钢结构制作安装分包合同

1、总包单位：分包单位：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程 质量管理条例、房屋建筑工程质量保修办法及其他有关法律 行政法规， 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程的钢结构施工分包工程 事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 建筑面积：1.4 结构形式：第二条承包范围2.1 设计范围：依据设计院提供的主体工程结构与装修设计图纸及要求对钢 结构部分进行施工详图设计。包括：钢构件K配件的设计、加工制作 运输及现 场指导安装，并提供有关建筑材料。设计图纸应该包括：立面图、剖面图、节点详 图、预埋件位置图 防雷接地图等等。2.2 施工范围

2、：2.2.1 设计范围钢构件的加工、制作 安装、检验，但不包括结构预埋件的加 工制作和安装。2.2.2 抛丸喷砂除锈、防锈漆、底漆、 中间漆、面漆和防火涂料2.2.3 高强螺栓的加工、 制作及安装。2.2.4 彩板的加工、制作、运输及安装。2.3 其它：第三条承包方式包工包料、 包机械、包质量 包安全、包工期 包文明施工。第四条工期要求6.1 构件开始加工日期：年 月日第一批构件进入施工现场日期：年 月 日 构件开始安装日期：年 月日安装完成日期：年 月日，共计日历 天。6.2 以上工期已经考虑下列因素：6.3.1 国家及当地 政府规定的节假日或公休日；6.3.2 高考 中考期间政府对施工的限

3、制；6.3.3 与其他专业分包施工工序间不可避免的交叉作业影响；6.3.4 其它不利的条件【不可抗力除外】。6.2 经甲方批准的工程总控制进度计划作为考核分包工期的依据，乙方须 完全正确地执行。6.3 本合同工期为乙方已充分考虑了合同文件的有关内容，并根据乙方自身条 件 完全能满足并达到的工期，包括但不限于施工准备 工程施工、工程验收 完 工交付等全部工作时间，除本合同规定外，不作任何调整。6.4 乙方必须严格遵守甲方批准实施的工程总控制进度计划和总工期及节点工 期要求，保证本工程之工期目标的实现。6.5 如出现地下埋藏文物或地下障碍物需要停工，并且非乙方责任引致的连续 停工在7日（含7日）以

4、内的工期损失已包含在本合同工期内，连续停工在7日 以上的工期损失则按本合同有关工期顺延的规定执行。6.6 除本合同规定并经业主方、甲方批准的工期可作调整外，如本工程不能按 合同约定完工交付，每延期一天罚款壹万元，最高罚金不超过结算总价的3%0 并赔偿因工期延误造成的连带损失。第七条质量标准工程质量标准：第八条工程价款与计量方式8.1 合同总 元人民币（暂定）衿.色额大圆人民币（暂定）与：8.2 固定单价：8.2.1 采用综合固定单价： 元/吨（本单价包含所有钢构件的加工 制作 运输、安装，油漆施工、除锈 涂装）。8.2.2 采用分构件的固定单价：梁 元/吨、柱元/吨, 屋架 元/吨、吊装 元/

5、吨、水电元/吨、脚手架元/吨、 其他 元/吨可在合同后附表列明细。当总包方提供现场吊装机械、水电和脚手架时可从综合单 价中扣除相应的单价。8.3 合同价款的说明8.3.1 本合同采取固定单价形式，合同签字盖章生效后，除设计方、业主总 包方书面认可降低或提高标准或改变做法时可以协商变更单价外，本合同单价不 做调整。它包括分包方为履行本合同约定的义务，完成合同工作内容，分包方 所需的所有直接、间接费用和上缴政府部门的税金或其它有关费用，承担自身经 营风险，满足国家规范、规程 标准、招标文件和设计要求，达到业主、监理 总包方满意所发生的一切相关费用。8.3.2 除非另有变更洽商，任何组成合同价款清单

6、以外的而根据设计和规范必不可 少项目，其价款均视为已经平均分摊在清单所列项目之内，不再单独计取。8.3.3 本合同价款已综合考虑以下内容：特殊部位的细部处理；规范、方案、图纸要求必须做的，但图纸没有显示的工作；设计费、加工制作安装费、维修费、人工费、材料费、机械费（含吊装机械）工具费；各项技术措施费、赶工措施费、检验试验费；材料包装、运输、搬运、保管、保险费；成品保护费、材料样品费用、竣工资料费。8.3.4 任何因市场人工、材料 机械运输、税费的变动或政府及行业主管部门红头文件的颁发而起的分包方的实际支出的增减，均属于分包方自身经营风险，视为 已经事先充分估计并已经列入合同价款之中。本合同另有

7、说明的除外8.4 工程量计算规则：工程量按图示主材精确尺寸的重量以吨计算。第九条合同价款的调整与竣工结算9.1 如果总包方认为有必要对分包工程或其中的任何部分的形式、质量 数量作 出变更或调整，总包方有权指示分包方进行以下任何工作，分包方应遵照执行。该 指 示应该包括来自业主、设计 监理单位的设计变更、洽商、指示等。9.1.1 增加或减少合同中已经包含的工作量；9.1.2 改变工程做法、材料；9.1.3 改变分包工程任何部位的标高 位置或尺寸；9.1.4 改变施工顺序或时间安排;9.1.5 为确保工程质量和工程竣工而必需的任何附加的工作。9.2 上述变更指令发出后，双方应继续履行本合同，本分包

8、合同不能因以上变 更而失效或者作废。因变更而导致合同价款发生变化则按相应条款规定调整。9.3 如果上述变更是因为分包方违约或分包自身原因造成总包方不得不发出变 更指令，则任何此类变更后增加的费用由分包方自己承担。9.4 无论什么时候，分包方没有任何权利对合同工作内容提出变更，更不得在 施 工中擅自改变材料做法、进行未经总包方许可的施工作业。9.5 如果变更仅仅造成工程量发生增减，则其单价不变，仍按原合同单价执 行。如果合同中没有适用于变更工作的价格，则双方协商一个总包方认为合理的 市场价格。9.6 结算程序9.6.1 分包工程竣工经相关机构验收后14天内，分包方向总包方递交结算报 告及完整的结

9、算资料，双方按照本合同约定的合同价款以及价款调整方式，进 行工程结算。9.6.2 总包方收到分包方递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核 实，由公司结算部给予最终确认或者提出修改意见。最终结算数额以总包方结算 部审定的数额为准。9.6.3 双方对决算金额无争议，总包方于决算确认之日起6月内，支付工程 尾款。9.6.4 分包工程验收报告经总包方认可后28天内，分包方未能递交结算报告 及完整的结算资料，造成工程结算不能正常进行，分包方承担违约责任。9.6.5 总包方和分包方对工程结算价款发生争议时，按本合同关于争议条款的 约定处理。第十条工程款支付10.1 本工程无预付款。10.2 工程进度

10、款支付方式:10.2.1 钢构件进场后支付合同总价的30%工程款。10.2.2 安装完毕后七日内支付至合同总价的70%工程款。10.2.3工程验收合格并双方办理完最终结算手续后支付结算总价的10%的工程10.2.4 工程竣工后一年内拨付余下工程款（扣除结算总价的5%质量保修 金）。10.3 支付工程进度款的条件1）月度（阶段）施工内容经总包方同意2）施工进度在总包方的总控制计划之下3）试验/复试报告证明所用材料合格或满足合同要求4)经监理单位、总包方验收合格5）随月（阶段）进度提交了相关技术资料（试验报告、验收资料等）10.4 付款程序：分包方分阶段向总包方递交本期按合同约定应付的费用计算说

11、明书和请款报告。总包方收到报告后于14日内向分包方签发付款证书，在签发证 书14日内以转帐支票（或个月的承兑汇票）支付进度款。10.5 保证金的返还10.5.1 分包方应及时递交各项技术资料，当总包方收到分包方全部完整的技 术资 料，经总包方项目技术部确认无误后无息支付全部资料保证金。10.5.2若分包方按合同工期（含总包方认可的工期顺延时间）如期完成合同内容，无息返还全部工期保证金，否则将酌情扣除。10.5.3单位工程验收合格后,质量保证金全部转为保修金，保修期满后30天内无息支付。10.6 资金风险共担10.6.1 鉴于目前建筑市场的实际状况，总包方不能保证业主的资金能按时足 额到位。在此

12、情况下分包方郑重承诺，在总包方未按时收到业主相应款项情况 下，分包方表示理解与宽容，不要求总包方每月付款均按时足额到位，且分包方 不得以任何理由起诉总包方，不得以任何理由或方式向总包方索要分包工程款。10.6.2 分包方同意总包方按业主实际支付给总包方的比例来支付其进度款， 此时也应扣留各项保证金；10.6.3 任何缓付 迟付的工程款均不计取利息。10.7 本合同的最低付款额度为：不低于5万元10.8 总包方对分包方的其它扣款：第十一条履约保函11.1 乙方应在合同签订的同时，按合同价款的5%向甲方提交履约保函（或 提供人民币元（大写：元整）的履约保证金）。该保函采取甲方和乙方双方同 意的格式

13、。开具保函的机构须经甲方同意，除非合同另有约定，为执行本款所发 生的费用应由乙方承担。11.2 履约保函（或履约保证金）的有效期至本分包工程竣工验收后14日止。 在有效期满14日内将履约保函（或履约保证金）无息退还给乙方。第十二条总包方工作12.1 总包方驻现场代表姓名（项目经理），项目经理代表总包方全面履行合 同各项职责。总包方技术负责人。12.2 负责协调分包方与现场其它分包商 施工工序之间的关系。12.3 分项工程施工前，负责组织施工技术交底，审查分包方施工方案。但这种审查通过并不能免除分包方承担因方案缺陷、错误所导致各种后果的一切相关责 任。12.4 及时向分包方提供施工所需指令、指示

14、、洽商等相关施工文件12.5 当总包方对工程材料 质量发生怀疑时，有权随时进行抽查。12.6 如果分包方在工程质量、进度、安全、现场管理等方面满足不了总包方 监理 业主任何一方的合理要求时，总包方有权将分包合同范围的工作指定给其 它单位完成，所发生的分包费用 劳务费、材料费等费用从分包款中扣除，对此 分包方不得有任何异议。12.7 总包方为分包方提供下列施工便利：12.7.1 协调解决分包方现场的材料堆放及库存场所，提供现场施工所需材料堆 放场地，工具机具库房面积不大于 平方米;12.7.2 提供现场临时办公室间，办公设施分包方自备。12.7.3 向分包方提供现场人员宿舍间，人均使用面积不小于

15、2平方米。宿 舍床铺 衣柜、吊架等生活设施以及冬季取暖设施 夏季通风防蝇设施等其它设施 由分包方自备。12.7.4 负责在施工现场提供水源电源接口。12.7.5 组织建设单位 设计单位、质检单位对所需埋件进行验收。现场水源分布：；现场电源分布：；1、提供现场现有的操作平台, 脚手架 安全防护设施。2、负责提供楼层轴线 高程，并对其精度负责。3、提供施工现场公共部位 施工通道 施工用楼梯间的照明，保证其通 畅并负责其维护工作。4、负责将分包方归集成堆在指定地点的施工垃圾运出现场。5、在施工现场及楼层提供临时厕所设施，并负责定期清理6、提供现场已有的垂直运输机械，分包方须提前小时提交详细使用计 划

16、，说明其使用的起始时间、材料品种、规格和最大重量，由总包方统一协调安 排使用。7、具相关证明材料，协助分包方办理有关在京施工手续8、负责提供现场的出入口的保卫工作，但分包方须自行提供其仓库的警 卫和消防设施。9、提供生产用水用电，分包方应厉行节约。总包方有权随时抽查监督分 包 方用水用电行为，若发现有浪费或不良使用行为，总包方有权重罚，并禁止 分包方使用总包方提供的水电资源。因此造12.8 负责接洽政府有关部门对施工现场的检查，分包方应积极配合,成分包方人员、机械等窝工损失由分包方自行承担。12.9 总包方负责定期召开的现场协调例会。第十三条分包方工作13.1 按合同约定及总包方要求的时间准时

17、进场；严格按国家的规程、规范 设计、方案进行施工。13.2 分包方驻现场代表（项目经理）：技术负责人：13.3 分包方应在指定时间内提供钢结构所需的预埋件详图给总包方，并负责 检查有关钢结构等结构预埋件的加工尺寸及预埋位置的精度与数量，将缺陷问题 提交总包方处理；若分包方不验收结构尺寸及埋件位置或验收不认真，则由此引 起的施工质量问题、费用问题 工期问题全部由分包方负责。13.4 自备施工所需机具、机械及其它随身工具。自备符合规范要求的个人安 全防护用品，如：安全帽、安全带、口罩等。现场施工人员必须统一着装，统一配戴安全帽及胸卡。13.5 自行从总包方引出的水电接驳点将水源、电源引至其施工地点

18、，所需配 件、电线等设备设施自备。合理使用总包方提供的水电资源，杜绝浪费。分包方 有义务保管 维护施工范围现场临水、临电、临时消防设施。13.6 负责将己方施工区域的施工垃圾清理运输到现场的指定地点。否则总包 方有权自行组织他人完成该项工作，费用从分包方款项中扣除。13.7 负责施工范围工程竣工技术资料的编制。工程完工后天内，提交完整 而能满足业主总包方、市档案馆和市建委建筑安装工程资料管理规 程 (GBJ01-51-200)3文件要求的竣工资料。13.8 负责原材料、成品的检验试验的一切相关工作，诸如：样品、试件制作、 取样、运输、 取试验报告等，费用由分包方自行承担。检测复试机构需是国家法

19、 定权威机构，并经业主 监理 总包方认可，非经前述单位认可的机构出具的检 测、试验报告视为不合格。13.9 分包方按合同规定提供相应的材质证明后，业主 监理总包方对材质、 工程质量发生怀疑时，分包方应无条件积极配合，对已完工程或现场材料进行剥 露、试验等检测。如检测结果满足合同要求时，费用由总包方承担。否则，相关 损失由分包方承担。分包方亦应随时准备接受总包方、政府职能部门对工程质 量、安全、文明施工的检验、检查，并为检验、检查提供便利条件。13.10 未经总包方许可，分包方不得私自在现场包括生活区私搭乱建临时用 房。在分包工程完工后，除非总包方同意，分包方必须按总包方要求拆除一切其 搭设的临

20、时设施，恢复原样。13.11 分包方人员在总包方指定的区域就餐，餐后及时清扫，保持区域卫生。 分包方施工人员应在指定的区域使用卫生设施，注意保持卫生与清洁。分包方的 食堂和宿舍需接受总包方的统一监督管理，并严格执行市卫生防疫有关规定， 采取必要措施，防止蚊蝇、老鼠、 蜂螂等疾病传染源的孳生和疾病流行。13.12 分包方可免费使用总包方设在现场已有的脚手架、操作平台、防护 设施，但使用前必须向总包方提出申请，明确使用部位和使用时间，经总包 方批准后方可使用，未经总包方同意擅自使用的，发生一切意外事故与责任 由分包方独自承担。未经 总包方许可，禁止分包方擅自拆改现场安全防护设 施、脚手架 操作平台

21、。否则，因此而造成安全事故的一切责任由分包方承 担。根据施工需要，分包方自行搭设的脚手架、操作平台需满足现行安全规 范要求，不符合要求的禁止使用。若分包方无能力搭设可委托给总包方完 成，相关费用由分包方承担。13.13 分包方应采取恰当的方式对施工成品、半成品进行妥善保护，防止 交叉施工造成污染与损害，并保证不损害其它施工单位的施工作业成果，如 有损害分包方应自费予以修理。负责分包工程竣工前清理、竣工移交前的看 管和保洁工作。13.14 分包方应保障总包方免于承担因分包方过失、失误造成的任何人员 伤亡、财产损失的全部责任和索赔，另外还应保障总包方免于承担与此有关 的一切索赔 诉讼、损害赔偿、抚

22、恤费和其它相关开支。13.15 分包方现场负责人需按时参加总包方项目经理部组织的有关安全、质量 进度 文明施工等方面的各种会议、检查活动，不得无故缺席。若分 包方代表临时有其它紧急事物无法出席，须指派全权代表参加。会议所作出 的决议、事项，双方需共同恪守，严格遵照执行。13.16 分包方所有现场施工人员（非市户籍人员）需持有市劳动局核 发的市外来人员就业证、市公安局下属驻地派出所办理的暂住证 市政 府指定卫生防疫部门核发的健康证。凡因为分包方承担上述证件不齐而造成 的责任，因此给总包方造成损失由分包方承担。办理证件所需费用分包方自 理。向总包方提供施工人员名单（外来人员需经北京市建委外管处备案

23、）及 特殊工种如：电焊工 气焊工 电工、架子工、工长、质检员测量员的上 PsJIJLl o13.17 分包方应该采取一切合理的措施防止其人员发生任何违法犯罪或妨 害社会治安和公共安全的行为，并有完全的责任和义务保护周围其他人员和 财产免受上述行为的危害，由此造成一切后果由分包方负责。13.18 分包方应遵守国家、行业、地方以及总包方有关消防、保卫、文明施 工、交通安全 环卫社会治安方面的规定，在设施的投入 现场的布置等各方面 严格按照总包方的规定，并符合总包方的CI要求。现场不允许出现宣传分包方单 位的标识、标语。施工人员须持证进出现场。凡是由于分包方在上述要求贯彻执 行不得力而造成的一切事故

24、、灾害，其经济及法律责任由分包方独自承担。由此 造成总包方的损失由分包方赔偿，此外总包方有权对其进行处罚。13.19 分包方以分包方和总包方的联合名义按全部重置成本对分包工程、材 料、施工机械设备与财产办理工程保险，其费用已含在合同价款之中。分包方以 自己的名义对其在现场的雇员办理人身保险。13.20 签订签证事项计量管理办法，其中重点明确“分包方在每月报送 工程计量的同时将本月发生的已签证及需签证的工作内容上报，其中包括合同外 工程量签证 合同内零星用工 零星机械台班签证，如未上报，视同自动放弃获 得以上费用的权利，已签证事项待项目经理部商务部门审核确认后方能生效”。第十四条技术质量要求14

25、.1 总则14.1.1 分包方应严格按照本合约和现行规范提供工程建设材料、安排组织本分包工程的施工作业。严格确保施工质量满足规范和设计要求。14.1.2 分包方应选派业务水平较高、经验丰富的专业施工技术人员和操作人 员在本工程施工。施工作业人员需持有有效的北京市劳动局和建委颁发的上岗 证，并提供加盖单位公章的复印件，报总包方备案。14.2 质量标准：整体工程创 奖14.2.1 质量问题整改率：100%,由于分包方发生质量问题对总包方的利益或 声誉造成损害时或分包方对质量问题整改不彻底或整改不及时，总包单位有权视 情节轻重对分包方处以适当的经济处罚。具体扣除违约金额度参照中建市政建设 有限公司工

26、程质量问题处罚办法。14.2.2 若业主对本工程有获取奖项的要求，不得因分包方的施工实体质量与 技术资料等自身原因影响整体工程的奖项评比，否则视为严重违约，分包方承担 总包方与之相关的一切损失（包括总包方给业主支付的全额违约金），并另外 向总包方支付违约 金。另外，相应评奖机构如“质量协会”等对工程评奖进行验 收时，对分包单位所负责施工的工程部位或技术资料提出质量问题，总包方视其 轻重给予适当的经济处罚。14.3 标准与规范：应满足 施工图纸及设计师的要求 建筑工程施工质量验收统一标准建筑结构长城GB50300-2001杯工程质量评审标准建筑长城DBJ/T01200369DBJ/T01 200

27、3GB50205-2001GBJ01-51-200370杯工程质量评定标准钢结构工 程施工质量验收规范建筑安装 工程资料管理规程建筑物防雷 设计规范国家、地方颁布实施的有关法律 法规、文件等 国家、地方 行业后续颁布的规范、标准、规程上述标准、规范 规程若有不一致或矛盾之处，按较为严格标准执行。14.4 分包方应随时接受业主、监理、总包方的检查检验，并提供便利条件。工 程质量达不到约定标准的部分，要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因分 包方原因达不到约定标准，由分包方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺 延。14.5 总包方的过程质量监督检查和工程质量检验不应影响施工正常进行。如 影响施工

28、正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由分包方承担。除此之外影响正常施工的发生的费用由总包方承担，相应顺延工期。14.6 隐蔽工程和中间验收14.6.1 工程具备隐蔽条件时先由分包方进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知总包方验收。通知包括隐蔽的内容、验收时间和地点。总包方组织 业主、监理单位进行验收。分包方准备验收记录，验收合格，总包方、监理单位 在验收记录 上签字后，分包方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，分包方在总 包方限定的时间内修改后重新验收。14.6.2 总包方不能按时进行验收，应在验收前24小时告知分包方，延期不能 超过48小时。总包方未能按以上时间提出延期要求，

29、不进行验收，分包方可自行 组织监 理等相关单位验收，总包方应承认各方签认的验收记录。14.6.3 经总包方、监理单位验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，总包方、监理单位不在验收记录上签字，视为总包方已经认 可验收记 录，分包方可进行隐蔽或继续施工。14.6.4 工程施工至下部位时，分包方应通知总包方质量部门进行工序验收。 若工序验收不能达到合格，则不能进行下道工序施工。1、钢结构构件进场；2、测量放线3、钢柱安装完成；4、钢梁及屋架安装完成;5、屋面楝条安装完成；6、屋面板安装完成；7、钢结构表面涂层完。14.6.5 钢结构制作和安装过程中的所有焊缝应全部进行外观质量

30、的自检并应留 有记录；焊缝应有焊缝工艺检验报告。按规范要求需进行探伤检测的焊缝应及时进 行探伤检测，并在探伤结果未明确之前不得进行下道工序的施工。紧固件连接工程，应按规范规定进行外观和扭拒的检验，并按有关规定留有检查记录14.6.6 重新检验：14.7 工程完工后3天内分包方提交完工验收报告，总包方接到分包方完工报 告后7天内组织完工验收，如总包方未能按时组织完工验收，且未给予任何答复视为总 包方默认验收合格。14.8 无论总包方是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，分 包方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，总包方 承担由此发生的全部费用，赔偿分包方损失，

31、并相应顺延工期。检验不合格，分 包方承担发生的全部费用，工期不予顺延。14.9 总包方提供结构与建筑图纸各套供分包方施工期间参考使用，工程结束 后返还。分包方负责钢结构施工图纸的设计，并免费提供套图纸供总包方使用， 并满足下列要求：14.9.1 结构构件加工制造图、安装图（包括平、立、剖面图等）；14.9.2 节点图（节点编号要有索引，且节点编号要体现在安装图上）；14.9.3 高强螺栓定位图 焊缝详图，且各类节点图需在平面图中明确。14.9.4 其他详细说明及补充资料。14.9.5 正式加工前，分包方应提供加工制作详图 安装装配图及其它有关资 料交业主方 设计方和总包方审批，但该项审批并不能

32、免除分包方应承担的设计 缺陷、错误的责任。分包方对其提供的加工详图的合理性、准确性、完备性负 责。所有因分包方设计图纸错误、失误、缺陷造成的一切损失和责任，均由分包 方承担。14.10 分包方进场前需向总包方提供完整施工方案，其中应包括以下内容：14.10.1 本工程施工依据现行国家技术规范/质量验收标准及其它相关规定；14.10.2 采取的主要施工方法、工艺流程；14.10.3 根据工期要求和现场情况为每阶段施工安排的机械、机具型号/数量;14.10.4 拟安排在每一施工阶段、区段现场作业人员、管理人员的数量;14.10.5 分包方现场管理人员组织结构系统和隶属关系及通讯方式；14.10.6

33、 进度计划；14.10.7 需要总包方配合的事项和最迟解决完成时间；14.10.8 各项保证工期、质量、安全的措施以及冬雨季施工措施。14.11 分包方应严格按北京市建筑安装工程资料管理规范(GBJ01.51.200)3的规定，及时、实、准确地提供完整而规范的技术资料。分包方对资料的 完整性、真实性负责。在资料不齐全时总包方有权扣留部分工程款抵押。如果政 府、社会在建筑工程评比过程中对技术资料有特殊要求，分包方有义务竭力满 足，不得以任何借口拒绝、推诿。14.12 应提交的技术资料与时间：年 月 日第十五条材料、机械管理15.1 计划管理15.1.1 分包方进场前1周内，应依据总包方的总进度计

34、划提交工程所需的 与设计图纸相符的材料、设备清单，其中须明确材料设备的名称、规格型号、单 位、数量、供应时间及其送达地点。15.1.2 分包方提供的施工所用的所有材料、机具及随机所用的电线和配件， 需保证所用机具性能良好，符合甲方的安全要求及国家和北京市的有关规定。15.2 物资进、退场要求15.2.1 所有物资 设备应提前24小时向总包方申报物资进、退场计划，经总 包方相关人员签字同意后，由分包方向总包方申请填制物资出入许可证，报至总 包方项目经理部相应部门确认后，方可组织物资进退场；否则严禁进退场。15.2.2 物资出入许可证一式四份,需明确进出场时间 车号、物资名称 进出场理由及分包方负

35、责人签名15.2.3 物资、材料的进场后的申报程序执行北京市地方标准工程建设监理规 程。所有材料进场前，分包方需提供相应的营业执照，环保认证，防火证明，备 案手册以及专业职能部门的许可 认证和专业部门的要求相关证明资料合格证、 生产许可证 出厂证明 复试报告等合法资料，否则不得进场。15.2.4 如分包方不按规定通知总包方参加验收或未按规定提供配套资料，总 包方不负责材料设备的验收结果，一切损失由分包方负责，分包方进场材料设备 与清单不符时，双方约定如下：1、如材料运至现场后总包方经检验发现材料的性能或数量或规格与清单不 符，分包方应及时更换、赔偿或修理，所有费用（如检验费 修理费 返修货物

36、的往来费用 保险费、仓储及装卸费用）均由分包方承担，由此造成的工程直接 与间接损失概由分包方承担；2、到货地点与清单不符时，分包方负责倒运出施工现场；3、材料应有的技术资料不全时，总包方可拒绝验收并由分包方负责补齐资料 后再行验收；4、供应时间早于清单规定的日期，总包方可拒绝进入现场，由分包方自行安 排场地；5、如由于上述原因或供货时间迟于合同约定和工程进度计划的要求，由此而 给 整个工程及其它单位造成的工期、 质量及费用损失，均应由分包方承担。15.3 材料包装与装卸要求：15.3.1 所有材料货物应按较高标准妥善包装，适合交通运输，并且由良好的防 潮湿 防震动 防腐蚀的措施。15.3.2

37、包装箱须坚固耐用，易损伤材料须贴保护膜或附加软质材料包裹，以便 于装卸、运输 存贮。15.3.3 包装箱外应用不易退色的标记标明物品的件数、毛重、净重、尺寸以及 警告性中文文字。如：防止潮湿小心轻放、此面向上等。15.3.4 禁止野蛮装卸。15.4 物资存放管理15.4.1 由于施工场地狭小，分包方不得将所有材料一次性运到现场储存，总包 方只保证3天施工作业周转量的储存场地。15.4.2 分包方须在现场以外的地区自行解决物资材料的仓储与周转，以确保进 场材料满足施工进度与工期要求。15.4.3 进场物资堆放地点，必须经过总包方批准，服从总包方的统筹安排。15.4.4 分包方现场物资堆放、保管

38、标识等管理必须符合总包方的CI管理 规定。15.4.5 存放要求1、进场物资材料存放环境要符合干燥通风的要求。总包方提供库房场地，并建 造其围护结构，分包方自行建造房内设施。2、注意防日晒雨淋，远离火源，避免碰撞，分包方在库房外自备消防设备及防 火标识。15.5 材质要求15.5.1 分包方应保证所有构成工程实体的材料是全新的、 未曾使用过，满足设 计规范、业主要求和工艺要求生产制造的，各方面符合规定的质量 规格、品种和 性能。15.5.2 分包方的材料 设备进入施工现场后需经业主方 监理方及总包方进行 质量检验，并按照规范要求进行复验。但业主方、监理方及总包方的这种检验并不 免除分包方采购的

39、材料设备的质量责任，如对进场材料有怀疑时业主方 监理方 及总包方有权要求分包方随时进行材料抽验。若抽验合格，发生的损失由总包方 承担；若抽验不合格，损失由分包方自行承担。15.5.3 若材料质量在施工期间或保修期出现质量问题，分包方均应无偿修复。15.6 材料样品15.6.1 分包方需提供至少一式2套材料样品供业主、建筑师、监理审批，包 括：15.6.2 样品应附注不易退色的文字说明，注明材料名称、生产厂家、规格、型号、执行标准。15.6.3 材料样品经批准后，一套作为分包方加工定货依据，另一套由分包方负 责封存交总包方保管。15.6.4 封存的样品需经设计师、业主、监理单位、总包方、分包方等

40、各方签 字，用不易退色的文具书写。材料验收标准以封存样品为准。但，样品质量与规 范发生差异，按照较严标准执行。第十六条质量、环保与职业健康安全16.1 本合同双方应共同遵守国家和地方有关的环境保护的法律、法规，努力 营造绿色建筑。16.2 分包方在整个施工作业过程中满足总包方制定并经国家权威部门认证的 IS09001 x IS014001和OHSAS1800的1要求，保证施工生产符合相关标准的要 求。16.3 分包方进驻现场员工需接受IS09001质量体系、IS014001环境管理、OHSAS1800职1业健康安全体系的教育培训。16.4 分包方在运输材料（包括废料）、机具过程中应执行市人民政

41、府关于 禁止车辆运输泄漏遗撒的规定。16.5 分包方须采取有效措施，防止运输机械噪声超标或机械漏油污染环境。 运输车辆要定期进行噪音检测。对于不符合要求的机械要及时采取必要的措施16.6 车辆进入现场禁止鸣笛。16.7 为强化安全管理，确保项目施工人员的安全与健康，施工生产的顺利进 行，分包方进入施工现场，就本项工程施工生产中的有关事项，签署安全管理协 议书。第十七条工期顺延17.1 工期延误17.1.1 以下任何一项原因造成分包方延误实施分包工程的，经总包方项目经 理书面确认，分包工程的竣工时间相应延长：1、非分包方原因造成分包工程范围内的工程变更及工程量增加超过。2、总包方未按约定时间提供

42、开工条件、施工条件等造成的延误。如：其他分 包商的非正常影响，结构严重偏差，标高线 轴线未及时提供；3、总包方发出错误的指令或者延迟发出指令确认批准造成分包合同工期延 误；4、不可抗力（以政府部门发布为准）等其它非分包原因造成分包工程的延 误；5、总包方认可的其它可以谅解的工程延误。17.1.2 因业主原因造成工期延误需经业主认可并同意给总包方进行相应的工期补偿。17.1.3 分包方在上述任一事件发生后的2天内，就延误的工期以书面的形式 向总包单位提出报告。如果事件具有持续的影响，则分包单位应每隔5天发出一 份报告，事件影响结束之日起10天内提交最终报告给总包方商务部门。总包方 在收到报告后1

43、0天内就报告内容予以答复或提出修改意见，否则视为已经同意。 但工期之延长不附带经济赔偿，除非为顺利实施工程，总包方自愿给予分包方经 济之赔偿。17.2 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期按以下方法分别承担：17.2.1 下列费用由总包方向业主索要回来以后支付给分包方：1、工程本身的损害 因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施 工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害。2、停工期间，分包方应总包方要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人 员的费用。3、分包工程所需清理、修复费用。17.2.2 分包方人员伤亡由自身负责，并承担相应费用。17.2.3 分包方机械设备损坏及停工损失，由分包

44、方自行承担。17.3 延误的工期相应顺延。若合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的， 不能免除迟延履行方的相应责任。第十八条文物和地下障碍物18.1 在施工中发现古墓 古建筑遗址等文物及其他有考古 地质研究等价值 的物品时，乙方应保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方，并按文物管理 要求采取妥善保护措施及协调有关事项，有关费用及工期影响按本合同规定执 行。如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。18.2 施工中发现影响施工的地下障碍物时，乙方应于8小时内以书面形式通 知甲方，同时提出处理方案，经甲方审批后实施，有关费用及工期影响按业主批复执行。第十九条不可抗力19.1 不可

45、抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅 速采取措施，尽力减少损失。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方通报受 害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应 每隔 7日向甲方报告一次受害情况。不可抗力事件结束后7日内，乙方向甲方提交清理和修复费 用的正式报告及有关资料。19.2 因工程导致乙方人员伤亡和财产损失、停工损失 工程所须清理与修复 费用，按业主的批复执行。19.3 延误的工期按业主通知相应顺延。19.4 因本合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延责任方的 相应责任。第二十条保险20.1本合同单价中已考虑到支付工人保险的费用及设

46、备的保险费用，乙方应 为其进入现场的雇员或工人及其分包工程中雇佣的任何有关人员办理人身意外伤 害保险，以便发生人员意外伤害时甲方能够依据保险单得到保障。乙方应保障此 保险在乙方彻底履行完分包合同义务以前始终有效，由乙方自己负责办理保险的 有关事宜。由于甲方责任造成乙方进入现场的设备 雇员、工人或雇佣的任何有 人员在施工现场发生人身意外伤害时甲方依据上述保险单予以赔偿。乙方负责办 理保险赔偿的有关事宜及受害人员的善后事宜，甲方概不接待受害人员及其家属 或其代理人。第二十一条保修21.1 维修保养手册。分包工程竣工后周内，分包单位应免费提供钢结构维 护保养手册一式份，内容应包括：21.1.1 分包

47、单位名称 住所、维修服务联系方式；21.1.2 日常使用注意事项以及维修保养细则；21.1.3 配件性能介绍；21.1.4 清洁周期；21.1.5 清洁的方法及清洁剂的选用；21.1.6 推荐使用备用零配件及其生产经销单位联系方式。21.2 分包方在质量保修期内，按照有关法律法规 规章的管理规定和双方 约定，承担本分包工程质量保修责任。前期质量保证金全部转为保修金，保修金 额为结算额的5%,结清尾款前全部扣完，保修期满后30天内无息支付。21.3 具体保修的内容，双方约定如下：21.4 质量保修期：根据建设工程质量管理条例、北京市关规定以及业主 的要 求，本分包工程保修期为2年。21.5 质量

48、保修期自本单位工程竣工验收合格之日起计算。21.6 质量保修责任21.6.1 属于保修范围、内容的项目，分包方应当在接到保修通知之日起24小 时内派人保修。分包方不在约定期限内派人保修的，总包方可以委托他人修理。 费用从 分包方保留金中扣除。21.6.2 发生紧急抢修事故时，分包方在接到事故通知后，应当立即到达事故 现场抢修。21.6.3 分包方的操作工艺、材料质量、 施工质量存在的缺陷以及为修补该缺陷而需进行的剥离 剔凿和恢复面层、底层以及其它与因缺陷影响的抹灰、 装 修、管线等等相关工作，若分包方自身技术水平与资质不能胜任类似工作时，总 包方有权指定专业施工队伍完成相关作业，全部费用由分包

49、方承担。21.6.4 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修办 法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计 单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，分包方实施保修作业。相 关费用由分包方承担。21.6.5 质量问题保修完成后，由业主 使用方会同总包方组织验收，各方验收 合 格后当次保修即告结束。21.7 保修费用与赔偿责任21.7.1 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。21.7.2 如分包方施工质量缺陷、工艺缺陷、材料老化等缺陷与瑕疵给使用方、 业主造成人员物资财产等直接损失以及其它间接损失均由分包方负责赔偿21.7.3 为返修而剥落 恢复

50、面层 底层以及受它影响的相关连工作所需费用 由分包方承担。21.7.4 因业主、使用方使用或保养不当造成质量问题，分包方应尽义务进行 维修，维修费用则由总包方牵头，分包方配合，向责任方索要，但总包方没有追 索此项债务的义务。21.7.5 若合同双方对分包工程质量发生争议，则共同约请北京市建筑建委下 属质量监督总站或其它权威机构进行鉴定。如果鉴定结论分包方质量不合格，则 鉴定费用由分包方承担。21.8 保修金返还21.8.1 分包方履行完保修维修责任，保修期满后30天内，返还扣留的保修金。21.8.2 保修金需扣除以下费用：1、总包方委托他人完成保修维修工作的费用；2、因分包方过失、责任而赔偿业

51、主、使用方的相关损失；3、为返修、维修而剥落、恢复面层 底层以及其它与之相关连工作所需花费 的费用【总包方代为支付时】；4、其它与保修维修有关的费用；21.8.3 若本工程剩余保修金不足以支付第以上所述之费用，则总包方有权从 双方任何其它经济往来的帐务中扣除；21.8.4 保修金不计取任何利息。21.9 双方约定的其他工程质量保修事项：。第二十二条违约22.1 合同双方任何一方不能全面履行本合同条款，均属违约；违约所造成的 损失、后果 责任，概由违约方承担。22.2 除非甲乙双方协商终止本合同，违约方承担前述条违约责任、损失后仍 需严格履行本合同。22.3 不允许非法转包本分包合同工程。如分包

52、方擅自转包，由此发生的一切 损失由分包方承担。第二十三条争议解决23.1协商不成时。双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机 构会同有关部门调解。不愿通过协商或者调解不成，可以采取下列一种方式解 决：第一种争议解决方式：向仲裁委员会申请仲裁;第二种争议解决方式：向人民法院起诉。第二十四条 合同生效与终止24.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，技术资料齐全有效，履行完保修职 责，保修期结束，本合同即告终止。24.2 本合同正本一式两份，副本一式四份，具有同等的法律效力。第二十五条补充条款25.1 双方承诺不将本合同成交价格透露给任何第三方。25.2 不论基于何种原因而导致总包方与业主

53、之间的合同解除时，总分包间的合 同都同时无条件予以解除。25.3 分包方应严格遵守 京建法2004 121号文的有关规定。第二十六条本合同附件26.1 附件1:本合同工程量清单及汇总表。26.2 附件2:职业安全健康与环境管理协议书26.3 附件3:施工安全与消防保卫协议 书。【以下无正文】合同订立时间：年 月 日总包方（章）分包方章）址:址:法定代表人： 委托代理人：电话：开户银行:帐号：邮政编码: 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行: 帐号：邮政编码:职业安全健康与环境管理协议书总包单位：中建市政建设有限 公司以下简称甲方】为遵守国家和地方环境法律、法规及甲方的职业安全健康和环境

54、管理方针，满足甲方IS014001 和GB/T28001要求，保证项目施工生产符合IS014001和GB/T28001认证标准要求，甲乙双方协议 如下：一、甲方责任 义务1 .甲方负责对乙方进行职业安全健康管理体系和环境管理体系的培训；推行IS014001和 GB/T28001目标、指标、管理方案；制订有关职业安全健康与环境管理的措施和规定。2 .甲方定期对乙方进行职业安全健康与环境管理的考核。3 .甲方负责协助乙方做好危险源的识别，并负责对乙方进行重大危险源实施控制的措施与要求的交 底，监督检查乙方的执行情况。4 .甲方有权对乙方职业安全健康与环境管理进行监督检查，如乙方由于管理不力达不到甲

55、方要求， 乙方须采取有效措施加以改善，并承担相应费用。二、乙方责任 义务1 .乙方须严格执行IS014001环境管理体系标准、GB/T28001职业安全健康管理体系标准及当地 市 政府所有关于卫生防疫等相关的管理规定。2 .乙方须严格贯彻执行甲方IS014001环境管理体系文件、GB/T28001职业安全健康管理体系文 件 要求，遵守甲方现场有关职业安全健康与环境管理的各项管理规定，并制订相关的环境、职业安全 健康管理保证措施，经甲方审核后实施。3 .乙方负责组织所属员工接受IS014001环境管理、GB/T28001职业安全健康管理知识的教育培 训I。4 .乙方必须遵守国家及当地政府有关施工

56、扰民、噪声控制、扬尘控制、固体废弃物排放及文明施 工等有关规定，施工中乙方应采取有效的措施使之降低至现行文件规定允许的程度，并且承担因违 反上述规定而导致的一切责任和费用。5 .乙方垃圾清理及消纳应严格按甲方污染物（扬尘、噪声、废水、废弃物）控制及管理程序和 作业指导书执行。6 .乙方负责在甲方指导下辨识所承包工程实施中的危险源，并采取有效控制措施。7 .乙方应严格贯彻执行甲方关于施工管理、安全防护等各程序。8 .乙方须配备专职或者兼职的职业病及传染病防治专业人员，负责现场工人的职业病及传染性疾病的防治工作。9 .乙方须对接触职业病危害源的现场工人提供符合要求的防护品，并向甲方提供有效的职业性健康 体检证明，对无职业性健康体检证明的，乙方须对其进行体检，有职业禁忌症者，应对其调换工 种。10 .乙方须向甲方提供其现场施工人员的健康体检证明，定期对工人宿舍、食堂、厕所等生活区进 行清洁、消毒；定期对现场施工人员进行体检并记录，对发现有传染性疾病疑似病症时，须立即隔 离并报告甲方及当地卫生防疫部门，并配合甲方按照卫生防疫部门防治传染病的要求采取相应的措 施，并承担费用。11 .预防食