绿化工程分包协议模板_第1页
绿化工程分包协议模板_第2页
绿化工程分包协议模板_第3页
绿化工程分包协议模板_第4页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、编号： _绿化工程分包协议甲方： _乙方： _签订日期： _年_月_日第1页共4页发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）按照中华人民共和国合同法及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设事项协商一致，订立本分包合同一、工程内容：甲方将 _ 绿化工程委托给乙方施工，以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。二、工期：1、开工日期：本项目工程工期从年月日起至年月日止，共计天2 、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。3 、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。三、工程合同价款：

2、经双方协商本合同总承包价款为人民币_ 。 若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。四、承建方式：乙方对道路绿化工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。1 、乙方负责提供所承建工程的苗木样本，必须经双方确认方可进料施工。2 、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。第2页共4页五 工程付款办法：1 、施工完成后，甲方向乙方支付总承包价款的 _ %.剩余 _% 竣工验收合格后支付。六、工程质量要求：1 、乙方必须严格按双方所审定设计之施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。 在施工过程中， 乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操

3、作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。2 、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。七、奖励和违约责任7.1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、 窝工所造成的损失。 甲方不按合同的约定付款，每拖期一天， 按付款额的 _%支付滞纳金。7.2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，按总造价的_%罚款。7.3、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。八、工程竣工验收结算：乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关

4、部门进行验收，并于验收后三天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及有关园林绿化标准给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改， 并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于二十个工作日内结算完毕。第3页共4页九、合同生效与终止：本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。至工程竣工办理交工验收和结清账款后合同即告终止。十、 争议或纠纷处理1 、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。2 、协商、调解不成时，可向人民法院起诉。十一、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。 可补签有关协议， 补签有

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论