施工合同6篇_1

1、施工合同6篇 施工合同 篇1 发包方（简称甲方）：_承包方（简称乙方）：_一、概况1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰资质证书的企业法人。2、装饰施工地点：_区（县）_路_弄（村）_号_楼_室。3、住房结构：_房型_房_厅_套，施工面积_平方米。4、装饰施工内容：详见附件一装饰施工内容表。5、承包方式：_（包工包料、清包工、部分承包）。6、总价款：￥_元，大写（人民币）：_其中：材料费：_，人工费：_；管理费：_，设计费：_；垃圾清运费：_，税金（3.41）：_；其他费用：_。经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。7、

2、工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，工期_天。二、关于材料供应的约定：1、甲方提供的材料：详见附件二甲方提供材料、设备表。本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、乙方提供的材料：详见附件三主材料报价单。3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规

3、定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。4、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。三、关于工程质量及验收的约定：1、本工程执行dbj08-62-97住宅建筑装饰工程技术规程、db31/t30-1999住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、本工程由_方设计施工方案。3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。4、由于乙方原因

4、造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订工程项目变更单（详见附件见）后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。6、工程验收：甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。7、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三

5、日内组织验收，并办理验收移交手续（详见附件工程质量验收单）。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。四、有关安全生产和防火约定：甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。五、关于工程价款及结算的约定：1、工程款

6、付款方式列下表：付款时间 付款百分比金额 对预算设计认可 签订合同之日 1000元，第二次付款时扣除 合同签订后 开工前二至五天 65 元 施工过程中 工期进度过半 30 元 竣工验收当天 5 元 增加工程项目 签订项目变更表 100 元 注：装饰工程有形市场另有规定的，亦可按市场规定办理。2、工程结算：详见附件六工程结算单。3、工程保修期壹年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订工程保修单（详见附件七），保修期从竣工验收签章之日起算。4、双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具发票。六、其它事项：1、甲方工作：（1）甲方应在开工前一天，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明_份，

7、并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。（2）做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。（3）如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担承担有关费用。2、乙方工作：（1）参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。（2）指派_为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通

8、知甲方。【第 一整理该文章，版权归原作者、原出处所有。】（3）未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任：1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方_元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_支付违约金。2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_向甲方支付违约金。3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并担责任。4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由

9、此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任。减项工程金额 元 （增减）金额 元 实付金额 元 甲方代表：_乙方代表：_附件五： 工程质量验收单甲方：_乙方：_日期 检验项目名称 检验结果 检验签名 合格不合格补验 整 体 工 程 验 收 意 见 甲方代表：_乙方代表：_附件六： 工程结算单甲方：_乙方：_序号 项目 金额 备注 1 工程合同总价 元 2 变更增加项目 元 3 变更减少项目 元 4 工程结算总额 元 5 甲方已付金额 元 6 甲方结算应付金额 元 甲方代表：_乙方代表：_附件七： 工程保修单甲方：_乙方：_公司名称 联系电话 用户姓名 登记编号 装修房屋 地 址 联系电

10、话 施工单位 负 责 人 竣 工 负 责 人 现场施工 日 期 年 月 日至 年 月 日竣工验收 日 期 保修期限 年 月 日至 年 月 日甲方代表：_乙方代表：_ 施工合同 篇2 甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法以及有关规定，为了明确甲乙双方在施工过程中的权益、义务和责任，经双方共同协商同意，签订本合同，甲乙双方应共同遵守。第一条：工程概况1.1.工程地点：1.2.施工工艺：环氧树脂地板（详见乙方提供的工艺说明）。1.3.颜色：色1.4.工程面积约： .1.5工程单价：/。1.6工程总造价约： 元。大写：说明：最后结算金额以实际施工面积为准，地脚线(每米元)和画线（每米元）按长度计算。第

11、二条：工程期限2.1. 本工程总工期为天。2.2. 本工程开工日期为20xx年 月 日至20xx年 月 日。2.3. 如遇以下情况，工程工期相应顺延。a .因天气原因或其它因素地面出现潮湿且甲方确认同意延期的。b. .因甲方原因不能如期清空施工现场者。c. 因不间断停水停电超过8小时导致无法正常施工的。d. 未按合同规定支付预付款影响施工进度的。第三条：双方责任1.甲方责任a. 甲方免费提供乙方施工所用水电及施工人员住宿。b开工前要完成地面铺设，保证施工地面的.干燥、平整及无油污现象。c乙方施工期间甲方不得安排其它工程的交叉施工（不影响乙方施工的除外）。d实际地面施工颜色与色样略有偏差，以实际

12、颜色为准，但颜色偏差严重影响工程整体效果的，乙方须应甲方要求承担修复责任。2.乙方责任a乙方按照双方协议的工艺要求进行施工，。b施工完成后，涂层表面应光滑、无分层、无底色突出。c施工质量在质保期内出现问题，乙方确保在24小时内给于书面答复，并在三个工作日内完成修复，以符合工艺标准及甲方的合理要求。第四条：工程款的支付与结算1.合同签订后，甲方付乙方工程总款的即 元。施工人员和材料进入工地后，甲方再付乙方总工程款的%，合计元。中底涂完成、上面漆之前甲方再付乙方总工程款的%即元 合同书2.工程结束后甲方再付乙方总工程款的%即元。3.结算方式以现金或电汇、转账支票均可。第五条：违约责任5.1.工程质

13、保期为壹年，质保期间由乙方原因出现的质量问题由乙方负责免费维修，但由于甲方出现的人为和机械及其它原因造成的质量问题，由甲方负责。质保期满后如需维修，乙方应收取合理费用。5.2.甲方因未按合同规定支付预付款的，乙方每天按应付款的%收取滞纳金，逾期超过十日的，乙方有权终止合同，甲方承担总工程款%的违约金，即 元。5.3乙方未按合同期限按时完工的，甲方每天按已付款的 %收取滞纳金，逾期超过十日的，甲方有权终止合同，乙方承担总工程款 %的违约金，即 元。5.4乙方施工完成三天内甲方应及时验收，经甲方认为不合格的（指颜色出现明显色差、分层、露底、脱层），乙方应再甲方届时给予的宽限期内修复或重做并自行承担

14、费用。第六条：本合同自签订之日起即产生法律效力，到保修期满之日失效。第七条：本合同未尽事宜，由甲乙双方互相协商解决，如经双方协商未能解决，可向甲方所在地法院提起诉讼。第八条：本合同一式贰份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。甲方： 乙方：签约代表： 签约代表：签约日期： 签约日期： 施工合同 篇3 答题须知：1、本卷满分20分。2、答完题后，请一定要单击下面的“交卷”按钮交卷，否则无法记录本试卷的成绩。3、在交卷之前，不要刷新本网页，否则你的答题结果将会被清空。第一题、单项选择题（每题1分，5道题共5分）1、某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备

15、的基础土建设计文件应由（ ）进行审查认可。a、承包总体工程设计的设计单位 b、发包人c、监理工程师 d、设备安装承包商2、某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人)不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由（ ）承担。a、乙承包人 b、发包人c、甲承包人d、工程师3、某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑该计

16、划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应按（ ）。a、延误1个月竣工赔偿 b、提前1个月竣工奖励c、不追究延误竣工责任，也不给予奖励 d、考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿4、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（ ）。a、保管员负责赔偿损失 b、发包人承担损失责任c、承包人负责赔偿损失 d、发包人与承包人共同承担损失责任5、为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物

17、理和化学抽样检验；对于此项检验应由（ ）。a、承包人负责检验工作，发包人承担检验费用c、发包人负责检验工作，并承担检验费用 b、承包人负责检验工作，并承担检验费用 d、发包人负责检验工作，承包人承担检验费用第二题、多项选择题（每题2分，5道题共10分）1、依照施工合同示范文本通用条款的规定，（ ）属于发包人应当完成的工作。a、办理施工许可证b、提供工程进度计划c、确定坐标控制点d、做好施工现场地下管线的保护工作e、协调处理施工现场周围地下管线的保护工作2、依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，（ ）。a、不免除迟延履行方的

18、相应责任b、双方的风险责任均不免除c、如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续d、如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续e、保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担3、采用fidic施工合同条件的工程，进度计划的内容一般包括（ ）等。a、施工工程的计划进度b、分包商在施工阶段的安排c、重要检查检验的次序和时间d、保证计划实施的说明文件e、滞后于进度计划的责任4、采用fidic施工合同条件的工程，工程师发布变更指令的范围应限于（ ）等方面。a、对合同中任何工程量的改变b、工程任何部分标高的改变c、改变已认可的承包

19、商施工时间和顺序安排d、删减部分约定的承包工作交给其他人完成e、改变违约责任的承担方式5、在fidic施工合同条件中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括（ ）等。a、不可预见的外界条件b、施工中遇到文物和古迹c、异常不利的气候条件d、业主或其他承包人的干扰e、后续法规的调整第三题、判断题（每题1分，5道题共5分）1、某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由发包人进行审查认可。正确 错误2、为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由承包人负责检验工作，发包人

20、承担检验费用。正确 错误3、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求施工单位承担责任。正确 错误4、依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，应经工程师批准后推迟开工日期。正确 错误5、施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用。正确 错误 施工合同 篇4 甲方：*公司乙方：*施工队经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行*工业园施工围墙施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同：一、工程范围及内容：1、乙方承建

21、甲方位于淮口工业园区西一横道与现代大道两个地块的施工围墙工程。2、该围墙的具体做法见乙方提供的施工图。3、由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用，以保证围墙的安全建设和使用。4、该围墙的验收标准以西一 横道路面做为基准点，墙体为120mm墙。墙身高度不低于1800mm。每3500mm为一跨墙，沿街面做沙浆抹面。5、乙方在完成围墙施工后，要做好围墙的排水系统，保证围墙的正常使用。二、工程质量：1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。三、工期：2

22、0xx年1月18日20xx年2月28日。注（春节之前完成总工程量的40）四、工程价款及支付：1、甲乙双方经协商同意本合同为单价包干合同，其承包单价为每米135元。（全部费用包干）2、甲方依据合同确认的价款，按进度分阶段支付给乙方（甲方不接受乙方任何形式的委托付款或转付款要求）。 合同签订后当日内，甲方支付乙方10000元预付款； 具体工程量按实际验收的方量为准。 工程量施工完成50%，经甲方书面确认质量符合要求后五日内，支付完成工程量总价的80%给乙方； 全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十五日内，支付款达到合同总价的80给乙方； 竣工质检验收合格后，支付工程尾款给乙方，（乙方需提供工程

23、发票）。留工程决算总价的3%作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后一月内支付（保修期按双方协商时间两年为准，从20xx年3月1日开始计算）。五、成品及半成品保护：1、工程成品及半成品保护工作，从进场施工至该项工程验收确认为止应由乙方自行负责。2、乙方应制订出具体的措施作好成品、半成品保护工作。3、乙方应协助甲方搞好项目周边的工作，杜绝发生各种纠纷。如果出现纠纷，乙方应自行与有关责任方协商解决，确保工程项目正常进行。六、施工管理及协调：1、乙方应针对本工程特点制定施工方案（具体工期安排）交甲方审核。2、为加强现场管理，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。3、乙方应加强其施工人员的

24、安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象。若发生上述事件，乙方应自行与责任方协商解决。4、在乙方施工过程中，如果发生安全事故，由乙方自己承担责任，与甲方无关。5、在施工过程中，若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响，甲方有权向乙方索赔，其损失按实计算（直接、间接损失），其费用直接从工程款中扣除。七、工程质量保修与售后服务：在保修期内，所发生的故障，由乙方负责无偿返修，乙方应在接到甲方电话通知4个小时之内上门维修，并在24小时之内排除故障，超过此时间限制，乙方承担此项维修费用的双倍违约

25、赔偿金。八、违约责任：1、乙方未按合同条件规定的质量要求施工，甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求，乙方自行承担返工费用，且工期不得顺延，还应承担给甲方造成的经济损失（费用按实计算）。2、若因乙方原因而致围墙工程工期延误，则每延迟一天乙方应向甲方支付违约金100 元。工程质量未达国家市政工程验收标准合格等级，其价格按总价下浮10%结算。并赔偿由此给甲方造成的全部损失（包括直接损失和间接损失）。甲方有权直接解除合同。3、以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。4、超出双方确认工期十天视乙方严重违约，甲方有权变更或解除合同。九、本合同一式两份，各执壹份。其中望江村委会作为乙方的担保方

26、与乙方共同承担责任和义务。经双方盖章后生效。十、相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认，补充协议与本合同具同等法律效力。补充协议由双方加盖公章，设计变更和签证应由甲方加盖公章。十、双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议，应协商解决，若协商未果，当事人一方可向本合同履行地（即工程所在地）人民法院提起诉讼。甲方：甲方代表：乙方：乙方代表：年 月 日 施工合同 篇5 甲方(全称)：_乙方(全称)：_本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于_年_月_日签订施工合同编号为_的施工合同(以下简称“原施工合同”)中的定义相同。鉴于：甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原施工合

27、同基础上变更施工合同条款部分内容，特订立以下补充协议。一、协议内容变更部分为：1、因乙方新购置一批自卸车辆，甲方应保证乙方土方总运量，不低于_方。2、因甲方原因导致车辆停工，每天补偿车辆误工费_元。具体包括：甲方应保证乙方施工人员住宿通水通电，如断水断电超_小时，乙方无条件停工，由此产生的经济损失由甲方承担;如天气及路况达到可开工的条件，甲方无法安排乙方施工超_小时，乙方有权停运，由此产生的经济损失由甲方承担;节假日、双休日或者银行出现故障和特殊情况可顺延，甲方不得以任何理由拖欠乙方工程款，如超过_小时乙方有权停运，由此产生的经济损失由甲方承担;甲方保证施工工地内有人发货、验收，因甲方工作不到

28、位造成乙方不能够正常施工，因此造成乙方经济损失的由甲方按乙方实际生产的经济损失向乙方进行赔偿。3、付款方式及价格按原有施工合同条款执行。如有新标段，价格另议。二、本协议生效后，即成为原施工合同不可分割的组成部分，与原施工合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原施工合同的其余部分应完全继续有效。本协议与原施工合同有相互冲突时，以本协议为准。三、本协议一式_份，甲方执_份，乙方执_份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。甲方(签章)：_乙方(签章)：_联系电话：_联系电话：_年_月_日_年_月_日 施工合同 篇6 甲方(业主)：_乙方(承包方)：_依据中华人民共和国合同

29、法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消费者权益保护法以及其它有关法律、法规的规定，遵循公平、诚实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，订立本合同。装饰工程施工地点：_施工内容：_承包方式：_合同总工期_天，自_年_月_日开工至_年_月_日竣工。合同总价款(金额大写)：_其中：人工费_元，材料费_元。(见附表一)1.甲方工作1.1 开工前，向乙方提供装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施，并经乙方书面确认。1.2 办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时

30、间。1.3 向乙方提供施工需用的水、电、气等设备，并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作，并承担相应费用。2.1 按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面认定。2.2 乙方指派_(姓名)为乙方驻现场代表，负责合同履行。按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。2.3 未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。2.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。2.5 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。1.工期延误1.1 因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：(1)甲方不能按约定提供开工条件。(2)设计变更和工