公租房装饰分包合同

1、建设工程专业施工分包合同匚程施工分包合同发（总）包单位承（分）包单位（甲方）根据一工程需要，按公司审批的工程分包计划，发包方（以下简（乙方）称甲方）将工程的2标段、3标段公租房装修分部工程，分包给承（分）包方（以下简 称乙方），为保证甲方与业主所签订施工合同的履约，实现优质、高效、低耗和文明 施工的目标，经甲、乙双方协商，特制定本合同，明确各自的责、权、利，共同遵守。、工程概况：11工程名称12工程地点二、承包内容：2.1柳钢元宝源2标段、3 标段公租房装修工程设计施工图及相尖技术资料上的全部内容。三、工程造价及承包方式：3.1本合同总造价暂定为人民币元（大写人民），最终结算以甲方与业主结算价

2、为准。3.2乙方采用 包工包料 方式承包。3.3设计变更及其他费用的调整，按照甲方与建设单位所签定的施工合同中相矢条款执 行° 四、工期: 4.1乙方应根据工程总进度计划及甲方对分包工程的进度要求，经双方协商确定为90 个日历天，2014年05月J5日至2014年08月J5日止。4.2乙方应严格按编制并报送甲方审核认可的工期安排和控制进度施工，当工程情况发 生变化时，甲、乙双方应根据总工期要求通过协商及时调整进度计划，进度计划须经双 方签字认可。乙方应严格按照调整后的进度计划实施。43如遇设计变更；业主未按合同拨付工程款；由于业主提供的材料、设备未按 时进场等原因而影响施工进度的，甲

3、方应协助乙方与业主办理有矢工期签认手续（属乙 方施工部分的，乙方应提供相矢的资料，甲方协助乙方办理，如未取得业主、监理签认 工期，乙方必须按原经甲方审核认可 的工期执行）。4.4非上述原因，乙方不能按合同工期竣工，由乙方承担违约责任，除应按 总施工合同 中相应条款的处罚以外，甲方可按分包工程总价每天200元 对 乙方进行处罚。若因甲 方的原因造成乙方工期的延误则由甲方承担总合同的罚款内容。五、质量：5.1按总合同的质量要求经甲、乙双方协商，确定乙方所承担的工程质量等级按照国家或企业的质量检验评定标准，评定为合整。若达不到质量等级甲方有权要求乙方进行返修到合格为止，并对乙方的处罚金为合同总价款的

4、2%0，从工 程款中扣除。六、甲、乙双方责任：7.1甲方应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准、图纸 并履行其他约定的义务。7.2甲方对乙方所承包工程的质量有权进行检查，若达不到要求时可责令其返工，乙方 接到整改通知书时，应无条件执行，对所造成的经济损失由乙方负责。工程完工后甲方 应及时对质量进行检评，但最终的等级评定应以业主、监理、质监等部门验收评定为 准。7.3甲方有权对乙方的违章作业提出整改意见直至下令停工整改。7.4乙方应向甲方交纳3000元/套 的机械使用、水电及管理费。7.5乙方所采购的材料及半成品必须送甲方确认，且符合设计和现行规范标准的要求并 承担质量责任，所有的工程材料必

5、须有出厂合格证及质保书，并按规定进行现场取样， 送有资质的检测单位检验，合格后方可用到工程上，并将检验结果报甲方备案，一切检 验费用由乙方负责。甲方有权对乙方进入现场材料进行抽检，抽出不合格的材料，除清 除出现场外，要按甲方规定对乙方进行处罚。未经检验合格或不合格的材料用到工程 上，甲方 有权要求乙方返工，由此造成的损失由乙方负责。710乙方进场后应严格按照甲方有矢文明施工的要求进行施工，服从甲方 职能部门的 管理。有义务对施工人员进行文明、安全施工教育自觉遵守甲方现场的各种规章制度， 做到工完场清，随做随清，按甲方指定的地点堆放材料，搞好施工区及宿舍区域的安 全、文明施工工作。7.11乙方在

6、施工中应严格遵守国家安全生产法规、法令、规程、标准及强制性条文规 定，完善安全措施，保证安全施工。如因乙方原因或违反安全操作规程，对所造成的安 全事故应承担其经济损失，乙方必须与甲方签订 分包工程施工安全管理责任书。712对产品的保护，甲、乙双方都具有同等的义务和责任，在施工中甲、乙双方必须 严格执行公司对产品保护的有矢规定，凡造成对方产品破坏的应按损坏产品价值2倍予 以赔偿。713乙方必须按当地有矢部门规定将应交纳的各种保险以及农民工意外伤 害险，转至 甲方财务部门，由甲方代为交纳，费用由乙方自行承担。714乙方应实行劳务分包必须是有资质的劳务公司，并按劳务合同按时结算支付劳务 费并及时转至

7、劳务公司帐户，由劳务公司发放到劳务人员手上，不得拖欠，如拖欠劳务 费引起纠纷一切责任由乙方负责。公司派遣到施工 现场的劳务人员必须与劳务公司签订 劳动合同及安全生产责任书。劳务分包合同应交甲方一份备案。715乙方必须按照甲方有矢财务管理规定和国家稅收政策，向甲方提供合 法的财务核 算资料。7.16乙方在任何时候不得以甲方名义向材料供应商出具欠款说明，因此而产生的后果 由乙方承担，并应赔偿甲方一切损失。八、付款方式与结算: 81本合同签订生效后，乙方将编制的施工组织设计、预算交甲方 土日内 审定认可后，作为支付款项的依据。乙方不得将工程价款挪做它用。如乙方委托甲方代 付的材料、人工费用，应向甲方

8、出具委托书、合同等相尖证明。8.21程施工无预付款。8.3乙方必须遵守施工总承包合同及有矢协议中矢于工程款支付的约定。乙方在每月23 日向甲方报送实完工作量报表，甲方收到乙方的进度报表后，应在一周内核实确认后签 字，并报业主、监理审核，以业主或监理审定为准，业主支付工程款到甲方帐户后3日内，扣除甲方管理费及代扣代交的稅费后根据现场施工进度和用款计划支付给乙方，（如业主未按合同约定付 款不属甲方责 任）。8.41程款支付达总价的0 %时不再付款，待工程竣工结算办理完毕，根据业主支付尾 款比例按结算总价一八5 %，保留工程结算价款的5%作为质量保证（保修）金，质保金在 质保期结束确认无质保维修项目

9、后支付。8.5施工中由于各种原因，突破原预算费用时，由乙方及时向甲方提供有矢资料（如补 充预算、重大设计变更签证等），并协助甲方及时取得业主的认可，作为增拨工程款的 依据。8.61程结算办法按甲方与业主签订合同的有尖条款和现行的有尖定额及规定执行， 预、结算造价以甲方与业主认定的有资质的中介机构最后审定数为准。乙方在工程完工 后，应整理好有矢质量技术资料交甲方备案并配合甲方做好交工的完善手续。8.7乙方应在工程完工验收合格后麵日内提出结算，报送甲方，由甲方 统一在工程竣工后提交业主审定确认。未在规定时间内提交结算视同放弃 结算权利，甲方有权 自行与业主办理结算，其结果乙方必须认可。88施工过程

10、中按国家稅收法规和有矢规定应交纳的所有稅费，由甲方从分 包工程款中 代扣代交，并列入乙方施工成本。8.9乙方所拖欠的人工、材料等费用应及时支付，如因此而发生的诉讼，法院查封甲方 帐户的，损失由乙方承担，且甲方有权依照法院判决书应付的 款项在乙方的工程款中扣 除代为支付。九、争议:合同在履约期间，双方发生争议时，在不影响工程正常施工的前提下，双方可采取 协商解决或由有矢部门进行调解。经过协商调解不成时可向当地仲裁部门申请仲裁或向 法院起诉。十、保修期：10.1保修期的计算应从工程交付业主之日起计算。10.2具体保修内容及要求按工程总承包合同的工程保修条款执行。10.3在合同规定保修期内出现质量问题或甲方接到业主投诉，乙方接到通知后必须在 48小时内进行维修处理，如乙方不按规定时间进场处理，甲方 有权另行安排人员维 修，费用从乙方的保修金内按双倍扣除，并不能免除乙方保