工程,挂靠,买卖合同

1、工程, 挂靠,买卖合同篇一：工程施工挂靠合同: 合 作 协 议 书 某某建筑工程公司甲方： 乙方甲方：某建筑工程公司乙方：经甲、乙双方友好协商 , 双方本着诚挚合作、 强强联合、 优势互补、互惠互利的原则，就合作开发、承揽 工程（以 下简称：该工程） 有关事宜，特签订本合作协议。一、合作基础 甲方是有承建大型市政、工业与民用建筑、高等级公路 工程等施工能力的综合性建筑企业，拥有多个国家一级施工 总承包资质和专业承包资质，具有很好的品牌效应和较强的 管理水平；乙方有有效的信息、广泛的社会资源和一定的施 工管理能力；甲、乙双方发挥各自优势，进行强强联合、互 利双赢。二、合作方式 乙方负责以甲方名义

2、对该工程从信息跟踪、前期运作、 招投标到实施等全过程的施工项目的市场开发、承揽，以及 办理工程施工相关手续并承担相关费用。工程中标后，乙方 以甲方名义进行项目经理部的筹建和施工项目管理，并以自 身作为其权利义务的载体，对双方合作工程项目的生产经营 和其他一切活动承担法律责任；甲方仅按本协议的约定对双 方合作工程项目进行监控管理。甲方委派项目经理、总工程师、财务总监、质量总监和 安全总监等共 1-4 名，对双方合作的工程项目的合同、 财务、 质量、安全、工期、进度、文明施工等进行监控，甲方委派 人员的薪酬由乙方承担， 薪酬标准为项目经理 11000 元/ 月/ 人，总工程师、财务总监、质量总监和

3、安全总监等 9000 元 / 月/ 人，其他主要管理人员等 7500 元/月/ 人。甲方委派人员 的薪酬由甲方按月从乙方工程款中扣取，具体事宜在中标后双方签订的工程项目承包合同中明确。双方合作工程项 目的其余配置（包括人力资源和其他一切资源）由乙方按需 要自主配置，但必须满足工程和业主的需要，所需一切费用 由乙方承担。三、经营和管理模式1、双方合作工程项目受甲方统一管理，可以采取灵 活的经营策略和管理模式，但总体管理方式不能与甲方的管 理原则相违背，同时必须遵守甲方的各项规章制度。2、乙方作为独立核算实体，自主经营，并对合作工程 项目的生产经营活动和经营成果承担责任；甲方仅对合作工 程项目的合

4、同、财务、工程质量、工期进度、安全和文明施 工等进行监控和管理。乙方在经营中必须遵守甲方的整体经 营方针和政策，不得损坏甲方的市场形象。税金及工程所在地政府要求交纳的各种基金和规费） ，税金 （包括在本项目发生的企业所得税 , 暂按 %考虑）按实际发生 额由甲方或业主代收代缴，政府要求交纳的各种基金和规费 及在本项目所发生的企业所得税均由乙方自行负担。上述管 理费和税金由甲方从每笔应收工程款中按比例扣取。3、合作工程项目的资金必须从财务走账。所有工程资 金必须先入甲方账户，甲方在收取本协议约定的管理费、委 派人员的工资、风险抵押金和甲方就合作工程与业主签订的 施工合同所交纳的一切费用（包括对业

5、主的履约保证金）及 本项目相关分包合同的价款后拨付至由甲方内部银行为乙 方专设的项目账户。工程款的支付一律采用支票结算的方式， 乙方必须提供有效合法的正式发票。合作工程资金必须先保 证项目施工的需要，即必须在支付完项目材料费、劳务费、 专业分包工程款等工程费用及所有债务全部支付完毕后方可另外分配使 用，否则甲方在拨款之前有权决定分配以满足工程需要。乙 方应严格遵守国家及工程所在地政府关于对农民工工资结 算与支付的规定，不得拖欠民工工资。乙方的一切费用支出 应按甲方财务管理的规定进行归集核算、收集并保管合法的 原始凭证，乙方的财务工作必须符合甲方财务管理制度，甲 方定期对其进行财务检查和过程审计

6、。如业主指定分包或政 府要求或双方一致认为必须以甲方名义对外签订分包合同 的情况，甲方可代签分包合同并代付其分包工程款，对此乙 方不得有异议并事先向甲方作出承诺。如乙方未经甲方账户 擅自以外部账户收款，则由乙方赔偿由此给甲方造成的经济 损失并向甲方支付擅自收取款额 30%的违约金。4、项目中标后，乙方为方便其业务开展，可刻制一枚 项目专用章，但需经甲方总经理书面同意。该项目专用章由 甲方派专人管理，仅限于合作工程项目与本合作工程的业主 及监理之间的文件往来使用。乙方可以以自身的名义自行对 外签订劳务分包、 工程分包、 材料购租、机械设备租赁合同， 并独立承担经济、法律责任，同时报甲方合作工程管

7、理部备 案；也可以以甲方的名义对外签订上述合同。但乙方不得擅 自以北京城建三公司的名义签订与本项目无关的其他协议 或进行其他商务活动，如发现未经甲方授权同意对外签订其 任何协议、合同，此协议或合同自签订之日起为无效，甲方 同时对乙方每起类似情形罚款 100000 元，乙方承担由此引 起的一切损失。业主招标文件规定或政府要求的必须以甲方 名义签订对外分包（含劳务分包）的合同除外。乙方同第三方在劳务费、分包工程款、材料费、机械设 备租赁费等其它各方面的法律纠纷由乙方自行解决，对合作 工程因经济和其他纠纷（包括债权债务诉讼纠纷）产生的法 律后果乙方负全部责任，同甲方无任何关联。乙方也不能由此要求甲方

8、提供任何证据，如发生诉讼、仲裁案件，甲方将 对乙方按每起处 50000 元惩罚。如未经甲方审批同意私自刻制冠以甲方名称的任何印 章，甲方将对乙方处以 100000 元惩罚，如给甲方造成经济 损失时，由乙方承担一切责任和不利后果。5、为保证本协议的履行，乙方应按每个单项工程中标 造价的 1%向甲方交纳风险抵押金， 且每个单项工程应交纳的 风险抵押金不得少于 20 万元。此风险抵押金在工程竣工并 通过验收达到合同约定质量标准、竣工资料移交完毕、竣工 结算或结算审计业主已签认、投标项目经理解除备案后，甲 方一次性退还乙方。投标保证金、银行信贷证明及履约担保（包括银行履约 保函和开工预付款保函）由乙方

9、承担，当业主要求采用银行 保函形式时，乙方须向公司缴纳保函金额一定比例的现金保 证金。履约保证金的退还按业主招标文件规定办理，乙方在 甲方收到业主或银行退还的保证金后一个月内到甲方内部 银行办理退还手续。本工程的质量保修期以甲方与业主签订的主合同的约 定为准，工程保修款为工程结算总价的5%。一般情况下，在工程保修期满、 业主退款和甲方收到其工程结算总价 5%的保 修款后， 甲方退还给乙方工程结算总价的 4%保修款， 留工程 结算总价 1%的保修款作为乙方向甲方交纳的工程内部质量 维修基金，此内部维修基金保留一年，如果没有发生维修事 宜，则该维修基金一年期满 14 天内全额退还给乙方。6、乙方的

10、项目施工组织不能满足业主、监理和甲方的 要求时，甲方有权采取任何措施包括另行组织其它队伍进场 施工或解除双方已签订的分包合同等措施来保证工程项目 的顺利实施，由此所造成的一切损失由乙方自行承担。由于 为达到合同履约而增加的投入由乙方自行承担。四、双方的权利和义务：甲方：1、根据承接合作工程项目的需要，在投标报价、施工 组织设计、工程预结算、篇二：项目施工挂靠合同: 合 作协 议 书甲方： 乙方甲方：乙方：经甲、乙双方友好协商 , 双方本着诚挚合作、 强强联合、 优势互补、互惠互利的原则，就合作开发、承揽 工程（以 下简称：该工程） 有关事宜，特签订本合作协议。一、工程概况1. 工程名称： _2

11、. 工程地点： _3. 工程内容：4. 工程造价约为 二、合作方式乙方负责以甲方名义对该工程从信息跟踪、前期运作、 招投标到实施等全过程的施工项目的市场开发、承揽，以及 办理工程施工相关手续并承担相关费用。工程中标后，乙方 以甲方名义进行项目经理部的筹建和施工项目管理，并以自 身作为其权利义务的载体，对双方合作工程项目的生产经营 和其他一切活动承担法律责任；甲方仅按本协议的约定对双 方合作工程项目进行监控管理。三、经营和管理模式1、双方合作工程项目受甲方统一管理，可以采取灵活 的经营策略和管理模式，但总体管理方式不能与甲方的管理 原则相违背，同时必须遵守甲方的各项规章制度。2、乙方作为独立核算

12、实体，自主经营，并对合作工程 项目的生产经营活动和经财务、营成果承担责任； 甲方仅对合作工程项目的合同、 工程质量、工期进度、安全和文明施工等进行监控和管理。 乙方在经营中必须遵守甲方的整体经营方针和政策，不得损 坏甲方的市场形象。乙方应向甲方上交本工程结算总造价3 %管理费、税金包括在本项目发生的企业所得税 , 暂按 1%考虑）按实际发 生额由甲方代收代缴，政府要求交纳的各种基金和规费及在 本项目合同所发生的印花税均由乙方自行负担。上述管理费 和税金由甲方从每笔应收工程款中按比例扣取。3、合作工程项目的资金必须从财务走账。所有工程资 金必须先入甲方账户，甲方在收取本协议约定的管理费后拨 付至

13、乙方专设的项目账户。工程款的支付一律采用支票结算 的方式，乙方必须提供有效合法的正式发票。合作工程资金 必须先保证项目施工的需要，即必须在支付完项目材料费、 劳务费、专业分包工程款等工程费用及所有债务全部支付完 毕后方可另外分配使用，否则甲方在拨款之前有权决定分配 以满足工程需要。乙方应严格遵守国家及工程所在地政府关 于对农民工工资结算与支付的规定，不得拖欠民工工资。乙 方的一切费用支出应按甲方财务管理的规定进行归集核算、 收集并保管合法的原始凭证，乙方的财务工作必须符合甲方 财务管理制度，甲方定期对其进行财务检查和过程审计。如 乙方未经甲方账户擅自以外部账户收款，则由乙方赔偿由此 给甲方造成

14、的经济损失并向甲方支付擅自收取款额30%的违约金。4、项目中标后，乙方可以以自身的名义自行对外签订 劳务分包、工程分包、材料购租、机械设备租赁合同，并独 立承担经济、法律责任，同时报甲方合作工程管理部备案； 也可以以甲方的名义对外签订上述合同。但乙方不得擅自以 甲方的名义签订与本项目无关的其他协议或进行其他商务 活动，如发现未经甲方授权同意对外签订其任何协议、 合同， 此协议或合同自签订之日起为无效，甲方同时对乙方每起类似情形罚款xxoo元，乙方承担由此引起的一切损失。乙方同第三方在劳务费、分包工程款、材料费、机械设 备租赁费等其它各方面的法律纠纷由乙方自行解决，对合作 工程因经济和其他纠纷（

15、包括债权债务诉讼纠纷）产生的法 律后果乙方负全部责任，同甲方无任何关联。乙方也不能由 此要求甲方提供任何证据，如发生诉讼、仲裁案件，甲方将 对乙方按每起处 50000 元惩罚。如未经甲方审批同意私自刻 制冠以甲方名称的任何印章，甲方将对乙方处以 xx00 元惩 罚，如给甲方造成经济损失时，由乙方承担一切责任和不利 后果。投标保证金、银行信贷证明及履约担保（包括银行履约 保函和开工预付款保函）由乙方承担，并且乙方必须具备一 定能力的垫资能力，在工程款拖欠等情况下，能按时支付应 付的人工工资及相关费用。5、乙方的项目施工组织不能满足业主、监理和甲方的 要求时，甲方有权采取任何措施包括另行组织其它队

16、伍进场 施工或解除双方已签订的分包合同等措施来保证工程项目 的顺利实施，由此所造成的一切损失由乙方自行承担。由于 为达到合同履约而增加的投入由乙方自行承担。四、双方的权利和义务：甲方：1、根据承接合作工程项目的需要，在投标报价、施工 组织设计、工程预结算、技术方案、施工合同、资料管理、 竣工交验等方面给予乙方相应的协助和指导。2、监督乙方对甲方企业相关资质证明文件的使用，若 发现乙方违法违规使用上述证件，或损害甲方利益时 , 甲方 有权随时收回证件并有权解除本协议。3、乙方在施工中不能履行甲方与业主所签合同或发生 投诉、媒体曝光等损害甲方声誉的情形时 , 甲方有权解除本协议并将合作工程收 回或

17、委托其他队伍施工 , 乙方承担由此发生的所有费用并 赔偿甲方损失。4、甲方对乙方所承接工程进行项目评估后，如发现该 工程报价低于成本价，可要求乙方采取措施挽回损失或终止 该工程，由此造成的经济损失由乙方承担。乙方：1、承担投标全过程的各种费用（包括从前期联系项目 开销、资质审查、考察现场、投标报价、工程中标、投标答 疑、澄清与解释、中介费、咨询费、投标手续费、投标保证 金、合同注册备案相关税费、各种履约担保等现金或保函费 用、以及有关手续费、 注册登记费、 办证费用、 资料费等）、 保证工程实施的全部费用（包括实施工程项目全部人工费、 材料费、 机械设备费、 间接费、 各种管理费、 税金、 保

18、险费、 对外协调费、甲方对业主承诺形成的各种费用、招标文件及 合同要求乙方应承担的各种费用和国家及地方政府规定应 缴纳的各种税费等）和实施工程保修的各项费用。如工程不 中标，乙方为此工程所有花费由乙方全部自行承担，不得向 甲方提出任何费用补偿或索赔要求。任何原因引起的乙方各 种保证金、担保（现金或保函）等费用损失均由乙方自行承 担。3、自觉履行本工程项目所签订的一切合同或协议，包 括甲方与业主签订的施工合同及其与本项目有关的材料买 卖合同、劳务合同、机械租赁合同、专业分包合同等全部工 程合同。4、乙方对合作工程项目的生产经营活动负完全责任， 并保证在合作工程中全面履行甲方对业主的一切承诺，服从

19、 甲方的指导和监督。如乙方不能履行甲方与业主所签的建设 工程施工合同，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。篇三：工程项目挂靠承包协议工程项目承包合同项目内部承合同根据公司项目管理规定，任命 同志为工程项目负责人，同意该同志组建项目经理部，由项目经理实施对该项目的施工、经营、管理，并代表公司行使与建设单位签订的施工合 同中所有约定的权利，履行约定的职责。为确保公司的社会信誉，实现公司的经营目标，甲乙双方就本项目的具体事宜签订如下协议：乙方负责办理工程施工相关手续并承担相关费用。以甲 方名义进行项目经理部的筹建和施工项目管理，并以自身作 为其权利义务的载体，对工程项目的生产经营和其他一切活 动承担

20、法律责任；甲方仅按本协议的约定对工程项目进行监 控管理。甲方有权对项目生产合同、财务、质量、安全、工期、 进度、文明施工等进行监控检查，工程项目的所有配置（包 括人力资源和其他一切资源）由乙方按需要自主配置，但必 须满足工程和业主的需要，所需一切费用由乙方承担。二、经营和管理模式1、工程项目受甲方统一管理，可以采取灵活的经营策 略和管理模式，但总体管理方式不能与甲方的管理原则相违 背，同时必须遵守甲方的各项规章制度。2、乙方作为独立核算实体，自主经营，并对工程项目 的生产经营活动和经营成果承担责任；甲方仅对工程项目的 合同、财务、工程质量、工期进度、安全和文明施工等进行 监控和管理。乙方在经营

21、中必须遵守甲方的整体经营方针和政策，不得损坏甲方的市场形象3、乙方应向甲方上交本工程结算总造价的管理费（不 含税金及工程所在地政府要求交纳的各种基金和规费） ，税 金按实际发生额由甲方或业主代收代缴，政府要求交纳的各 种基金和规费及在本项目所发生的企业所得税均由乙方自 行负担。上述管理费在第一批工程款到帐时一次性扣除，其余在 工程决算后扣除。税金由甲方从每笔应收工程款中按比例扣 取。4、工程项目的资金必须从公司财务走账。所有工程资 金必须先入甲方账户，甲方在收取本协议约定的管理费与甲 方代付的价款后拨付至由甲方内部银行为乙方专设的项目 账户。工程款的支付一律采用支票结算的方式，乙方必须提 供有

22、效合法的正式发票。工程资金必须先保证项目施工的需 要，即必须在支付完项目材料费、劳务费、专业分包工程款 等工程费用及所有债务全部支付完毕后方可另外分配使用， 否则甲方在拨款之前有权决定分配以满足工程需要。乙方应 严格遵守国家及工程所在地政府关于对农民工工资结算与 支付的规定，不得拖欠民工工资。乙方的一切费用支出应按 甲方财务管理的规定进行归集核算、收集并保管合法的原始 凭证，乙方的财务工作必须符合甲方财务管理制度，甲方定 期对其进行财务检查和过程审计。如业主指定分包或政府要 求或双方一致认为必须以甲方名义对外签订分包合同的情 况，甲方可代签分包合同。如乙方未经甲方账户擅自以外部 账户收款，则由

23、乙方赔偿由此给甲方造成的经济损失并向甲 方支付擅自收取款额 30%的违约金。4、项目开工后，乙方为方便其业务开展，可刻制一枚 项目专用章，但需经甲方总经理书面同意。该项目专用章由 甲方派专人管理，仅限于工程项目的业主及监理之间的文件 往来使用。乙方可以以自身的个人名义自行对外签订劳务分 包、工程分包、材料购租、机械设备租赁合同，并独立承担 经济、法律责任。乙方不得擅自以公司的名义签订其他协议 或进行其他商务活动，如发现未经甲方授权同意对外签订其 任何协议、合同，此协议或合同自签订之日起为无效，甲方 同时对乙方每起类似情形罚款 50000 元，乙方承担由此引起 的一切损失。业主招标文件规定或政府

24、要求的必须以甲方名 义签订对外分包（含劳务分包）的合同除外。5、乙方同第三方在劳务费、分包工程款、材料费、机 械设备租赁费等其它各方面的法律纠纷由乙方自行解决，对合作工程因经济和其 他纠纷（包括债权债务诉讼纠纷）产生的法律后果乙方负全 部责任，同甲方无任何关联。乙方也不能由此要求甲方提供 任何证据，如发生诉讼、仲裁案件，甲方将对乙方按每起处 10000 元惩罚。如未经甲方审批同意私自刻制冠以甲方名称 的任何印章，甲方将对乙方处以 50000 元惩罚，如给甲方造 成经济损失时，由乙方承担一切责任和不利后果。6、为保证本协议的履行，乙方应按每个单项工程中标 造价的 向甲方交纳风险抵押金，且每个单项

25、工程应交纳的 风险抵押金不得少于 万元。此风险抵押金在工程竣工并通 过验收达到合同约定质量标准、竣工资料移交完毕、竣工结 算或结算审计业主已签认、投标项目经理解除备案后，甲方 一次性退还乙方。7、投标保证金、银行信贷证明及履约担保（包括银行 履约保函和开工预付款保函）由乙方承担，当业主要求采用 银行保函形式时，乙方须向公司缴纳保函金额一定比例的现 金保证金。履约保证金的退还按业主招标文件规定办理，乙 方在甲方收到业主或银行退还的保证金后一个月内到甲方 内部银行办理退还手续。8、本工程的质量保修期以甲方与业主签订的主合同的 约定为准，工程保修款为工程结算总价的5%。一般情况下，在工程保修期满、业

26、主退款和甲方收到其工程结算总价 5% 的保修款后， 甲方退还给乙方工程结算总价的 5%保修款的余 额部分。9、乙方的项目施工组织不能满足业主、监理和甲方的 要求时，甲方有权采取任何措施包括另行组织其它队伍进场 施工或解除双方已签订的分包合同等措施来保证工程项目 的顺利实施，由此所造成的一切损失由乙方自行承担。由于 为达到合同履约而增加的投入由乙方自行承担。四、双方的权利和义务：甲方：1、根据承接合作工程项目的需要，在投标报价、施工 组织设计、工程预结算、技术方案、施工合同、资料管理、 竣工交验等方面给予乙方相应的协助和指导。2、确定管理原则，制定规章制度和规范，对乙方的合 同、财务、市场营销、

27、工程进度、技术、质量、安全和文明 施工等方面进行监督、指导和管理。3、监督乙方对甲方企业相关资质证明文件的使用，若 发现乙方违法违规使用上述证件，或损害甲方利益时 , 甲方 有权随时收回证件并有权解除本协议。4、负责与业主签订施工合同、业主指定分包项目的分 包合同、指定供料的材料买卖合同及其他相关合同的审核和 用印工作，并监督乙方按合同约定的条款进行履行。5、乙方在施工中不能履行甲方与业主所签合同或发生 投诉、媒体曝光等损害甲方声誉的情形时 , 甲方有权解除本 协议 , 同时乙方承担由此发生的所有费用并赔偿甲方损失。乙方：1、负责组织对合作工程全过程的实质性管理，协调与 业主以及政府相关管理部

28、门的关系。2、承担施工全过程的全部费用、保证工程实施的全部费用和实施工程保修的各项费用。3、自觉履行本工程项目所签订的一切合同或协议，包 括甲方与业主签订的施工合同及其与本项目有关的材料买 卖合同、劳务合同、机械租赁合同、专业分包合同等全部工 程合同。4、乙方对合作工程项目的生产经营活动负完全责任， 并保证在合作工程中全面履行甲方对业主的一切承诺，服从 甲方的指导和监督。如乙方不能履行甲方与业主所签的建设 工程施工合同，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。篇四：某工程施工挂靠合同: xxxxxxxxxxxxxxx 合 作 协 议 xxxxxxxxxxxxxxx书 甲方： 乙方甲方： xxxxx

29、xxxxxxxxxx乙方： xxxxxxxxxxxxxxx经甲、乙双方友好协商 , 双方本着诚挚合作、 强强联合、 优势互补、互惠互利的原则，就合作开发、承揽 xxxxxxxxxxxxxxx 工程 （以下简称：该工程）有关事宜，特 签订本合作协议。一、工程概况1. 工程名称： xxxxxxxxxxxxxxx 工程。2. 工程地点： xxxxxxxxxxxxxxx _3. 工程内容： 项目清单、施工图纸及合同约定所有项目4. 工程造价约为 : xxxxxxxxxxxxxxx 万捌仟壹佰陆拾 柒元玖角伍分）二、合作方式乙方负责以甲方名义对该工程从信息跟踪、前期运作、 招投标到实施等全过程的施工项目

30、的市场开发、承揽，以及 办理工程施工相关手续并承担相关费用。工程中标后，乙方 以甲方名义进行项目经理部的筹建和施工项目管理，并以自 身作为其权利义务的载体，对双方合作工程项目的生产经营 和其他一切活动承担法律责任；甲方仅按本协议的约定对双 方合作工程项目进行监控管理。三、经营和管理模式1、双方合作工程项目受甲方统一管理，可以采取灵活 的经营策略和管理模式，但总体管理方式不能与甲方的管理 原则相违背，同时必须遵守甲方的各项规章制度。2、乙方作为独立核算实体，自主经营，并对合作工程 项目的生产经营活动和经营成果承担责任；甲方仅对合作工 程项目的合同、财务、工程质量、工期进度、安全和文明施 工等进行

31、监控和管理。乙方在经营中必须遵守甲方的整体经 营方针和政策，不得损坏甲方的市场形象。乙方应向甲方上交本工程结算总造价2%管理费、税金（包括在本项目发生的企业所得税 , 暂按 1%考虑）按实际发 生额由甲方代收代缴，政府要求交纳的各种基金和规费及在 本项目合同所发生的印花税均由乙方自行负担。上述管理费 和税金由甲方从每笔应收工程款中按比例扣取。3、合作工程项目的资金必须从财务走账。所有工程资 金必须先入甲方账户，甲方在收取本协议约定的管理费后拨 付至乙方专设的项目账户。工程款的支付一律采用支票结算 的方式，乙方必须提供有效合法的正式发票。合作工程资金 必须先保证项目施工的需要，即必须在支付完项目

32、材料费、 劳务费、专业分包工程款等工程费用及所有债务全部支付完 毕后方可另外分配使用，否则甲方在拨款之前有权决定分配 以满足工程需要。乙方应严格遵守国家及工程所在地政府关 于对农民工工资结算与支付的规定，不得拖欠民工工资。乙 方的一切费用支出应按甲方财务管理的规定进行归集核算、 收集并保管合法的原始凭证，乙方的财务工作必须符合甲方 财务管理制度，甲方定期对其进行财务检查和过程审计。如 乙方未经甲方账户擅自以外部账户收款，则由乙方赔偿由此 给甲方造成的经济损失并向甲方支付擅自收取款额30%的违约金。4、项目中标后，乙方可以以自身的名义自行对外签订 劳务分包、工程分包、材料购租、机械设备租赁合同，

33、并独 立承担经济、法律责任，同时报甲方合作工程管理部备案； 也可以以甲方的名义对外签订上述合同。但乙方不得擅自以 甲方的名义签订与本项目无关的其他协议或进行其他商务 活动，如发现未经甲方授权同意对外签订其任何协议、合同，此协议或合同自签订之日起为 无效，甲方同时对乙方每起类似情形罚款，乙方承担由此引 起的一切损失。乙方同第三方在劳务费、分包工程款、材料费、机械设 备租赁费等其它各方面的法律纠纷由乙方自行解决，对合作 工程因经济和其他纠纷（包括债权债务诉讼纠纷）产生的法 律后果乙方负全部责任，同甲方无任何关联。乙方也不能由 此要求甲方提供任何证据，如发生诉讼、仲裁案件，甲方将 对乙方处予惩罚。如

34、未经甲方审批同意私自刻制冠以甲方名 称的任何印章，甲方将对乙方处予惩罚，如给甲方造成经济 损失时，由乙方承担一切责任和不利后果。投标保证金、银行信贷证明及履约担保（包括银行履约 保函和开工预付款保函）由乙方承担，并且乙方必须具备一 定能力的垫资能力，在工程款拖欠等情况下，能按时支付应 付的人工工资及相关费用。5、乙方的项目施工组织不能满足业主、监理和甲方的 要求时，甲方有权采取任何措施包括另行组织其它队伍进场 施工或解除双方已签订的分包合同等措施来保证工程项目 的顺利实施，由此所造成的一切损失由乙方自行承担。由于 为达到合同履约而增加的投入由乙方自行承担。四、双方的权利和义务：甲方：1、根据承

35、接合作工程项目的需要，在投标报价、施工 组织设计、工程预结算、技术方案、施工合同、资料管理、 竣工交验等方面给予乙方相应的协助和指导。2、监督乙方对甲方企业相关资质证明文件的使用，若 发现乙方违法违规使用上述证件，或损害甲方利益时 , 甲方 有权随时收回证件并有权解除本协议。3、乙方在施工中不能履行甲方与业主所签合同或发生 投诉、媒体曝光等损害甲方声誉的情形时 , 甲方有权解除本协议并将合作工程收 回或委托其他队伍施工 , 乙方承担由此发生的所有费用并 赔偿甲方损失。乙方：1、承担投标全过程的各种费用（包括从前期联系项目 开销、资质审查、考察现场、投标报价、工程中标、投标答 疑、澄清与解释、中

36、介费、咨询费、投标手续费、投标保证 金、合同注册备案相关税费、各种履约担保等现金或保函费 用、以及有关手续费、 注册登记费、 办证费用、 资料费等）、 保证工程实施的全部费用（包括实施工程项目全部人工费、 材料费、 机械设备费、 间接费、 各种管理费、 税金、 保险费、 对外协调费、甲方对业主承诺形成的各种费用、招标文件及 合同要求乙方应承担的各种费用和国家及地方政府规定应 缴纳的各种税费等）和实施工程保修的各项费用。如工程不 中标，乙方为此工程所有花费由乙方全部自行承担，不得向 甲方提出任何费用补偿或索赔要求。任何原因引起的乙方各 种保证金、担保（现金或保函）等费用损失均由乙方自行承 担。3

37、、自觉履行本工程项目所签订的一切合同或协议，包 括甲方与业主签订的施工合同及其与本项目有关的材料买 卖合同、劳务合同、机械租赁合同、专业分包合同等全部工 程合同。4、乙方对合作工程项目的生产经营活动负完全责任， 并保证在合作工程中全面履行甲方对业主的一切承诺，服从 甲方的指导和监督。如乙方不能履行甲方与业主所签的建设 工程施工合同，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。5、项目现场管理必须符合当地政府、业主及甲方现场 管理规定，按甲方各项要求组织施工 , 确保所承建的工程项 目在质量、 安全、环境等方面均达到业主和合同及相关法律、 法规要求。乙方遵守国家及合作工程所在地要求预防的各类 传染病的篇

38、五：资质挂靠合同的范例合作协议书甲方：某某建筑工程公司乙方:甲方：某建筑工程公司乙方：经甲、乙双方友好协商 , 双方本着诚挚合作、 强强联合、 优势互补、互惠互利的原则，就合作开发、承揽 工程（以 下简称：该工程） 有关事宜，特签订本合作协议。一、合作基础 甲方是有承建大型市政、工业与民用建筑、高等级公路 工程等施工能力的综合性建筑企业，拥有多个国家一级施工 总承包资质和专业承包资质，具有很好的品牌效应和较强的 管理水平；乙方有有效的信息、广泛的社会资源和一定的施 工管理能力；甲、乙双方发挥各自优势，进行强强联合、互 利双赢。二、合作方式 乙方负责以甲方名义对该工程从信息跟踪、前期运作、 招投

39、标到实施等全过程的施工项目的市场开发、承揽，以及 办理工程施工相关手续并承担相关费用。工程中标后，乙方 以甲方名义进行项目经理部的筹建和施工项目管理，并以自 身作为其权利义务的载体，对双方合作工程项目的生产经营 和其他一切活动承担法律责任；甲方仅按本协议的约定对双 方合作工程项目进行监控管理。甲方委派项目经理、总工程师、财务总监、质量总监和 安全总监等共 1-4 名，对双方合作的工程项目的合同、 财务、 质量、安全、工期、进度、文明施工等进行监控，甲方委派 人员的薪酬由乙方承担， 薪酬标准为项目经理 11000 元/ 月/ 人，总工程师、财务总监、质量总监和安全总监等9000 元 /月/ 人，

40、其他主要管理人员等 7500 元/月/ 人。甲方委派人员的薪酬由甲 方按月从乙方工程款中扣取，具体事宜在中标后双方签订的 工程项目承包合同中明确。双方合作工程项目的其余配置 （包括人力资源和其他一切资源）由乙方按需要自主配置， 但必须满足工程和业主的需要，所需一切费用由乙方承担。三、经营和管理模式1、双方合作工程项目受甲方统一管理，可以采取灵 活的经营策略和管理模式，但总体管理方式不能与甲方的管 理原则相违背，同时必须遵守甲方的各项规章制度。2、乙方作为独立核算实体，自主经营，并对合作工程 项目的生产经营活动和经营成果承担责任；甲方仅对合作工 程项目的合同、财务、工程质量、工期进度、安全和文明

41、施 工等进行监控和管理。乙方在经营中必须遵守甲方的整体经 营方针和政策，不得损坏甲方的市场形象。乙方应向甲方上交本工程结算总造价%的管理费（不含税金及工程所在地政府要求交纳的各种基金和规费） ，税金（包括在本项目发生的企业所得税 , 暂按 %考虑）按实际发生 额由甲方或业主代收代缴，政府要求交纳的各种基金和规费 及在本项目所发生的企业所得税均由乙方自行负担。上述管 理费和税金由甲方从每笔应收工程款中按比例扣取。3、合作工程项目的资金必须从财务走账。所有工程资 金必须先入甲方账户，甲方在收取本协议约定的管理费、委 派人员的工资、风险抵押金和甲方就合作工程与业主签订的 施工合同所交纳的一切费用（包

42、括对业主的履约保证金）及 本项目相关分包合同的价款后拨付至由甲方内部银行为乙 方专设的项目账户。工程款的支付一律采用支票结算的方式， 乙方必须提供有效合法的正式发票。合作工程资金必须先保 证项目施工的需要，即必须在支付完项目材料费、劳务费、 专业分包工程款等工程费用及所有债务全部支付完毕后方 可另外分配使用，否则甲方在拨款之前有权决定分配以满足 工程需要。乙方应严格遵守国家及工程所在地政府关于对农 民工工资结算与支付的规定，不得拖欠民工工资。乙方的一 切费用支出应按甲方财务管理的规定进行归集核算、收集并 保管合法的原始凭证，乙方的财务工作必须符合甲方财务管 理制度，甲方定期对其进行财务检查和过

43、程审计。如业主指 定分包或政府要求或双方一致认为必须以甲方名义对外签 订分包合同的情况，甲方可代签分包合同并代付其分包工程款，对此乙方不得有异议并事先向甲方作出承诺。如乙方未 经甲方账户擅自以外部账户收款，则由乙方赔偿由此给甲方 造成的经济损失并向甲方支付擅自收取款额30%的违约金。4、项目中标后，乙方为方便其业务开展，可刻制一枚 项目专用章，但需经甲方总经理书面同意。该项目专用章由 甲方派专人管理，仅限于合作工程项目与本合作工程的业主 及监理之间的文件往来使用。乙方可以以自身的名义自行对 外签订劳务分包、 工程分包、 材料购租、机械设备租赁合同， 并独立承担经济、法律责任，同时报甲方合作工程

44、管理部备 案；也可以以甲方的名义对外签订上述合同。但乙方不得擅 自以北京城建三公司的名义签订与本项目无关的其他协议 或进行其他商务活动，如发现未经甲方授权同意对外签订其 任何协议、合同，此协议或合同自签订之日起为无效，甲方 同时对乙方每起类似情形罚款 100000 元，乙方承担由此引 起的一切损失。业主招标文件规定或政府要求的必须以甲方 名义签订对外分包（含劳务分包）的合同除外。乙方同第三方在劳务费、分包工程款、材料费、机械设 备租赁费等其它各方面的法律纠纷由乙方自行解决，对合作 工程因经济和其他纠纷（包括债权债务诉讼纠纷）产生的法 律后果乙方负全部责任，同甲方无任何关联。乙方也不能由 此要求

45、甲方提供任何证据，如发生诉讼、仲裁案件，甲方将 对乙方按每起处 50000 元惩罚。如未经甲方审批同意私自刻 制冠以甲方名称的任何印章，甲方将对乙方处以 100000 元 惩罚，如给甲方造成经济损失时，由乙方承担一切责任和不 利后果。5、为保证本协议的履行，乙方应按每个单项工程中标 造价的 1%向甲方交纳风险抵押金， 且每个单项工程应交纳的 风险抵押金不得少于 20 万元。此风险抵押金在工程竣工并 通过验收达到合同约定质量标准、竣工资料移交完毕、竣工 结算或结算审计业主已签认、投标项目经理解除备案后，甲 方一次性退还乙方。投标保证金、银行信贷证明及履约担保（包括银行履约 保函和开工预付款保函）

46、由乙方承担，当业主要求采用银行 保函形式时，乙方须向公司缴纳保函金额一定比例的现金保 证金。履约保证金的退还按业主招标文件规定办理，乙方在 甲方收到业主或银行退还的保证金后一个月内到甲方内部 银行办理退还手续。本工程的质量保修期以甲方与业主签订的主合同的约 定为准，工程保修款为工程结算总价的5%。一般情况下，在工程保修期满、 业主退款和甲方收到其工程结算总价 5%的保 修款后， 甲方退还给乙方工程结算总价的 4%保修款， 留工程 结算总价 1%的保修款作为乙方向甲方交纳的工程内部质量 维修基金，此内部维修基金保留一年，如果没有发生维修事 宜，则该维修基金一年期满 14 天内全额退还给乙方。6、

47、乙方的项目施工组织不能满足业主、监理和甲方的 要求时，甲方有权采取任何措施包括另行组织其它队伍进场 施工或解除双方已签订的分包合同等措施来保证工程项目 的顺利实施，由此所造成的一切损失由乙方自行承担。由于 为篇六：建筑工程工程挂靠合同的法律关系及其效力 建筑工程工程挂靠合同的法律关系及其效力文章来源：发布时间： XX年6月9日12:17因建设工程施工中所涉及的各方人员比较多，因此由挂靠所产生的各 方当事人法律关系比较复杂。具体来说，其涉及的各方当事 人主要有建设单位即发包人、 承包单位即被挂靠人、 挂靠人、 材料设备供应商及雇用人员等，这些当事人相互之间形成很 多种法律关系，该多种法律关系也因

48、挂靠法律关系的无效而 产生不同的法律效果。（ 1 ）挂靠人和被挂靠人之间的挂靠合同法律关系。挂 靠人与被挂靠人之间引起纠纷的主要原因是拖欠工程价款 或者管理费，即因被挂靠人拖欠挂靠人的工程价款、被挂靠 人拖欠挂靠人的管理费 / 承包费等而发生。因为在挂靠中， 挂靠人通常是以被挂靠人名义与发包人发生工程款交付结 算关系，发包人先把工程款拨付到被挂靠人名下，再由挂靠 人到被挂靠人处领取，这样被挂靠人掌握了工程款的主动权， 而挂靠人处于被动地位，因被挂靠人不按双方之间的协议支 付工程款引起纠纷。另外一类纠纷是追偿权纠纷，因为在挂 靠合同中往往会约定，若因挂靠人的过错导致被挂靠人受损 的（包括但不限于

49、向建设单位、材料设备供应商、雇用人员 支付违约金、赔偿金等） ，被挂靠人可以在承担相关责任后 向挂靠人追偿，即基于挂靠合同关系，被挂靠人行使追偿权 而发生的纠纷。那么，该类纠纷产生的合同法律关系的效力 如何呢？根据前述建筑法第 26 条第（ 2）款、建设工 程质量管理条例第 25 条第（ 2）款规定可知，法律法规明 确否定了挂靠行为的合法性。据此，挂靠双方当事人签订的 挂靠协议因其违反了法律法规的强制性规定而归于无效。对 于无效的合同，合同法规定对因无效合同而取得的非法利益 应予没收。 所以，对被挂靠人取得的管理费等应依法被没收。然而，虽然挂靠合同无效，但对于被挂靠人拖欠挂靠人 工程价款的情形

50、（实际上涉及到的建设工程施工合同也是无 效的，后面会谈到。 ），应区分为两种情况来处理，一是如果 工程竣工验收合格的，挂靠人要求被挂靠人支付工程价款的， 应予支持；二是如果工程竣工验收未合格的，挂靠人要求被 挂靠人支付工程价款的，不予支持。为什么要按以上两种情 况来区别对待处理呢？最高人民法院关于审理建设工程施 工合同纠纷案件适用法律问题的解释第 2 条规定，“建设 工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请 求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。 ”第 3 条第 1 款第（二）项规定，“修复后的建设工程经竣工验收不合格， 承包人请求支付工程价款的，不予支持。 ”以上两条规定了 建

51、设工程合同无效的前提下，对于承包人要求支付工程价款 的，分为两种情形处理： 一是工程竣工验收合格的应予支持， 二是工程竣工验收不合格的不予支持。这两条规定实际上淡 化了合同的效力，即不以合同是否有效为依据，而是以工程 竣工验收是否合格为依据，验收合格的就予以支持，验收不 合格的就不予以支持。虽然这两条规定的是发包人与承包人 之间的关系，但其对挂靠人与被挂靠人之间也应当是适用的。（ 2 ）发包人与承包人（被挂靠人）的建筑工程承包合 同法律关系。从表面上看，该合同承包人（被挂靠人）具有 符合建设活动要求的相应资质条件，其合同主体符合法律规 定，发包人与承包人（被挂靠人）之间签订的建筑工程承包 合同

52、合法有效。但实际上，承包人（被挂靠人）并不是实际 的施工人，而是将其企业名称、公章、资质证明出借给挂靠 人，由挂靠人实际施工并履行合同相关义务，显然，其行为 违反了建筑法第 26 条第（ 2）款、建设工程质量管理 条例第 25条第（ 2）款的规定和合同法有关条款的规 定，因此，双方签订的建筑工程承包合同无效，被挂靠人与 挂靠人应对发包人因此遭受的损失承担连带赔偿责任。若发 包人在知情的情况下仍与该被挂靠人签订合同的，则发包人 也有过错，应当承担相应的过错责任。至于发包人与承包人（被挂靠人） 之间拖欠的工程价款， 应依照最高人民法院 关 于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第 二条、

53、第三条的规定来处理，即以工程是否验收合格来区分 处理。工程验收合格的，则支持承包人（被挂靠人）向发包 人支持工程价款的请求；工程验收不合格的，则不支持承包 人（被挂靠人）向发包人支付工程价款的请求。另外需要强 调的是，由于建设工程施工合同无效，被挂靠人作为承包人 的“工程价款优先受偿权”将无法行使，因为合同有效，是 拥有和行使该项权利的基础。（ 3）发包人与实际施工人（挂靠人）的法律关系。根 据合同相对性原则，合同的权利义务只在合同当事人之间产 生，只对合同当事人具有法律约束力，而不及其他人。由于 发包人与实际施工人（挂靠人）之间不存在合同关系，不是合同当事人，两者似乎没有法 律关系，但是最高

54、人民法院关于审理建设工程施工合同纠 纷案件适用法律问题的解释第二十五条、第二十六条的规 定却突破了合同相对性原则。该解释第 25 条规定，“因 建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人 和实际施工人为共同被告提起诉讼” ，实际施工人应包括挂 靠人，因此发包人也可以向挂靠人主张权利。该解释第 26 条第 2 款规定，“实际施工人以发包人为被告主张权利的， 人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发 包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。 ”据 此，发包人拖欠工程价款的，挂靠人向发包人主张权利的， 发包人应在其欠付范围内承担付款责任。（ 4）供应商与被挂靠人、 挂靠

55、人的买卖合同法律关系。 实践中，因材料及设备采购引起的与供应商的买卖合同纠纷， 也是挂靠法律关系中比较普遍和复杂的纠纷。如果在工程施 工过程中，被挂靠人严格把自己排除在材料采购过程外，既 不以自已名义与供应商购买材料，也不向挂靠人购买材料的 供应商支付货款，与供应商不发生任何的经济关系。那么， 挂靠人做为实际施工人，其与供应商因买卖合同关系而发生 货款拖欠纠纷，根据合同相对性原理，供应商只能要求挂靠 人支付欠款，而不能向被挂靠人要求支付欠款。另外，如果 被挂靠人以自己名义与供应商签订材料买卖合同，自行付款， 由此产生货款纠纷，应按买卖合同关系来处理。但实际上， 在很多挂靠工程施工中，工程采购管

56、理相当混乱，被挂靠人 与挂靠人都同时向一个供应商采购材料，或被挂靠人委托挂 靠人向供应商采购，委托终止后被挂靠人没有通知供应商委 托终止事项，挂靠人继续向同一供应商采购的，或挂靠人在 与被挂靠人履行挂靠协议之外的工程项目中向同一供应商 采购材料，从而使供应商无法厘清到底哪一方才是真正的债 务人，最终或会导致合同法上规定的表见代理，而最终由被 挂靠人向供应商承担付款责任。（ 5）实际上，挂靠还涉及到一个重要问题，就是雇工 关系问题。因为在挂靠关系中，挂靠人通常没有固定的管理 人员及施工人员，而是在工程施工时临时雇佣人员，这些人 员主要是农民工，其中产生的最主要的就是国家不断强调、 事关社会稳定的

57、农民工工资支付问题。对于该问题，建筑方 面的法律法规并未有明确的规定，但根据最高人民法院关 于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释的 有关规定判断，工程雇佣人员的工资也是作为工程价款欠款 的方式来处理的。按该司法解释第 26 条制定的精神判断， 雇用人员也属于实际施工人， 他们也可以向发包人、 转包人、 违法分包人主张权利。在挂靠中，雇用人员被拖欠工资时， 可以向发包人、被挂靠人、挂靠人主张权利。篇七：工程资质挂靠及服务协议 - 最终版 资质合作协议甲方（管理方） ： 陕西慧泽建设工程有限公司 乙方（挂靠方） ： 榆林市凯昌建设工程有限公司 根据中华人民共和国合同法 、中华人民共和国

58、公司 法及其它相关法规，双方在合法、平等、自愿的基础上， 本着诚挚合作、互惠互利、优势互补、共同发展的原则，经 协商一致，就乙方挂靠甲方企业资质证件从事经营管理活动 事宜，达成如下协议：一、服务时间及范围1- 1 挂靠协议有效期：本协议有效期暂定为： 两 年， 即 年月日 至 年月日截止；1- 2 协议有效范围：本协议规定乙方在承接或投标陕西 省范围内相关工程（以下简称该工程） , 与该工程无关的项 目或该工程未能中标，在未经甲方同意并签订新的书面协议 的前提下，乙方无权要求甲方提供本协议规定的相关服务。二、服务内容2- 1 甲方向乙方提供承接该工程项目或招投标所需的 甲方资质证件，包括甲方营业执照、建筑业企业资质证书、 安全生产许可证、 组织机构代码证、 税务登记证、 开户证明、 建造师执业证书、工程师职称证书、审计报告等加盖公章资 质证件复印件，必要时提供以上证书原件。2- 2 甲方根据实际情况需要，协助乙方办理该工程项目 投标、工程施工管理、技术支持等服务。三、服务经营管理模式3- 1 乙方作为独立