




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、 长 沙 市 商 品 房 买 卖 合 同(合同编号:* )合同双方当事人:出卖人: 注册地址: 营业执照注册号: 机构代码证: 法定代表人: 联系 : 委托代理机构: / 注册地址: / 营业执照注册号: / 机构代码证: / 法定代表人: / 联系 : / 买受人: 证件类型: 证件号码: 国籍: 联系 : : 共有情况: / 代理人: / 国籍: / 联系 : / 代理人 : / 根据中华人民共和国物权法中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议:第一条 项目建设依据 出卖人以 出让
2、方式取得位于 ,编号为 的地块的土地使用权。土地面积为 ,土地使用年限,非商业用地为 起至 年 月 日止;商业用地为 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止。出卖人经批准,在上述地块上建设商品房,项目名称 。该项目的建设用地规划许可证为 ,建设工程规划许可证号为 ,规划用途为 住宅 ,施工许可证号为 。第二条 商品房销售依据买受人购买的商品房为预售商品房。预售商品房批准机关为长沙市房屋产权管理局,商品房预售许可证号为 。买受人购买的房屋为现房,房屋所有权证号为 / 。第三条 买受人所购商品房的基本情况买受人购买的商品房(以下简称该商品房,其房屋平面图见本合同附件一)为本合同第一条
3、规定的项目中的:第 幢 层 号房。该商品房的用途为 住宅 ,属 ,该幢房屋建筑层数地上 层,地下 层。该商品房 【合同约定】 建筑面积共 平方米,其中,套内建筑面积 平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。第四条 计价方式及价款出卖人与买受人约定按下述第 1 种方式计算该商品房价款:1按建筑面积计算,该商品房单价为(人民币)每平方米 元,总金额(¥ 元) 。2按套内建筑面积计算,该商品房单价为(人民币)每平方米 / 元,总金额( / 元) / 。3按套(单元)计算,该商品房总价款为( 人民 币)总金额( / 元) / 。第五条 预售款
4、监管该商品房的预售款监管机构: 中国建设银行长沙铁银支行 ,预收款监管账户名称为 ,账号为 。预售款应按法律法规的有关规定监管使用。买受人应当按本合同约定如期足额将房价款缴入上列预售款监管账户。第六条 付款方式及期限买受人按下列第 种方式按期付款:1. 一次性付款首付款(含定金) / 元于本合同签订之日支付。2银行按揭付款买受人以银行按揭方式付款的,应于本合同签订之日向出卖人交付首期房款(小写)计 元,余款(小写) 元以按揭方式支付。买受人应在接到出卖人通知之日起 日内,将申请办理银行按揭所需的全部资料提交给出卖人,在接到出卖人或贷款人通知后 日内前往指定地点办理贷款相关手续,并按要求交清相关
5、款项和费用;买受人逾期履行上述义务的,按照本合同第七条处理。买受人以公积金贷款方式付款的,应于本合同签订之日向出卖人交付首期房款(大写)计 / 元,余款(大写) / _ 元以公积金贷款方式进行支付。买受人应在接到出卖人通知之日起 日内,将申请公积金贷款所需的全部资料提交 ,在接到通知后 日内前往指定地点办理贷款相关手续,并按要求交清相关款项和费用;买受人逾期履行上述义务的,按照本合同第七条处理。因买受人的原因导致买受人未能获得贷款或获得贷款少于申请贷款数额的,出卖人同意买受人在收到通知之日起 日内,以自有资金或 / 支付,不承担本合同第七条约定的违约责任;逾期,出卖人在 / 日内有权解除合同,
6、合同解除后 / 日内将已付款及利息扣除违约金后退还给买受人。因出卖人的原因导致买受人未能获得贷款或获得贷款少于申请贷款数额的,买受人可以选择以下第 种方式:(1)合同继续履行,具体付款方式和付款期限另行协商,并签订补充协议。(2)买受人在 / 日内有权解除本合同,合同解除后 / 日内出卖人应退还已付款及利息。因非归责于双方的原因,导致买受人未能获得贷款或获得贷款少于申请贷款数额的,买受人应在 日内以自有资金或 / 支付。逾期,任何一方均可单方解除合同,在合同解除后 _日内,出卖人已付款退还给买受人。3其他方式首付款(含定金) / 元于本合同签订之日支付,剩余房款为 / 元于 / 支付。第七条
7、买受人逾期付款的违约责任买受人如未按本合同规定的时间付款,按下列第 种方式处理:1按逾期时间,分别处理(不作累加)(1)逾期在 日之内,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之 的违约金,合同继续履行。(2)逾期超过 日后,出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的,买受人按累计应付款的 向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的,经出卖人同意,合同继续履行,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分 (该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。本条中的逾期应付款指依照本合同第六条
8、规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的,按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。2买受人违反合同第六条第二款规定,每延迟一日,买受人应向出卖人支付应付首期房款和申请贷款金额万分之二的违约金,若买受人延迟超过30日,则出卖人有权单方解除买卖合同,出卖人解除合同的,买受人应向出卖人支付总房价款百分之三的违约金。第八条 面积确认及面积差异处理根据当事人选择的计价方式,本条规定以 建筑面积 (本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。当事人选择按套计价的,不适用本条约规定。合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。商品房交付后,产权登记面积与合同约定面
9、积发生差异,双方同意按第 1 种方式进行处理:1 双方同意按以下原则处理:(1)面积误差比绝对值在3以内(含3)的,据实结算房价款;(2)面积误差比绝对值超出3时,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人在买受人提出解除合同之日起30天内将买受人已付款退还给买受人,并按 中国人民银行一年期基准存款 利率付给利息。买受人不解除合同的,产权登记面积大于合同约定面积时,面积误差比在3以内(含3)部分的房价款由买受人补足;超出3部分的房价款由出卖人承担,产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时,面积误差比绝对值在3以内(含3)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出3部分的房价款由出卖人双倍
10、返还买受人。产权登记面积合同约定面积面积误差比×100 合同约定面积因设计变更造成面积差异,双方不解除合同的,应当签署补充协议。2 双方自行约定:_ 按实际面积多还少补房价款进行面积差异处理 。第九条 房屋室内层高及差异处理方式买受人所购该房屋的室内层高为 米,若房屋实际交付时室内层高低于该约定,双方同意按如下方式处理:_ / / 。本合同所述房屋室内层高是指 1 (1、上下两层楼面之间2、天花板与地面之间)的垂直距离。第十条 交付期限及条件出卖人应当在 年 月 日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备下列第 种条件,并符合本合同约定的商品房交付买受人使用:1该商品房经验收合格
11、并符合本合同附件三所约定的装饰、设备标准;2该商品房经综合验收合格并符合本合同附件三所约定的装饰、设备标准。3. / 。但如遇下列特殊原因,除双方协商同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期:1)遭遇不可抗力,且出卖人在事实发生之日起 日内告知买受人的;2)买受人未能按时付款或因买受人原因未按时办理入伙手续 。第十一条 房屋交接及违约责任商品房达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。买受人应在书面通知送达之日起 天内对该房屋进行验收并与出卖人办理交接手续,双方进行验收交接时,出卖人应当出示本合同第十条规定的证明文件,并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的,出卖人还需提供住
12、宅质量保证书和住宅使用说明书。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全,买受人有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由出卖人承担。由于出卖人原因,未按本合同第十条约定的期限将该商品房交付买受人使用,按下列第 1 种方式处理:1按逾期时间,分别处理(不作累加)(1)逾期不超过 30 日,自本合同第十条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付 已交房款万分之二 的违约金,合同继续履行。(2)逾期超过 60 日后,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起 30 天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的 3 向买受人支付违约金。买受人要
13、求继续履行合同的,合同继续履行,自本合同第十条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付 已交房款万分之二 的违约金。 2 / / 。由于买受人原因,未能按期接受房屋的,双方同意按 1 方式处理:1、出卖人按逾期每天 50 元向买受人收取房屋管理费,该房屋毁损、灭失的风险由买受人承担。2、 / / 。第十二条 规划、设计变更的约定 出卖人承诺按批准的规划、设计建设该商品房项目,不擅自变更建筑设计。出卖人确需变更且经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购商品房质量或使用功能的,出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内,书面通知买受人:1
14、) 该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向;2) 该商品房所在小区的平面布局;3) / 。买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否解除合同的书面答复。买受人在通知到达之日起 15日内未作书面答复的,视同接受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人须在买受人提出解除合同要求之日起 60 天内将买受人已付款退还给买受人,并按 中国人民银行同期活期存款 利率付给利息。买受人不解除合同的,应当与出卖人另行签订补充协议。第十三条 出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺 出卖人承诺,在销售过程中,销售广告和销售人员就商品房开发规划范围内的房屋及相关基础
15、设施、配套设施所作的明确具体的说明和允诺,与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件: 1 供电、供排水于交房之日达到使用条件 ;2 在交房时有线电视、 、网络、管道燃气预埋到位 。如果在规定日期内未达到上述使用条件不符,双方同意按以下第 3 种方式处理:1、买受人有权解除合同,出卖人须在买受人提出书面解除合同要求之日起 / 天内将买受人已付款退还给买受人,并按买受人已付房款的 / %向买受人支付违约金。2、买受人不解除合同的,出卖人应按已付房款的 / %向买受人支付违约金,并采取补救措施于 / 日内达到合同约定标准。3、其他解决方式 出卖人在60日内按双方约
16、定的标准完善装饰、补充设备。第十四条 出卖人关于建筑节能的要求该商品房应当符合国家民用建筑节能的有关规定,并向买受人明示所售商品房的能源消耗指标、节能措施和保护要求、保温工程保修期等信息(民用建筑节能条例;国务院令第530号第22条)第十五条 出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准。达不到约定标准的,出卖人应该约定标准在60日完成整改,整改期间顺延交房期限,出卖人不承担逾期交房的责任。第十六条 保修责任买受人购买的商品房为商品住宅的,住宅质量保证书作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付使用之日起,按照住宅质量保证书承诺的内容承
17、担相应的保修责任。 买受人购买的商品房为非商品住宅的,双方应当以合同附件的形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题,出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏,出卖人不承担责任,但可协助整修,整修费用由买受人承担。买卖双方对交付商品房的质量有争议时,买受人可向具有工程质量检测资质的机构申请鉴定,如鉴定结论属于严重影响正常居住使用的质量问题,经出卖人整改后仍未能达到合格质量标准,买受人有权解除合同,出卖人承担鉴定费用并赔偿买受人损失。房屋保修期按出卖人提供的质量保证书执行,但该质量保证书规定的保修期不得短于国家规定的最低保修期,保
18、修期自该房屋交付之日起计算。第十七条 买受人的房屋仅作 住宅 使用,买受人不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外,买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。否则,违约者应承担由此造成的所有责任。第十八条 关于产权登记的约定出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和其他债权债务纠纷。因出卖人原因,造成该商品房不能办理产权预告登记和产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人承担全部责任。自本合同生效之日起 90个工作日 内,买卖
19、双方应向长沙市房屋产权管理局申请预告登记或预售合同备案登记。出卖人在交付商品房后 180 日内,将该幢商品房向长沙市房屋产权管理局申请初始登记。取得栋产权证后 270 日内申请办理买受人的房屋所有权证, 365 日内申请办理买受人的土地使用权证。如因出卖人的责任,未能在规定期限内为买受人办理上述手续并取得相关权属证书的,双方同意按下列第 3 项处理:1买受人解除合同,出卖人在买受人提出解除合同要求之日起 / 日内将买受人已付房价款(含利息)退还给买受人,并按已付房价款的 _/_ 向买受人支付违约金。 2买受人不解除合同,自本合同规定期限的第二天起至实际办理登记之日止,出卖人按日向买受人支付 /
20、 的违约金。3 买受人不退房,出卖人按已付房价款的 5向买受人支付违约金 。如因买受人的原因,出卖人不能在规定期限内办理上述登记手续的,双方同意按下列第 3 项处理:1出卖人解除合同,出卖人在提出解除合同要求之日起 / 日内将买受人的已付房价款(含利息)退还给买受人,买受人按已付房款的 / 向出卖人支付违约金。2出卖人不解除合同,自本合同规定期限的第二天起至实际办理登记手续之日止,买受人按日向出卖人支付 / 的违约金。3 出卖人不收回房屋,买受人按已付房价款的5向出卖人支付违约金 。任何一方解除合同的,都应当在解除合同的事实发生之日起 30 日内,双方持解除合同的书面文件到长沙市房屋产权管理局
21、办理解除合同的相关手续,否则,另一方可不承担违约责任。第十九条 物业服务出卖人以 / 方式选聘 公司对该房屋进行前期物业管理。前期物业服务合同约定的期限自 前期物业管理服务协议签字生效之日起 至 业主委员会成立与业主管理企业签定的前期物业管理服务协议生效时止,收费标准为: 高层住宅: 元/月/平方米,收费的起始时间为 通知交房之日起的下月1日开始至物业委托合同终止之日止 。其他事项、服务标准、双方的权利义务、专项维修资金的管理和使用等内容,详见前期物业管理服务协议。出卖人在销售前已制定不损害买受人合法权益的临时管理规约并明示,买受人应当书面承诺遵守。第二十条 解决争议的方式本合同在履行过程中发
22、生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第 2 种方式解决:1提交 / 仲裁委员会仲裁。2依法向 项目所在地 人民法院起诉。第二十一条 其他约定:本合同未尽事项,双方当事人可在不违背法律法规规定前提下进行其他约定或另行签订补充协议。经双方签字盖章的补充协议与本合同具有同等效力。第二十二条 合同的保管和效力本合同所称“已付款”,包括买受人的自付款、贷款银行和公积金中心的按揭款。本合同所称“利息”,指同期银行活期存款利息,另有约定的除外。合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同连同附件共 24 页,一式 肆 份,出卖人 贰 份,买
23、受人 壹 份,长沙市房屋产权管理局 壹 份,按揭银行 / 份,公积金中心 / 份。本合同自双方签订之日起生效。出卖人(签章): 买受人(签章):【法定代表人】: 【法定代表人】 :【委托代理人】: 【委托代理人】 : 年 月 日 年 月 日签于 签于 为了保障您购房的合法权益,在签订商品房买卖合同时,请注意以下五项提示:1、设置购房合同密码:网上签订商品房买卖合同时,系统为您的购房合同自动设定购房合同初始密码为“396042”。2、购房合同密码的作用:与银行存折密码一样,购房合同密码是确保您的合同不被随意变更、撤销,并保障您合法权益的重要凭证,您的购房合同的变更、撤销,都必须由您本人凭购房合同
24、密码及购房合同等相关资料亲自办理。取得产权证后,已设定的购房合同密码自动转换为您的房产权交易密码。在您处分(如抵押、买卖、赠与等)房产时,不仅要提交产权证等必要的登记资料,而且必须凭密码才能办理相关的产权交易手续。3、购房合同密码的修改:签订合同后您务必及时修改密码,密码应该设置为6位数字。具体修改方式有三种:(1) 网上修改:通过登录,在该网站的首页修改密码。(2) 短信修改:中国移动用户发ax【合同编号】#【新密码】到1062199955 示例:发ax20064898305#654321到1062199955中国联通用户发35ax【合同编号】#【新密码】到106256588 示例:发35a
25、x20064898305#654321到106256588到房产局申请修改:买受人持本人身份证、购房合同到长沙市房产局指定窗口申请密码修改。4、密码重设:如果您忘记密码,您可持本人身份证、已进行预告登记的买卖合同到长沙市房产局指定的窗口申请重新设置密码。5、在本合同签订30日后,您可以按以下两种方式查询您购买的房屋是否已到市房产局办理了预售合同预告登记手续。具体查询方式有:(1)网上查询:通过登录,在该网站的电子政务栏目下查询。(2)短信查询:中国移动用户发aw【合同编号】到1062199955 示例:发aw20064898305到1062199955中国联通用户发35aw【合同编号】到106
26、256588 示例:发35aw20064898305到106256588附件一:房屋平面图附件二:公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明1、 根据中华人民共和国国家标准GB/T1798-2000房产测量规范、湖南省建设厅湘建房2004391号湖南省房产面积测算及共有建筑面积分摊规则、长沙市房地产管理局长房地政发2000124号长沙市房产测绘实施细则及其补充规定等相关规范进行面积测量计算。2、 房屋公用部位与公用房屋分摊建筑面积含:为整栋服务的变电所、电梯间及公共通道、消防安全通道、消防控制室、消防水池、水泵房、生活水池、外半墙。3、 实际进入分摊部分及面积,由长沙市房地局测绘队依法确认,以其解
27、释为准。附件三:装饰标准公共部分外墙:石材、面砖、涂料,外墙内保温。入户大堂及电梯间:地面:石材或地砖。墙面:石材、面砖或涂料。顶棚:吊顶、涂料。楼梯间:水泥砂浆地面,墙、顶888。户内部分内墙:混合砂浆底。地面:混凝土随浆磨平。顶棚:钢筋混凝土顶棚。门窗:实木复合防盗门或钢制防盗门,1.2米宽子母门。户内其他预留门洞,外墙铝合金玻璃为5+6+5透明中空玻璃,铝合金铝材为“海大”品牌。厨房、卫生间:墙面水泥砂浆搓毛,钢筋混凝土顶棚,卫生间地面防水层反边,填埋业主自理衣帽间、储藏室、卫生间前室及部分卧室间隔墙预留位置,业主自理。入户花园、阳台:入户花园部分888。阳台墙砖或涂料。设施设备 、电视
28、及网络接线至户内多媒体接线箱,( 、网络开通及相关费用由买受人另行交纳)。供电:独立双回路接入,中央变配电系统,电源接至户内开关箱,单相电表(机械表电力局抄表),户内电线只提供穿管,电线客户自理。供水:室外双取水点管网、市政压力供水、变频加压高、中、低区四段供水,供水到户内任一一个供水点,其余客户自理,IC卡表(一卡通)燃气:燃气管道入户电梯:西奥电梯,3号栋轿厢高度为2.6米,9号栋轿厢高度为2.8米。社区智能化系统设楼宇彩色可视对讲、电视监控、红外线防跃、电子巡更、停车管理(一卡通)、背景音乐系统。采用综合布线多媒体箱、小区主出入口LED电子信息发布。说明:因货物采购或市场供应有变化或其他
29、原因导致未能使用以上装饰标准中所涉及的相关材料、设备时,为保证能按时、按期、按质交付该房屋,出卖人有权采用质量相当或以上的材料、设备代替。附件四:合同补充协议出卖人:买受人:买受人自愿购买出卖人开发的湘江御景花园(推广名为双湾国际)楼盘 栋 房(以下简称“商品房”),已详细阅读和签订并承诺遵守出卖人在销售过程中公示的商品房买卖合同及临时管理规约、前期物业管理服务协议。双方于 年_月_日签署该商品房的商品房买卖合同(下称“买卖合同”,经友好协商,现就该合同中有关未尽事宜订立本补充协议,以资信守:一对商品房买卖合同第六条第二款“银行按揭付款”的补充约定:1买卖合同第六条第二款第一项、第二项中所述的
30、“接到出卖人通知之日起3日内” 、“接到出卖人或贷款人通知后3日内”均指签订买卖合同之日起3日内,出卖人不再另行通知:买受人未能在上述期限内按银行要求交清所有资料、办妥按揭贷款或公积金贷款手续的,按照买卖合同第七条承担违约责任,其中,逾期付款额为买受人借款申请额,逾期付款期限自上述约定期限第二日起至买受人全面办妥按揭贷款手续之日止。2. 如因买受人原因(包括但不限于买受人提交贷款资料不完全、不及时、不真实或条件瑕疵包括买受人及其配偶的信用原因,如之前有贷款逾期记录、信用卡不还款记录等)导致贷款无法发放的,自银行做出不放款决定之日起7日内,买受人应一次性支付剩余房款(不享受一次性付款相关优惠)。
31、否则,每逾期一日,按应付款项的万分之二支付违约金,逾期30日,出卖人有权单方解除买卖合同,出卖人解除合同的,买受人应向出卖人支付总房价款百分之三的违约金。3.若银行要求买受人补充按揭贷款申请文件资料或增加的首付款比例,买受人应自银行提出要求之日起7日内将文件资料补充完毕,或将应增加的首付款向出卖人支付完毕。否则,每延迟一日,买受人应向出卖人支付相当于申请银行按揭贷款金额万分之二的违约金;若买受人延迟超过30日,则出卖人有权单方解除买卖合同,出卖人解除合同的,买受人应向出卖人支付总房价款百分之三的违约金。4.银行放贷后,买受人未及时归还银行贷款导致按揭银行要求出卖人承担保证责任的,提前偿还买受人
32、所欠全部贷款余额的,买受人应于10日内偿还逾期贷款本息及其它应付款项,并应支付给出卖人房屋总价款的5%的违约金,否则,出卖人有权单方解除买卖合同,买受人应赔偿出卖人由此产生的损失,并且买受人为房屋投入的装修和增设的设施、设备出卖人不作任何补偿。另外买受人还应向出卖人支付总房价款5%的违约金,出卖人有权在买受人已支付的房款中扣除买受人应支付的赔偿金额及违约金,剩余款项退还给买受人。如果出卖人承担保证责任后,未解除买卖合同及收回该商品房的,有权直接向买受人追偿全部损失,且买受人还应另按买卖合同总金额的5%向出卖人支付违约金。二、付款1、买卖合同第四条所约定的总金额不包括如下费用:契税、专项维修资金
33、、印花税、抵押登记费、工本费、公(鉴)证费、办理产权证、土地证及银行按揭贷款的费用以及其他应由买受人承担的各项税费。2、买受人在签订本合同当天应付清由出卖人代收代缴的契税、合同印花税、抵押登记费等相关费用;买受人在办理房屋交接之前应付清办理房屋产权、土地证等相关费用;以上税费标准以政府有关部门的最新规定为准,如遇政策调整则按政策规定的新标准收取或补交。3、按“长房政发(2010)029号”文件中第二条规定 “业主应当在办理商品房预告登记时,将物业维修资金存入物业维修资金帐户。”故买受人需在买卖合同签定之日起10日内至银行缴存物业维修资金(缴存单可由出卖人或买受人在房产网或持身份证至房地局打印)
34、。如因买受人未缴存物业维修资金原因导致买卖合同无法备案的,出卖人无须承担由此产生的法律责任;且视同买受人逾期付款,需承担相应的违约责任。三、规划1、本房地产项目系分期开发,公建、商业性等设施的配套是指整个小区全部建成完全交付使用时所应达到的,共用设施和附属配套项目的交付,以本房地产项目全部竣工交付时间为准。2、3号栋日照分析已经通过规划局的审批同意,但部分户型不能达到大寒日2小时日照时间的要求,买受人确认在签订本合同前已获知并同意接受。四、房屋验收、交房1、买受人应在入伙通知书中规定的交房时间内前往办理交房手续,并从规定的交房之日起的下月 1 日起计算物业服务费。2、买受人未在入伙通知书中规定
35、的交房时间内办理交房手续导致出卖人不能交房的,其一切后果均由买受人承担,该房屋视为已交付。3、由于非出卖人原因,未能办理完毕合同备案、贷款手续,或买受人未付清房款、贷款房款、相关税费、物业维修基金及合同约定的违约金(若有)的等,出卖人有权拒绝交付房屋并暂不发放交付使用通知,出卖人并不承担由此造成延期交房的违约责任。同时,延期交房期间房屋风险由买受人承担,且买受人须支付延期交房期间的物业管理费等一切费用。4、出卖人在交付房屋时须达到买卖合同第十条约定的房屋条件,如遇该商品房存在属工程保修范围的质量问题,买受人有权要求修补,由出卖人按实情负责修补、保修或给予合理解决,但买受人不得以此拒绝收房。该商
36、品房各部分的保修期按住宅质量保证书中的规定执行,保修期自该商品房竣工验收合格之日起计算。如该商品房及相关设备经买受人装修更改或使用不当造成损坏,则出卖人不再承担保修责任。如因自然灾害等不可抗力的因素,所造成的损坏均不在受保范围之内。如双方就房屋质量问题发生争议,以长沙市建筑工程质量检验监督站出具的书面工程质量评定意见作为处理争议的依据。5、买受人为两人或两人以上联名购房的,收房时其中任何一人的收房行为视为其他联名购房人亦同意收房,任何一人收房行为的效力及于其他联名购房人。五、针对商品房买卖合同第十一条、第十四条及第十五条有关条款,双方明确如下1、根据第十一条、买受人在办理房屋验收手续时如认为房
37、屋存在质量问题,如双方对此存在异议,该质量问题应由双方共同确认的、或长沙市房产管理部门指定的或人民法院指定的权威专业机构或部门,对其进行鉴定,并根据鉴定结论确定责任。2、针对第十四条中所述的“达不到约定标准”,“完成整改”及第十五条中所述的“房屋因质量问题影响居住使用的”,“房屋因质量问题造成买受人经济损失的,出卖人应赔偿买受人的损失”等表述,如双方在理解、处理及执行上发生争议,同意按本条第一点所述的方式和原则予以解决。3、我司将严格管理、要求施工单位按设计图纸和国家相关建筑规范施工,确保项目工程通过相关部门验收合格。但由于在工程建设过程中有很多地方属人工操作,难免会出现一些疏漏和差异,在不影
38、响购房人安全的情况下,购房人同意除按买卖合同和本协议约定主张权利外,放弃其他权利主张。六、面积确认及面积差异处理1、该商品房面积按现行文件预测,房屋竣工交付前,如因政府的测绘政策调整导致差异,参照买卖合同中第八条第二款之面积差异处理原则和办法处理。2、按上述方式进行商品房建筑面积误差处理的,不存在对商品房建筑面积构成部分套内建筑面积单项误差的处理。3、因设计变更造成面积差异,出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内,书面通知买受人,双方未解除合同的,应在出卖人书面通知设计变更后30日内签署补充协议,买受人未与出卖人签署补充协议的,买卖合同第三条中的合同约定建筑面积自动变更为设计变更后的建筑面
39、积。4、所购住宅产权登记面积超过房屋所在地政府部门公布的普通住房最高面积限值,造成有关交易税费标准变更的,出卖人,买受人按规定各自承担、双方均不得提出异议,面积差异的处理按合同第八条第二款约定执行。七、装饰、设备1、出卖人因城市建设、小区建设及物业管理等涉及公共利益之需要,而必须在该房屋所在楼宇周围的地面、地下及地上埋(架)设电力、电讯、给排水管线及配电箱、窨井(盖)及其它有关装置时,买受人必须支持和不干预,并在今后维护修理时予以配合。2、为保持建筑物的整体性能及美感,未经业主委员会及小区物业管理公司同意,买受人不得更改其所购房屋的外观及设备设施。空调室外机的安装须按照小区物业管理公司的统一安
40、排或征得同意后安装。3、小区业主不得封闭阳台、入户花园(8号栋北向空中花园由开发商统一封闭,业主必须接受)等非封闭空间和安装外防盗窗,不得改变房屋结构和使用用途。4、如房屋交付时装饰、设备标准未到达合同附件三所约定的标准,在买受人提出确有理由的异议后60天(合理整改期)内出卖人负责修补、替换或给予合理解决,整改期间顺延交房期限,出卖人不承担逾期交房的责任。整改期后仍未解决的,出卖人按逾期交房承担违约责任,如买受人不解除合同的,违约金最高不超过5000元。5、本小区供电配套设施的建设和管理方式为专用变压器供电与公用变压器供电相结合的方式。八、关于基础设施、公共配套建筑设施1、本房地产项目所有车库
41、、车位、泳池(含泳池附属设施)和其他配套物业为出卖人投资建造,所有权归属出卖人,出卖人有权对该物业进行出租、出让等处置方式,所得收入归出卖人所有。2、本商品房所在楼宇的屋面使用权、外墙面使用权归全体买受人共有,但交由物业管理公司管理。3、出卖人因城市建设、小区建设及物业管理等涉及公共利益之需要,而必须在该房屋所在楼宇底层内设置物业管理办公用房、游泳池配套用房、咖啡吧等,买受人应予同意和理解。九、其他1、买受人购买商品房时已知悉该商品房户内是否设置有消防门,并对此无异议。2、买受人购买商品房时已知悉该商品房入户走廊是否为消防连廊、是否设置有消防门以及是否设置有楼梯,并对此无异议。3、买受人保证与出卖人签订的买卖合同中所列的买受人 、联系 真实有效,买受人的有效送达地址以本合同中写明的 为准。书面方式通知的送达,除买受人签收外,书面通知在按本合同载明的 以挂号信寄出后(以邮件为准)三天即视为通知已送达。买受人 、联系 若有变更,应及时以书面形式通知出卖人,否则由此导致出卖人发出的通知延误或无法送达买受人,其所有的相关责任均由买受人自行承担。4、若出现了法定或双方约定的买受人可以解除合同的事由,而出卖人自发生该等事由之日起30日内未收到买受人解除合同的书面通知,则视为买受人放弃了买卖合同的解除权,买卖双方继续履行合同。5、买卖合
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 财政学课件-国债
- 2025年高考生物总复习高中生物重要知识点汇编
- 牙科医生根管治疗
- 区块链在商业合同执行中的十种应用
- 区块链技术在现代商业的创新应用与前景
- 企业资产管理的区块链技术安全探索
- 2025初三班主任工作计划范文(33篇)
- 试用期转正述职总结报告(范文10篇)
- 幼儿教师的述职报告反思(内容格式8篇)
- 九年级下历史工作总结(7篇)
- 研发部发展规划方案
- GB/T 24834-20231 000 kV交流架空输电线路金具技术规范
- 物业各阶段的工作计划及目标
- PENTACAM的原理和应用手册-【眼科特殊检查】
- 2024电力人工智能样本存储技术要求
- 县中医院妇科重点专科建设汇报
- 全国优质课一等奖初中音乐《深情》课件
- 碳捕集、利用与封存技术
- 产品系统设计课件-
- 带状疱疹护理查房
- 档案移交目录表
评论
0/150
提交评论