项目对当地社会的负面影响。B选项是项目与所在地的相互适应性分析的目的，C选项是社会风险分析的目的。问题:17. 工程建设项目设计风险不包括( )。A.经济风险B

11、.政策风险C.行为风险D.技术风险答案:A解析 工程建设项目设计风险是指由于设计过程中出现的失误或错误，引起工程事故而导致经济损失的不确定性。工程项目设计风险主要表现为政策风险、技术风险和行为风险。问题:18. 咨询、监理合同规定当事人一方要求变更或解除合同时，应当在( )天前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，应当由责任方负责赔偿。A.14B.28C.42D.56答案:C解析 咨询、监理人向委托人办理完竣工或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修合同，咨询、监理人在收到咨询、监理酬金尾款结清后，本合同即告终止。当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42天前通知对方，因变更或解除合

12、同使一方遭受损失的，应当由责任方负责赔偿。问题:19. 勘察合同履行过程中，根据岩土工程条件及技术规范要求，提出增减工作量或修改工作的意见，并办理相应的变更手续，属于( )的责任。A.勘察发包人B.项目审批机关C.监理单位D.勘察人答案:D解析 勘察人的主要责任：勘察人应按照国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行勘察，按合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其质量负责；如果勘察人提供的勘察资料不合格，勘察人应无条件补充完善使其达到质量合格；在勘察过程中根据工程的岩土工程条件及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改工作的意见，并办理变更手续。问题:20. 关于项目

13、施工阶段业主的采购与合同管理，下列描述不正确的是( )。A.参加评标及合同谈判，商签正式合同B.编制施工阶段各年度、月度资金使用计划并控制其执行C.策划各甲供科目的招标方式，协调相关设计方案准备招标用图，编制招标文件D.进行各类合同的跟踪管理并定期提供合同管理的各种报告答案:B解析 在项目施工阶段，业主的采购与合同管理的工作内容包括： (1) 策划各甲供科目的招标方式，协调相关设计方准备招标用图，编制招标文件； (2) 起草甲控材料设备的清单及控制内容，参与各类甲控采购合同谈判； (3) 分析各投标单位的投标报价，必要时安排清标； (4) 参加评标及合同谈判，商签正式合同； (5) 参与设备采

14、购的招标，签订设备制造合同； (6) 对设备的设计、零部件采购、生产、到货验收等过程实施监督、管理、控制和协调： (7) 进行各类合同的跟踪管理并定期提供合同管理的各种报告。 问题:21. 设计合同采用定金担保，发包人应支付设计费总额的( )作为定金。A.10%B.15%C.20%D.25%答案:C解析 设计合同采用定金担保，发包人应在合同签订后3天内支付设计费总额的20%，作为定金。问题:22. 工程建设项目评价包括( )。A.风险评价、社会评价和环境影向评价B.风险评价和国民经济评价C.成本评价、社会评价和财务评价D.经济评价、社会评价和环境影响评价答案:D解析 工程建设项目评价包括经济评

15、价、社会评价和环境影响评价三方面；经济评价又包括财务评价和国民经济评价。问题:23. 对企业投标项目实现“核准制”或“备案制”，属于政府对投资项目的( )管理。A.分级B.分段C.分类和分项目D.分规模答案:C解析 分类和分项目管理是指根据项目的行业规模等特点进行管理。政府对投资项目审批、核准或备案是对投资项目的分类和分项目管理。问题:24. 一体化管理体系的基础是( )。A.质量管理体系B.职业健康安全体系C.环境管理体系D.财务管理和信息安全管理体系答案:A解析 质量管理体系是一体化管理体系的基础，是企业经营生产的主要环节；职业健康安全体系是企业安全生产的风险管理过程；环境管理体系是企业实

16、施环境保护的重要手段；财务管理和信息安全管理体系是支持企业经营管理活动的重要条件。问题:25. 工程建设项目的各参与方中，监理单位受聘于( )。A.政府建设行政主管部门B.行业主管部门C.业主D.承包商答案:C解析 监理单位受聘于业主，为业主提供技术服务，对承包商则依据业主的授权进行监督管理；同时监理单位要接受行业主管部门、政府建设行政主管部门的监督管理。业主、监理单位与承包商三者之间以经济为纽带，以合同为依据，相互监督、相互制约，构成建设项目的基本管理体制。问题:26. 根据中华人民共和国合同法，收受定金一方不履行约定债务的，应当( )。A.支付违约金、赔偿金B.返还定金C.返还定金并支付违

17、约金、赔偿金D.双倍返还定金答案:D解析 中华人民共和国合同法第115条规定的定金罚则是：债务人履行债务后，定金应当抵作价款或收回。给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金。收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金。问题:27. 按照索赔的目的不同，索赔可以分为( )。A.合同索赔与非合同索赔B.工期索赔与费用索赔C.工程索赔与商务索赔D.单项索赔与总索赔答案:B解析 按索赔的目的，索赔可分为工期索赔和费用索赔。A选项是按索赔的依据分类，C选项是按索赔的业务性质分类，D选项是按索赔的处理方式分类。问题:28. 对政府投资的非经营性项目进行财务评价时，可以只评价项目的( )。A.

18、盈利能力B.偿债能力C.财务生存能力D.抗风险能力答案:C解析 对于经营性项目，财务评价的内容有盈利能力、偿债能力和财务生存能力。对于非经营性项目，可以只评价项目的财务生存能力。问题:29. 下列选项中不属于工程建设项目安全管理目标的是( )。A.仓库安全控制的目标B.作业现场安全控制的目标C.减少或消除人的不安全行为的目标D.减少或消除设备、材料的不安全状态的目标答案:A解析 工程建设项目安全管理的目标是保证人员健康安全和财产免受损失，实现风险预防。具体包括： (1) 减少或消除人的不安全行为的目标； (2) 减少或消除设备、材料的不安全状态的目标； (3) 作业现场安全控制的目标。 问题:

19、30. 在建设工程设计施工一体化/总承包合同中，承包人一般应当承担的主要义务有( )。A.负责工程的协调与恰当实施B.向发包人提供履行合同的条件C.如果发包人单位要求终止合同后，没有承包人的同意，在一定时期内不得重新开始实施该工程D.协助发包人申请有关许可、执照和批准答案:A解析 在建设工程设计施工一体化/总承包合同中，承包人一般应当承担的义务主要包括： (1) 完成满足发包人要求的建设工程设计施工一体化/总承包工程以及相关的工作； (2) 提供履约保证； (3) 负责工程的协调与恰当实施； (4) 按照发包人的要求终止合同。 发包人一般应当承担的义务主要包括： (1) 按照约定向承包人支付工

20、程款； (2) 向承包人提供现场； (3) 协助承包人申请有关许可、执照和批准； (4) 如果发包人单方要求终止合同后，没有承包人的同意，在一定时期内不得重新开始实施该工程。 问题:31. 下列关于工程建设项目传统管理模式(DBB)的说法，不正确的是( )。A.业主只进行一次施工招标并与一个施工单位签订施工总承包合同B.该模式管理的技术基础是线性顺序法，所以具有该方法固有的缺陷，即耗时较长C.国外在工地现场多采用委托施工监理的方式，国内则采取管理公司派出驻地工程师的方式D.该模式工作界面清晰，特别适用于项目各个阶段需要严格逐步审批的情况答案:C解析 项目施工阶段的管理协调已作为一种专业独立出来

21、，往往由参与项目前期策划(项目研究)或设计管理的专业管理公司承担，以确保项目管理达到较高水平。国外在工地现场多采取管理公司派出驻地工程师方式，国内则为委托施工监理方式。问题:32. 工程建设项目社会评价的主要方法是( )。A.公众参与B.定性评价C.定量评价D.德尔菲法答案:A解析 工程建设项目社会评价涉及的区域广，间接效益与间接影响多，不同利益群体多项目目标的要求不同，因此促使公众的积极参与是非常必要的，公众参与是社会评价的主要方法。问题:33. 根据建设工程设计合同(示范文本)，下列关于委托任务范围的设计变更的说法中，正确的是( )。A.发包人有权自行修改设计文件B.经过批准的设计文件不得

22、变更C.设计变更经发包人批准后由原设计单位修改D.经过修改的设计文件应按设计管理程序经有关部门审批后使用答案:D解析 为了维护设计文件的严肃性，经过批准的设计文件不应随意变更。发包人、施工承包人、监理人均不得修改建设工程设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程设计文件时，应当先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察、设计单位修改。经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。问题:34. ( )是合同谈判中的核心问题，也是双方争取的关键。A.合同条件B.工程环境C.合同价格D.合同实施方案答案:C解析 合同价格是合同谈判中的核心问题，也是双方争取的关键。价格是受工作

23、内容、工期及其他各种义务制约的，除包括单价、总价、工资和其他各项费用外，还有支付条件及支付的附带条件等内容都需要进行认真谈判。问题:35. 下列FIDIC合同条件中，比较适合资本金额较小的工程项目的是( )。A.施工合同条件(新红皮书)B.生产设备与设计建造合同条件(新黄皮书)C.设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件(银皮书)D.简明合同格式(绿皮书)答案:D解析 施工合同条件(新红皮书)适用于各类大型复杂工程；生产设备与设计建造合同条件(新黄皮书)一般适用于大型项目中的安装工程；设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件(银皮书)适用于在交钥匙的基础上进行的工厂或其他类型的开发项目的实

24、施；简明合同格式(绿皮书)适用于造价在50万美元以下以及工期在6个月以下的项目。相比之下，D选项绿皮书比较适合资本金额较小的工程项目。问题:36. 下列各项不属于设计概算审查较常用方法的是( )。A.对比分析法B.分组计算审查法C.查询核实法D.联合会审法答案:B解析 设计概算审查方法主要有对比分析法、查询核实法、联合会审法。分组计算审查法是施工图预算的审查方法。问题:37. 下列关于咨询、监理合同有效期的说法正确的是( )。A.在合同双方商定的日历有效期基础上，咨询、监理合同的有效期及咨询、监理人的责任期，以约定的日历天数为准B.在合同双方商定的日历有效期基础上，咨询、监理合同的有效期及咨询

25、、监理人的责任期，以合同约定的日历天数为准C.在合同双方商定的日历有效期基础上，咨询、监理合同的有效期及咨询、监理人的责任期，是以咨询、监理人是否完成了包括额外和附加工作的义务来判断D.在合同双方商定的日历有效期基础上，咨询、监理合同的有效期及咨询、监理人的责任期，根据实际完成情况而定答案:C解析 在合同双方商定的日历有效期基础上，咨询、监理合同的有效期及咨询、监理人的责任期，不是用约定的日历天数为准，而是以咨询、监理人是否完成了包括额外和附加工作的义务来判定。问题:38. 下列各项不是风险估计方法的是( )。A.故障树法B.蒙特卡罗法C.影响图法D.工作分解结构法答案:D解析 工程建设项目风

26、险估计是指通过各种风险分析技术，采用定性或定量分析方法，估计各种风险发生的概率和风险严重程度的工作。 常用的风险估计方法有： (1) 故障树法； (2) 蒙特卡罗法； (3) 影响图法等。 工作分解结构法属于风险识别方法。 问题:39. 下列关于工程建设项目施工质量验收的说法中，正确的是( )。A.隐蔽工程可由施工单位自行验收B.重要的分部分项工程应由设计单位主持验收C.单位工程应由建设单位主持验收D.监理单位无权主持隐蔽工程隐蔽前的验收答案:C解析 工程质量验收程序与组织包括： (1) 施工单位在隐蔽工程隐蔽前通知建设单位(或工程监理单位)进行验收，并按规定形成验收文件； (2) 分部分项工

27、程完成，应在施工单位自行验收合格后，通知建设单位(或工程监理单位)验收，重要的分部分项工程应请设计单位参加验收； (3) 施工单位应在单位工程完工后自行组织检查、评定，符合验收要求，向建设单位提交验收申请； (4) 建设单位收到验收申请后，应组织施工、勘察、设计、监理单位等方面人员进行单位工程验收，并适时根据有关规定实行全项目的验收，明确验收结果，并形成验收报告； (5) 按国家现行管理制度规定，房屋建筑工程及市政基础设施工程验收合格后，尚须在规定时间内，将验收文件报政府管理部门备案。 问题:40. 某工程建设项目施工承包合同经法院判决无效后，该合同自( )起无效。A.法院判决之日B.合同签订

28、之日C.工程开工之日D.中标通知书发出之日答案:B解析 无效合同的确认，具有溯及既往的效力，无效合同从订立时起就没有法律约束力。问题:41. 伊拉克入侵科威特引起海湾战争，使我国在科威特的几家建筑公司蒙受了很大损失。这属于工程项目风险的( )。A.政治风险B.社会风险C.信用风险D.组织风险答案:A解析 政治风险是指由于政局变化、政权更迭、罢工、战争等引起社会动荡而造成财产损失和损害以及人员伤亡的风险。问题:42. 在建设工程施工阶段，承包人向发包人提出工程索赔成立的条件有( )。A.施工缺陷B.施工设备故障导致的工期延误C.分包人工程质量问题D.图样错误答案:D解析 工程索赔的原因很多，主要

29、有设计方面、工程合同方面、意外风险和不可预见因素、不依法履行施工合同、工程项目建设承发包管理原因、价格调整引起的索赔和法规变化引起的索赔等原因。图样错误属设计方面的原因。问题:43. 下列关于盈亏平衡分析的说法，不正确的是( )。A.盈亏平衡分析可用于财务评价B.BEP产量=年固定成本/(单位产品价格-单位产品可变成本-单位产品营业税金及附加)C.盈亏平衡点越高，表明项目的抗风险能力越强D.盈亏平衡点越低，表明项目对产出品数量变化的适应能力越强答案:C解析 盈亏平衡分析是通过计算项目达到设计生产能力年份盈亏平衡点(BEP)的产量水平，分析项目成本与收益的平衡关系，从而据以分析项目的抗风险能力。

30、盈亏平衡点越低，表明项目对产出品数量变化的适应能力越强，项目的抗风险能力也就越强。问题:44. 下列各项中，不属于工程项目的反索赔内容的是( )。A.工期延误反索赔B.施工缺陷索赔C.对指定分包人的付款索赔D.发包方不合理放弃工程的索赔答案:D解析 工程项目反索赔的内容包括： (1) 工期延误反索赔； (2) 施工(设计)缺陷索赔； (3) 对指定分包人的付款索赔； (4) 发包方合理终止合同或施工承包人不合理放弃工程的索赔。 问题:45. 建造管理模式(CM)的技术基础是( )。A.自上而下估计法B.关键路径法C.线性顺序法D.快速路径法答案:D解析 建造管理模式与传统项目管理模式不同，将全

31、部工程按专业分割为若干子项工程，并对有关子项工程采取依次发包，其技术基础是快速路径法。问题:46. 两个或两个以上合作单位之间，以承包人的名义，为共同承包工程建设项目签订的合同，一般称为( )。A.营运合同B.联合承包合同C.劳务分包合同D.买卖合同答案:B解析 联合承包合同是指两个或两个以上合作单位之间，以承包人的名义，为共同承包工程建设项目而签订的合同，一般称为联合体协议。营运合同是指业主或发包人与营运商之间签订的合同；劳务分包合同是指包工不包料合同或包清工合同；买卖合同是指各个项目组织为从组织外部获得产品或服务而与供应商签订的合同。问题:47. 下列关于工程建设项目设计、施工质量控制的责

32、任主体的说法中，正确的是( )。A.建设单位是设计质量的责任主体B.监理单位是施工质量的责任主体C.设计单位是施工质量的监控主体D.政府不是施工质量的监控主体答案:C解析 设计单位是设计质量的责任主体，施工单位是施工质量的责任主体，建设单位、监理、设计单位及政府是施工质量的监控主体。问题:48. 项目投资决策根据( )，可分为确定型决策、非确定型决策和风险型决策。A.项目问题的影响程度和范围B.决策中所涉及的方案个数及其相互关系C.决策问题重复情况D.决策问题所处的条件答案:D解析 项目投资决策可以根据不同的标准进行分类，根据决策问题所处的条件不同，可分为确定型决策、非确定型决策和风险型决策；

33、根据项目问题的影响程度和范围，可分为总体决策(或称为战略决策)和多目标决策(或称为策略决策)；根据决策中所涉及的方案个数及其相互关系，可分为独立方案决策和相关方案决策；根据问题重复情况，可分为可重复性(或称常规型、程序化)决策和一次性(或称非常规型、非程序化)决策。问题:49. MC模式与CM模式在具体管理操作上具有广泛的共同点，但在管理体系上又存在不同。关于二者管理体系上的差别，下列说法错误的是( )。A.MC模式中的核心参与者不是一般意义上的CM经理，而是管理承包商，即承担建造管理工作的管理承包商或对项目管理目标进行风险承包的管理咨询方(管理咨询公司或CM经理人)B.项目管理的风险承担关系

34、由业主转移给MC，承包商和供货商直接与管理承包商签约，而不是与业主签约，这是与承包体制要求相一致的必要安排C.一般来讲，业主均要求MC提出保证最大工程费用，作为MC的承包基数，投资一旦超支则由MC承担，如有结余则与业主分成D.一般来讲，CM是有很高质量信誉的咨询公司，所以业主将不再委托其他工程质量监督人答案:D解析 一般来讲，管理承包模式(MC)下，MC是有很高质量信誉的咨询公司，所以业主将不再委托其他工程质量监督人。问题:50. 下列各项中不属于工程建设项目施工单位的施工质量控制内容的是( )。A.工程项目承接B.控制设计变更质量C.资源采购D.质量回访及保修答案:B解析 工程建设项目施工单

35、位的施工质量控制内容有： (1) 工程项目承接，要全面了解工程情况和质量特点，掌握承包合同中工程质量控制的要求； (2) 施工准备，进行图纸会审、施工组织设计、施工力量设备的策划等； (3) 资源采购，进行各类作业队伍、材料和设备等的评价选择； (4) 施工生产活动； (5) 试验与检验； (6) 工程功能检测； (7) 竣工验收； (8) 质量回访及保修； (9) 其他。 B选项属于工程建设项目设计质量的控制方法。 问题:51. 下列进度计划的表示方法中，有简单、明了、直观、易于编制但难以进行定量分析和计算特点的是( )。A.横道图B.时标网络图C.里程碑图D.进度曲线法答案:A解析 进度计

36、划的表示方法包括横道图、时标网络图、里程碑图和进度曲线法。横道图是一种传统的进度计划表示方法，简单、明了、直观和易于编制，但不能系统地表示出项目各项活动之间的复杂关系，而这对于预测和控制项目的成本非常关键，因此难以进行定量的分析和计算。问题:52. 工程建设项目合同管理包括建设单位、发包方通过自身在工程建设项目合同的订立和履行过程中所进行的( )等工作。A.计划、组织、指挥、沟通和协调B.计划、组织、控制、监督和协调C.计划、组织、控制、沟通和协调D.计划、组织、指挥、监督和协调答案:D解析 工程建设项目合同管理的目的是建设单位(业主)、发包方通过自身在工程建设项目合同的订立和履行过程中所进行

37、的计划、组织、指挥、监督和协调等工作，促使项目内部各部门、工程各参与方、各环节相互衔接、密切配合，以确保项目各项最终得以实现。问题:53. 对于实行核准制且已核准的企业投资项目，若需要对已经核准的项目文件内容进行调整，项目单位应以书面形式向( )报告。A.项目所在地人民政府B.原项目核准机关C.企业所在地人民政府D.原项目核准机关的上级主管部门答案:B解析 对于已经核准的项目，若需要对项目核准文件所规定的内容进行调整，项目单位应及时以书面形式向原项目核准机关报告。原项目核准机关根据项目调整的具体情况，出具书面确认意见或要求其重新办理核准手续。问题:54. 关于工程建设其他费用，下列说法正确的是

38、( )。A.工程建设其他费用是用于委托工程勘察设计应支付的费用B.工程建设其他费用是指直接构成固定资产实体的各种费用，可以分为建筑安装工程费和设备及工器具购置费C.工程建设其他费用是为了保证工程项目的顺利实施，避免在难以预料的情况下造成投资不足而预先安排的一笔费用D.工程建设其他费用是指国家有关规定应在投资中支付，并列入建设项目总造价或单项工程造价的费用答案:D解析 A选项，工程建设其他费用包括工程勘察设计费；B选项，工程费用是指工程建设项目投资中直接形成实体固定资产的支出，由设备及工器具购置费、建筑工程费、安装工程费组成；C选项，基本预备费是指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要事先预留

39、的费用。问题:55. 在工程项目管理过程中，施工方正式的进度管理一般开始于( )。A.项目最初的决策阶段B.签署施工承包合同之日C.参加施工投标之时D.工程设计与计划阶段后答案:B解析 在工程项目管理过程中，传统的施工方介入项目是从参加施工投标开始的，而其正式的进度管理工作一般开始于签署施工承包合同之日。问题:56. 在项目投资决策的参与主体中，投资者最关注的是( )。A.项目的收益水平和风险高低B.自身的安全性C.资金的流动性和收益性D.充分就业、物价稳定、国际收支平衡答案:A解析 投资者、贷款者和政府构成的项目战略三角，投资者旨在通过项目投资实现盈利目的，最关注的是项目的收益水平和风险高低；贷款者首先关注的是自身的安全性，其次是资金的流动性和收益性，而这三者均要求贷款本息的如期收回，而贷款收回的前提是项目能够获得较高的收益；政府希望通过项目的合理组合实现经济的适度增长、充分就业、物价稳定、国际收支平衡以及环境保护、社会公平、可持续发展等。问题:57. 关于职业病处理的要求，下列说法错误的是( )。A.职工被确诊患有职业病后，其所在单位应根据职业病诊断机构的意见，安排其医治或疗养B.在医治或疗养后被确认不宜继续从事原有害作业或工作的，应自确认之日起的3个月内将其调离原来岗位C.患有职业病的职工变动工作单位时，其职业病待遇应由原单位负责或两个