造价员考试单选

1、1、【单选题】招标工程量清单、招标控制价、投标报价、工程计量、合同价款调整、合同价款结算与支付以及工程造价鉴定等工程造价文件的编制与核对，应由具有专业资格的_承担。（答案：B）A.造价工程师B.工程造价人员C.带证造价员D.企业负责人（来源：GB50500-2013 建设工程工程量清单计价规范，难度：中）2、【单选题】发承包双方约定以工程量清单及其综合单价进行合同价款计算、调整和确认的建设工程施工合同叫_。（答案：A）A.单价合同B.总价合同C.固定单价合同D.固定综合单价合同（来源：GB50500-2013 建设工程工程量清单计价规范，难度：中）3、【单选题】下列那一个费用属于其他项目清单的

2、费用。（答案：D）A.工程排污费B.安全文明施工费C.二次搬运费用D.工程设备暂估单价（来源：GB50500-2013 建设工程工程量清单计价规范，难度：中）4、【单选题】反映一定时期的工程造价相对相对于某一个固定时期的工程造价变化程度的比值或比率。包括按单位或单项工程划分的造价指数，按工程造价构成要素划分的人工、材料、机械等价格指数的说法叫什么。（答案：A）A.工程造价指数B.工程造价比值C.工程造价指标D.工程造价信息（来源：GB50500-2013 建设工程工程量清单计价规范，难度：高）5、【单选题】发包人认为需要进行现场计量核实时，应在计量前_小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件

3、并派人参加。（答案：C）A.8B.12C.24D.36（来源：GB50500-2013 建设工程工程量清单计价规范，难度：中）6、【单选题】政府投资项目审批时那类项目需要实行专家评议制度。（答案：C）A.重大B.特大C.特别重大D.大型（来源：中国计划出版社 建设工程造价管理基础知识2010版，难度：低）7、【单选题】建设工程项目管理的核心任务是控制项目目标即造价、进度和。（答案：A）A.质量B.成本C.寿命周期D.决策（来源：中国计划出版社 建设工程造价管理基础知识2010版，难度：中）8、【单选题】在市场经济条件下，工程造价有几种含义。（答案：B）A.一B.二C.三D.四（来源：中国计划出

4、版社 建设工程造价管理基础知识2010版，难度：高）9、【单选题】工程造价就是工程的。（答案：D）A.预算成本B.工程成本C.投资预算D.投资费用（来源：中国计划出版社 建设工程造价管理基础知识2010版，难度：中）10、【单选题】项目风险识别的最主要成果是（答案：D）A.风险目标B.风险成果C.风险文件D.风险清单（来源：中国计划出版社 建设工程造价管理基础知识2010版，难度：中）11、【单选题】建设工程造价中直接费由直接工程费和什么费用组成。（答案：A）A.措施费用B.其他费用C.规费D.税金（来源：中国计划出版社 建设工程造价管理基础知识2010版，难度：中）12、【单选题】2008建

5、筑工程工程量清单计价规范是2008年几月几日开始实施的。（答案：D）A.1月1日B.7月1日C.12月30日D.12月1日（来源：中国计划出版社 建设工程造价管理基础知识2010版，难度：中）13、【单选题】建筑工程预算定额和安装工程预算定额的总称叫。（答案：D）A.定额B.概算定额C.预算指标D.预算定额（来源：中国计划出版社 建设工程造价管理基础知识2010版，难度：中）14、【单选题】工作时间是指工作班的延续时间。建筑安装企业工作班的延续时间为多少小时（每个工作日）。（答案：C）A.6B.7C.8D.9（来源：中国计划出版社 建设工程造价管理基础知识2010版，难度：中）15、【单选题】

6、工程建设地区的选择要遵循几个基本原则。（答案：B）A.一个B.两个C.三个D.四个（来源：中国计划出版社 建设工程造价管理基础知识2010版，难度：低）16、【单选题】从项目可行性研究报告的内容与作用可以看出，项目可行性研究与什么的合理确定与控制有密不可分的联系。（答案：A）A.工程造价B.工程管理C.工程设计D.工程变更（来源：中国计划出版社 建设工程造价管理基础知识2010版，难度：中）17、【单选题】合理准确的投资估算真正意义是什么。（答案：C）A.工程造价管理B.工程管理C.工程全面造价管理D.造价管理（来源：中国计划出版社 建设工程造价管理基础知识2010版，难度：中）18、【单选题

7、】在工程项目实施过程中，由于种种原因，常常会出现设计、工程量、计划进度、使用材料等方面的变化，这些变化统称_，包括设计变更、施工条件变更、进度计划变更。（答案：A）A.工程变更B.项目变更C.总价变更D.造价变更（来源：中国计划出版社 建设工程造价管理基础知识2010版，难度：中）19、【单选题】因发包人原因并经承包人同意顺延工期，造成措施增加应该怎么处理。（答案：A）A.措施费调整B.工期调整C.规费调整D.予以赔偿（来源：中国计划出版社 建设工程造价管理基础知识2010版，难度：中）20、【单选题】就工程索赔而言，施工索赔包含工期索赔和。（答案：C）A.时间索赔B.利润索赔C.经济索赔D.

8、业主风险索赔（来源：中国计划出版社 建设工程造价管理基础知识2010版，难度：中）21、【单选题】工程造价咨询企业资质有效期为()年（答案：C）A.2B.5C.3D.4（来源：建设部149号令第16条，难度：中）22、【单选题】工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动，应当遵循的原则是（答案：D）A.客观、公平、诚实信用B.实事求是C.公平、公正、公开D.独立、客观、公正、诚实信用（来源：建设部149号令第5条，难度：中）23、【单选题】造价从业人员经参加执业资格考试取得造价工程师资格后从事工程造价活动，所签署的工程造价成果文件（答案：A）A.无效B.有效C.基本有效D.可以无效（来源：建设部15

9、0号令第34条，难度：中）24、【单选题】按照注册造价工程师管理办法的规定，修改经注册造价工程师签字盖章的工程造价成果文件，应当由签字盖章的注册造价工程师本人进行；注册造价工程师本人因特殊情况不能进行修改的，应当由（答案：C）A.其工作单位的其他造价员人员修改并签字后盖单位公章B.其他全国造价员修改，并签字盖章 C.其他注册造价工程师修改，并签字盖章D.其工作单位指定的工作人员修改并签字后盖章（来源：建设部150号令第19条，难度：中）25、【单选题】对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费应列入（答案：B）A.其他直接费B.材料费C.现场管理费D.间接费（来源：建设部

10、、财政部关于印发建筑安装工程费用项目组成的通知中的一（三），难度：中）26、【单选题】投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照工程量清单计价规范的规定进行编制的，应在开标前（ ）天向招投标监督机构或（和）工程造价管理机构投诉。（答案：A）A.5B.7C.15D.20（来源：教材建设工程造价管理基础知识第七章第211页，难度：中）27、【单选题】因建设工程质量发生争议的，发包人可以以()提起诉讼。（答案：D）A.总承包人为被告B.分包人为被告C.实际施工人为被告D.以上全是为共同被告（来源：最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第25条，难度：中）28、【单选题】建设

11、工程施工阶段的索赔，按照索赔对象的不同分为索赔和（ ）。（答案：D）A.单项索赔B.综合索赔C.工期索赔D.反索赔（来源：教材建设工程造价管理基础知识第八章第231页，难度：中）29、【单选题】工程承包商应在索赔事件发生后的（ ）天内，向业主发出索赔意向通知书。（答案：C）A.7B.14C.28D.60（来源：教材建设工程造价管理基础知识第八章第232页，难度：中）30、【单选题】下列说法不正确的是（ ）。（答案：C）A.建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平，应按土建定额中的平整场地项目计算。B.挖土方定额是按照干湿土综合编制的。C.挖带型基础、独立基础、满堂基础均按挖基

12、础土方计算。D.桩间挖土的工程量计算不扣除桩所占体积。（来源：土建定额第17页，难度：中）31、【单选题】烧结空心砖的规格正确的是（ ）。（答案：D）A.240mm×115mm×53mm B.240mm×115mm×90mmC.190mm×190mm×90mmD.240mm×180mm×115mm（来源：土建定额第133页，难度：中）32、【单选题】按照四川省全国建设工程造价员管理暂行办法实施细则的规定，造价员出具的工程造价成果文件不需要注册造价工程师签字并盖执业专用章的单位或部门有哪些？（答案：D）A.建设单位B

13、.财政评审中心C.造价咨询单位D.施工单位（来源：四川省全国建设工程造价员管理暂行办法实施细则第32条，难度：中）33、【单选题】加气混凝土砌块墙中的标准砖应当套用（ ）定额项目。（答案：D）A.砖墙B.填充墙C.砖基础D.零星砌砖（来源：土建定额第135页，难度：中）34、【单选题】框架结构砌砖墙按相应项目人工乘以系数（ ）。（答案：C）A.1.10B.1.15C.1.20D.1.25（来源：土建定额第134页，难度：中）35、【单选题】按照四川省房屋建筑及市政工程工程量清单招标控制价投诉处理暂行办法中规定，原公布的招标控制价5000万元的工程，判定原公布的招标控制价为有效价的条件是：（答案

14、：C）A.经复查纠正后的招标控制价与原公布的招标控制价的误差±6%B.经复查纠正后的招标控制价与原公布的招标控制价的误差±5%C.经复查纠正后的招标控制价与原公布的招标控制价的误差±4%D.经复查纠正后的招标控制价与原公布的招标控制价的误差±3%（来源：四川省全国建设工程造价员管理暂行办法实施细则第17条，难度：中）36、【单选题】基础回填夹砂石时，执行（ ）相应项目。（答案：C）A.回填砂石B.基础回填C.垫层D.换土（来源：土建定额第245页，难度：中）37、【单选题】按照四川省建设工程工程量清单计价规范实施办法的规定，分部分项工程量清单中所列的工程

15、量计算的计算规则应按照：（答案：A）A.计价规范附录中规定的工程量计算规则计算B.常用的工程量计算规则计算C.计价定额中的工程量计算规则计算D.教材中的工程量计算规则计算（来源：四川省建设工程工程量清单计价规范实施办法第12条第（七）款，难度：中）38、【单选题】定额中现浇整体弧形楼梯的折算厚度为( )mm。（答案：B）A.150B.160C.180D.200（来源：土建定额第244页，难度：中）39、【单选题】在编制工程量清单“其他项目”的招标控制价时，施工机械台班单价应如何确定（答案：D）A.按照计价定额附录的台班单价B.机械的市场租赁单价C.企业定额中的台班单价D.造价管理部门发布的单价

16、（来源：四川省建设工程工程量清单计价规范实施办法第25条第（三）3款，难度：中）40、【单选题】混凝土长颈基础长颈部分的高度小于其横截面长边的（ ）倍时，长颈部分按柱基计算。（答案：B）A.2B.3C.4D.5（来源：土建定额第251页，难度：中）41、【单选题】实行中标人差额履约担保的条件是（答案：B）A.当评审后的中标价低于公布的招标控制价的80%时B.当评审后的中标价低于公布的招标控制价的85%时C.当评审后的中标价低于公布的招标控制价的90%时D.当中标价低于所有投标人评标价算术平均值的95%时（来源：四川省房屋建筑及市政工程工程量清单招标投标报价评审办法第8条，难度：中）42、【单选

17、题】定额防水层项目内未包括（ ）用量。（答案：D）A.搭接B.嵌缝C.涂刷D.附加层（来源：土建定额第717页，难度：中）43、【单选题】装饰定额中凡注明按设计补充单价的定额项目，综合费按人工费的（ ）计算。（答案：A）A.50%B.60%C.110%D.120%（来源：装饰定额第1页，难度：中）44、【单选题】采用工程量清单计价的工程，工程造价风险包括：（答案：C）A.政策风险B.价格风险C.政策风险和价格风险D.政策风险、价格风险和技术风险（来源：规范建设工程造价风险分担行为的规定，难度：中）45、【单选题】基本建设工程合同应当在以下哪个部门备案？（答案：C）A.工商行政管理部门 B.工商

18、行政主管部门C.建设行政主管部门D.建设单位管理部门（来源：四川省合同监督条例第27条，难度：中）46、【单选题】施工现场采用定型钢板做围挡所发生的费用，属于：（答案：D）A.安全施工费B.环境保护费C.文明施工费D.临时设施费（来源：四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法费用组成第四条第1款，难度：中）47、【单选题】负责我省房屋建筑和市政基础设施工程竣工结算确认管理工作的部门是：（答案：A）A.四川省建设工程造价管理总站B.市、州造价管理部门C.县级建设行政主管部门D.市、州及扩权县造价管理部门（来源：四川省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案提供竣工结算确认书的通

19、知第四、（一）款，难度：中）48、【单选题】对边设计、边施工的工程，宜采用的合同类型为。（答案：C）A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.可调总价合同（来源：教材建设工程造价管理基础知识第三章第68页，难度：中）49、【单选题】以下哪些合同属于建设工程合同？（答案：A）A.工程勘察、设计、施工合同B.工程设计、施工、材料及设备采购合同C.工程勘察、设计、施工、咨询合同D.工程勘察、设计、施工、项目管理合同（来源：教材建设工程造价管理基础知识第三章第61页，难度：中）50、【单选题】能够影响投资决策，影响设计、发包和施工的造价控制方法，通常称为：（答案：C）A.决策控制B.被动控制C.主

20、动控制D.项目控制（来源：教材建设工程造价管理基础知识第四章第83页，难度：中）51、【单选题】在工程量清单计价中，总承包服务费应在（ ）中计列。（答案：D）A.措施项目费B.规费C.企业管理费 D.其他项目费（来源：教材建设工程造价管理基础知识第四章第88页，难度：中）52、【单选题】以下所列属于国家标准的是：（答案：A）A.建筑面积计算规则B.全国统一安装工程预算定额C.合同法D.建筑安装工程费用组成（来源：教材建设工程造价管理基础知识第五章第108页，难度：中）53、【单选题】反映给类项目或单项工程各类费用报告期价格对基期价格变化而影响工程造价程度，体现造价总水平变动趋势和程度的指标是：

21、（答案：D）A.单项价格指数B.CPIC.人工费、材料费和机械台班价格指数D.综合造价指数（来源：教材建设工程造价管理基础知识第五章第136页，难度：中）54、【单选题】招标单位对招标文件进行补充，补充文件应当在投标截止时间至少（ ）日以前，发给投标人。（答案：B）A.7B.15C.20D.28（来源：教材建设工程造价管理基础知识第七章第199页，难度：中）55、【单选题】做块料面层装饰的楼梯与楼地面的分界以最后一个踏步外沿加（ ）mm计算。（答案：C）A.100B.200C.300D.400（来源：装饰定额第7页，难度：中）56、【单选题】木楼梯（不包括底面）油漆工程量，按水平投影面积乘以系

22、数（ ）计算。（答案：D）A.2.0B.2.1C.2.2D.2.3（来源：装饰定额第320页，难度：中）57、【单选题】现行建筑安装工程费用项目组成（按费用工程要素分）规定，施工企业按照有有关标准规定对建筑以及材料构件和建筑安装物进行一般鉴定检查所发生的检验试验费列入（ ）。（答案：C）A.其他项目费B.材料费C.企业管理费D.措施费（来源：13年造价员考试土建闭卷，难度：中）58、【单选题】工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动，应当遵循（ ）的原则。（答案：D）A.客观公平诚实信用B.实事求是C.公平公正公开D.独立客观公正诚实信用（来源：13年造价员考试土建闭卷，难度：中）59、【单选题】

23、注册造价工程师初始注册的有效期为（ ）年（答案：D）A.1B.2C.3D.4（来源：13年造价员考试土建闭卷，难度：中）60、【单选题】按照注册造价工程师管理办法的规定，修改经注册造价工程师签字盖章的工程造价成果文件，应当由签字盖章的注册造价工程师本人进行；注册造价工程师本人因特殊情况不能进行修改的，应当由（ ）。（答案：C）A.其工作单位的其他造价员人员修改并签字后盖单位公章B.其他全国造价员修改，并签字盖章C.其他注册造价工程师修改，并签字盖章D.其工作单位制定的工作人员修改并签字后盖章（来源：13年造价员考试土建闭卷，难度：中）61、【单选题】建设工程施工合同无效，且建筑工程经竣工验收不

24、合格的，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用，人民法院（ ）。（答案：B）A.不予支持B.应予支持C.支持发承包双方承担50%D.支持发承包双方协商解决（来源：13年造价员考试土建闭卷，难度：中）62、【单选题】当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院（ ）。（答案：B）A.应予支持B.不予支持C.支持按人民银行规定的同期同类贷款利率支付D.支持按人民银行规定的同期同类贷款利率的50%支付（来源：13年造价员考试土建闭卷，难度：中）63、【单选题】四川省全国建设工程造价员管理办法实施细则的规定，除（ ）登记的造价员外，其他单位登记的造价员出具的工程造价成

25、果文件均应有注册造价工程师签字病盖执业专用章。（答案：D）A.建设单位B.财政评审中心C.造价咨询单位D.施工单位（来源：13年造价员考试土建闭卷，难度：中）64、【单选题】四川省全国建设工程造价员管理办法实施细则的规定，全国造价员在工程造价从业活动中，受行政处罚，且行政处罚决定之日至申请登记之日不满（ ）年的，不予登记。（答案：B）A.1B.2C.3D.4（来源：13年造价员考试土建闭卷，难度：中）65、【单选题】我省对全国建设工程造价员资格证书管理施行验证制度，验证不合格，应限期改正。限期整改的期限为（ ）个月（答案：C）A.1B.2C.3D.4（来源：13年造价员考试土建闭卷，难度：中）

26、66、【单选题】四川省房屋建筑及市政工程工程量清单招标控制价投诉处理暂行办法规定招标控制价5000万元的工程，经复查纠正后的招标控制价与原公布的招标控制价的误差（ ）则原公布的招标控制价有效。（答案：C）A.±6%B.±5%C.±4%D.±3%（来源：13年造价员考试土建闭卷，难度：中）67、【单选题】大中型建设工程项目立项批准后，在工程开工前，应当有（）按照相关规定申请领取施工许可证。（答案：A）A.建设单位B.施工单位C.总承包单位D.监理单位（来源：中华人民共和国建筑法，难度：低）68、【单选题】经造价员资格考试合格的人员，经过登记方能以造价员的名

27、义执业。通过造价员资格考试成 绩合格人员，应在考试合格后（）内，向省造价协会申请登记。（答案：A）A.3个月B.2年C.1年D.6个月（来源：四川省<全国建设工程造价员管理办法>实施细则（川建价师协201219号），难度：中）69、【单选题】合同成立的时间为（）。（答案：C）A.要约生效的时间B.承诺发出的时间C.承诺生效的时间D.要约邀请生效的时间（来源：中华人民共和国合同法，难度：中）70、【单选题】合同成立的判断依据是（）是否生效。（答案：C）A.要约B.承诺邀请C.承诺D.投标书（来源：中华人民共和国合同法，难度：中）71、【单选题】在违约责任的承担方式中，当事人既约定违约

28、金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用（）条款。（答案：D）A.违约金B.定金C.违约金和定金D.违约金或定金（来源：中华人民共和国合同法，难度：中）72、【单选题】依据中华人民共和国合同法的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（）。（答案：C）A.建设资金未能按计划到位的施工暂停B.发包人改变项目建设方案的工程停建C.传染病流行导致施工暂停D.征地拆迁工作不顺利导致施工现在移交延误（来源：中华人民共和国合同法，难度：中）73、【单选题】实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出一日起（）内，由发承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。（答案：C）A.14

29、天B.15天C.30天D.1个月（来源：2013计价规范，难度：中）74、【单选题】招标人采用邀请招标方式的，应当向（）个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。（答案：B）A.4B.3C.5D.2（来源：中华人民共和国招标投标法，难度：中）75、【单选题】根据中华人民共和国招标投标法的规定，建设工程招标应在国家指定的报刊和信息网络上发布招标公告，该招标方式为（）。（答案：B）A.邀请招标B.公开招标C.联合招标D.议标（来源：中华人民共和国招标投标法，难度：中）76、【单选题】包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同总金额的（），不高于

30、合同金额的（）。（答案：A）A.10%；30%B.15%；30%C.10%；50%D.15%；50%（来源：建设工程价款结算暂行办法-财建【2004】369号，难度：中）77、【单选题】在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定的开工日期前（）天内预付工程款。（答案：C）A.15B.14C.7D.10（来源：建设工程价款结算暂行办法-财建【2004】369号，难度：中）78、【单选题】根据确定的工程计量结果，承包人向发包人提出支付工程进度款申请14天内，发包人应按不低于工程价款的（），不高与工程价款的90%向承包人支付工程进度款。（答案：B）A.45%B.60%C.5

31、0%D.65%（来源：建设工程价款结算暂行办法-财建【2004】369号，难度：中）79、【单选题】承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照（）处理的，不予支持。（答案：A）A.无效合同B.有效合同C.总包合同D.施工合同（来源：法释200414号，难度：中）80、【单选题】发包人、承包人在履行合同时发生争议，双方不愿和解、调解或者和解、调解不成，又没有达成仲裁协议的。可依法向（）提起诉讼。（答案：B）A.检察院B.人民法院C.国务院D.仲裁委员会（来源：2013规范，难度：中）81、【单选题】违反自律公约第七条的规定，以低于工程造

32、价咨询服务收费标准（）进行不正当竞争承揽工程造价咨询业务（抢险救灾工程除外）。给予以下惩戒：责令限期改正；行业内通报批评；记不良行为一次。（答案：C）A.50%B.60%C.80%D.75%（来源：川建价师协201331号，难度：中）82、【单选题】投标报价不得（）工程成本，不得（）最高投标限价。（答案：B）A.高于；高于B.低于；高于C.高于；低于D.低于；低于（来源：住建部令第16号，难度：中）83、【单选题】当评审后的中标价低于公布的招标控制价的（）%时，实行中标人差额履约担保。（答案：C）A.90B.80C.85D.70（来源：川建发200960号，难度：中）84、【单选题】招标人应在

33、招标文件中明确在分部分项工程量清单项目中随机抽取（）项的综合单价作为必须评审的分部分项工程量清单项目综合单价。（答案：C）A.25B.30C.50D.60（来源：川建发200960号，难度：低）85、【单选题】投诉处理时间为决定受理后的( )天内完成，大中型工程项目可适当延长，但应将作出投诉处理结论的时间通知投诉人、被投诉人。（答案：C）A.7B.14C.10D.15（来源：川建发200961号，难度：中）86、【单选题】工程量清单、招标控制价、投标报价、工程价款结算等工程造价文件的编制与核对应由( )承担。（答案：C）A.未注册的工程造价人员B.具有资格的注册工程施工人员C.具有资格的注册工

34、程造价专业人员D.具有资格的注册工程人员（来源：川建发200967号，难度：中）87、【单选题】安全文明施工费费率测定机构应依据建设工程施工安全监督管理机构评价情况测定安全文明施工费费率。测定工作应在收到测定资料后（）个工作日内完成。（答案：D）A.5B.7C.10D.3（来源：川建发20116号，难度：中）88、【单选题】合同工期在一年以内的，发包人预付安全文明施工费不得低于基本费的（）%；合同工期在一年以上的（含一年），预付安全文明施工费不得低于基本费的（）%，其余费用应当按照施工进度依据合同约定支付。（答案：C）A.60；50B.70；60C.70；50D.80；50（来源：川建发201

35、16号，难度：中）89、【单选题】投标人或承包人承担的材料价格风险幅度值在（）以内取定，对单位价值较高或总价值较大的钢材、水泥等材料的风险幅度值应在（）以内取定。（答案：B）A.3%；5%B.5%；3%C.2%；5%D.5%；2%（来源：川建造价发200975号，难度：中）90、【单选题】接地母线、引下线、避雷网附加长度（答案：C）A.2%B.无C.3.9%D.6%（来源：GB50586-2013，难度：中）91、【单选题】5002000万元的工程，发包人应该从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（ ）进行核对（审查）并提出审查意见。（答案：B）A.20天B.30天C.40天D.45天（

36、来源：建设工程价款结算暂行办法13页，难度：中）92、【单选题】当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以（ ）作为结算工程价款的根据。（答案：D）A.另行订立的施工合同 B.双方协商解决C.重新计算工程价款 D.备案的中标合同（来源：（高P25），难度：中）93、【单选题】(建设工程价款结算办法第21条)（答案：D）A.质监部门不予办理备案手续 B.建管部门不予办理权属登记 C.城建档案部门不予办理备案登记 D.有关部门不予办理权属登记 （来源：(建设工程价款结算办法第21条)，难度：中）94、【单选题】当事人约定按照固定价结算工程价款，一方

37、当事人请求对建设工程造价进行鉴定的（ ）。（答案：D）A.支持 B.经上级主管部门同意可以进行C.向仲裁机构申请同意后可以进行 D.不予支持（来源：最高人民法院施工合同纠纷案件的解释25页，难度：中）95、【单选题】包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不高于合同金额的（ ）。（答案：C）A.10%B.20% C.30% D.40%（来源：结算办法第12条，难度：中）96、【单选题】当事人对欠付工程价款利息计付标准没有约定的，按照（ ）。（答案：A）A.中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息B.中国人民银行发布的利率计息 C.中国人民银行同期贷款利率计息 D.中国人民银行发布贷款利

38、率计息（来源：最高人民法院施工合同纠纷案件的解释第17条，难度：中）97、【单选题】取得造价员资格考试合格证书的人员，应在考试合格后（ ） 个月内，向省造价协会申请注册。（答案：C）A.1B.2C.3D.4（来源：川建价师协200705号文5页，难度：中）98、【单选题】按照中华人民共和国建筑法规定，实行施工总承包的施工现场安全由（ ）负责。（答案：B）A.分包单位 B.总承包单位C.建设单位 D.监理单位（来源：见教材P3，难度：中）99、【单选题】（ ）经过对招标控制价的复查后应作出书面结论，并将复查结论书面通知投诉人，被投诉人和招投标监督机构及该工程的项目审批部门。（答案：B）A.造价咨

39、询单位 B.工程造价管理机构C.招投标代理机构D.工程监理单位（来源：控制价投诉处理办法P7页，难度：中）100、【单选题】招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间（ ），以书面形式通知所有招标文件收受人。（答案：C）A.至少7日前 B.至少10日前C.至少15日前 D.至少20日前（来源：建设工程造价管理基础知识 P18，难度：中）101、【单选题】造价目标、进度目标、质量目标之间的关系是（ ）的关系。（答案：D）A.矛盾 B.一致 C.对立 D.对立统一（来源：知识P32，难度：中）102、【单选题】（ ）是建设工程项目成本管理的核心内容，也

40、是项目成本管理中不确定因素最多、最复杂、最基础的管理内容。（答案：B）A.成本计划 B.成本控制 C.成本核算 D.成本分析（来源：知识P5，难度：中）103、【单选题】建设项目投资决策和建设实施两个发展时期可分为若干阶段，这些阶段之间的先后顺序（ ）。（答案：C）A.不能进行交叉，也不能任意颠倒次序B.不能进行交叉，但可以适当颠倒次序C.可以进行合理的交叉，但不能任意颠倒次序 D.可以进行合理的交叉，也可以适当颠倒次序（来源：中价协教材第二章第39页，难度：中）104、【单选题】以下项目成本控制的方法表述错误的是（ ）。（答案：D）A.项目成本分析表法 B.工期成本同步分析法C.挣值分析法

41、D.定率计算法（来源：（教材第二章）P51，难度：中）105、【单选题】当评审后的中标价低于公布的招标控制价的（ ）时，实行中标人差额履约担保。（答案：C）A.70% B.80%C.85%D.90%（来源：60号文投标报价评审办法P5页，难度：中）106、【单选题】建筑安装工程造价指数属于（ ）。（答案：A）A.综合造价指数 B.单项价格指数C.人工费价格指数 D.主要材料价格指数（来源：知识P136，难度：中）107、【单选题】业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商，这种工程承发包模式对应的工程承包合同称为（ ）。（答案：A）A.EPC承包合同B.施工总承包合

42、同C.单项工程承包合同 D.特殊专业工程承包合同（来源：见教材P59，难度：中）108、【单选题】根据我国仲裁法的规定，下列陈述中不正确的是（ ）。（答案：B）A.仲裁裁决具有法律约束力B.裁决作出后，当事人就同一争议再申请仲裁，仲裁机构应予受理C.当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁机构作出决定D.当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求人民法院作出裁定（来源：见教材P17，难度：中）109、【单选题】设备进口的关税计算公式是（ ）。（答案：B）A.关税离岸价格×进口关税税率B.关税到岸价格×进口关税税率C.关税原币货价×进口关税税率D.关税货价

43、5;进口关税税率（来源：见教材P96，难度：中）110、【单选题】包工包料工程的预付款按合同约定拨付，预付比例不低于合同金额的（ ）。（答案：B）A.5%B.10%C.15% D.20%（来源：规范实施办法P15，难度：中）111、【单选题】下列给出的费用属于措施费的项目有（ ）。（答案：B）A.养老保险费 B.环境保护费C.失业保险费 D.工程排污费（来源：见教材P87，难度：中）112、【单选题】投标报价的编制依据下面说法错误的是（ ）。（答案：B）A.招标文件B.咨询单位书面答复的有关资料 C.企业定额 D.建设工程设计文件及相关资料（来源：教材P213，难度：中）113、【单选题】建设

44、工程施工投标文件内容不包括（ ）。（答案：A）A.履约保证金B.授权委托书 C.资格审查表 D.辅助资料表（来源：知识P212，难度：中）114、【单选题】索赔事件发生后（ ）天内，承包商向监理（业主）发出书面形式的索赔意向通知。（答案：D）A.7天B.14天 C.21天 D.28天 （来源：教材P232，难度：中）115、【单选题】采用工程量清单方式招标，工程量清单的准确性和完整性由（ ）负责。（答案：D）A.工程造价咨询人B.投标人C.设计人 D.招标人（来源：规范P4、辅教P21页，难度：中）116、【单选题】工程变更超过原设计标准或批准的建设规模时，须经（ ）和其他有关部门审查批准，并

45、由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。（答案：C）A.原建设行政主管部门B.原招标机构 C.原规划管理部门 D.原财政部门（来源：建设工程造价管理基础知识223页，难度：中）117、【单选题】竣工验收报告一般由设计、施工、监理等单位提供单项总结或素材，由（ ）汇总和编制。（答案：A）A.建设单位 B.施工单位C.监理单位 D.造价咨询企业（来源：建设工程造价管理基础知识251页，难度：中）118、【单选题】投资估算指标是确定和控制建设项目全过程各项投资支出的技术经济指标，内容因行业不同各异，一般分为建设项目综合指标、单项工程指标和单位工程指标三个层次。单项工程投资属于以上哪个层次的指标（ ）。

46、（答案：A）A.建设项目综合指标 B.单项工程指标C.单位工程指标 D.以上都不是（来源：见教材P118，难度：中）119、【单选题】材料预算价格是指材料从其来源地到达（ ）价格。（答案：D）A.工地B.施工操作地点C.工地仓库 D.工地仓库堆放场地后的出库（来源：见教材P125，难度：中）120、【单选题】全部使用政府投资的建设项目，预留保证金的比例为（ ）。（答案：C）A.1% B.3%C.3%D.10% （来源：教材P269，难度：中）121、【单选题】坡屋顶内建筑面积计算，下列说法正确的是（ ）。（答案：D）A.净高超过2.1m时，应全部计算全面积B.净高不足2.1m时，应全部计算1/

47、2面积C.净高不足2.1m的部位，不应计算建筑面积D.净高不足1.2m的部位，不应计算建筑面积（来源：土建定额P3页，难度：中）122、【单选题】砖基础与墙、柱的划分下列说法不正确的是（ ）。（答案：A）A.应以防潮层为界，以上为墙身，以下为基础B.应以设计室内地坪为界（有地下室的按地下室室内设计地坪为界），以上为墙身，以下为基础C.位于设计室内地坪±300mm时以不同材料为界D.砖围墙应以设计室外地坪为界（来源：土建定额P134页，难度：中）123、【单选题】弧形钢架桥按相应定额项目的人工、机械费乘以系数（ ）。（答案：C）A.1.1B.1.2C.1.3D.1.4（来源：土建定额P

48、678页，难度：中）124、【单选题】楼地面块料面层项目内只包括结合层砂浆，结合层厚度为（ ）mm，如与设计不同时，按找平层相应项目调整。（答案：C）A.10B.20C.15D.25（来源：装饰定额P5页，难度：中）125、【单选题】屋面及防水工程定额规定，建筑油膏、丙烯酸酯、非焦油聚氨酯变形缝断面按（ ）计算。（答案：A）A.30mm×25mm B.30mm×30mmC.25mm×25mmD.35mm×30mm（来源：土建定额717页，难度：中）126、【单选题】屋面单坡面积（ ）m2者，按亭屋面项目计算。（答案：B）A.4B.5C.4D.5（来源：土

49、建定额P715，难度：中）127、【单选题】木结构工程中，下列说法正确的是（ ）。（答案：A）A.园檩是直接采用原木加工考虑的B.本分部消耗材积未考虑操作损耗C.一类木材包括红松、白松D.采用三类木材时，人工、机械乘以系数1.2（来源：土建定额P569页，难度：中）128、【单选题】装饰楼地面工程，零星项目包括楼梯台阶牵边侧面及（ ）m2 以内少量分散的楼地面装修。（答案：B）A.0.3B.0.5C.1.0D.1.5（来源：装饰定额6页，难度：中）129、【单选题】拖式铲运机的进场费按相应规格的履带式推土机乘以系数（ ）。（答案：A）A.1.10 B.1.15 C.1.20D.1.25（来源：

50、2009措施定额中P200页，难度：中）130、【单选题】市政道路中，减让线按横道线定额人工费及机械费乘以系数（ ）。（答案：C）A.1.10B.1.20C.1.05D.1.30（来源：市政定额P64页，难度：中）131、【单选题】根据四川省造价员管理暂行办法的规定，下列工作中属于造价员执业范围的是（ ）。（答案：C）A.工程经济纠纷的调解 B.工程造价计价依据的审核与批准C.工程投资估算的审核 D.工程经济纠纷的仲裁（来源：（5号P12），难度：中）132、【单选题】按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工时，应当及时向批准机关报告情况。如果因故不能按期开工超过（ ）的，应

51、当重新办理开工报告的批准手续。（答案：C）A.1个月B.3个月C.6个月D.12个月（来源：（知识P1），难度：中）133、【单选题】根据 招标投标法的规定，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ ）日。（答案：C）A.40B.30C.20D.15（来源：知识P18，难度：中）134、【单选题】对于合同工期较短且工程合同总价较低的工程可采用（ ）。（答案：A）A.固定总价 B.固定单价 C.可调价格 D.预算结算 （来源：结算办法P7，难度：中）135、【单选题】造价员的继续教育每年参加的时间不得少于（ ）。（答案：B）A.10学时B.15学时C.25学时 D.

52、40学时（来源：5号文件P14，难度：中）136、【单选题】工程竣工后，发承包双方应及时办清工程竣工结算，否则，工程不得交付使用，（ ）。（答案：D）A.质监部门不予办理备案手续 B.建管部门不予办理权属登记 C.城建档案部门不予办理备案登记 D.有关部门不予办理权属登记 （来源：建设工程价款结算办法第21条，难度：中）137、【单选题】包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不高于合同金额的（ ）。（答案：C）A.10% B.20% C.30%D.40% （来源：结算办法第12条，难度：中）138、【单选题】造价员完成的工程造价成果文件，应（ ），工程造价咨询企业应加盖资质专用章。

53、（答案：C）A.由本人签字B.由本人签字 ，加盖执业专用章 C.由本人签字，加盖执业专用章和单位公章 D.加盖执业专用章和单位公章（来源：05号文第三十四条，难度：中）139、【单选题】造价员实行（ ）管理制度，建立造价员信息和评价体系。各市（州）造价管理部门要完善造价员登记信息库，对造价员实行动态管理。（答案：C）A.实名登记 B.注册登记 C.网络登记 D.分类登记（来源：川建价师协20075号文造价员实行（ ）管理制度，建立造价员信息和评价体系。各市（州）造价管理部门要完善造价员登记信息库，对造价员实行动态管理。，难度：中）140、【单选题】招标工程合同约定的内容不得违背招投标文件的实质

54、性内容。招标文件与中标人投标文件不一致的地方，（ ）。（答案：B）A.以招标文件为准B.以投标文件为准C.以双方重新协商为准 D.根据招标文件和投标文件综合考虑（来源：建设工程造价管理基础知识217页，难度：中）141、【单选题】以下关于工程造价咨询企业业务承接的说法中，正确的是（ ）。（答案：A）A.甲级企业可以在全国范围内承接业务B.乙级企业只能在本省范围内承接业务C.乙级企业可以从事工程造价3000万元人民币以下建设项目的造价咨询业务D.甲级企业可以从事工程造价3000万元人民币以上建设项目的造价咨询业务（来源：见教材P30，难度：中）142、【单选题】建设工程项目是指为完成依法立项的新建、扩建、改建等各类工程而进行的、有起止日期的、达到规定要求